机房装修合同模版
办公楼机房装修合同范本
办公楼机房装修合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1. 工程名称：办公楼机房装修工程2. 工程地点：__________3. 工程承包方式：包工包料4. 工程概况：机房面积为____平方米，包括机房内部装修、设备安装、布线等工程。
二、工程装修内容1. 机房内部装修：包括墙面、地面、天花板的装修，以及机房内的隔断、家具等设施的安装。
2. 设备安装：包括服务器、存储设备、网络设备等硬件设备的安装和调试。
3. 布线工程：包括电源线、网络线、电话线等线路的布设和接通。
4. 安全防护：包括机房的防火、防盗、防雷等安全设施的安装和配置。
三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据。
工程造价为____元。
（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）四、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日五、质量要求1. 按国家建设部行业标准JGJ7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行。
2. 机房装修工程质量达到优良标准，设备安装牢固，线路布设规范，安全设施完善。
3. 工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
六、付款方式1. 合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的30%。
2. 工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的30%。
3. 工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的30%。
4. 乙方剩余工程款作为质保金，质保期为一年内付清。
七、双方责任1. 甲方责任：（1）负责提供整个工程的使用、设计要求；（2）提供现场使用的水、电位置及条件；（3）负责办理工程所需的相关审批手续；（4）按合同约定支付工程款；（5）协助乙方进行施工，提供必要的配合。
机房建设装修合同模板
机房建设装修合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！机房建设装修合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方机房建设装修项目达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，负责机房的建设装修工作，包括机房的设计、施工、设备安装、调试及验收等。
1.2 机房建设装修内容包括（但不限于）以下几个方面：（1）机房内部布局设计；（2）机房内部装修（包括地面、墙面、天花板等）；（3）机房内部设施安装（包括UPS不间断电源、空调、消防设施等）；（4）机房内部网络布线及设备安装；（5）机房的安全防护设施安装；（6）机房的其他相关建设装修工作。
二、工程质量2.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。
2.2 乙方应在其施工范围内，保证所使用的材料、设备及施工工艺等均符合国家相关标准和规定。
2.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，包括设计文件、施工图纸、验收报告等。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 乙方应提前告知甲方因不可抗力等原因导致工程进度受到影响的情况，并提供相关证明材料。
四、工程款支付4.1 双方约定，工程款分三次支付。
具体支付时间和比例由双方在补充协议中约定。
4.2 甲方支付工程款后，乙方应提供相应的发票。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。
5.2 甲方未按照约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
机房装修合同范本简洁范本
机房装修合同范本机房装修合同范本第一章总则第一条目的和范围本合同是为了规范机房装修工程的实施，明确双方的权利和义务，保障工程质量和进度，维护双方的合法权益。
第二条合同标的机房装修工程包括但不限于机房内墙面、地面、天花板、空调设备、电源设备、网络设备等装修和配套设备。
第三条合同价格1. 本次机房装修工程的总价为X万元（大写：X万元整）。
2. 甲方需向乙方支付合同总价款的%作为工程进度款。
剩余款项需在工程完工后X个工作日内结清。
第二章材料与设备第四条材料供应1. 材料的采购和供应工作由乙方负责，根据工程进度合理安排材料供应时间。
2. 乙方应确保所供材料符合国家相关标准，且采购的材料具备相关资质和合格证明。
第五条设备配置1. 乙方应根据机房装修工程的需求，配置相应的设备，并与甲方协商确定具体设备型号和数量。
2. 设备的购置、安装以及调试工作由乙方负责。
第三章工程进度与质量管理第六条工程进度1. 工程进度由双方共同确定，乙方应按照工程计划和进度表完成装修工作。
2. 若乙方因自身原因导致工程延期，需承担相应的违约责任。
第七条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行机房装修工程。
2. 工程完工后，乙方应提供相应的施工记录和验收报告。
第四章保修期与违约责任第八条保修期1. 机房装修工程完工后，乙方对所提供的材料和设备享有保修期为个月。
2. 保修期内，若发生因乙方工程质量问题导致的损坏或故障，乙方应负责免费修复。
第九条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项或提供相应的配合工作，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成装修工作或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
第五章争议解决第十条争议解决1. 合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可依法申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同适用法律。
第六章其他条款第十一条通知方式本合同中的通知、催告和通知传送应以书面形式，通过挂号邮寄、、快递或电子邮件等方式送达。
机房装修合同范本（精选6篇）
机房装修合同范本（精选6篇）机房装修篇1甲方：乙方：由临沂鼎泰招标有限公司组织的临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目（编号为：LYDTX2013067）询价采购，甲乙双方一致同意，乙方负责主控室装修施工，具体内容如下：一、项目名称金额及工期：1、项目名称：临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目2、工程量及施工要求见附件3、合同金额为98032元，大写玖万捌仟零叁拾贰元整4、工程完成时间：合同签订之日后15天内完成，以完成安装并验收合格为准二、工程承包方式本工程实行包工包料，保工期保质量，并按图纸施工。
乙方不得将工程转包其他单位施工，违者终止合同。
承包范围：该项目全部材料、设备、运输、安装、施工及各项费用，以及保修期内的费用。
三、质量标准双方约定，本工程项目按甲方招标文件的要求组织施工，乙方各项工作满足甲方的有关技术质量和环境要求。
招标文件、技术资料、施工示意图和提出的.规范标准等均为施工有效文件。
质量标准为合格及以上。
四、物资供应本工程所需的主要设备材料需经双方认可，由乙方采购。
乙方采购的材料均应满足设计和规范要求的标准，并向甲方提供产品合格证明和检验资料，因设备材料质量引起的工程质量问题由乙方承担一切损失。
五、甲乙双方责任1、甲方责任（1）甲方驻工地代表（由后勤管理处指定）（2）向乙方提供施工的水电条件，并尽量保证施工期的需要。
（3）向乙方提出合理的施工整改要求。
2、乙方责任（1）乙方驻工地代表（由乙方指定）（2）负责水电临时铺设和相关费用。
（3）负责施工区域内安全防护，指定相应的安全措施。
（4）遵守学校的各项管理制度规定。
（5）文明施工，保证施工现场规范整洁。
交工之前清理垃圾及现场等。
承担因违反规定造成的损失和罚款。
六、工程质量管理和交工验收1、施工单位必须严格按照施工图纸和国家相关现行工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。
2、施工质量达不到规范和设计要求时，乙方必须返工，并承担由此产生的费用及损失。
机房装修合同范本
机房装修合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对机房进行装修，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就机房装修工程达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：机房装修工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于墙面、地面、顶面装修，电气系统安装，空调系统安装，安全监控系统安装等。
4. 工程期限：自合同生效之日起至________年____月____日止。
第二条工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 工程验收标准按照国家相关规范及甲方提供的技术要求执行。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：__________________。
2. 支付方式：合同签订后甲方支付总价款的30%作为预付款，工程完成50%时支付总价款的30%，工程竣工验收合格后支付剩余的40%。
第四条工程变更1. 任何工程变更需经甲方书面同意，并由双方协商确定变更内容及费用。
2. 因变更导致工程延期的，双方应协商确定新的工程期限。
第五条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在收到通知后____天内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
第六条工程保修1. 乙方应对工程提供不少于____年的保修服务。
2. 保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题导致的工程缺陷。
第七条违约责任1. 如乙方未按期完成工程，每延期一天，应向甲方支付工程总价款的____‰作为违约金。
2. 如甲方未按期支付工程款，每延期一天，应向乙方支付应付款项的____‰作为违约金。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
机房建设装修合同范本
机房建设装修合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：机房建设装修工程1.2 工程地点：_______1.3 承包范围：包括但不限于机房设计、装修、设备安装、调试及验收等。
具体内容详见合同附件之预算表。
1.4 工程承包方式：双方商定采取下列第____种承包方式。
（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、包部分辅料，业主提供装修主要材料；（3）承包人包工，业主提供全部材料。
第二条合同价格2.1 总价款：人民币____元整（大写：____元整），其中：（1）材料费：人民币____元整；（2）人工费：人民币____元整；（3）其他费用：人民币____元整。
2.2 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
第三条付款方式3.1 合同一经签订，业主即应付100%工程材料款和施工工费的50%。
3.2 当工程进度过半（按合同约定的工期进度），业主即第二次付施工工费的40%。
3.3 剩余10%尾款待业主对工程竣工验收后结算。
第四条工期4.1 工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，工期共计____天。
4.2 双方同意，工期顺延的情况如下：（1）不可抗力因素导致的工程延误；（2）业主方原因导致的工程延误；（3）双方约定的其他顺延情况。
第五条质量标准5.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。
5.2 工程竣工后，承包商应负责组织验收，业主有权对工程质量进行检验。
如不符合约定质量标准，承包商应负责修复或重新施工，并承担相应费用。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
机房装修合同范本
机房装修合同范本（二）合同编号：_______甲方（委托方）：_______联系号码：_______联系地质：_______联系方式：_______邮编：_______乙方（承接方）：_______组织机构代码：_______法定代表人：_______联系地质：_______联系方式：_______邮编：_______鉴于甲乙双方愿意就机房装修事宜达成协议并确认各自的权利和义务，根据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方达成如下合同：第一条项目概述1.1甲方拥有位于_______的机房，拟进行装修及改建工程。
1.2乙方具备相关的机房装修经验，并愿意为甲方提供相关服务。
第二条装修范围2.1在甲方机房的装修范围包括但不限于：电线线路、强弱电设备安装、机架摆放、空调系统、消防设施等。
2.2甲方在签订本合同时应提供相关施工图纸、装修设计方案及其他必要的资料以便乙方参照。
第三条工程款与支付方式3.1工程总价为_______元（大写：_______），包括材料费用、施工费用、人工费用等。
3.2甲方应在本合同签订的五个工作日内，支付工程款的_______%作为预付款。
3.3工程款付款方式为：_______。
3.4按照工程进展情况，甲方应在验收合格后的五个工作日内，支付工程款的_______%作为中期款。
3.5工程完工后，甲方应在验收合格后的五个工作日内，支付余下的工程款。
第四条工程期限及交付4.1工程开始日期为合同签订后的五个工作日内。
4.2预计工程完工时间为：_______。
4.3如有不可抗力因素导致工期延迟，甲方应允许乙方适当延长工期。
4.4工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并出具验收报告，甲方在验收合格的三个工作日内应签署验收确认文件。
第五条违约责任5.1如甲、乙双方中任一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2如因乙方原因导致工程质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方限期整改，并一并承担由此产生的费用。
机房建设装修工程合同范本
机房建设装修工程合同范本甲方（委托方）: __________ ；乙方（承包方）: __________ 。
鉴于甲、乙双方在机房建设装修工程方面具有一定的技术和经济实力，为明确双方的权利与义务，根据有关法律法规，经协商一致，就甲方委托乙方承担机房建设装修工程事宜，订立合同如下：第一条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，负责完成位于__________（具体地址）的机房建设装修工程，包括但不限于平面设计、空调、灯具、电缆线敷设等工作。
2. 工程验收标准应符合国家相关规定及甲方要求。
第二条工程价款及支付方式1. 工程总价款为__________元（大写），应在工程完工验收合格后十个工作日内结清。
2. 工程款支付方式为__________（一次性付清或分期支付），具体执行按照双方约定执行。
第三条工程进度1. 乙方应按照工程计划合理安排工作，保证工程按时、优质完成，确保工程质量。
2. 若由于不可抗力等特殊情况，导致工程进度延误，双方应协商解决并及时通知对方。
第四条工程质量1. 乙方在工程过程中应符合国家相关建筑规范和标准，确保施工质量和安全。
2. 工程完工后，乙方应配合甲方进行工程验收，确保符合合同约定。
第五条双方权利与义务1. 乙方有权派遣具备相关资质和技术水平的施工人员进行施工，并应按时提供进度报告。
2. 甲方有权对工程进行监督检查，并提出改进建议，乙方应积极配合并落实。
3. 双方应遵守合同约定，诚实信用，积极配合，共同完成合同工程。
第六条违约责任1. 如一方未履行合同约定，导致工程无法按时完工或工程质量出现问题，应承担相应违约责任。
2. 一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
第七条合同变更1. 如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议方可生效。
第八条争议解决1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，应提交相关仲裁机构处理。
第九条合同解除1. 合同解除需经双方协商一致，并签署解除协议。
机房装修合同范本简单版
机房装修合同范本简单版甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行机房装修的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____机房装修工程2. 工程地点：____（详细地址）3. 工程内容：包括但不限于机房内部布局设计、网络布线、电源布线、防静电地板铺设、机房专用门窗安装、机房内部照明、空调及通风系统等。
4. 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。
二、工程价款1. 工程总价款为人民币____元（大写：____元整），具体金额详见附件《机房装修工程预算表》。
2. 甲方支付乙方工程预付款人民币____元（大写：____元整），乙方收到预付款后应按合同约定的进度向甲方提供相应的工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并在收到乙方提交的工程结算书后__天内支付剩余款项。
三、质量要求1. 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：双方同意参照《电子信息系统机房施工及验收规范》进行验收。
3. 乙方承诺工程保修期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。
四、施工要求1. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成工程，如有特殊情况需延期，应提前__天通知甲方，并征得甲方同意。
2. 乙方应保证施工安全，严格按照施工安全规范操作，确保甲方人员和财产的安全。
3. 乙方应承担因施工原因导致的一切损失和责任。
五、违约责任1. 乙方未按照约定的时间和进度完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。
2. 乙方施工质量不符合合同约定的，乙方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。
3. 甲方未按照约定时间支付工程价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的__%。
六、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
机房建设装修合同范本
机房建设装修合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：机房建设装修工程2. 工程地点：3. 工程内容：机房装修、电气系统、空调系统、监控系统等的建设装修4. 工程期限：自合同签订之日起______天内竣工二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写______元整）（1）合同签订后______个工作日内，支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程总价的______%。
三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
四、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水电等基础条件；（2）按时支付工程款；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）负责施工过程中的安全管理，如发生安全事故，承担相应责任；（3）提供工程竣工验收所需的相关资料。
五、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，并承担由此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________。
机房装修合同范本
机房装修合同范本1. 合同双方经双方协商一致，甲方欲将其机房进行装修，乙方具备相关装修能力，双方决定签订本装修合同。
2. 装修内容甲方要求乙方对其机房进行装修，装修内容包括但不限于：1.墙体、地面重新粉刷2.配置必要的通风设备和消防设备3.设备安装、布线及调试4.灯光照明系统的设计与安装5.其他与机房装修相关的工作3. 装修期限本次装修的计划开始日期为[开始日期]，预计完成日期为[完成日期]。
双方同意在装修期限内共同努力，确保装修工作按时完成。
4. 价格和支付方式根据装修内容和工作量，甲方同意支付给乙方的总装修费用为[总装修费用]。
支付方式如下：1.预付款：甲方需在合同签订后的三个工作日内支付给乙方总装修费用的30%作为预付款，以确保乙方能开始施工。
2.进度款：施工过程中，当乙方完成装修的一定进度时，甲方需要支付相应的款项，具体金额的支付比例及阶段双方将在施工前商定。
3.尾款：施工结束后，甲方将支付剩余的装修款项，即总装修费用减去预付款和进度款。
5. 工程变更和索赔若因不可抗力或其他意外情况，导致装修过程中发生工程变更、延误或其他问题，双方应及时协商，并书面确认所达成的一致意见。
如工程变更导致费用的增加或减少，双方应重新商定费用，并签订补充协议。
6. 违约责任若一方违反合同约定，导致另一方损失的，违约方应承担相应的责任并赔偿受损方的经济损失。
7. 法律适用与争议解决本合同将受到[甲方所在地的法律]的约束。
双方在履行合同过程中产生的争议，应首先通过友好协商解决；如无法达成一致意见，则提交[争议解决的管辖机构，如仲裁委员会或法院]进行调解、仲裁或判决。
8. 合同生效与终止本合同自甲方和乙方代表签字盖章之日起生效。
当合同履行完毕或终止时，双方应进行总结，并签署最终的验收文件。
9. 合同附件1.装修设计图纸一份2.装修费用明细表一份3.其他双方认为需要作为合同附件的文件甲方（签字）：__________________ 日期：________________乙方（签字）：__________________ 日期：________________。
机房装修合同8篇
机房装修合同机房装修合同8篇在人民愈发重视法律的社会中，很多场合都离不了合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的机房装修合同，欢迎大家分享。
机房装修合同1合同编号：发包方（甲方）：XX网络投资有限公司承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，甲乙双方通过协商，就乙方承包甲方机房装修工程达成如下协议。
第一条、工程项目概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容；（详见附件：预算表及设计施工图）四、承包方式：该工程以包设计、包工包料、包质量、包安全、包工期、包保修的形式由乙方承包。
第二条、工程总造价（预算）人民币（大写）：整。
实际工程总造价按甲方验收合格后确认的工程量结算。
第三条、工期一、总工期为天（日历天），自乙方按期提供经甲方审查批准乙方的设计文件并经甲方签发开工通知书之日起开始计算至竣工验收合格之日止。
（甲方的审查批准并不免除乙方设计错漏、缺陷等所应负的责任。
二、如遇下列情况，经甲方现场管理代表签字证明后，工期相应顺延：（一）因甲方变更已经审查批准的工程设计，使已完成的工程需拆除更改；（二）其它因甲方原因造成的延误工期；（三）因不可控制的原因，经甲、乙双方协商同意延长工期的。
第四条工程质量一、工程质量按国家现行施工验收规范，应达到国家有关装修标准。
二、乙方必须严格遵守下列规定：（一）乙方的设计文件须达到如下要求：1、地面采用水磨石或普通耐磨砖；2、不用吊天花；3、墙面要求用白色ICI或其它乳胶漆；4、门采用甲级防火防盗铁门，窗采用铝合金双层密封窗；5、装修所有材料应是防火材料；6、预留好光缆、交流线的进出孔洞；7、符合国家颁发的有关建筑工程设计的规范、规程和标准。
（二）乙方在工程施工还须达到以下要求：1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场管理代表的监督；2、隐蔽工程需在甲方代表在场的情况下进行测试验收合格后，方可进行下一道工序；3、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的.承重结构；4、乙方在装修中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有相应的安装资格，且安装应符合安全使用的要求；5、乙方在施工中应符合防火规范的要求。
机房装修合同模板5篇
机房装修合同模板5篇机房装修合同模板1甲方：乙方：甲方委托乙方承担~~~~~装饰工程方案设计及施工图设计。
经双方协商一致，签订本合同。
1、本合同依据下列文件签订：1.1、《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》;1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;1.3、建设工程批准文件;1.4、本工程的具体情况。
2、乙方提供的服务内容及要求：2.1、完成~~~~~商住大堂、商住会所(第四层)、楼宇示范单位、销售交楼标准、公共等候空间、雨蓬、公共通道及走火通道等装饰工程的方案设计及施工图设计;2.2、完成2.1中装饰工程的施工现场的设计配套服务工作;2.3、本项目产品的顾问及咨询工作，以及其他相关工作;2.4、乙方根据甲方提供的建筑及结构图的电子文件完成2.1中装饰工程的设计方案的手稿图、电脑效果图、说明资料，深化、完善相关方案，并完成施工图设计、材料样板的选择与提供、成本预算和其他设计服务。
2.5、每一项设计，乙方须提供2款以上的设计方案供甲方参考选择。
2.6、设计成果要求：2.6.1大厦商住大堂平面布置及效果图幅，图幅规格为规格;2.6.2商住会所平面布置及效果图幅，图幅规格为规格;2.6.3标准层北半层交楼标准、、、、、、、户型种不同风格的彩色平面布置图及效果图，风格及表现由乙方设计师自定，单方造价控制在元以内，图幅规格为规格;标准层南半层示范单位种不同组合的彩色平面布置图及效果图，图幅规格为规格;2.6.4公共等候空间、公共通道及走火通道各款效果图，图幅规格为规格;2.6.5首层入户大堂及裙楼商场雨蓬效果图幅，图幅规格为规格。
2.6.6以上方案的合订本本。
2.7、方案获甲方确认后15个工作日内，乙方向甲方交付全套一式十份的施工图纸。
3、乙方报酬及支付方式：3.1、乙方完成本合同第2条所述服务，甲方向乙方支付的报酬为人民币元。
3.2、乙方向甲方提交施工图后，甲方向乙方支付合同总额的60%(即元);合同所约定的所有服务完成后，甲方向乙方支付合同总额的40%(即元)。
机房装修合同范本
机房装修合同范本一、合同背景及目的本合同由甲方（装修公司）与乙方（机房业主）达成，为明确双方的权益和责任，规范机房装修过程，确保装修工程按照双方约定的质量标准和工期要求完成。
二、合同条款和义务1. 甲方责任：•根据乙方提供的机房装修需求，提出合理的装修方案并征得乙方同意；•组织合适的施工人员、材料和设备进行装修工作；•保证装修过程中按照相关法律法规和安全规范进行作业；•严格控制装修质量，确保装修工程符合双方约定的标准；•按照双方约定的工期完成装修工程；•提供合理有效的售后服务。
2. 乙方责任：•向甲方提供明确的机房装修需求，包括装修风格、功能要求等；•与甲方沟通并确认装修方案；•提供装修所需的相关许可证件；•支付合同约定的装修费用；•协调机房内部部门合理配合装修施工。
3. 装修费用和支付方式：•装修费用为人民币（以下简称“RMB”）xxx元；•乙方需根据合同约定的支付进度及时支付装修费用；•付款方式为：分期付款，每期支付xx%的装修费用。
4. 装修工期•装修工期为xx天；•如遇不可抗力因素或乙方协调配合不到位等原因导致工期延迟的，双方协商确定新的工期；•如因甲方原因导致工期延迟的，甲方需承担相应的赔偿责任。
5. 装修质量保证•甲方承诺所使用的材料和设备符合相关标准，保证装修质量；•甲方提供装修工程质量保修期为xx年；•在质保期内，如出现装修质量问题，甲方将免费进行维修。
6. 合同解除和违约责任•若甲方或乙方违反合同约定，严重影响装修工程进展或质量的，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任；•如遇不可抗力因素导致无法履行合同的，双方可协商解除合同。
三、合同生效和争议解决1. 合同生效•本合同一式两份，甲乙双方各执一份并加盖公章；•合同自双方签字之日起生效，并在装修工程开始前生效。
2. 争议解决•若双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；•协商不成的，可向有关行政机关或仲裁机构寻求解决。
机房装修合同书5篇
机房装修合同书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方机房装修事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房装修工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：本工程包括机房地面、墙面、吊顶、电源布线、静电防护等装修项目。
具体内容详见施工图及材料清单。
二、工程期限开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX 日。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，应提前告知甲方，并协商确定顺延工期。
三、工程造价及付款方式工程造价为人民币______元整（￥______元）。
本合同一经签订，甲方须支付乙方预付款______元整（￥______元）。
工程完工验收合格后，乙方提交结算报告及结算资料，双方确认无误后甲方支付尾款。
四、施工要求及标准1. 乙方应严格按照施工图及说明进行施工，确保工程质量符合相关规定要求。
在施工过程中，如发现施工图与实际不符或存在安全隐患等问题，应及时通知甲方协商解决。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因造成事故或人员伤亡，由乙方承担全部责任。
3. 施工过程中，乙方应按照甲方要求进行材料选购和施工。
如因乙方施工不当造成工程质量问题或损失，由乙方负责修复或赔偿。
如因甲方提供的材料质量问题导致的工程质量问题，甲方应承担相应责任。
4. 施工过程中，双方应相互配合协作，确保工程进度顺利推进。
如遇问题应及时沟通协商解决。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、验收及保修服务篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方机房装修事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房装修工程。
机房装修合同范本
机房装修合同范本机房装修合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系电话：（联系电话）乙方：（装修公司名称）地址：（装修公司地址）联系电话：（联系电话）鉴于甲方准备对机房进行装修改造，为明确双方的权益和责任，经双方友好协商，达成以下合同：一、装修项目和要求1. 装修项目：机房装修2. 装修内容：包括但不限于墙面、地板、天花板、电线设施、照明设备等方面的装修工作。
3. 装修要求：装修工程必须符合相关法律法规和行业标准，确保安全、可靠、美观。
二、工期和进度1. 工期：装修工期为（具体天数）天，自双方签订合同之日起计算，双方同意按照装修计划完成工程。
2. 进度款付费：甲方同意按照装修进度支付相应款项，乙方应按时完成装修进度，并提供相应的验收材料。
三、费用和支付方式1. 装修总费用：装修总费用为（具体金额）元。
2. 支付方式：甲方将在签订合同时支付首期款项，余款按照装修进度支付。
四、违约责任1. 违约责任：若甲方或乙方一方违约，应承担相应的违约责任，并根据实际损失进行赔偿。
2. 解除合同：若发生以下情况，双方有权解除合同：a) 一方未履行合同约定的义务，且经催告后仍未履行；b) 出现不可抗力等造成无法履约的情况。
五、保修期1. 保修期：装修完工后，乙方应提供（具体天数）天的免费保修期，对于因装修质量引起的问题，乙方应及时修复或更换。
六、合同变更和解释1. 双方一致同意，在履行合同过程中，如有需要进行合同变更，应通过书面协议进行确认。
2. 对于合同解释的具体事项，双方应友好协商并达成一致意见。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
2. 本合同一式两份，甲方与乙方各持一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
机房装修改造工程合同范本
机房装修改造工程合同范本一、合同目的与范围本合同旨在规定甲方（业主）与乙方（承包商）之间就机房装修改造工程的施工、材料供应、质量标准、工期要求、支付方式等各项事宜的权利与义务。
本工程包括但不限于机房的电气系统、空调通风系统、消防系统、监控系统以及室内装修等方面的改造升级。
二、合同价格与支付方式根据双方协商一致，本工程的总价为人民币XXXX元。
甲方需按以下方式向乙方支付工程款：首期款项占总价的30%，在合同签订后一周内支付；第二期款项占总价的40%，在工程进度达到50%时支付；尾款占总价的30%，在工程竣工验收合格后支付。
三、工程质量与验收标准乙方必须按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量满足甲方的使用需求。
工程完成后，由甲方组织相关人员对工程进行验收，验收合格后方可进行结算。
若存在不合格项，乙方应在接到通知后五日内无偿修复至合格标准。
四、工期与延期处理本工程的预计工期为XX天，自合同签订之日起计算。
如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方不承担责任；如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方需向甲方支付总价1%的违约金。
五、变更与追加工程在施工过程中，如甲方需变更设计或追加工程内容，应提前书面通知乙方。
双方应就变更或追加内容的造价、工期等重新协商，并签署书面补充协议。
未经双方书面确认，任何一方不得擅自变更工程内容。
六、保修条款乙方应对本工程提供不少于两年的质量保修期。
在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后三日内上门维修，费用由乙方承担。
若因甲方使用不当或其他非乙方责任的原因导致的损坏，乙方可提供有偿维修服务。
七、违约责任任何一方违反合同约定，未能履行自己的义务，均应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体赔偿金额根据实际损失经双方协商确定。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
机房装修合同范本
机房装修合同范本甲方：（建设单位名称）地址：电话：法定代表人：乙方：（施工单位名称）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方决定对机房进行装修改造，为确保双方的合法权益，甲、乙双方经充分协商一致，达成如下合同：第一条项目基本情况1.1 甲方项目名称：1.2 机房装修改造地点：1.3 机房使用功能及要求：1.4 装修工期：1.5 付款方式及金额：第二条乙方责任2.1 乙方承诺按照甲方提供的机房改造设计方案进行施工，确保工程按时、按质、按量完成。
2.2 乙方应保证施工过程中的安全管理，严格遵守国家相关法律法规和技术标准，确保装修工程符合相关要求。
2.3 乙方需及时向甲方提交施工计划、质量保证书、进度报告及竣工报告。
第三条甲方责任3.1 甲方应根据需要提供机房装修改造的详细需求和设计方案，并确保提供的设计方案符合相关法律法规及技术标准。
3.2 甲方应按合同约定的支付方式及金额及时支付款项。
第四条合同价款及支付4.1 本次机房装修改造合同总价款为_________元（币种）。
4.2 合同价款支付方式及时间安排如下：（具体支付方式、付款阶段及金额等）第五条质量保证5.1 乙方应提交质量保证书，并承诺提供的装修材料、设备等符合国家相关标准及甲方的需求。
5.2 乙方保证所提供的施工服务及装修材料等达到国家相关法律法规及相关标准的要求，在保修期内保证提供免费的维修和维护服务。
第六条合同变更6.1 如需变更合同内容，甲、乙双方应共同协商一致，并签署书面变更协议。
6.2 双方签署的书面变更协议应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7.2 不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方，并记录相关情况以及影响，协商解决办法。
第八条争议解决8.1 因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
机房装修合同范本本月修正2023
机房装修合同范本机房装修合同范本一、签约双方信息甲方：[甲方公司名称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方公司名称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]二、装修项目内容1. 项目概述甲方委托乙方进行机房装修工程，包括但不限于安装通风设备、配电设备，布线，搭建机房架构及其他相关工程。
具体工程范围及图纸见附件一。
2. 工程进展及里程碑- 工程开始日期：[工程开始日期]- 设备交付日期：[设备交付日期]- 完工验收日期：[完工验收日期]三、工期和工程验收1. 工期工程周期约为[工程周期]天，双方同意在工程开始日期后按进度推进工作，以保证工程按时交付。
2. 工程验收甲方有权对乙方进行工程质量验收。
乙方承诺在完工验收日期前完成所有工程，并确保工程符合国家相关标准及甲方提出的要求。
甲方验收合格后，乙方应提交所有工程文件及相关资料。
四、价款及支付方式1. 价款总额本次装修工程的价款总额为[价款总额]，人民币大写：[价款总额大写]。
2. 付款方式甲方按照如下方式支付价款总额：- 预付订金：[预付订金金额]，在签订合同后的5个工作日内支付；- 工作进度款：[工作进度款比例]的价款总额，在工程验收合格后的5个工作日内支付；- 完工验收款：[完工验收款比例]的价款总额，在工程验收合格后的5个工作日内支付；- 最后清算款：[最后清算款金额]，在工程验收合格后的10个工作日内支付。
五、信用保证金为保障甲方利益，乙方同意支付信用保证金，保证工程按照合同规定进行顺利进行。
信用保证金金额为[信用保证金金额]，在合同签订后的5个工作日内支付给甲方。
六、违约责任1. 甲方违约责任若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权中止工程继续进行，并要求甲方支付工期造成的损失。
2. 乙方违约责任若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金，赔偿因乙方违约造成的损失。
七、保密条款双方同意在工程进行过程中，保守相关资料及技术信息的商业秘密，不得向任何第三方泄露。
机房建设装修合同范本
机房建设装修合同范本甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行机房建设装修的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于机房装修、电气工程、空调系统、消防系统、监控系统等。
二、工程内容2.1 乙方应根据甲方提供的机房设计图纸及要求，完成机房建设装修工程。
2.2 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
2.3 乙方应负责工程所需的材料、设备采购，并提供产品合格证、质保书等技术资料。
三、工程期限3.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程造价4.1 本工程的总造价为人民币_______元（大写：_______元整），包括材料费、人工费、管理费、利润等。
4.2 甲方应按照约定的付款方式支付工程款项。
五、付款方式5.1 工程进度款：乙方完成工程量的_______%，甲方支付工程款的_______%。
5.2 验收合格款：工程验收合格后，甲方支付工程款的_______%。
5.3 质保金：工程验收合格满_______年后，甲方支付质保金。
六、质量保证6.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
6.2 工程验收合格后，乙方应提供_______年的质保期，质保期内乙方应免费维修。
七、违约责任7.1 乙方未能按照约定的工期完成工程，每延误一天，应支付违约金人民币_______元。
7.2 乙方提供的材料、设备不符合约定质量标准，甲方有权要求乙方更换，并支付违约金人民币_______元。
八、争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
欧亚论坛三期酒店弱电机房及消防控制室装修合同
甲方：西安正中德信息科技有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一.施工地址：欧亚论坛三期酒店负一层。
二.承包方式：部分承包。
三.总价款：￥160000 元，大写（人民币）：壹拾陆万元整
四.付款方式：合同一经签订，甲方即应付30000.00（大写：叁万元整）；当工期进度过半
（墙面铝塑板施工完成），甲方即第二次付施工工费的50000.00（大写：伍万元整）。
剩余尾款80000.00（大写：捌万元整）待甲方对工程竣工验收后结算。
五.合同组成
本合同的组成包括：本合同文本、预算清单。
六.工期：自2016 年 6 月10 日开工，至2016 年7 月10 日竣工，工期30 天。
七.本合同一式__二___份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同
的组成部分。
甲方（签章）乙方（签章)：
建设方代表（签字）：：承建方代表（签字）：
签订日期：年月日签订日期：年月日。