建设工程施工合同示范文本通用条款(DOC 39页)

合集下载

建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

工程合同施工条款

工程合同施工条款合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[填写工程名称]的建设达成以下协议，特制定本合同施工条款：一、工程概况1. 工程地点：[填写工程地点]2. 工程内容：[简要描述工程内容]3. 工程造价：[填写工程预算或造价]4. 工期要求：[填写工程起始日期]至[填写工程结束日期]二、施工准备1. 乙方应在开工前完成所有施工准备工作，包括但不限于施工方案的制定、施工人员的招募与培训、施工设备的准备等。

2. 乙方需按照相关法律法规和行业标准，制定安全生产措施，确保施工现场安全。

三、施工进度1. 乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商调整工期。

四、质量要求1. 乙方必须严格按照国家及行业规定的质量标准执行施工，确保工程质量符合合同约定。

2. 对于隐蔽工程，乙方应在覆盖前通知甲方进行验收，未经验收或验收不合格的，不得进行后续施工。

五、材料供应1. 乙方负责工程所需材料的采购，并保证材料符合设计和质量要求。

2. 甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如发现不合格材料，乙方应负责更换。

六、变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 因变更导致的成本增减，由提出变更一方承担相应费用。

七、竣工验收1. 工程完成后，乙方应组织初步验收，并通知甲方参加。

2. 甲方在接到通知后，应在约定时间内组织验收，逾期未验收视为合格。

八、保修责任1. 工程竣工验收合格后，进入保修期。

2. 在保修期内，因施工质量问题造成的损害，乙方应负责无偿修复。

九、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如因乙方原因导致工期延误或质量问题，乙方应按照合同约定支付违约金。

十、争议解决1. 合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

建设工程施工合同示范文本通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。

第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。

第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。

第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。

第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。

2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。

第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。

2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。

第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。

2.按照约定的进度和要求支付合同价款。

3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。

第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。

2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。

3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。

第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。

2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。

第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。

2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。

第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订，双方一致同意以下条款：
一、工程概况
（一）本合同工程为______项目，具体位置为______。

（二）工程内容包括______，工程量为______，工程预算金额为______元。

二、工程进度
（一）工程竣工日期为______，工期根据实际情况经双方协商确定。

（二）如遇不可抗力导致工期延长，双方应协商解决，并按约定支付延期费用。

三、工程质量
（一）甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。

（二）甲方应对工程质量承担相应的责任，如出现质量问题，应立即整改。

（三）工程验收合格后，乙方应及时支付工程款。

四、工程款支付
（一）合同总金额分批支付，具体支付比例为______。

（二）工程款支付方式为______，如遇支付纠纷，双方应协商解决。

五、安全管理
（一）甲方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

（二）如因甲方违规导致安全事故，应承担相应责任。

六、合同变更
（一）如需变更本合同内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议。

七、争议解决
（一）双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。

八、其他条款
（一）本合同自双方签字生效，有效期至工程验收合格之日。

（二）本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

以上为本合同的全部内容，甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。

感谢您的合作！。

建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定，保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。

1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。

1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常，并保证工程质量符合国家规定的验收标准。

1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题，施工方应承担相应的责任并进行整改。

1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质，并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。

1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书，在合同签订后及时向业主或监理单位提供。

1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求，业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。

2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度，确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。

2.1.2 施工方应在合同签订后，根据工程规模和施工条件，制定详细的施工进度计划，并及时向业主或监理单位提供。

2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。

2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期，在施工过程中合理安排施工班次，确保施工工期不受影响。

2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间，以确保施工安全和施工质量。

2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。

3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点，制定安全施工方案，并向业主或监理单位提供。

3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志，保证施工场所的安全。

3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程施工合同示范文本通用条款(DOC 39页)

建设工程施工合同示范文本通用条款(DOC 39页)《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011-3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。

1.1.2.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.5项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。

1.1.2.6项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。

1.1.2.7 专业承包人：是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。

1.1.2.8 劳务分包人：是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。

1.1.2.9 监理人：指在专用条款中指明的，与发包人签订监理委托合同，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.10总监理工程师：指在专用条款中指明的，由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权，代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款合同范本专家建议：
建设工程施工合同通用条款。

1. 合同目的，本合同旨在约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完成。

2. 合同主体，甲方为建设工程的委托方，乙方为建设工程的承包方。

3. 工程范围，本合同所指工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等。

4. 合同价款，双方约定的工程价款为（具体金额），支付方式为（分期付款、一次性付款等）。

5. 工程质量，乙方承诺按照相关标准和规定，确保工程质量符合国家标准，并承担因工程质量问题所产生的责任。

6. 工期安排，双方约定工程的开工日期、竣工日期和交付日期，并在合同中明确延期、提前竣工等情况的处理办法。

7. 变更和索赔，双方同意在工程施工过程中，如有必要变更合
同内容或发生索赔情况，应当按照相关程序和规定进行，确保合同
的变更和索赔合法有效。

8. 安全和保险，双方同意在工程施工过程中，严格遵守相关安
全规定，并购买施工过程保险，确保工程施工过程中的安全和风险
的合理分担。

9. 合同解除，双方同意在合同解除的情况下，应当按照相关法
律法规和约定进行，确保合同解除的合法性和有效性。

以上仅为建设工程施工合同通用条款的部分内容，具体条款和
内容应当根据实际情况和法律法规进行详细约定。

希望以上内容能
够满足您的需求，如有任何疑问或需要进一步的指导，请随时与我
联系。

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

二、合同工期计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：。

五、项目经理承包人项目经理：。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2023建设工程施工(合同)通用条款

2023建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条目的和范围1.1 目的本合同旨在明确甲方和乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保建设工程的顺利进行。

1.2 范围本合同适用于2023年度甲方与乙方签订的所有建设工程施工合同。

第二条定义和解释2.1 定义本合同中所使用的术语应理解为：•甲方：指建设工程的业主或委托单位。

•乙方：指承担建设工程施工任务的承包商或供应商。

2.2 解释本合同的解释以合同文字及相关法律法规为依据。

第二章合同的签订和变更第三条合同的签订3.1 签订程序本合同的签订应当由甲方和乙方共同商定，并在书面形式上签订合同。

3.2 合同文件本合同的主要内容包括但不限于：工程概况、工程内容、工程期限、付款方式、违约责任等，并作为合同附件。

第四条合同的变更4.1 双方一致同意的变更在建设工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，甲方与乙方应当进行协商，并在双方一致同意下进行变更。

4.2 变更的书面形式任何合同内容的变更均应当以书面形式进行，并由甲方和乙方签署确认。

第三章工程施工第五条工程质量5.1 质量标准工程施工应按照国家和相关行业制定的质量标准进行，确保工程质量达到规定要求。

5.2 质量验收工程竣工后，乙方应当按照合同约定的质量验收标准进行工程质量的验收，经甲方认可后方可交付使用。

第六条工程期限6.1 工期计算工程期限自合同生效之日开始计算，具体工期根据合同约定确定。

6.2 工期延误如因甲方原因造成工期延误，甲方应当支付相应的违约金。

如因乙方原因造成工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。

第四章经济条款第七条付款方式7.1 付款条件甲方应按照合同约定的工程进度和质量验收标准，及时支付乙方相应的工程款项。

7.2 付款延迟如甲方未按时支付工程款项，应当支付逾期付款的违约金。

第八条保证金8.1 保证金金额甲方应按照合同约定向乙方支付相应的保证金。

8.2 保证金处理保证金将根据施工合同履约情况进行退还或抵扣。

建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议，具有合同效力。

第二条合同基本信息本合同的基本信息如下：建设工程名：【填写工程名称】施工地点：【填写工程地点】合同签订日期：【填写签订日期】合同金额：【填写合同金额】合同期限：【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更，应当书面协商一致，并签订变更协议。

2.变更协议应当附在本合同正本上，具有与本合同同等的法律效力。

第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。

–法律法规规定的情形；–双方协商一致；–其他合同约定的情形。

第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件，确保施工顺利进行。

2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工，确保工程质量和安全。

第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量，按时保质保量完成施工任务。

2.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。

第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后，应书面通知甲方进行工程验收。

2.工程验收时，甲方有权对工程进行检查，发现问题应及时提出，并由乙方进行整改。

第十条竣工验收1.工程竣工后，甲方应组织对工程进行验收，并据实填写竣工验收证书。

2.竣工验收合格后，乙方应完成工程交付手续。

第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。

2.违约方应向对方支付违约金，并承担其他法律责任。

第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时，应当通过友好协商解决。

2.如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
合同范本专家建议：
建设工程施工合同通用条款。

1. 合同目的，本合同旨在规定双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保
工程按时、按质、按量完成。

2. 合同签订，双方应当在合同签订之日起X天内完成合同备案手续，并且在备案完成之日起X天内办理施工许可手续。

3. 施工内容，承包方应当按照合同约定的内容、标准和质量要求，按时、按质、按量完成工程施工任务。

4. 工程变更，如需变更工程内容或者技术规格，应当经双方协商一致，并签订
书面变更协议。

5. 施工期限，双方应当严格按照合同约定的工期进行施工，如有延期情况应提
前书面通知对方并经过对方同意。

6. 施工质量，承包方应当按照国家有关标准和规定进行施工，确保工程质量符
合合同约定的要求。

7. 施工安全，承包方应当严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的
安全生产，防止事故发生。

8. 付款方式，支付工程款的方式、时间及比例应当按照合同约定执行，不得擅
自拖欠或延迟支付。

9. 违约责任，一方违约给对方造成损失的，应当承担相应的违约责任，并赔偿
对方因此所遭受的损失。

10. 合同解除，在合同履行过程中，如有需要解除合同的，应当经过双方协商
一致，并签订书面解除协议。

11. 争议解决，合同履行过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决，协
商不成的，应当提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

以上为建设工程施工合同通用条款，具体内容可根据实际情况进行调整和补充。

希望对您有所帮助。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)（GF—2017—0201）建设工程施工合同XXXXXX制定1第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

二、合同工期计划开工日期：计划完工日期：工期总日历天数：年年月月日。

日。

天。

工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量尺度工程质量符合尺度。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约条约价为：群众币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：群众币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：。

五、项目经理承包人项目经理：。

六、条约文件构成本协议书与下列文件一起构成条约文件：（1）中标告诉书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用条约条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他条约文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项条约文件包孕条约当事人就该项条约文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

公用条约条款及其附件须经条约当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺依照法律划定履行项目审批手续、筹集工程扶植资金并依照条约约定的期限和方式支付条约价款。

2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款，旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程，保护合同各方的权益，确保建设工程的顺利进行。

2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人，包括建设单位和承包商。

2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位，也称为甲方。

2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位，也称为乙方。

2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定，由承包商负责承包施工的工程项目。

3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同，约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。

3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定，双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。

3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案，按时高质量地完成施工任务。

3.2.2 承包商在施工过程中，应当严格遵守相关法律法规，并承担相应责任。

3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督，承包商应积极配合。

4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定，双方应当在合同中明确约定。

4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定，一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。

4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明，以便建设单位支付相应的价款。

4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明，建设单位有权暂停支付未支付的价款。

5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更，应当提前以书面形式通知承包商，并双方协商确定变更内容和变更费用。

5.1.2 变更后的合同应继续履行，双方应按照变更后的约定进行施工和支付。

5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务，应当提出索赔请求，双方应进行协商处理，如协商不成，可依法解决。

建设工程施工合同通用条款(通用)

建设工程施工合同通用条款名称：____________________地质：____________________法定代表人：______________联系方式：______________名称：____________________地质：____________________法定代表人：______________联系方式：______________鉴于：2.业主愿意将工程的设计、施工等工作委托给承包商完成；3.承包商具备完成工程所需的资质、能力和经验，愿意承担工程的设计、施工等工作。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防等工程。

1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：____________________1.6工期：自合同签订之日起计算，总工期为______天。

第二条合同价格及支付方式2.1合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后______天内，业主支付给承包商合同总价______%的预付款；（2）进度款：按工程实际进度，每完成______%的工程量，业主支付给承包商相应比例的进度款；（3）结算款：工程竣工验收合格后______天内，业主支付给承包商剩余的合同总价款。

第三条工程质量及验收3.1承包商应按照国家有关施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。

3.2工程竣工后，承包商应向业主提交完整的竣工资料，并按照国家有关规定和合同约定进行工程验收。

3.3验收合格后，业主应签署工程验收合格证书，并按照合同约定支付结算款。

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。

第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。

第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。

第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。

第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。

2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。

第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。

2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。

第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。

2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。

第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。

2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。

第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。

若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。

2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。

第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。

2024年-(多种情景)建设工程施工合同通用条款模板

建设工程施工合同通用条款模板一、引言建设工程施工合同是建筑工程项目中的重要法律文件，用于明确合同双方的权利、义务和责任。

本通用条款模板旨在为建设工程施工合同的制定提供参考，以规范合同内容，确保合同的公平、公正和合理性。

二、合同双方的基本信息三、合同标的1.工程名称：本合同涉及的建筑工程项目的名称。

2.工程地点：建筑工程项目所在地。

3.工程范围：本合同涉及的施工范围，包括但不限于土建、装修、安装等。

4.工程质量：应符合国家及地方相关标准、规范和设计文件的要求。

四、合同价款1.合同总价款：双方约定的合同总价款，包括工程款、材料款、设备款、劳务费等。

2.价款支付：按照合同约定的进度和比例支付，具体支付方式和时间由双方协商确定。

3.税费：合同价款中包含的税费，按照国家相关法律法规执行。

五、施工期限1.开工日期：合同约定的工程开工日期。

2.竣工日期：合同约定的工程竣工日期。

3.工期延误：因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。

六、施工质量及验收1.质量标准：工程质量应符合国家及地方相关标准、规范和设计文件的要求。

2.验收程序：工程完成后，双方应按照国家及地方相关法规和标准进行验收。

3.质量问题：如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复或赔偿。

七、安全生产1.安全责任：乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保工程安全。

2.安全事故：如发生安全事故，乙方应承担相应责任。

八、合同变更与解除1.变更：合同内容变更，应经双方协商一致，签订书面变更协议。

2.解除：合同解除，应经双方协商一致，签订书面解除协议。

九、违约责任1.甲方违约：甲方未按照合同约定支付价款、提供施工条件等，应承担相应违约责任。

2.乙方违约：乙方未按照合同约定完成工程、保证工程质量等，应承担相应违约责任。

十、争议解决1.双方应通过友好协商解决合同争议。

2.如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。