自考06289工程招标与合同管理(江苏)【小抄】
06289工程招投标与合同管理
工程招投标与合同管理-062891什么是民法?民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称,是法律体系中的一个独立的法律部门。
2《民法通则》的基本原则有哪些?(1)平等原则,即自然人的民事权利能力一律平等,民事主体在民事法律关系中法律地位平等,平等地受法律保护,在适用法律上一律平等。
(2)自愿原则,即民事主体在从事民事活动时,体现自己的意志,作真实意思表示,通过自己的内心真实意愿来设立、变更和终止民事法律关系。
(3)公平原则,即在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准,用来衡量民事主体之间的物质利益关系,确定民事主体的民事权利义务及民事责任承担等。
(4)等价有偿原则,即取得他人财产利益或得到他人劳动服务,均应向对方支付对等价款或酬金。
(5)诚实信用原则,即民事主体在为民事行为时应言行一致,表里如一,信守诺言。
(6)禁止权利滥用原则,即民事主体在进行民事活动中必须正确行使民事权利,遵守法律和国家政策,不得损害他人和社会公共利益。
3法人成立的条件中有自己的名称,组织机构和场所表示的是什么?法人的名称是其拥有独立人格的标志,也是区别于不同法人的标志,法人的名称权是财产性的权利,除了享有专用权之外,还可以转让、出卖。
4联营有哪几种形式?联营有(法人型联营、合伙型联营、协作型联营)三种形式。
5什么是民事法律行为?民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。
6代理分为哪几类?(委托代理、法定代理、指定代理)三种。
7什么是民事权利?民事权利是民事主体依据民事法律取得的可以实施一定行为或获取一定利益的法律资格。
8什么是债?债具有(债的主体、债的内容、债的客体)三要素。
9什么是人身权?(健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权)等具体的人身权利。
10民事责任分为哪几种?(违约责任)和(侵权责任)。
11什么是诉讼时效,其分为哪几种?(普通诉讼时效)和(特别诉讼时效)之分。
06289工程招投标与合同管理
06289工程招投标与合同管理06289工程招投标与合同管理一、引言本文档旨在指导和规范06289工程招投标与合同管理的相关流程和操作。
该过程涵盖了招投标的准备、发布、评审和中标,以及与中标方签订合同、履约管理和结算等环节。
本文档将详细介绍每个环节的具体内容和要求,以确保该工程的招投标和合同管理工作的顺利进行。
二、招投标准备1. 招标文件准备1.1. 编制招标公告1.2. 编制招标文件1.3. 确定投标文件的格式和要求1.4. 制定招标文件的时间安排2. 招标文件发布2.1. 发布招标公告2.2. 将招标文件发送给潜在投标人2.3. 定期更新和补充招标文件3. 技术标准与评审准则的确定3.1. 确定技术标准3.2. 制定评审准则和评分标准3.3. 确定评审小组的人员组成和职责三、投标文件准备1. 投标文件的组成和格式1.1. 封面和目录1.2. 投标信函和投标承诺书1.3. 技术方案和技术规范1.4. 施工组织设计和施工进度计划1.5. 合同价款和支付方式1.6. 组织结构和人员配备1.7. 安全措施和质量保证措施2. 材料和设备的选择与采购2.1. 制定材料和设备清单2.2. 选择供应商和制定采购计划2.3. 履行采购合同和验收材料和设备四、投标文件评审和中标1. 评审环节1.1. 预审投标文件1.2. 评审技术方案和技术规范1.3. 评审施工组织设计和施工进度计划1.4. 评审合同价款和支付方式1.5. 评审组织结构和人员配备1.6. 评审安全措施和质量保证措施2. 中标环节2.1. 确定中标候选人2.2. 进行商务谈判和最终确定中标人2.3. 履行中标合同和开展后续工作五、合同签订和履约管理1. 合同签订1.1. 资格审查和批准1.2. 谈判和商议合同条款1.3. 签订合同及附件2. 履约管理2.1. 制定施工计划和进度控制2.2. 质量管理和质量监督2.3. 设备和材料的供应和验收2.4. 施工安全和环境保护2.5. 管理施工现场和人员2.6. 变更管理和索赔处理六、工程结算和验收1. 工程结算1.1. 编制工程量清单和估算价格1.2. 进行工程款支付和结算1.3. 处理索赔和争议2. 工程验收2.1. 编制工程竣工验收报告2.2. 进行工程验收和验收合格证书的发放扩展内容:1、本文档所涉及附件如下:- 招标公告范本- 投标文件模板- 技术标准和评审准则- 合同模板- 工程量清单范本- 工程结算报表模板2、本文档所涉及的法律名词及注释:- 招标:指需求方通过公开竞争的方式征求供应商或者承包商参与合同签订的过程。
06289工程招投标与合同管理
合同编号:06289-CT-2023合同标题:06289工程招投标与合同管理甲方(招标方):[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人姓名]职务:[甲方联系人职务]乙方(投标方):[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人姓名]职务:[乙方联系人职务]第一条工程概述1.1 工程名称:06289工程1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程范围:[工程范围]1.4 工程总投资:[工程总投资]第二条招投标程序2.1 甲方应按照国家相关法律法规和行业规定,组织工程的招投标活动。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提交投标文件,并按照甲方规定的投标保证金金额和期限缴纳投标保证金。
2.3 甲方应按照招投标文件的要求,对乙方的投标文件进行评审,并确定中标单位。
2.4 中标单位确定后,甲方应向乙方发出中标通知书,并与乙方签订合同。
第三条合同管理3.1 乙方应按照甲方的要求,编制工程实施方案,并提交甲方审批。
3.2 乙方应按照甲方的要求,组织工程实施,并按照工程进度计划进行施工。
3.3 乙方应按照甲方的要求,提交工程进度报告和工程结算报告。
3.4 甲方应按照合同约定的付款方式和期限,向乙方支付工程款项。
3.5 甲方应按照合同约定,对乙方进行工程质量和安全的监督和检查。
第四条合同变更和解除4.1 双方一致同意,在合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行的,双方应协商解决,并根据实际情况变更或解除合同。
4.2 双方一致同意,在合同履行过程中,如需变更合同内容的,应经双方协商一致,并签订书面补充协议。
第五条违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。
5.2 乙方应按照甲方的要求,按时完成工程,如乙方延期竣工,应按照合同约定向甲方支付延期违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中,如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称]进行仲裁。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
南京工业大学编工程招标与合同管理
高纲1007江苏省高等教育自学考试大纲06289工程招标与合同管理南京工业大学编江苏省高等教育自学考试委员会办公室----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------一、课程性质及其设置目的与要求(一)课程性质和特点《工程招标与合同管理》课程是我省高等教育自学考试工程管理专业(独立本科段)的一门重要的专业课程,其任务是培养应考者系统地学习建筑工程招投标与合同管理领域的基本知识,了解建筑工程招投标与合同管理的现状和发展趋势,掌握建筑工程招投标与合同管理各研究领域的基本理论和方法,深刻认识建筑工程招投标与合同管理在工程管理中的地位和作用,为建筑工程招投标与合同管理在我国的发展与利用培养专门的管理人才。
(二)本课程的基本要求本课程共分为八章。
在对建筑工程招投标与合同管理的学科基础、研究和应用领域进行简要介绍的基础上,重点阐述了建设项目招标、施工项目招标、合同法原理、建设工程施工合同示范文本、FIDIC土木工程施工合同条件、施工合同的签订与管理、施工索赔。
通过对本书的学习,要求应考者对建筑工程招投标与合同管理有一个全面和正确的了解。
具体应达到以下要求:1、了解建设项目招标、施工项目招标、FIDIC土木工程施工合同条件、施工合同的签订与管理;2、理解并掌握合同法原理、施工合同文本的具体条款;3、掌握施工合同的索赔的基本要求、索赔方法和技巧、索赔的计算方法。
(三)本课程与相关课程的联系建筑工程招投标是建筑工程与管理工程的交叉学科,覆盖的学科领域非常广泛,它是以土木工程和管理工程为主,结合施工和合同法原理等工程学科的综合性应用学科。
因此本课程的前修课程包括建筑施工技术、建筑施工组织、土木工程造价、合同法等,这些课程可以帮助我们更好地掌握建筑工程招投标与合同管理。
二、课程内容与考核目标第一章绪论(一)课程内容本章简要而全面地介绍项目管理与项目经营管理,对项目管理的特点和方法做了说明,阐述了项目经营管理的内容。
06289工程招投标与合同管理
06289工程招投标与合同管理06289工程招投标与合同管理1. 引言2. 招投标管理2.1 招标文件的编制在进行招标工作之前,招标方需要编制招标文件。
招标文件包括招标公告、招标说明书、投标报名表等内容。
招标文件的编制应当明确招标方的要求,包括工程的具体要求、技术参数、合同条件等。
2.2 招标策划招标策划是指在进行招标工作前的准备工作。
招标方需要确定招标计划、招标方式以及招标的范围等。
招标策划的目的是为了确保招标工作的顺利进行,有效地选择合适的供应商。
2.3 投标评审与供应商选择投标评审是指对来自不同供应商的投标文件进行评审,选择最具竞争力的供应商。
投标评审的标准通常包括技术方案、价格、供货能力等。
招标方需要根据工程项目的具体情况,制定相应的评审标准,并根据评审结果选择最佳供应商。
3. 合同管理3.1 合同签订合同签订是指在招标工作完成后,确定与供应商之间的合同内容。
合同内容应包括工程项目的具体要求、价格、交付时间、付款方式等。
合同签订时,招标方需要与供应商达成一致,并签署正式的合同文件。
3.2 合同履行合同履行是指在合同签订后,各方按照合同内容执行。
合同履行包括供应商的交付物品、服务的提供,以及招标方的付款等。
在合同履行过程中,双方需要密切合作,确保合同的有效履行。
3.3 合同变更与索赔管理在合同履行过程中,可能会出现需要变更合同或发生索赔的情况。
合同变更是指合同中的某些条款需要进行修改。
索赔是指在合同履行过程中,一方因对方违约或其他原因产生的损失,要求对方进行补偿。
合同变更与索赔需要通过协商解决,确保合同履行的公平性和合理性。
4.06289工程招投标与合同管理是一个复杂的过程,涉及到多方利益的平衡与协调。
招标方需要编制招标文件、进行招标策划,并根据投标评审结果选择合适的供应商。
合同管理包括合同签订、合同履行以及合同变更与索赔的管理。
通过有效的招投标与合同管理,能够确保工程项目的顺利进行,达到预期的目标。
《工程招标与合同管理》06289重点速记
省高等教育自学考试《工程招标与合同管理》(课程代码:06289)课本重点容第1章建设工程招投标及工程承包概述1.1 建设工程招投标的基本概念招标投标制特性:公开、公正和公平性原则1.2 建设工程承包的概念和承包方式承包方式分类:围划分(全过程、阶段、专项、建造-经营-转让)、所处地位(总承包、分承包、联合体、合作体、独立、直接)、承包任务(计划分配、投标竞争、委托、指令)、合同类型和计价方法(固定总价、计量估价、单价、成本加酬金)1.3 建设工程承包的容勘察主要容:工程测量、水文地质和工程地质勘察任务:查明建设地点地形地貌、岩性、地质水文等自然地质条件,为项目选址设计提供可靠依据。
工程施工容:准备工作、永久性土建、设备安置和绿化工程1.4工程承发包活动的管理发包单位具备资格:法人、有技术和经济管理人员、编制招标能力建设工程市场行为管理:发包、承包、中介机构和人员、市场管理人员行为规第2章建设工程施工招标2.1 施工招标的基本条件和招标方式招标具备条件:资金落实、列入投资机会、用地使用权、设计图纸、资金材料来源落实、报批、其他条件投标具备条件:法人组织、经济技术人员、编制招标文件能力、评标定标招标方式:公开招标(国际和国竞争性)、邀请招标、议标国际竞争性中标优点:围广竞争激烈、引进先进设备技术和管理经验、公平竞争机会缺点:耗时长、耗费大、发展中国家中标份额少邀请招标优点:缩短有效期、节约费用、提高中标机会缺点:排除许多实力单位、价格高议标优点:容易达成协议,节约时间,迅速工作。
缺点:无法获得竞争力的报价。
2.2 施工招标的程序程序:招标准备、招标投标、决标成交阶段2.3 招标的前期工作招标申请书:单位资质、招标条件方式、要求合同类型选择根据项目复杂程度、设计具深度、工期、技术要求等因素来确定,在确定分标和合同类型基础上选择合适招标方式。
标底文件容:标底报审表、工程标底标底编制方法:以施工图预算、扩初概算、最终产品单位造价包干为基础的标底2.4 招标文件的编制编制程序:熟悉图纸、计算工程量、确定工期、技术要求质量标准、投标开标定标日期、填写招标文件编制原则:是否具备招标、遵守招投标法、处理关系、客观真实、容统一投标文件组成:投标须知、合同条件、综合说明、计算有关规定、材料供应和差价计算、工程款支付方式、质量工期要求、编制要求评标定标原则、投标保证金、附件2.5 资格预审资格预审程序:刊登广告、出售资格预审文件、答疑、报送、评审资格预审主要评价指标:申请投标单位经验、业绩、人员、机具设备、财务状况2.6开标、评标和定标开标应满足要求:开标时间地点、开标主持、密封情况、截止拆封、唱标解释评标工作容:符合性鉴定、价格分析、技术评估、商务评估、投标文件澄清、综合评价和比较评标方法:专家评议、低标价、综合评定、计分、系数法(使用条件:边设计边施工、无准确预算建筑工程)定标程序:确定中标人、发中标通知书、授标定标应满足要求:不得实质性容谈判、评标委员会评审承担个人责任、排名第一候选人中标人、中标人履行义务,完成项目第3章建设工程施工投标3.1 投标的组织及工作程序承包商投标班子:经济管理、技术专业、商务金融类人才投标工作程序:前期工作→申请投标和递交资格预审书→接收投标邀请和购买投标文件→研究招标文件→调查研究和澄清问题→编制施工计划→估价和确定投标标价→编制投标文件→投标文件的投递→参加开标会、授标与签约3.2 投标的准备工作容:登记注册、接受资格预审、投标经营准备、投标报价联合体各方面具备条件:法律、行政法规、职责围规定优缺点:增加融资能力、分散风险、弥补技术力量不足、相互检查报价、确保项目按期完工报价准备:熟悉招标文件→投标前调查和现场勘察→分析招标文件、校核工程量、编制施工规划3.3 编制投标文件容:投标函、单价工程量表、辅助文件、投标保证金、附件原则:保证准确性、相应单位计算标价、规与标准,文字与图纸统一、条款法律效力编写主要事项:规定表格格式、正文一份、加盖盖章、消除计算错误、没有涂改、规定编写3.4 投标决策和报价策略投标决策主要容:1.分析现有资源,承揽工程量 2.投标选择和决定 3.成本估价决策 4.收集信息,报价决策影响投标决策主观因素:技术、经济、管理、信誉方面实力决定投标或弃标客观因素及情况:业主和监理工程师、竞争对手和形势、法律法规、风险计算标价主要依据:招标文件、图纸和清单、现行定额估价及取费标准、材差、组织设计、施工条件、市场信息及企业部因素标价费用组成:工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他和风险费开标前投标技巧:不平衡、零星用工、多方案、突然袭击、低投标价夺标、联保法开标后投标技巧:降低投标报价、补充投标优惠条件投标策略容:降低预算成本、确定利润率、平衡报价、价格重分配、投标方案评价—收益现值法3.5 投标中应注意的几个问题注意问题:商务、技术方面明确投标目标:投标前详细计算成本、开支、利润等,对大项目、时间拖延的项目、风险计算进去。
2019年自考06289工程招标与合同管理考题范围小抄
2) 资源约束:建设项目只能在限定 诚实信用原则
直辖市人民政府批准。(单选)
的人、财、物条件下来完成建设任务。 6.必须进行招标的范围:(简答)
14.招标方式分为:(重点选择):公开招
3)质量约束:建设项目要达到预期 (1)大型基础设施、公用事业等关系社会 标、邀请招标
的要求,就必须在质量方面加以限制。 公共利益、公众安全的项目。(2)全部或 15.项目报建:(名词解释)建设工程项目
个项目都是独特的 因此其项目的开发必 从而实现资源的优化配置。
少量几家潜在投标人可供选择的:
然是渐进的,不可能复制通用的模式。 (3)推行招标投标制度,有利于促使承 (2).受自然地域环境限制的;
2. 建设项目一般பைடு நூலகம்有下列特征:(简答): 包商不断提高企业的管理水平。
(3).涉及国家安全,国家机密或者抢险
(1)具有明确的建设目标(2)具有一定 (4)推行招标投标制度有利于促使市场 救灾,适宜招标但不宜公开招标的;
的条件的限制(3)具有一次性和不可逆 经济体制的进一步完善。(5)推行招标投 (4).拟公开招标的费用与项目的价值相
性 (4)影响的长期性 (5)投资的风险 标制度有利于促使我国建筑业与国际接 比不值得的
工程招投标与合同管理考题范围 中所发生的行政管理关系、经济协作关系 特定的法人或其他组织投标。
第一章 绪论
及其相关的民事关系。
11.邀请招标的优缺点(重点简答):邀请
1. 项目具有的一些共同特征(简答):
第二章
招标的优点:目标集中,招标的组织工作
(1)一次性:一次是项目与活动的最大的 1.招投标交易的特征:(名词解释或简 教容易,工作量较小。邀请招标程序上比
自考-06289工程招投标与合同管理-习题册
工程招投标与合同管理课程代码: 06289习题册复习思考题一.单选题:仅一个正确答案1. 主要是为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式。
A.委托代理人B.法定代理C.指定代理D.转委托2.委托代理人与第三人签定合同的法律特征表现为A.以代理人的名义与对方谈判;B.商签的合同内应有代理人的权利与义务的条款;C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求;D.所形成的合同由委托人与代理人共同履行。
3.《施工合同文本》中规定,发包人供应的材料设备单价与一览表不符时,由承担所有价差。
A.承包人B.发包人C.承发包双方共同D.工程师决定由谁4.某工程签定的钢材采购合同,由于条款内未约定交货地点,故运输费用未予明确,则供货商备齐钢材后,应。
A.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地C.将钢材在公证机关公证下提存D.通知发包人自提5.承包人在临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.承发包双方共同6.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和组成。
A.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金7.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付,供应商应以为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A.监理单位 B.分公司 C.建设单位 D.施工企业8.仲裁庭的首席仲裁员由选定。
A.仲裁申请人B.人民法院C.当事人共同D.仲裁机构9.投标承包工程,是投标的核心。
A.报价B.工期C.质量D.信誉10.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投标书,并由业主与中标人签订工程承包合同。
此A.决标B.评标C.授标D.议标11.属于来自业主的风险是A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动12.代理是指代理人以名义进行代理行为。
A.自己B.被代理人C.代理人D.第三人13.债务人或第三人将其动产或权利移交债权人手中占有,用以担保债权的履行,属于担保方式中的。
2019年4月江苏自考工程招投标合同管理真题及解答
司按合同购置配件并履行了全部义务,但甲公司未履行合同的义 务,给乙造成了 5 万元损失,乙应
A.要求丙承担责任
B.要求甲公司承担所产生的法律责任
C.自己承担责任
D.要求甲公司和丙共同承担责任
7 .甲在 1999 年 7 月 1 日因交通事故身体受到伤害,截止 1999 年 11 月 1 日没有行使请求权, 1999 年 U 月
1 日又发生了其他障碍,导致无法行使请求权,直至 2000 年 1 月 31 日障碍消 除,该情况诉讼时效期间
终止时间为
A. 2000 年 7 月 31 日 B. 2000 年 9 月 30 日 C. 2001 年 7 月 31 日 D. 2001 年 9 月 30 日
8. 无责任方依据合同中的约定行使留置权时,所留置的财产应当是
2 .评标标准不完全一致有违《招标投标法》中的
A.公开原则
B.公正原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
3 .根据七部委令第 30 号《工程建设项目施工招标投标办法》规定:投标保证金最高不厚想过
A. 50 万元
B. 80 万元
C. 100 万元
D. 150 万元
4 .诉讼时效期间发生中断事由之后,从中断时起,诉讼时效期间
2019 年 4 月江苏省高等教育自学考试
工程招标与合同管理
(课程代码 06289)
第一部分 选择题
一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项
是最符合题目要求的,请将其选出。
1 .属于经济法律关系客体的是
A.经济行为
B.经济权利
C.法人
D.国家
A.违约方向第人抵押的财产
06289工程招投标与合同管理(有答案)
06289工程招投标与合同管理(有答案)工程招投标与合同管理、单项选择题1.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和D 组成。
A.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金2.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付,供应商应以 D 为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A ?监理单位B.分公司C ?建设单位D ?施工企业3.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投标书,并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为CA.决标B.评标C.授标D.议标4.法人成立进行注册登记时,应当以 A 为住所。
A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C ?主要合同履行地D ?董事长的户口所在地5.属于来自业主的风险是AA.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动6.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。
工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同A ?不成立B.成立C ?无效D ?可撤销7.在土木工程施工中,属于应用FIDIC 合同条件的前提是(D )A.通过谈判招标确定承包商B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商D.通过竞争性招标确定承包商8.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在C 退还。
A .发出中标通知书后.完成评标后C .提交履约担保后D ?合同履行完毕后9.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期,施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第 D 天作为合同基准日A.7B.14C.21D.2810.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时DA.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C ?招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人 D ?招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额11.监理招标的宗旨是对监理单位 D 的选择。
06289工程招标与合同管理.pdf
协议编号:_______甲方(招标方):________________________地质:____________________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(中标方):________________________地质:____________________________法定代表人:____________________联系方式:____________________鉴于:2.乙方是一家依法设立并合法存续的企业/事业单位/社会团体,具备完成本项目的资质和能力;3.甲方已就本项目向乙方发出招标邀请,乙方已按照甲方的要求提交了投标文件;4.乙方在投标过程中表现出良好的信誉、技术实力和合理的报价,被甲方确定为中标方。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商,达成如下协议:第一条项目概况1.1项目名称:06289工程1.2项目地点:____________________1.3项目内容:____________________1.4项目工期:____________________1.5项目质量标准:____________________第二条合同金额2.1本项目的合同金额为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。
第三条支付方式3.1预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同金额的_______%作为预付款;3.2进度款:乙方按照项目进度提交验收报告,甲方支付至合同金额的_______%;3.3竣工款:项目竣工并验收合格后,甲方支付至合同金额的_______%;3.4质保金:项目竣工并验收合格满_______年后,甲方支付剩余的_______%作为质保金。
第四条项目执行与验收4.1乙方应按照本协议约定的项目内容、质量标准和工期完成项目;4.2乙方应定期向甲方报告项目进度,甲方有权对项目进度进行监督和检查;4.3项目竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料和验收报告;4.4甲方应在收到乙方提交的验收报告后_______个工作日内组织验收;4.5验收合格后,双方签署竣工结算文件,办理竣工结算手续。
06289工程招投标与合同管理(2024精)
06289工程招投标与合同管理引言在工程项目的开展过程中,招投标和合同管理是非常重要的环节。
招投标是指工程项目的招标方发布招标公告,邀请供应商参与投标,并最终选定合适的供应商进行合作。
合同管理则是指在工程项目中对合同的管理和执行。
本文将讨论06289工程招投标与合同管理的流程和注意事项。
1. 招投标流程1.1 制定招标文件招标方需要制定详细的招标文件,包括招标公告、招标文件、技术要求、报价要求等内容。
招标文件中应明确工程项目的需求和要求,以便供应商了解并投标。
1.2 发布招标公告招标方需要发布招标公告,通知供应商该工程项目的招标信息,包括投标截止日期、开标时间等。
招标公告可以通过媒体渠道或者招标平台进行发布。
1.3 投标供应商收到招标公告后,根据招标文件的要求,准备相关材料进行投标。
投标材料一般包括技术方案、报价单、商业资料等。
1.4 开标评标投标截止后,招标方组织开标评标工作。
开标是指公开拆开供应商的投标信封,评标是指对相应的投标进行评分和比较。
1.5 中标公示评标结束后,招标方需要公示中标结果,通知中标供应商并签订正式合同。
2. 合同管理2.1 签订合同中标供应商与招标方签订正式合同,合同中应明确工程项目的具体细节,包括项目范围、工期、报酬、保修期等。
2.2 履行合同供应商需要按照合同的约定,按时按质完成工程项目。
招标方需要对供应商的工作进行监督和验收。
2.3 合同变更管理在工程项目执行过程中,可能会发生一些变更,例如工程变更、工期变更等。
双方需要通过协商和签订变更合同来管理这些变更。
2.4 合同支付管理合同支付管理是指招标方按照合同约定,及时支付供应商的报酬。
双方需要确保支付方式和时间的一致性。
2.5 合同结算工程项目结束后,供应商需要提交相应的结算申请,招标方进行结算审核,并进行结算支付。
3. 注意事项•招标文件应详细说明工程项目的要求和需求,减少后续合同纠纷的发生。
•招标公告的发布应及时,并通过多个渠道进行公示,以扩大供应商的范围。
江苏自考工程招标与合同管理重点-06289上课讲义
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载江苏自考工程招标与合同管理重点-06289上课讲义甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________工程招标与合同管理复习提纲一、单项选择题1 .属于建设项目的是( D ) A. 土方工程B.土建工程C.一栋楼房D.某小区2. 项目与活动的最大区别是( A ) A. 一次性B. 独特性C.3. 属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是 A.拆迁 B. 可行性研究 C.4. 属于项目建设程序中的项目建设前期阶段的是 A. 规划 B.可行性研究C.5. 属于建设法律体系中的龙头的是( A A. 建设法律B. 建设行政法规C.6. 属于建筑市场客体的是( C ) A.国家B. 法人C.7 .属于建设法律体系中的主干的是( B A. 建设法律 B.建设行政法规C.8. 属于经济法律关系客体的是( A ) A.行为 B.经济权利C. 国家9. 属于建设法律体系中的枝干的是( C : A.建设法律B.建设行政法规C.10. 合同法的基本原则中,体现了民事活动的基本特征,是合同关系不同于行政法律关系、 刑事法律关系的重要标志的原则是( B ) A.平等原则B.自愿原则C. 公平原则D. 诚实信用原则11 .属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是( A ) A.工程勘察设计 B.工程竣工验收 C. 获取土地使用权D.审批立项12.下列各项中属于合同法调整的债权债务关系的是(D )A.侵权行为产生的债权债务关系B. 不当得利产生的债权债务关系C.无因管理产生的债权债务关系D.双方当事人协商一致产生的债权债务关系目标的明确性 D. 活动的整体性( D ) 报建 D.施工准备B ) 报建 D.拆迁)建设部门规章 D. 宪法经济权利 D. 行为)建设部门规章D. 宪法 D. 法人建设部门规章 D.宪法13. 合同法律关系包括主体、客体、内容三要素。
06289工程招标与合同管理2009-2012
2011年4月江苏省高等教育自学考试06289工程招标与合同管理一、单项选择题(每小题1分,共20分) 1.“评标价”是指( )A.标底价格B.中标的合同价格 C.投标书中标明的报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 2.法人应具备的条件是( )A.行政主管部门授权 B.有必要的人员和资料C.有明确的隶属关系 D.有自己的名称、组织机构和场所3.债务人将财或物作为担保而不需转移该财产的占有给债权人的合同担保方式是( A.定金 B.抵押 C.质押 D.保证 4.不是以双方自愿为前提的合同纠纷解决方式为( A.协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼5.保险合同的双方当事人,即约定保险权利义务关系协议的双方当事人是( A.投保人与被保险人 B.投保本与受益人 C.投保人与保险人 D.保险人与被保险人6.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( ) A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否组织专家评标 7.不能作为承包人向发包人索赔证据的是(A.工程师的施工建议 B.现场施工记录C.工程变更指令 D.批准的施工组织计划8.由于承包人的原因使施工质量没能达到规定的质量要求时,监理人( ) A.不承担责任 B.负全部责任C.承担连带责任 D.按合同规定退还一定数量监理费 9.施工合同示范文本规定,承包人应承担负责的是( ) A.在地下管道附近施工的防护措施费用B.由于安全措施不力造成事故而发生的费用C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 D.第三方责任造成伤亡事故发生的费用10.经工程师确认工期可以顺延的、竣工日期可以推迟的情形是( ) A.合同中协议条款含糊不清,甲乙双方理解不一致B.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计4小时 C.工程量变化和设计变更D.承包人上级业务主管部门的干预 11.合同主体的义务表现为( )A.按照自己的意志作出某种行为 B.按照对方的要求作出某种行为 C.权利受到侵害时有权请求法律保护 D.要求对方不得作出某种行为 12.不能成为合同保证人的是( ) A.医院 B.工商银行 C.证券公司 D.保险公司13.在建设工程施工合同法律关系中,主体是( ) A.主要建筑物 B.主要构筑物C.发包人和承包人,他们可以是法人,或其他经济组织等 D.发包方和承包方的主要负责人14.债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式是( ) A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 15.招标代理行为属于( )A.法定代理 B.指定代理 C.委托代理 D.复代理16.工程项目招标时,经评标小组评议后,确定中标人的单位是( ) A.招投标管理部门 B.监理单位C.招标人 D.合同管理部门17.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自( ) A.参与竞争的投标人 B.招标单位的董事会c.上级行政主管部门 D.省、市政府部门提供的专家名册 18.确定中标人后,招标人与投标人作为施工合同价的是(. ) A.标底价 B.投标价 c.评标价 D.标底修正价19.施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应承担责任的是( ) A.发包人 B.承包人 c.工程师 D.承包人和工程师 20.属于滥用代理权的行为是( )A.以代理人的名义同自己实施法律行为 B.代理双方当事人实施同一个法律行为 C.超越代理权限范围进行活动 D.代理权终止后进行活动二、多项选择题(每小题1分,共5分)21.施工分包合同的当事人为( )( )( )( )( ) A.承包人 B.发包人 C.监理人 D.设计人 E.分包人22.按索赔的目的可分类为( )( )( )( )( ) A.质量索赔 B.数量索赔 C.工期延长索赔 D.费用索赔 E.综合索赔23.符合建设单位质量责任和义务相关规定的有( )( )( )( )( )A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B.建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续C.建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预 D.施工图设计文件未经审查批准的,建设单位不得使用E.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收,经过验收程序即可交付使用 24.法律关系的变更,是指法律关系的( )( )( )( )( ) A.主体发生变化 B.内容发生变化 C.客体发生变化 D.主观方面发生变化 E.客观方面发生变化25.工程建设法律关系的构成要素包括( )( )( )( )( ) A.主体 B.客体 C.内容 D.主观方面 E.客观方面三、名词解释(每小题3分,共15分) 26.项目后评价 27.定金 28.要约邀请 29.法定代理30.诉讼时效的中断四、简答题(每小题6分,共30分) 31.简述邀请招标的含义及其优缺点。
06289工程招标与合同管理(江苏)重点
工程招投标与合同管理复习范围第一章绪论1.项目具有的一些共同特征(简答):(1)一次性:一次是项目与活动的最大的区别(2)独特性:每个项目都是独特的,可能是项目提供的成果有自身的特点。
(3)目标的明确性:项目有明确的目标,包括实现项目的时间目标,项目的成果目标,资源目标和其他一些需要满足的目标。
(4)项目活动的整体性:项目中的一切活动都是相互联系的构成一个整体。
(5)组织的临时性和开放性:项目团体在项目进展过程中,其任务,人员,责任都在不断地变化。
(6)开发与实施的渐进性:每个项目都是独特的因此其项目的开发必然是渐进的,不可能复制通用的模式。
2. 建设项目一般具有下列特征:(简答):(1)具有明确的建设目标(2)具有一定的条件的限制(3)具有一次性和不可逆性(4)影响的长期性(5)投资的风险性(6)管理的复杂性3.建设项目的实现要受到多方面的限制:(选择题或简答)1 )时间约束;2)资源约束:建设项目只能在限定的人、财、物条件下来完成建设任务。
3 )质量约束:建设项目要达到预期的要求,就必须在质量方面加以限制。
4 )空间约束:建设项目体积的庞大决定了项目要在一定的可以使用的时间范围内,通过科学合理的方法来组织完成。
4.按投资建设的用途划分生产性建设项目,非生产性建设项目。
(多选)5. 建设项目管理的基本内容:(多选):(1)项目建设前期阶段:1)项目建议书2)可行性研究3)审批立项(2)准备阶段:规划,获取土地使用权,拆迁,报建,工程发包(3)项目建设实施阶段:工程勘察设计,施工准备,工程施工,生产准备,(4)工程竣工验收与保修阶段:工程竣工验收,工程保修(5)项目后评价6. 项目后评价含义:(名词解释)项目后评价是指对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行的系统、客观的分析,通过项目活动的检查总结,确定项目预期的目标是否达到、项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现。
7.竣工含义:(名词解释)建设项目按计划文件规定的内容和标准全部完成,并按规定将工程内外全部清理完毕后称为竣工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
和规模标准规定》 具体规定: 施工单项合同 200 万以上; 重要设备材料采购 100 万以上;勘察、设计监理 50 万 以上;项目总投资 3000 万以上。达到上述规模必须进 行招标。(单选) 7.建设项目招标的条件: (多) (1)招标人已经依法成立(招标人是法人,招标时, 对甲方没有资质要求,但对其行为有约束,它只能进行 自主招标和委托招标) (2)初步设计及概算已履行审批手续(施工招标委托 设计院) (3)招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核 准手续的 (甲方要满足一定条件才招标, 否则委托招标) (4)有相应资金或资金来源落实。 (招标申请) (5)有 招标所需的设计图纸及技术资料。 8.建设工程招标投标管理机构, 在受建设行政主管部门 委托对本行政区域招标投标工作行使统一归口管理的 职权的同时, 对本行政区域的建设工程招投标活动行使 具体的管理职责。(单选) 9.公开招标的优缺点(重点简答) :优点是:投标的承 包商多,范围广,竞争激烈,建设单位有较大的选择余 地,有利于降低工程造价、提高工程质量、缩短工期。 缺点是:由于投标的承包商多,招标工作量大,组织工 作复杂,需投入较多的人力、物力,招标过程所需时间 长。 10.邀请招标的概念(重点名词解释)邀请招标(资格 后审)又称为有限竞争性招标,是指招标人以投标邀请 书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。 11.邀请招标的优缺点(重点简答) :邀请招标的优点: 目标集中,招标的组织工作教容易,工作量较小。邀请 招标程序上比公开招标简化,招标公告、资格审查等操 作环节被省略,因此在时间上比公开招标短得多。邀请 招标的投标人往往为三至五家,比公开招标少,因此评 标工作量减少,时间也大大缩短。 缺点是:由于参加的投入人较少,竞争性较差,使 招标人对投标人的选择范围小。 12. 有下了情况下之一的,经批准可以进行邀请招标: (单选) (1).项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在 投标人可供选择的: (2).受自然地域环境限制的; (3).涉及国家安全,国家机密或者抢险救灾,适宜招
工程招投标与合同管理复习备考笔记
第一章 绪论 1. 项目具有的一些共同特征(简答) : (1)一次性:一次是项目与活动的最大的区别(2)独 特性:每个项目都是独特的,可能是项目提供的成果有 自身的特点。 (3)目标的明确性:项目有明确的目标, 包括实现项目的时间目标,项目的成果目标,资源目标 和其他一些需要满足的目标。 (4)项目活动的整体性:项目中的一切活动都是相互 联系的构成一个整体。 (5)组织的临时性和开放性:项 目团体在项目进展过程中,其任务,人员,责任都在不 断地变化。 (6)开发与实施的渐进性:每个项目都是独 特的 因此其项目的开发必然是渐进的,不可能复制通 用的模式。 2. 建设项目一般具有下列特征: (简答) : (1)具有明确的建设目标(2)具有一定的条件的限制 (3)具有一次性和不可逆性 (4)影响的长期性 (5) 投资的风险性 (6)管理的复杂性 3.建设项目的实现要受到多方面的限制: (选择题或简 答) 1)时间约束; 2) 资源约束:建设项目只能在限定的人、财、物 条件下来完成建设任务。 3)质量约束:建设项目要达到预期的要求,就必 须在质量方面加以限制。 4)空间约束:建设项目体积的庞大决定了项目要 在一定的可以使用的时间范围内, 通过科学合理的方法 来组织完成。 4.按投资建设的用途划分生产性建设项目, 非生产性建 设项目。 (多选) 5. 建设项目管理的基本内容: (多选) : (1)项目建设前期阶段: 1)项目建议书 2)可行性研 究 3)审批立项 (2)准备阶段:规划,获取土地使用权,拆迁,报建, 工程发包 (3)项目建设实施阶段:工程勘察设计,施工准备, 工程施工,生产准备, (4)工程竣工验收与保修阶段:工程竣工验收,工程 保修 (5)项目后评价 6. 项目后评价含义:指对已经完成的项目的目的、 执行过程、 效益、作用和影响进行的系统、客观的分析,通过项目 活动的检查总结,确定项目预期的目标是否达到、项目 是否合理有效、项目的主要指标是否实现。 7.竣工含义: (名词解释) 建设项目按计划文件规定的内容和标准全部完成, 并按 规定将工程内外全部清理完毕后称为竣工。 8. 进度控制: (多) 进度控制的主要措施有组织措施、 技术措施、 合同措施、 经济措施和信息管理措施。 9.建筑市场的主体: (多选) 建筑市场的主体: (1)建筑产品需求者(2)建筑产品 生产者——建筑企业。 (3)建筑中介组织 10. 建设法规的调整对象: (多选) 建设法规调整对象就是发生在各种建设活动中的各种 社会关系。它包括建设活动中所发生的行政管理关系、 经济协作关系及其相关的民事关系。 第二章 1.招投标交易的特征: (名词解释或简答) : (1)平等性 (2)竞争性 (3)开放性 P26 2.招投标制度的意义: (简答) (1)推行招标投标制度有利于规范建筑市场主体的行 为,促进合格市场主体的形成。 (2)通过推行招标投标制度,有利于价格真实反映市 场供求状况,真正显示企业的实际消耗和工作效率,使 实力强、素质高、经营好的承包商的产品更具竞争力, 从而实现资源的优化配置。 (3)推行招标投标制度,有利于促使承包商不断提高 企业的管理水平。 (4)推行招标投标制度有利于促使市场经济体制的进 一步完善。 (5)推行招标投标制度有利于促使我国建筑 业与国际接轨。 3.招投标活动的原则: (单,多选) (1)公开原则(所有招标人都平等) (2)公平原则(标 准都一致) (3)公正原则 (4)诚实信用原则 6.必须进行招标的范围: (简答) (1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公 众安全的项目。 (2)全部或者部分使用国有资金投资或 者国家融资的项目。 (3)使用国际组织或者外国政府投 资贷款、援助资金的项目。 2000 年 5 月 1 日国家计委《工程建设项目招标范围