建设工程项目施工合同完整版
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北建设工程施工合同（示范文本）（完整版）合同编号：【填写合同编号】合同甲方：【填写甲方名称】地质：【填写甲方地质】【填写甲方】合同乙方：【填写乙方名称】地质：【填写乙方地质】【填写乙方】鉴于甲乙双方就工程施工事宜达成以下协议，经协商一致，签订本建设工程施工合同，以便相互遵守：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工中的权利和义务，确保工程进度、质量和安全，依法维护双方的合法权益。
第二条合同范围1\本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。
2\建设工程的具体内容、规模、位置等详细信息见附件一《建设工程概况》。
第三条合同期限1\本合同自【填写合同生效日期】起生效，至工程竣工、验收合格并办理竣工备案手续之日止。
2\如遇不可抗力因素，影响施工进程的，本合同期限可顺延，延期时间不超过不可抗力事件持续期。
第二章工程价款与支付方式第四条工程价款1\工程价款总额为【填写工程价款总额】。
2\工程价款分期支付，具体支付方式及支付比例详见附件二《工程价款支付计划表》。
第五条预付款1\为确保乙方正常施工，甲方应于【填写预付款时间】前向乙方支付工程价款的【填写预付款比例】作为预付款。
2\乙方应提供相应的担保措施，确保预付款的安全使用和返还。
第六条进度款1\甲方按照工程进度支付相应的进度款。
2\乙方应按照合同约定的工程进度，提交甲方工程质量验收报告，并提供施工进度证明等相关材料。
第七条完工款1\乙方完成工程后，甲方应在【填写竣工验收合格日期】前支付相应的完工款。
2\完工款的支付前提是乙方完成工程视频核查、工程竣工报告和竣工验收报告等相关手续和文件。
第三章工程质量与验收第八条工程质量要求1\工程质量应符合国家相关标准和规定，并达到本合同约定的工程质量要求。
2\如乙方在施工过程中发现工程质量问题，应及时通知甲方，并采取相应措施解决。
第九条竣工验收1\乙方完成工程后，甲方应组织竣工验收。
建筑施工合同完整版(7篇)
建筑施工合同完整版(7篇)建筑施工合同完整版篇1建设单位：施工单位：__市__区__镇__村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建，现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：根据施工图纸要求二、合同工期自本项目监理单位发出的开工令起40日历天三、质量标准合格(按设计施工合同质量要求)四、合同价款金额：五、组成合同的文件及解释顺序(1) 工程施工合同书(包括补充协议书)(2) 中标通知书(3) 投标文件及投标报价书(4) 招标答疑纪要(5) 图纸(6) 相关的标准、规范及有关技术文件(7) 工程量清单(8) 经双方确认的进入合同的其他文件双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证2、乙方主要义务和责任(1)在本合同签字生效后，7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
(4)在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(GF-2023-0201)
建设工程施工合同(GF\2013\0201)建设工程施工合同甲方：（以下简称甲方）地质：法定代表人：方式：邮编：乙方：（以下简称乙方）地质：法定代表人：方式：邮编：鉴于甲方拟将某项目委托乙方负责施工，双方经友好协商一致，于（日期）签订本合同，共同遵守以下条款：第一章项目概述1\1 项目名称：（填写具体项目名称）1\2 项目地点：（填写项目所在地点）1\3 项目范围：（详细描述项目的具体范围，包括建筑面积、施工内容等）1\4 工期要求：（填写项目的工期要求，包括起始时间和结束时间）第二章施工条件2\1 甲方责任：甲方应按照约定支付相应款项，并提供项目相关的资料和证明文件等。
2\2 乙方责任：乙方应按照约定的工期和质量要求，完成项目施工工作，并保证通过验收。
2\3 工程材料：乙方应按照相关规定使用符合标准的工程材料，并提供相关材料的合格证明。
第三章施工进度管理3\1 工期计划：乙方应提交施工进度计划并按照计划进行施工，如有变动应提前通知甲方。
3\2 工程验收：乙方应按照约定的工期完成施工，并邀请甲方和监理单位进行验收。
第四章施工质量管理4\1 质量要求：乙方应按照相关规范和标准进行施工，确保项目质量符合约定要求。
4\2 质量检测：甲方有权委托第三方进行质量检测，并通知乙方进行整改，乙方应积极配合。
第五章工程款支付5\1 工程款支付方式：工程款按照合同约定的支付方式进行支付，甲方应按时支付。
5\2 工程款支付方式：工程款按照合同约定的支付方式进行支付，乙方应按时申请支付。
5\3 工程款结算：乙方应提交工程款结算报告，并与甲方进行结算，双方达成一致后进行支付。
第六章违约责任6\1 甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求延期施工或中止施工，并可能要求甲方支付违约金等。
6\2 乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成施工或质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并可能要求乙方支付违约金等。
第七章争议解决7\1 合同争议解决方式：双方应友好协商解决合同纠纷，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc
建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc范本1：一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同背景及目的本合同根据相关法律法规的规定，为保障双方的合法权益，明确约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
三、合同条款1.工程概况甲方委托乙方进行（工程名称）的建设工程施工，该工程的基本信息如下：工程名称：（工程名称）工程地址：（工程地址）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）2.工程价款乙方须按照工程进度及质量要求完成施工，并按照以下方式计算和支付工程价款：（具体说明支付方式、金额及时间节点）3.工程期限乙方应按照双方协议的工期要求，按时完成工程，并确保工程质量符合相关标准和规定。
4.工程质量乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保工程达到合同约定的质量要求，并负责工程质量的保证和维修。
5.违约责任双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
（具体说明各方的违约责任和赔偿方式）6.争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
四、生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
任何对本合同的修订或变更，须经双方协商一致，并以书面形式进行。
五、其他条款（根据实际情况添加其他约定条款）附件：1.施工图纸及技术资料2.合同付款计划3.其他补充协议法律名词及注释：1.施工图纸：指建设工程的设计图纸及相关技术资料。
2.工程进度：指工程施工过程中的时间节点及进度安排。
3.工程价款：指乙方完成工程施工后，甲方应支付的金额。
4.工程期限：指工程施工完成的时间要求。
5.工程质量：指工程达到的质量要求及标准。
范本2：一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同背景及目的本合同旨在明确建设工程施工过程中双方的权利和义务，依法保障双方的合法权益。
三、合同条款1.工程项目甲方委托乙方进行（工程名称）的建设工程施工，该工程的基本信息如下：工程名称：（工程名称）工程地址：（工程地址）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）2.工程价款乙方应按照工程进度和质量标准完成施工，工程价款的支付方式如下：（具体说明支付方式、金额及时间节点）3.工程期限乙方应按照双方约定的工期要求，按时完成工程，并保证工程质量符合相关标准和规定。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
签订日期：______________________签订日期：______________________
二、甲方（发包方）责任
1.提供施工图纸及技术资料：甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料，并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续：甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续，并取得相关证书。
3.提供施工场地：甲方应提供具备施工条件的场地，确保乙方顺利施工。
4.付款义务：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称：河北省XX建设项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程类型：住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
5.工程造价：人民币XX万元
6.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天
3.工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料，甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付：甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金，待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准：工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方（承包方）责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工，确保工程质量。
2.人员组织与管理：乙方应自行组织施工队伍，并对施工人员进行管理，确保工程进度及质量。
2023全新建设工程施工合同gf20170201范本下载完整版
2023全新建设工程施工合同gf20170201范本完整版【一】2023全新建设工程施工合同合同编号：gf20170201合同签订日期：[日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]方式：[甲方方式]法定代表人：[甲方法定代表人]身.分.挣号码：[甲方法定代表人身.分.挣号码]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]方式：[乙方方式]法定代表人：[乙方法定代表人]身.分.挣号码：[乙方法定代表人身.分.挣号码]一、工程基本情况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地址：[工程地址]3. 工程概况：[工程概况]4. 工程范围：[工程范围]5. 工期要求：[工期要求]6. 工程造价：[工程造价]7. 建设单位：[建设单位]8. 监理单位：[监理单位]9. 设计单位：[设计单位]二、施工内容及标准1. 施工内容：[施工内容]2. 施工标准：[施工标准]3. 施工工艺：[施工工艺]4. 施工方法：[施工方法]5. 质量要求：[质量要求]6. 安全要求：[安全要求]三、合同价款及支付方式1. 合同价款：[合同价款]2. 工程款项及支付方式：[工程款项及支付方式]四、违约责任1. 甲方违约责任：[甲方违约责任]2. 乙方违约责任：[乙方违约责任]五、保证金1. 甲方支付保证金：[甲方支付保证金]2. 乙方提供保证金：[乙方提供保证金]六、保险责任1. 承包商保险责任：2. 建设单位保险责任：七、争议解决1. 争议解决方式：[争议解决方式]八、其他事项1. 其他补充事项：[其他补充事项]【附件】1. [附件名称1]2. [附件名称2]3. ...【法律名词及注释】1. 法律名词1：注释2. 法律名词2：注释3. ...-----------------------------------【二】2023全新建设工程施工合同合同编号：gf20170201合同签订日期：[日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]方式：[甲方方式]法定代表人：[甲方法定代表人]身.分.挣号码：[甲方法定代表人身.分.挣号码]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]方式：[乙方方式]法定代表人：[乙方法定代表人]身.分.挣号码：[乙方法定代表人身.分.挣号码]一、合同基本情况1. 合同目的：[合同目的]2. 合同内容：[合同内容]3. 合同期限：[合同期限]4. 合同价款：[合同价款]5. 合同支付方式：[合同支付方式]6. 合同履行地点：[合同履行地点]二、建设工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围：[工程范围]4. 工程质量要求：[工程质量要求]5. 工程进度要求：[工程进度要求]6. 工程安全要求：[工程安全要求]7. 工程造价预算：[工程造价预算]8. 建设单位：[建设单位]9. 监理单位：[监理单位]10. 设计单位：[设计单位]11. 施工单位：[施工单位]三、工程款项及支付方式1. 工程款项：[工程款项]2. 工程款项支付方式：[工程款项支付方式]四、工程质量要求1. 工程质量验收标准：[工程质量验收标准]2. 工程质量保证期：[工程质量保证期]五、违约责任1. 甲方违约责任：[甲方违约责任]2. 乙方违约责任：[乙方违约责任]六、交付验收1. 工程交付验收标准：[工程交付验收标准]2. 工程交付时间：[工程交付时间]七、保证金1. 甲方支付保证金金额及方式：[甲方支付保证金金额及方式]2. 乙方提供保证金金额及方式：[乙方提供保证金金额及方式]【附件】1. [附件名称1]2. [附件名称2]3. ...【法律名词及注释】1. 法律名词1：注释2. 法律名词2：注释3. ...。
广东省建设工程施工合同范本(完整版)(2024两篇)
广东省建设工程施工合同范本(完整版)（二）广东省建设工程施工合同范本(完整版)（二）第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《广东省建设工程施工管理条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的实际情况，为规范工程施工行为，明确双方权利和义务，保障合同各方的合法权益，保证工程质量、工期安全和经济效益，依法订立的。
第二条合同范围1. 工程项目的名称、性质、规模、位置、进度要求等基本信息；2. 工程设施的选型、设计标准和技术要求；3. 工程投资和付款方式；4. 施工组织和管理措施；5. 质量检测及验收标准；6. 违约责任和分期付款；7. 索赔和争议解决方式；8. 合同变更和终止；9. 双方的权利、义务和责任。
第三条合同签订和生效1. 本合同由甲方和乙方代表单位或个人代表签订，并加盖合同专用章。
双方签字盖章后即为生效。
2. 合同生效后，双方应按照合同内容执行，并相互协商解决合同履行过程中的问题。
第四条合同价款本工程的总价款为人民币____________元（大写：__________________元整）。
根据工程施工的实际进展情况，合同价款可以进行分期付款，付款方式双方另行协商确定。
第五条工期和履约保证金1. 工程的施工工期为_____________天/月，自合同生效之日起计算。
2. 乙方应按质按期完成工程施工任务，如因乙方原因导致工期延误，则甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额为合同总价款的__________%。
第二章材料和设备供应第六条材料供应1. 乙方应按照工程需求的材料类型、规格、质量等要求，及时供应合格的材料。
2. 甲方有权对乙方供应的材料进行抽检，如发现不合格品，乙方应承担替换费用及因此造成的延误费用。
第七条设备供应1. 乙方应按照工程施工计划的要求，及时提供适用的设备，并确保设备的安全、可靠性。
2. 如设备发生故障或损坏，乙方应立即采取修复措施或更换设备，确保施工进度不受影响。
2021工程建筑施工合同范本(完整版)
2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人：______________________设计方（乙方）：_____________设计等级证书：_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：___________________2、设计项目：___________________3、设计内容：___________________4、承包方式：___________________第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币，大写为_________ ，设计费总计_________ 万元，大写为_________ 。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_______ 元人民币，大写为_________ 。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]
![建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/40772c50fbd6195f312b3169a45177232f60e49f.png)
建设工程施工合同通用条款完整版doc ：建设工程施工合同通用条款完整版目录：1.引言2.定义和术语3.合同主体4.工程范围5.工程进度和质量6.工程费用和支付7.变更和调整8.合同解除和终止9.违约责任10.争议解决11.一般条款12.附件：1.引言甲方（委托方）：[甲方名称]地质：[甲方地质]联系人：[甲方联系人]乙方（承包方）：[乙方名称]地质：[乙方地质]联系人：[乙方联系人]鉴于甲方希望委托乙方进行建设工程施工，乙方愿意接受甲方的委托，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议，以共同遵守。
2.定义和术语2.1“工程”指本合同项下的建设工程项目，具体范围和内容详见附件一。
2.2“工程费用”指甲方应支付给乙方的工程总价款，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2.3“工程进度”指甲方根据工程实施情况，按照约定的时间和顺序进行施工。
2.4“工程质量”指甲方按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程的安全、适用、经济、美观。
3.合同主体3.1甲方是具有完全民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备合法的建设工程项目立项、规划、用地等手续。
3.2乙方是具有相应资质的施工单位，具备完成本合同项下工程的能力和条件。
4.工程范围4.1甲方委托乙方进行建设工程施工，工程范围和内容详见附件一。
4.2乙方应根据甲方的需求，按照国家相关标准和规范进行施工。
5.工程进度和质量5.1乙方应根据甲方的要求，按照约定的工程进度进行施工，确保工程按时完成。
5.2乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，确保工程的安全、适用、经济、美观。
6.工程费用和支付6.1甲方应按照约定的工程费用支付给乙方。
6.2工程费用支付方式和时间详见附件二。
7.变更和调整7.1在工程实施过程中，如甲方需要对工程范围、内容、标准等进行变更，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。
工程施工合同(完整版).pdf
工程施工合同名称：__________________________地质：__________________________法定代表人：____________________名称：__________________________地质：__________________________法定代表人：____________________鉴于：2.业主已就本项目的施工事宜与承包商达成一致，并同意按照本合同的约定进行合作。
第一条工程范围与内容1.1工程范围：本合同涉及的工程范围包括但不限于：土建、装修、安装、绿化、道路等工程。
1.2工程内容：承包商应按照业主提供的工程设计文件、施工图纸、施工方案及国家相关法律法规、规范和标准进行施工。
第二条工期2.1工期：本合同工程总工期为____天，自本合同签订之日起计算。
2.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商，并根据实际情况调整工期。
第三条工程质量3.1工程质量：承包商应确保本工程质量符合国家相关法律法规、规范和标准，达到业主的满意。
3.2质量保修：承包商应对本工程提供质量保修服务，保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
第四条工程价款4.1工程价款：本合同工程价款为人民币（大写）：__________________________元整。
4.2付款方式：双方约定按照工程进度分期支付工程价款。
第五条违约责任5.1业主违约：如业主未按约定支付工程价款，应向承包商支付违约金，违约金为本合同工程价款的____%。
5.2承包商违约：如承包商未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为本合同工程价款的____%。
第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程竣工验收合格之日止。
建设工程施工合同(示范文本GF5篇
建设工程施工合同(示范文本GF5篇篇1建设工程施工合同(示范文本GF）甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：鉴于甲方拥有（项目名称）项目的建设权，乙方具有从事建设施工的资质和能力，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就乙方根据甲方的需求，承担（项目名称）项目的施工工作，达成如下协议：第一条项目名称、位置和规模1.1 甲方项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目地址）1.3 项目规模：（项目规模）第二条施工内容2.1 乙方根据本合同的约定，承担（项目名称）项目的施工工作，负责项目的进度、质量、安全等工作。
2.2 乙方应保证施工工作的质量符合相关法律法规的规定，工程造价符合预算金额。
在工程施工期间，应严格按照国家有关施工规范和标准进行操作，确保施工过程中不因质量问题而影响工程的验收和结算。
2.3 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，并及时向甲方报告工程进展情况。
第三条工程工期3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期，完成施工工作，并在规定的时间内移交给甲方。
3.2 若乙方因不可抗力等特殊原因造成施工进度延误，应立即通知甲方并经双方协商确定后续处理方案。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合有关国家标准和规范的要求，并接受甲方的监督检验。
4.2 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的责任；4.3 工程竣工验收合格后，甲乙双方应共同签署竣工验收书，并依法办理竣工验收手续。
第五条材料供应和管理5.1 乙方应按照甲方要求选材、采购，选用合格的材料，并对材料的管理、验收、使用等进行严格控制。
5.2 乙方应保证施工现场材料供应充足，避免因材料短缺而影响施工工程的顺利进行。
第六条施工安全6.1 乙方应切实贯彻国家有关施工安全的法律法规，严格按照安全操作规程进行施工，并设立专门的安全管理机构，确保施工现场的安全。
6.2 如发生施工安全事故，乙方应及时通知甲方，并采取紧急措施进行处理，同时配合相关部门进行事故调查处理，并承担相应的法律责任。
建设项目工程总承包合同示范文本5篇
建设项目工程总承包合同示范文本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[发包方全称]乙方（承包方）：[承包方全称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设项目工程总承包事宜达成如下协议：一、项目概况项目名称：[项目名称]工程地点：[具体地址]工程规模：[工程规模描述]工程内容：[工程内容详细描述，包括但不限于土建、机电安装等]工期要求：[施工开始与结束日期及重要里程碑日期]质量要求：[工程所需达到的质量标准，如国家相关规范、标准等]合同总价：[合同总价金额及付款方式]（附注：合同总价可随项目清单及调整条款进行调整）二、工程承包范围及方式乙方应按照甲方要求，承担本项目的施工总承包任务，包括但不限于以下内容：设计、采购、施工、调试等。
具体范围详见附件《工程承包范围及内容清单》。
三、工程工期及履约保证乙方承诺按照合同约定的工期完成施工任务，并保证工程质量符合相关标准及甲方的要求。
如有特殊原因需要延期，应提前书面申请并获得甲方批准。
乙方需向甲方提供履约保证金以确保本合同的有效履行。
四、工程质量管理要求及检验验收标准乙方必须遵循国家和地方有关工程质量的标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求及合同约定。
甲方有权对工程进度和质量进行检查和监督。
双方约定了具体的检验验收标准和程序。
五、工程造价及支付方式本合同总价款为人民币[金额]元整。
支付方式采用进度款与竣工结算相结合的方式，具体支付细节详见合同附件《工程款支付协议》。
六、设计变更及调整条款施工过程中如需设计变更，甲乙双方应签署书面变更协议。
若因设计变更导致工程量或合同价款调整的，双方应根据实际情况进行协商并签署补充协议。
补充协议构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
如遇不可抗力因素导致合同无法履行时，双方均可要求解除合同，并按相关法律法规进行处理。
如遇到国家或地方政府政策调整等因素导致成本变化时，合同价款可作相应调整。
建设项目工程总承包合同范本(5篇)
建设项目工程总承包合同范本发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：一、工程概况1、工程结构：砖混;2、建筑面积：约㎡（按实际建筑面积计算为准）。
二、承包方式土建工程总单包（即包工不包料）。
三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。
四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆（铁丝钉子自备）、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶（一层、顶层、地坪）。
2、乙方自备机械、脚手架。
五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。
六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。
八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。
九、安全问题乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。
十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设项目工程总承包合同范本（二）发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：工程所在省市详细地址：工程承包范围：二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源三、主要日期设计开工日期（绝对日期或相对日期）：施工开工日期（绝对日期或相对日期）：工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：四、工程质量标准工程设计质量标准：工程施工质量标准：五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：____元），详见合同价格清单分项表。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。
2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程项目施工合同完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________建设工程项目施工合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（cf91-0201），就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。
承包范围：承包方式：2.工程性质（指基建、技改、合资等）：批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：3.定额工期总天数：天4.开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于________年____月____日开工。
竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工期为准）：本合同工程定于________年____月____日竣工。
5.质量等级：6.合同价款：本合同工程承包造价为元。
金额（大写）：第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下：1.协议条款；2.合同条款；3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4.招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件；5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定；6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单；7.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；8.国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1.合同语言：本合同文件仅使用汉语。
2.适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3.适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸1.甲方提供图纸日期：________年____月____日2.甲方提供图纸套数：3.甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：4.工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表1.甲方驻工地代表姓名（任命书、委派书作为合同附件）：2.社会总监工程师姓名（如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方）：第六条乙方驻工地代表（项目经理）乙方驻工地代表姓名（任命书作为合同附件）：第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1.施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间：2.将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：并保证施工期间的需要。
3.施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4.工程地质和地下管网线路资料的提供时间：5.办理证件、批件的名称和完成时间：6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.会审图和设计交底的时间：8.协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。
第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：1.提供计划、报表的名称及完成时间：2.对施工安全、保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
3.向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：4.对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
5.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：6.施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：7.施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场的清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第九条进度计划1.乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划时间：2.甲方代表（或总监理工程师“下同”）确认的时间：第十条延期开工处理乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。
停工责任在甲方时，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方时，又乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误处理1.对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
（1）工程量变化和设计变更；（2）一周内，非乙方原因停水、停电（地区停电除外）、停气造成停工累计超过8小时；（3）不可抗力；（4）甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。
2.非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付3.因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前及奖励工期如需提前，双方约定如下：1.按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天，比本协议第一条第三款定额工期提前天，提前%。
2.乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：3.甲方应提供的条件：4.乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法：第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
第十五条工程质量及责任1.约定的工程质量等级（优良、合格）。
实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付：2.违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件时，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
3.双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收1.工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
2.双方约定的中间验收部位为：第十七条试车（应按承包范围确定）及双方责任分属1.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。
乙方准备试车记录。
甲方为试车提供必要条件。
试车通过，甲方代表在试车记录上签字。
2.设备安装工程具备联动无负荷试车条件（如乙方承包时），甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。
乙方按要求做好准备工作和试车记录。
试车通过，双方在试车记录上签字。
3.双方责任：由于设计原因（包括设备的选型）试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。
甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。
由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23条执行；设备由乙方采购时，应按本协议条款第24条执行。
由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。
乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。
试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。