2017年土石方施工合同
土石方工程施工合同范本
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程价款后终止。
甲方（盖章）：____________
2.3乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程价款。
第三条施工期限
3.1乙方应按照甲方要求的工期完成本合同约定的工程施工。
3.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×日违约金金额（人民币）。
第四条质量标准
4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和有关技术规范进行施工，确保工程质量。
4.2工程质量标准应符合国家及行业有关法律法规、标准和规范的要求。
4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的一切费用。
第五条付款方式
5.1甲方支付工程价款的方式为：（付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等）。
5.2付款的具体时间和比例由双方在专用条款中约定。
第六条违约责任
土石方工程施工合同范本
合同双方：
甲方：（全称）
乙方：（全称）
鉴于甲方为进行某项工程需要进行土石方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土石方工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：
第一条工程概况
乙方（盖章）：____________
签订日期：____________
（注：以上合同范本仅供参考，具体合同条款请根据双方实际情况和需求进行修改和完善，并建议在签订合同时咨询专业律师意见。）
土石方工程合作协议书（四篇）
土石方工程合作协议书甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拥有土石方工程项目，并希望与乙方合作进行该项目的实施；乙方具有相应的土石方工程能力，愿意为甲方提供相应的技术与服务；双方根据平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合作内容1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目工程量及要求：根据双方共同确认的项目需求和规模进行具体细化，包括但不限于土石方开挖、运输、填筑等工程内容。
1.4 合作方式：甲方将委托乙方进行土石方工程的实施，乙方为甲方提供相应的技术与服务。
二、合作的权利和义务2.1 甲方的权利和义务：（1）提供项目需求及规模：甲方应向乙方提供项目需求及规模文件，包括相关设计图纸、工程量清单等，确保乙方能够根据实际需求进行合理的工程计划安排。
（2）支付合作费用：按照双方协商一致的方式及时间，甲方应按时支付合作费用，包括但不限于工程进度支付、工程量清单计价等。
（3）提供必要的合作支持：甲方应为乙方提供必要的施工场地、设备、材料、用工等支持，确保项目的正常实施。
2.2 乙方的权利和义务：（1）按照甲方的项目需求进行工程实施：乙方应根据甲方提供的项目需求及规模，制定合理的工程施工方案，并按时按质完成工程任务。
（2）提供必要的技术与服务：乙方应为甲方提供必要的技术支持和服务，包括但不限于工程设计、施工监理、质量检测等。
（3）合理安排工程人员和设备：乙方应根据项目需求，合理组织和调配工程人员和设备，确保项目进度和质量。
三、合作费用3.1 合作费用：（1）工程进度支付：甲方应按照工程进度支付的方式，根据乙方完成的工程进度支付相应的费用，具体支付比例和方式双方另行协商确定。
（2）工程量清单计价：甲方应按照乙方提供的工程量清单计价标准，支付相应的费用。
土石方工程承包合同精选版（5篇）
土石方工程承包合同精选版甲方：_____ 乙方：_____因甲方需要，委托乙方承建土石方工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____二、工程承包方式工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式。
三、工程范围及内容按工程量清单所列内容。
主要包干内容有：_____清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。
四、工期合同工期为90个日历天。
五、质量标准符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求，达到合格工程标准。
甲方：_____ 乙方：____年____月____日土石方工程承包合同精选版（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。
双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：第一条：工程内容运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。
第二条：工程承包运输时间价款及付款方式1、工程时间为____年，即____年____月____日到____年____月____日。
2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。
3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式：日清月结。
第三条：燃油费用甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。
（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。
第四条：甲方的权利与义务1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
土石方承包施工合同(土石方承包协议)
土石方承包施工合同(土石方承包协议)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土石方承包施工合同(土石方承包协议) 土石方承包施工合同1土石方工程承包合同范本为范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。
土石方工程承包合同（5篇）
土石方工程承包合同本土石方工程承包合同（下称“本合同”）由承包人（下称“甲方”）与发包人（下称“乙方”）双方共同订立，按以下条款履行。
一、项目概况1. 项目名称：土石方工程承包项目2. 项目地点：（具体地址）3. 项目范围：土方开挖、填筑、边坡处理等土石方工程4. 项目工期：（具体工期）二、甲方权利与义务1. 完成工程项目的设计、施工，并负责工程质量的控制和整体管理；2. 按计划向乙方提供所需的机械、工具和设备；3. 为工程施工期间提供必要的安全措施，确保工程施工安全；4. 向乙方支付工程款项；5. 确保工程施工中的环境保护和文明施工。
三、乙方权利与责任1. 根据甲方提供的项目资料进行施工，并保证按照施工图纸和规范进行施工；2. 协助甲方完成工程项目的设计、施工，并提供技术支持；3. 对工程施工过程中出现的问题，及时采取补救措施，确保工程质量；4. 做好工程施工期间的安全生产工作，保证现场施工安全；5. 按照甲方要求开展施工进度和质量的报告，及时向甲方汇报工程进展情况；6. 保护施工现场周边环境，确保文明施工。
四、工程款项支付方式1. 工程总价为（具体金额）；2. 工程款项支付方式为分期支付；3. 第一期支付金额为总工程款的30%，甲方在第一期支付前提供施工所需的资金。
五、变更与索赔1. 若甲方需要对工程设计和施工计划进行变更，应及时向乙方提出，并支付相应的费用差额；2. 若乙方在工程施工过程中遇到甲方提供的资料不准确或不完整，导致施工不能按计划进行，乙方有权向甲方提出索赔；3. 若甲方需要变更合同约定的范围、内容或工期，应与乙方协商一致，并支付相应的费用差额。
六、合同终止1. 本合同在以下任一情况下终止：a) 甲方或乙方提前通知对方解除本合同；b) 甲方或乙方严重违反本合同约定；c) 因不可抗力因素，导致工程无法正常施工。
2. 合同终止时，双方应进行工程款结算，并处理合同履行过程中的问题。
七、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议时，应友好协商解决。
土石方工程施工合同6篇
土石方工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土石方工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：土石方开挖、运输、填筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：大写________元，小写￥________元。
2. 支付方式：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程预付款________%。
（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程进度款____%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。
（4）甲方支付的工程款需汇入乙方指定的银行账户。
（5）乙方需提供正规的税务发票给甲方。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
因工程质量问题造成的返工、整改等损失，由乙方承担。
2. 工程竣工后，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应加倍赔偿。
3. 工程质量验收按国家及本地区有关质量检验评定标准进行，不合格工程不予验收。
4. 工程竣工验收后，在合同规定的保修期内，凡因施工造成的质量缺陷应由乙方无偿保修；其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法（试行）》执行。
保修期按国家有关规定执行。
五、安全施工及文明施工约定1. 乙方应按安全施工有关规定，采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。
在施工过程中出现的一切伤亡事故及责任均由乙方承担全部责任。
土石方承包施工合同(集合6篇)
土石方承包施工合同（集合6篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.土石方承包施工合同（集合6篇）土石方承包施工合同第1篇甲方（全称）：乙方（全称）：经甲乙双方协商，甲方将贵安新区思丫村群升第52块地土石方工程土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：一、工程名称：贵安新区思丫村群升第52块地工程土石方平基运输项目二、工程地点：思丫村牛落洞三、工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运送到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。
土石方工程施工合同(完整版)
土石方工程施工合同(完整版)土石方工程施工合同编号：XXXXXXX发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况一）工程名称：XXX土石方工程二）工程地点：XXXXX三）工程范围：本工程包括甲方提供的设计测量规划图区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表，要求达到技术标准和甲方要求。
四）图纸范围外的施工，甲、乙双方另行签订补充协议。
五）本合同挖填土方工程量暂定为___________ m3.实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。
第二条工程价款及工期一）合同价款1、本合同采用单价包干方式决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所产生的一切费用，包括但不限于：人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费），施工便道、洗车场修建维护费，土石方开挖费，场内转运和运输费，回填及碾压夯实费，文明施工费、措施费，安全防护费、保险费，所有检测费，利润、税费（专用增值税），环卫出渣费、倒土费，工程周边社会关系协调费，在转运过程中与群众、路政、城管、交警等所发生的一切费用。
2、单价：挖掘外运土石方，场内1公里范围内（中对中）按XX元/m3包干价执行；挖掘外运土石方超过1公里运距的，按XX元/m3每公里运价执行；碾压夯实，按XX元/m3包干价执行（包括但不限于转运、铺平、碾压检测费用等）。
3、本合同约定的单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、施工深度难度、施工天气、道路状况、油料和人工费上涨等任何因素而改变。
4、本合同约定的单价为固定价格，不随施工过程中所遇到的土层或岩石类别变化而改变（包括但不限于种植土、黏土、淤泥；极软岩、软岩、较软岩、坚硬岩；松石、次坚石、普坚石、特坚石；强风化、中风化、弱风化砂岩和泥岩等）。
土石方工程施工而合同
土石方工程施工合同是指发包方（甲方）与承包方（乙方）之间就土石方工程施工的相关事宜达成的一致协议。
本文将详细阐述土石方工程施工合同的主要内容，以供参考。
一、工程概况1.1 工程名称：XXX项目土石方工程施工1.2 工程地点：XXX项目施工现场1.3 工程范围：土石方开挖、运输、回填、平整、压实等全部工作内容1.4 工程量：土石方工程总量约为XXX立方米1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求二、合同双方2.1 甲方（发包方）：甲方名称：XXX公司地址：XXX联系人：XXX联系电话：XXX2.2 乙方（承包方）：乙方名称：XXX工程有限公司地址：XXX联系人：XXX联系电话：XXX三、合同价格及支付方式3.1 合同总价：土石方工程施工合同总价暂定为XXX万元（大写：人民币XXX万元整）3.2 支付方式：（1）按月进度工程量支付，支付至总工程价款的50%；（2）剩余50%工程款待工程完工验收合格后支付。
3.3 乙方需每月向甲方提交工程进度报告及工程量清单，甲方在5个工作日内审核并支付相应款项。
四、工程期限4.1 工程期限自XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止。
4.2 若发生不可预见或不可抗力情况，工期顺延。
五、工程质量5.1 乙方应按照甲方提供的图纸、技术要求及施工规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收时，乙方应按照图纸和验收标准执行，确保工程合格。
六、安全施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应自行负责施工过程中的安全事故，如发生安全事故，乙方应立即报告甲方并按照相关规定处理。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
土石方工程施工合同模板一6篇
土石方工程施工合同模板一6篇篇1土石方工程施工合同委托人：（甲方）承包人：（乙方）鉴于甲方拟委托乙方进行土石方工程施工，并达成一致意见，特制定本合同如下：第一条项目名称及位置甲方委托乙方进行的土石方工程项目为：（工程名称），施工地点位于（地点），包括土石方开挖、填方、边坡处理等。
第二条项目工作内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求，合理组织施工，保证施工过程安全、高效、质量可控。
2. 乙方须保证施工过程中无违反国家相关法律法规的行为，严格遵守相关安全操作规程，确保工程施工安全。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程，如需延期需提前向甲方提交书面申请并取得甲方同意。
4. 乙方应配备符合要求的专业技术人员和施工人员，保证施工过程中的技术质量。
第三条工程质量标准1. 乙方应按照国家相关规定和工程设计要求，保证施工质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权对乙方进行质量检查，如发现质量问题，乙方应立即整改到位，并对整改结果负责。
3. 施工过程中如发生质量事故，乙方应立即通知甲方，并承担相应的赔偿责任。
第四条工程进度和款项支付1. 本工程的工期为（工期），乙方应按照约定的工期履行合同。
2. 乙方应根据工程进度，按照约定的支付比例及时向甲方申请款项支付。
甲方在验收合格后按时支付工程款项。
3. 如乙方延期完成工程，甲方有权要求乙方按照约定的违约金支付额外费用。
第五条合同变更和解除1. 合同生效后，除非经双方协商一致，否则不得擅自变更合同内容。
2. 如因不可抗力等原因导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，解除合同后应按照已完成工程的部分支付款项。
第六条违约责任1. 若一方违反合同规定，损害对方利益，需承担相应的违约责任。
2. 乙方在施工中如发生质量事故，拖延工期等问题，需承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。
土石方工程施工合同范本模板
土石方工程施工合同范本模板甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行土石方工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____土石方工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于土方开挖、运输、回填、平整等工作。
4、工程规模：具体的工程量以双方确认的施工图纸和实际测量为准。
二、工程期限1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天三、工程质量及验收标准1、乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2、工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
四、工程价款及支付方式1、工程价款：本工程总价款为人民币_____元（大写_____元整），此价款为固定总价，包含但不限于人工、材料、设备、运输、税费等所有费用。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（4）剩余工程价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1、甲方责任（1）提供施工所需的相关资料和文件，确保施工场地具备施工条件。
（2）按时支付工程价款。
（3）协助乙方协调与当地政府及相关部门的关系。
2、乙方责任（1）编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。
（2）按照合同约定的时间、质量和要求完成施工任务。
（3）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如发生安全事故，承担相应的责任。
土石方施工合同范本(每天结算)
XXX项目土方工程施工合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期合同工期总日历天数天，开工日期以甲方书面通知为准。
四、质量标准乙方按甲方提供的图纸设计要求，在甲方统一管理下进行土方工程的施工。
工程质量标准：合格。
五、合同价款1、合同价款计算方式：本次土方工程以单车费用计算，一车一算，具体费用以实际发生车数乘以综合单价计算。
2、综合单价：XXX元/车。
3、土方运输车数：以实际发生计算。
4、土方工程施工过程中如存在大量清淤泥、巨石破碎等工程量，相关费用根据具体情况另行协商。
六、甲乙方双方责任甲方责任1、甲方负责定位、高程控制、土方测量、土方开挖以及施工安全措施等相关技术。
2、负责具体确定土方运输地点及相关倒土场地。
3、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。
4、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
5、负责发出土方运输指令，因甲方指令失误发生的费用，由甲方承担，并赔偿乙方相关损失。
6、负责土方运输车数的统计及复核。
7、负责每天按实际发生的费用支付乙方工程款。
乙方责任1、乙方必须服从甲方的指令，按照甲方的要求进行施工。
2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守工地现场的安全生产操作规程和规定进行施工。
3、负责土方运输车辆的管理及土方运输车数的统计。
4、负责申请支付工程款。
七、工程质量与检查1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据协议发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。
土石方工程施工合同范本(15篇)
土石方工程施工合同范本（15篇）土石方工程施工合同范本（精选15篇）土石方工程施工合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议:一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围甲方提供施工现场，乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等，涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，由乙方自行解决。
三、甲方的责任1、合同执行期间，甲方本着合作的态度，积极配合乙方执行合同约定的内容；2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导；3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁，以保证乙方顺利施工。
四、乙方的责任1、合同执行期间，乙方本着合作的态度，积极配合甲方执行合同约定内容；2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规；3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任；4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全，机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系；5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志，防止场外人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患；6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁五、工程量计算工程量以双方现场实测标高按实结算。
六、工程单价1、水田淤泥部分：包括清表、开挖、运输、弃置，综合单价元/m，淤泥开挖深度原则上不超过50cm2、土、石方部分：包括清表、开挖、运输，综合单价元/m；3、填方平整：综合单价元/m，每层平整厚度不超过30cm；4、石方部分：如遇挖掘机开挖不动，另补充协议。
以上价款为含普通税价款。
七、工程支付所承包工程完工后支付工程款的30%，原则上中间可支取油费，剩余70%的工程款在年底付清。
八、工期暂定日期为至，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方确认后顺延。
土石方施工合同模板
土石方施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！土石方施工合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要进行土石方施工工程，乙方具备相关施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方土石方施工工程达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于土石方挖掘、运输、填筑、压实等施工内容。
二、工程期限2.1 工程计划开工日期：____年__月__日。
2.2 工程计划竣工日期：____年__月__日。
2.3 乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完工。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应确保施工过程中安全无事故，遵守施工现场的安全规定。
四、工程价款及支付方式4.1 经双方协商，本工程合同总价为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方分期支付工程价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的40%。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×0.05%×逾期天数。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程土石方合同6篇
工程土石方合同6篇篇1合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程土石方挖掘、运输等事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程内容：土石方挖掘、运输、填筑等。
二、合同工期1. 工程开工日期：【开工日期】2. 工程竣工日期：【竣工日期】3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
三、工程造价及支付方式1. 工程土石方挖掘等费用按照【约定计价方式】计算，总价为人民币【总金额】元。
2. 支付方式：【约定支付方式】。
3. 甲方应按约定时间支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在收到验收通知后【约定时间内】组织验收，验收合格后方可结算工程款项。
五、安全施工及违约责任1. 乙方应制定安全施工方案，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。
3. 若甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期相应顺延。
4. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
5. 若甲乙双方任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、合同变更及解除1. 双方协商一致，可以变更或解除合同。
2. 任意一方违反合同约定，守约方有权解除合同。
3. 合同变更或解除后，双方应就已完成的工作进行结算。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项【其他需要补充的条款】九、附则1. 本合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数】份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
土石方工程施工合同（5篇）
土石方工程施工合同合同编号：__________甲方：（以下简称甲方）地址：电话：法定代表人：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：法定代表人：甲方与乙方经友好协商，共同达成以下协议，并依法签订本土石方工程施工合同（以下简称合同）。
第一条项目名称和位置1.1 项目名称：1.2 项目位置：第二条工程范围2.1 本合同工程的总工程范围包括但不限于土方开挖、填方、挖掘、挖沟、护坡、清运和平整等工作。
2.2 本合同并不包括其他附属设施的安装、调试和维护等工作。
第三条工程质量和工期3.1 乙方按照相关国家规范和标准进行工程施工，并保证施工质量符合相关要求。
3.2 工程施工期限为______天（自乙方正式开工之日起计算）。
第四条合同金额和支付方式4.1 本合同金额为人民币_________元整。
4.2 合同金额支付方式为：（1）甲方自乙方交付发票之日起_______日内支付合同金额的30%作为预付款；（2）合同约定的工程阶段完工后，甲方接受工程竣工验收并签署验收记录后，甲方支付相应工程金额；（3）工程最终完工后，甲方支付尾款。
第五条合同变更和解除5.1 在工程施工过程中，如甲方需要对合同进行变更或修改，应与乙方协商一致，并签署书面变更协议。
5.2 除非本合同另有约定，任何一方不得单方面解除本合同。
如有特殊情况需要解除合同，应提前______天书面通知对方，并进行友好协商解决。
第六条违约责任6.1 工期责任：如乙方未按照本合同规定的工程竣工日期完成工程，按照每延迟一天支付合同金额的0.1%向甲方进行赔偿。
6.2 施工质量责任：如乙方施工质量不符合相关要求，甲方有权要求乙方进行整改，乙方无条件承担整改所需费用。
6.3 违约责任：如一方未能履行本合同中的任何义务，应向对方支付相应的违约金。
第七条知识产权7.1 在工程施工过程中，如存在乙方使用未经授权的他人知识产权进行施工的情况，乙方负有相应的法律责任。
7.2 甲方享有本工程的相关知识产权，并对乙方在工程施工过程中所产生的设计、图纸等进行保密。
土石方工程施工合同范本5篇
土石方工程施工合同范本5篇篇1土石方工程施工合同范本甲方（施工单位）：______法定代表人：______注册地址：______联系电话：______乙方（建设单位）：______法定代表人：______注册地址：______联系电话：______鉴于：为进一步规范土石方工程施工，保证施工质量，确保工程安全，经双方协商一致，达成以下施工合同：第一条工程名称与地点甲方承接乙方委托的______工程，在______地点施工。
第二条工程内容1. 土石方工程范围包括挖土、填方、破碎、平整等相关工程。
2. 工程进度计划：________第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款￥______（大写：______元整），按项目分期支付，具体支付方式如下：第一期：______元，于______日前支付。
第二期：______元，于______日前支付。
第三期：______元，于______日前支付。
2. 工程价款支付方式：甲方提供发票或收据，乙方自付款日起______日内支付。
第四条施工期限1. 工期：从合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
2. 如遇不可抗力或其他无法控制的情况，双方应协商处理，并延长工期。
第五条施工质量要求1. 甲方应按照相关法律法规和技术标准要求施工，确保工程质量。
2. 施工过程中如出现质量问题，甲方应及时处理，确保工程顺利进行。
第六条安全保障1. 施工过程中，甲方应加强安全管理，保障施工人员安全。
2. 如果发生安全事故，甲方应立即报告乙方，并采取措施进行处理。
第七条材料和设备1. 甲方负责准备施工所需的所有材料和设备，并按照合同规定使用。
2. 如有材料或设备损坏或缺失，由甲方承担相应责任。
第八条质量保修及服务1. 工程竣工验收合格后，甲方提供质量保修期______年。
2. 保修期内如出现质量问题，甲方应免费进行修复。
第九条违约责任1. 如甲方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任。
2. 如乙方未按时支付工程款项，应承担滞纳金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土石方开挖及场坪施工合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
身份证号码： __________________________________________
联系电话： _____________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成。
在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程范围:土石方挖、装、运、填、平、压实。
（四）本合同土石方工程量以具体测量为准。
（五）工程总造价：经双方协商确定在项目范围内按本合同工程实施土方承包单
价16.5/ ?结算；岩石破碎承包单价30.5/?结算。
第二条工程期限
经甲、乙双方协商工程期限为一个月。
若施工工程中发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条工程质量
乙方根据甲方提供的资料或要求进行施工，确保工程质量。
第四条工程价款结算
本工程无预付款及进度款，待工程完工并经双方确认方量、验收合格后一次性付清。
第五条双方责任
（一）甲方责任
1、因甲方提供施工资料或要求涉及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实地不符时，除工期得以顺延外，甲方应承担相应的维修责任。
2、甲方派代表在工地进行质量监督，同时应处理施工中的矛盾纠纷。
确保施工
顺利进行。
3、工程变更：甲方应提前三天通知乙方，否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
4、工程竣工后，甲方应尽快进行验收。
5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的万分之五支付滞纳金。
（二）乙方责任
1、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，施工过程中发生事故由乙方负担。
2、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
如遇乙方自身因造成误工、停工，甲方不承担任何责任。
如由于乙方原因造成工程延误，每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之五。
3、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥及接受监督。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或解决，协商无 法达成共识时，其中可以通过法律手段维护自身合法权益。
第七条附则
（一） 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
（二） 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况协商解决。
（三） 本合同由甲、乙双方各执一份。
发包方（签章）： 签约时间：年
月 日 承包方（签章）： 地 址：_____________ 地 址: 法定代表电话： _________________________ 承包方电话:。