水利工程移交书
水利工程合同移交证书
水利工程合同移交证书---水利工程合同移交证书甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日就________________水利工程签订了编号为__________的《建设工程施工合同》，经过双方共同努力，上述工程已于____年____月____日顺利竣工并通过验收，现根据合同约定及相关法律法规的规定，进行如下移交：一、工程概况：1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程内容：_____________4. 工程造价：_____________5. 工程质量：_____________6. 工程验收情况：_____________二、移交范围：本次移交包括全部工程建设成果及相关技术资料、工程图纸、设备清单、使用说明书、保养维护手册等。
三、权利义务转移：自本证书签署之日起，上述工程的所有权利和义务由甲方转移到乙方，包括但不限于使用权、管理权、维护保养责任等。
四、后续服务与保障：1. 乙方应根据相关法规和合同约定，对所移交的工程提供必要的技术支持与服务保障。
2. 对于因施工质量问题导致的缺陷，乙方应负责修复，并承担相应责任。
3. 甲方在移交后发现的任何与工程质量相关的问题，应及时通知乙方协调解决。
五、其他事项：双方确认，除本证书明确规定的内容外，有关该工程的其他未尽事宜，将按照原合同条款执行。
六、生效条件：本证书自双方授权代表签字盖章之日起生效。
七、争议解决：如在本证书履行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、附则：本证书一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日---。
水利工程完工移交协议书
水利工程完工移交协议书甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方委托乙方承建的水利工程（以下简称“本工程”）已经按照合同约定完成，并通过了甲方的验收，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程的完工移交事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________第二条工程完工及验收2.1 乙方应于____年____月____日前完成本工程的全部施工任务。
2.2 乙方完成施工后，应立即通知甲方进行工程验收。
2.3 甲方应在接到乙方通知后的____个工作日内组织验收，并出具验收报告。
第三条工程移交3.1 经验收合格后，乙方应将本工程的所有资料、图纸、设备、工具等完整无缺地移交给甲方。
3.2 移交工作应在____年____月____日前完成。
3.3 移交时，乙方应提供详细的移交清单，并由双方代表签字确认。
第四条质量保证4.1 乙方应保证本工程在移交后____年内无重大质量问题。
4.2 若在质量保证期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内进行修复，费用由乙方承担。
第五条结算与支付5.1 本工程的最终结算应根据实际完成的工程量和合同约定进行。
5.2 甲方应在工程验收合格后的____个工作日内支付剩余工程款。
第六条违约责任6.1 如乙方未按期完成工程，应向甲方支付违约金____元。
6.2 如甲方未按期支付工程款，应向乙方支付违约金____元。
6.3 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
第七条其他7.1 本协议未尽事宜，双方应友好协商解决。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水利(水闸)工程单位工程移交书
移交书
工程建设概况
珠海市斗门区天生河水闸重建工程位于白蕉联围东堤段11+376桩号处，为磨刀门水道右岸天生河出口的拦河水闸，等级为Ⅲ等，主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级。通航孔为挡水建筑物，级别与水闸主要建筑物级别相同为2级，导航建筑物级别为5级，设计过水流量为288m3/s。工程主要包括水泥搅拌桩100767m，土料17567 m3，C25砼10372.9m3，钢筋897.4t，外墙贴面3464m2，金属结构124.3t，启闭机6台，管理房740 m2。
工程于2009年11月17日开工，2011年5月8日完工，建设合同工期365个日历天，工程合同投资29592525.53元。
工程于2011年7月22日通过单位（合同）工程完工验收，共8个分部工程，合格率100%；其中优良分部工程6个，优良率75.0%，重要分部工程2个，优良率100%；单元工程381个，全部合格，其中优良300个，单元工程优良率78.7％；工程水工建筑物外观、引堤外观质量评定为优良，管理房外观质量评定为好。单位工程质量等级优良。
工程从2011年8月30日起进入保修责任期，保修责任期为一年，至2012年8月30日止；施工单位广东水电二局股份有限公司在此期间按照合单位从2011年8月30日起，正式接收整个工程，并进行运行和正常维护管理，以发挥本工程防潮、防台、灌溉效益。
本工程建设相关单位，施工单位：广东水电二局股份有限公司；监理单位：武汉市江河工程监理咨询有限公司；设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院；建设单位：珠海市斗门区堤围管理中心；质量监督单位：珠海市水务工程质量监督站
珠海市斗门区天生河水闸重建工程位于白蕉联围东堤段11376桩号处为磨刀门水道右岸天生河出口的拦河水闸等级为等主要建筑物级别为c25砼103729m金属结构1243t启闭机6台管理房740工程于2009年11月17日开工2011日完工建设合同工期365个日历天工程合同投资2959252553月22日通过单位合同工程完工验收共8个分部工程合格率100
水利项目工程移交方案
水利项目工程移交方案一、前言水利工程是指用于利用、组织和管理水资源，改善环境和维护生态系统的工程设施和设备。
水利项目建设涉及到水资源管理、水文环境保护、洪水控制、水产养殖、水土保持、生态修复等多个领域。
水利工程建设是国家基础设施建设的重要组成部分，对于提高国家水资源利用效率、保护生态环境、维护国家水生态安全具有重要意义。
水利项目工程移交是指建设和利用单位将项目工程移交给运行管理单位的整个过程。
在水利项目建设和运行管理过程中，项目工程移交是一项重要的环节，需要谨慎操作，确保水利项目工程的安全性、稳定性和可持续性。
因此，本文将结合水利项目工程建设和运行管理的实际情况，制定水利项目工程移交方案，以确保水利项目工程移交的顺利进行。
二、移交范围本移交方案适用于水利工程项目建设和运行管理过程中的移交环节，包括建设单位与运行单位之间的移交人员、资料、设备和设施等方面的具体内容。
三、移交程序1. 建设完成阶段水利工程项目建设完成后，建设单位应按照国家相关规定审查验收工程质量并出具验收报告，同时办理有关工程竣工手续，并将相关材料、技术资料和设备设施按照相关规定整理归档。
2. 移交协议签署建设单位与运行单位应在工程竣工验收后召开会议，制定移交方案及具体协议，并签署协议书。
协议内容应包括移交工作时间节点、移交人员、移交资料、设备和设施的具体清单等相关内容。
移交协议书应到有关主管部门备案。
3. 移交时间节点建设单位和运行单位双方应在移交协议中约定具体的移交时间节点，并按照移交时间节点进行移交工作。
在移交前建设单位应提前准备好相关资料和设备，并对移交工作进行充分准备。
4. 移交人员建设单位应组织相关技术人员对移交工作进行指导和相关培训，确保移交人员熟悉水利工程的基本情况和操作流程。
建设单位还应协助运行单位对移交人员进行技能培训，并提供必要的技术支持和协助。
5. 移交资料建设单位应准备并整理好水利工程项目的相关资料，包括工程设计资料、工程验收报告、工程施工图纸、设备设施清单等。
水利工程移交书样本
工程竣工移交证书工程移交清单工程名称：竹络坝灌区四期Ⅱ标工程质量保修书施工单位：江苏龙川水利建设有限公司二○一○年十月二十一日竹络坝灌区四期Ⅱ标工程质量保修书一、合同工程完工验收情况竹络坝灌区节水改造四期II标段三岔电站拆建工程施工合同于2010年12月20日完成，在经过试运行后与2011年5月16日通过了淮安市灌区节水改造工程建设处组织的竹络坝四期项目单位工程暨合同完工验收。
二、质量保修的范围和内容竹络坝灌区节水改造四期II标段三岔电站拆建工程全部合同内容：站身结构、机电设备，电气设备。
具体质量保修内容双方约定如下：1、站身结构及站房：外表；2、机电设备：；3、电气设备：；三、质量保修期2011年5月16日～2012年5月16日四、质量保修责任1、该工程在保修期限内由于施工方原因造成质量缺陷的，我公司承担质量保修责任。
因该工程施工质量缺陷造成人身或者财产损害，我方应当向被损害方依法给予赔偿。
2、因管理单位使用不当或者不可抗力的原因造成的工程质量缺陷，我方不承担质量保修责任。
如业主指示我方修复，我方将积极配合，保修费用由责任方承担。
3、属于保修范围和内容的项目，施工单位在接到整修通知之日后7天内派人整修。
施工单位不在约定期限内派人修理，建设单位可委托其他人员整修，保修费用从质量保修金内扣除。
4、因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协商或者调解解决，也可以依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。
五、质量保修费用从施工单位工程合同价款中截留5%作为保修款，在施工单位已完成全部返修工作后（需建设单位签字认可），保修款在保修时间满一年、及延长期满时分别结算一次，建设单位在保修延长期满后二十天内将余款全额一次性支付给施工单位。
六、其他1、施工单位同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。
2、本保修书：签署后作为施工合同附件，在工程有效寿命内一直生效。
施工单位：江苏龙川水利建设有限公司法定代表人：（签字）日期：2011年5月16日。
水利工程移交书
水利工程移交书尊敬的各位领导、相关部门及参与本水利工程建设的各方：经过一段时间的紧张施工和精心建设，水利工程名称水利工程现已顺利竣工，并达到了预期的设计要求和质量标准。
在此，我们怀着无比激动的心情，将这一凝聚着众多人心血和智慧的水利工程正式移交给相关管理部门和使用单位。
一、工程概况水利工程名称水利工程位于具体地理位置，主要包括列举工程的主要组成部分，如大坝、渠道、泵站等。
该工程的建设旨在阐述工程的主要目的，如防洪、灌溉、供水等，对于保障当地的经济发展和人民生活具有重要意义。
工程于开工日期正式开工，在建设过程中，我们克服了列举遇到的困难和挑战，如地质条件复杂、施工环境恶劣、技术难题等等诸多困难，通过各方的共同努力和协作，最终于竣工日期顺利完工。
二、工程建设内容1、大坝工程大坝采用大坝的结构形式和材料结构，坝顶高程为具体高程，坝顶宽度为具体宽度，最大坝高为具体高度。
大坝的迎水面和背水面分别采用了防护措施和材料进行防护，确保了大坝的稳定性和安全性。
2、渠道工程渠道全长具体长度，设计流量为具体流量。
渠道采用渠道的衬砌形式和材料进行衬砌，有效地减少了水的渗漏和损失，提高了水资源的利用效率。
3、泵站工程泵站安装了型号和数量的水泵机组，总装机容量为具体容量。
泵站的进出水管道采用管道的材质和规格，并配备了先进的控制系统，实现了泵站的自动化运行和远程监控。
4、其他附属设施为了保证水利工程的正常运行和管理，还建设了列举其他附属设施，如管理房、观测设施、交通道路等等附属设施。
三、工程质量控制在工程建设过程中，我们始终把工程质量放在首位，建立了严格的质量管理体系。
从原材料的采购、施工过程的控制到工程验收，都严格按照相关的规范和标准进行操作。
1、原材料质量控制对工程所需的水泥、钢材、砂石等原材料，均进行了严格的检验和检测，确保原材料的质量符合设计要求和国家标准。
2、施工过程质量控制在施工过程中，我们安排了专业的质量管理人员进行现场监督和检查，对每一道工序都进行了严格的验收，确保施工质量符合规范要求。
工程移交协议书范本（精选20篇）
工程移交协议书范本（精选20篇）工程移交协议书范本篇1甲方：____________房地产开发有限公司乙方：____________建筑工程公司丙方：____________建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。
(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)四、因甲方未与乙方签订，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为________元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。
总价为________元，(具体详见乙方所列示清单)。
甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[_________元+临建_______元+钢材________元-税金_______元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]=________元，此款项协议签订后一次付清。
水利工程竣工移交证书
水利工程竣工移交证书
本证书确认了水利工程的竣工情况，并将项目的所有权、管理权和运营权正式移交给指定的使用方。
以下是相关的详细信息：
项目基本信息
- 项目名称：
- 项目位置：
- 项目业主：
- 项目承建方：
竣工情况
- 竣工日期：
- 竣工验收报告编号：
- 竣工验收评定等级：
- 工程总投资：
- 竣工图纸和设计文件的提供情况：
- 实际工程与设计文件的一致性情况：
移交内容
- 所有权移交：
- 管理权移交：
- 运营权移交：
使用方承诺
使用方在接收到水利工程的所有权、管理权和运营权后，承诺履行以下责任：
- 确保工程设施的正常运行和维护；
- 根据相关法规和标准，确保工程设施的安全性；
- 及时缴纳工程设施的维修及管理费用；
- 配合相关部门进行必要的检修和维护工作；
- 合理使用工程设施，不进行私自改建或拆除；
- 及时向工程承建方反馈工程设施的问题或需求。
结论
本证书确认了水利工程的竣工情况，并将所有权、管理权和运营权移交给指定的使用方。
使用方应履行相关责任，确保工程设施的正常运行和维护。
如有违反相关责任的行为，责任将由使用方承担。
请双方签字确认。
（证书编写日期）。
河堤防护工程移交协议书 最新 协议 承诺 模板 样本 合同.doc
河堤防护工程移交协议书甲方（接收单位）：XXXX水利开发有限责任公司乙方（承建单位）：XX市XX区人民政府XX防护工程属于XX水利枢纽库区的移民防护工程，包含在《XX水利枢纽XX库区水库淹没和移民安置任务及补偿投资包干协议》之内，项目对所需防护的农田范围采取东侧防护西侧填高的半填半防方式进行防护。
东侧防护区设计的主要工程项目有：防护堤（含支堤）、自排涵闸、排涝泵站、排渗井、堤身测压管、防护区内的粘土铺盖填筑层工程。
此外，还包括恢复农田灌渠和排水、道路及综合管理房两个单位工程。
其建设是XX水利枢纽工程征地和移民安置的重要组成部分，按照“政府负责、县为基础、业主参与、移民监理”的管理体制和参照《XX壮族自治区人民政府关于印发XX水利枢纽XX库区移民安置实施办法的通知》（桂政发[2002]46号），XX防护工程由XX区人民政府负责组织实施。
工程于XXXX年3月动工建设，XXXX年2月主要工程项目基本建成，至今已经过6年多的时间运行，特别是经过了2008年水库正常高水位228米、以及2009年防护区内强降雨排涝等高强雨情的考验，均能运行使用。
受XX市人民政府委托，2009年12月16日XX市水库移民工作管理局和水利局共同组织对XX防护区工程进行验收，并提出整改要求，2011年8月26日验收委员会对验收提出需整改的项目进行复验，并通过验收。
为了发挥防护区工程的效益，根据《大中型水利水电工程建设征地和移民安置条例》（国务院令第471号）第十八条的有关规定，经请示XX壮族自治区水库移民工作管理局同意，由该局于2013年5月14日在XX主持召开XX水利枢纽水库淹没XX防护工程（防护区）移交协调会，与会单位及人员名单附后，会后经甲乙方双方友好协商，达成如下协议。
一、移交工程项目移交工程项目为东侧防护区已建设完工的防护措施工程和综合管理楼，具体如下：（一）建筑工程：防护堤工程（主堤、不含支堤）、自排涵闸工程、排涝泵站工程、配电房工程、排渗井工程。
完整版水利工程移交证书
完整版水利工程移交证书一、基本信息- 移交单位：（填写移交单位名称）- 接收单位：（填写接收单位名称）- 移交日期：（填写具体移交日期）二、背景介绍本移交证书确认了移交单位将水利工程移交给接收单位的事实，并记录了相关信息，以确保双方理解和承认这一过程的有效性和合法性。
三、移交内容移交单位向接收单位移交的水利工程包括但不限于以下内容：1. 工程名称：（填写具体工程名称）2. 工程规模：（填写工程规模及相应参数）3. 工程位置：（填写工程所在地）4. 工程设计图纸：（列出库存的设计图纸数量）5. 工程施工合同：（填写合同号及签约方信息）6. 工程验收报告：（填写验收报告的日期和验收结论）四、移交手续1. 移交单位已根据相关法律法规和合同约定，完成了水利工程的建设工作，并符合相关验收标准。
2. 接收单位经过详细检查和评估，确认移交的水利工程满足其使用要求和安全性能。
3. 移交手续涉及的文件、图纸等材料已经归档存储，并由双方签字确认。
4. 双方已完成移交证书的起草和审查，并在移交日期时互相签署。
五、双方权益1. 移交单位声明其对于移交的水利工程享有合法所有权，并承诺无条件将工程所有权转移给接收单位。
2. 接收单位确认其将对移交的水利工程进行妥善保管和维护，并承担相关的风险和责任。
六、协议生效本完整版水利工程移交证书自双方签字之日起生效，并取代任何之前的口头或书面协议。
七、争议解决对于因本移交证书引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，应提交给双方约定的仲裁机构进行仲裁，并遵守仲裁结果。
八、其他条款除双方在本证书中明确规定的事项外，任何其他未尽事宜，应通过双方协商解决，并以书面形式作出补充协议。
以上内容经双方仔细阅读、审查确认，并自愿签署该完整版水利工程移交证书。
移交单位：_________________ 接收单位：_________________签字：_________________ 签字：_________________日期：_________________ 日期：_________________。
移交协议书范文六篇
二、移交时间
甲方同意在年月日前（或者“公司注销手续办理完毕后3个工作日内”）将所移交资产移交给乙方。
三、移交方法
四、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：______________有限公司清算组
负责人（签字）：
签订日期：年月日
乙方（签字）：
签订日期：年月日
移交协议书
根据乙方外墙干挂施工任务的需要，甲方为乙方保留华俊工程机械交易中心外脚手架，为了明确甲乙双方安全责任，便于管理，确保安全，利于生产，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就外墙干挂工程施工期间的脚手架使用安全事项经协商达成一致，订立本协议.
一、脚手架移交接：
1、甲方应保证移交的脚手架符合有关规范、标准及使用要求（乙方自行设计搭设的脚手架，一切责任由乙方负责)，移交时甲、乙双方应由项目负责人组织相关人员参加验收，并填写脚手架使用和管理移交接记录，正式移交乙方使用和管理。
依据区国资委、一级企业或主管部门的财务核销的批复文件和“损失资产”处置的授权，甲方同意接收乙方已办理核销审批手续的“损失资产”处置权，双方协议如下：
第一条移交范围、方式、期限
移交资产的范围详见附件“核销资产移交清单”，限期____年____月____日前完成移交工作，以核销资产企业住所为资产移交地点、经双方代表清点确认后视为移交完成。
1、保证架子的整体完整、稳固，不能随意拆除卸荷设施、拉结点、架体杆件、安全等设施。
2、经常检査脚手架是否牢固、可靠，对需拆改的拉结点或其它部位必须有临时加固措施，并及时恢复，对危及架子整体稳定的拆改应有方案，并报总包方和监理单位批准后方可执行。
3、乙方如需甲方协助拆改架子，必须提前书面通知甲方，由甲方在不影响脚手架安全的前提下派人协助拆改，并经双方验收后，乙方才能继续使用，如未经验收乙方强行使用，将承担由此引起的一切责任。
水利工程移交书样本
工程名称： 建设单位
淮安市灌区节水改造工程建设处
监理单位
江苏淮源工程建设监理有限公司
施工单位
江苏龙川水利建设有限公司
使用单位
淮涟灌区灌区管理所
移交内容说明（附移交清单和保修书） ： （ 1）附工程移交清单 （ 2）质量保修承诺书
本工程已于
年 月 日通过了
单位的验收，质量符合合同要求，现于
2、本保修书：签署后作为施工合同附件，在工程有效寿命内一
直生效。
施 工 单 位 ：江苏龙川水利建设有限公司
法定代表人：（签字）
日
期： 2011 年 5 月 16 日
1、站身结构及站房：外表； 2 、机电设备：；
3、电气设备：； 三、质量保修期
2011 年 5 月 16 日～ 2012 年 5 月 16 日
四、质量保修责任 1 、该工程在保修期限内由于施工方原因造成质量缺陷的，我公
司承担质量保修责任。 因该工程施工质量缺陷造成人身或者财产损害， 我方应当向被损
害方依法给予赔偿。 2、因管理单位使用不当或者不可抗力的原因造成的工程质量缺
由
（移交单位）
规定工程保修期从
年 月 日至
等
年ห้องสมุดไป่ตู้
月
日
（接受单位）按合同
年 月 日结束。
本证书一式四份相关单位签署盖章后生效。
施工单位签署盖章：
监理单位签署盖章：
项目负责人：
建设单位签署盖章： 接受单位签署盖章：
负责人： 负责人：
负责人：
工程移交清单
工程名称：
序号
移交内容
备注
以上移交内容自
年
月
交给
水利工程移交协议书
水利工程移交协议书甲方（原施工方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：乙方（接收方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：根据双方友好合作的原则，就以下水利工程项目的移交事宜达成如下协议：一、工程基本信息工程名称：工程地点：工程规模：工程施工周期：工程验收标准：二、移交内容甲方同意将完成或部分完成的水利工程项目移交给乙方。
具体移交内容包括但不限于：（列出移交的工程部位、设备、材料、文件资料等）三、移交责任与义务1. 甲方责任：甲方应按照相关法律法规和技术标准要求，保证移交的工程质量符合验收标准，并提供相应的技术文件和资料。
2. 乙方责任：乙方应对移交的工程进行全面检查和验收，确保工程符合设计要求和使用功能，并承担后续运维和管理责任。
四、移交程序与时间1. 双方应共同组织工程的移交程序，并确定移交时间表。
2. 移交程序包括但不限于现场勘察、技术交底、文件资料交接等环节。
五、保密义务双方应对在履行移交协议过程中了解到的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意不得向第三方披露或使用。
六、争议解决本协议的解释与争议解决适用中华人民共和国法律。
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交有管辖权的人民法院处理。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本协议的附件包括：（列出附件名称）。
甲方（签名）：乙方（签名）：日期：______年______月______日日期：______年______月______日。
水利(水闸)工程单位工程移交书
珠海市斗门区天生河水闸重建工程移交书珠海市斗门区天生河水闸重建工程位于白蕉联围东堤段11+376桩号处，为磨刀门水道右岸天生河出口的拦河水闸，等级为Ⅲ等，主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级。
通航孔为挡水建筑物，级别与水闸主要建筑物级别相同为2级，导航建筑物级别为5级，设计过水流量为288m3/s。
工程主要包括水泥搅拌桩100767m，土料17567m3，C25砼10372.9m3，钢筋897.4t，外墙贴面3464m2，金属结构124.3t，启闭机6台，管理房740 m2。
工程工程于2009年11月17日开工，2011年5月8日完工，建设合同工期365个日历天，工程合同投资295925.53元。
工程于2011年7月22日通过单位（合同）工程完工验收，共8个分部工程，合格率100%；其中优良分部工程6个，优良率75.0%，建重要分部工程2个，优良率100%；单元工程381个，全部合格，其中优良300个，单元工程优良率78.7％；工程水工建筑物外观、设引堤外观质量评定为优良，管理房外观质量评定为好。
单位工程质量等级优良。
工程从2011年8月30日起进入保修责任期，保修责任期为一年，至2012年8月30日止；施工单位广东水电二局股份有限公概司在此期间按照合同和规范规定的责任对整个工程进行保修。
况地方接受单位从2011年8月30日起，正式接收整个工程，并进行运行和正常维护管理，以发挥本工程防潮、防台、灌溉效益。
本工程建设相关单位，施工单位：xx水电二局股份有限公司；监理单位：广东省水利电力勘测设计研究院；建设单位：珠海市斗门区堤围管理中心；质量监督单位：珠海市水务工程质量监督站1工程移交主要内珠海市斗门区天生河水闸重建工程单位（合同）工程主要项目包括：水闸主体、上部结构、引堤工程、机电金属结构工程，水闸管理房与环境整治，具体如下：1、水闸主体：内江侧防冲槽、海漫、消力池、闸室（3孔10m的水闸和1孔13m通航孔）、导航墙、挡土墙、交通桥、工作桥等组成；2、上部结构：总计673 m2，包括钢筋混凝土结构、装修工程；3、引堤工程：堤左146m，堤右193m，包括引堤土方填筑（17567m3）、防浪墙、护坡、道路（沥青）等；4、机电金属结构工程：启闭机6台（其中1台为移动式）、闸门4扇、机动交通桥1座、发电机1台、控制设备1套；5、水闸管理房与环境整治：左岸上下游挡墙（上游57.8m、下游36.7m）、围内箱涵1座（118m）、管理房1座（740m2）、配电、管理区环境整治（绿化、停车场、篮球场等运行管理设施）。
水利工程移交申请书模板
【水利工程移交申请书模板】尊敬的[接收单位名称]：根据我国水利工程建设的相关规定，现将[工程名称]工程向您单位申请移交。
现将工程移交的有关事项说明如下：一、工程概况[工程名称]工程位于[工程地理位置]，工程规模为[工程规模描述]，工程建设的目的是[工程目的]。
自[工程开工时间]以来，经过[施工单位名称]的共同努力，工程已按照设计要求和技术标准完成，各项指标均符合国家及行业规定的要求。
二、工程验收工程已于[验收时间]进行了完工验收，验收组由[验收组成员]组成。
经过认真检查和评估，验收组认为该工程质量合格，符合合同要求和验收标准，同意进行移交。
三、移交内容本次移交内容包括：工程实体、工程资料、设备及工具等。
其中：1. 工程实体：包括建筑工程、安装工程、景观工程等；2. 工程资料：包括设计文件、施工资料、验收资料等；3. 设备及工具：包括施工过程中使用的各类设备、工具、材料等。
四、移交时间根据合同约定，工程移交时间为[移交时间]。
我们将在规定的时间内完成移交工作，确保工程正常运行。
五、质量保修施工单位承诺，在工程移交后[保修期限]内，对工程质量实行保修。
在保修期内，如出现质量问题，施工单位将及时进行修复，确保工程安全运行。
六、申请移交的原因根据工程建设的进度和合同约定，工程已达到移交条件。
为了确保工程的正常运行和管理，现向您单位申请工程移交。
七、其他事项1. 移交过程中，双方应认真核实移交内容，确保移交资料的完整性和准确性；2. 双方应共同签署移交证书，明确移交时间和质量保修等相关事项；3. 移交后，双方应继续保持沟通与合作，共同维护工程的安全运行。
敬请审阅并于[审批期限]内回复，如有任何疑问，请随时与我们联系。
附件：工程移交清单、质量保修书等。
此致敬礼！[申请人名称][申请人地址][申请人联系方式][申请日期]。
水利系统工程移交证明书
水利系统工程移交证明书1. 甲方甲方：________（全称），以下简称甲方。
2. 乙方乙方：________（全称），以下简称乙方。
3. 项目背景3.1 甲方与乙方就水利系统工程进行合作开发，根据合同约定，乙方完成了工程实施、调试、测试等各项工作。
4. 移交内容4.1 乙方根据约定的技术规范与甲方的要求，完成了水利系统工程的建设和调试工作。
4.2 水利系统工程移交范围包括但不限于以下内容：* 工程设计图纸和相关技术文件* 施工记录和验收报告* 工程设备清单及质量合格证明* 相关软件系统及其使用手册* 系统测试报告和验收标准* 工程运维手册和使用说明书4.3 乙方在移交前已进行系统测试，并确保系统运行稳定、功能正常。
4.4 移交内容详细列举在本证明书附件中。
5. 移交日期5.1 水利系统工程正式移交日期为______年___月___日。
6. 移交验收6.1 甲方对移交的水利系统工程进行全面验收，并在移交清单上签字确认。
6.2 甲方对于移交后的工程质量问题，可以向乙方提出合理的整改要求。
7. 保修期7.1 乙方承诺，自移交日期起，提供水利系统工程的免费维修和保养服务，保修期为______个月。
7.2 保修期内，水利系统工程出现问题，甲方可以随时向乙方报修，并要求乙方提供相应技术支持和解决方案。
8. 其他约定8.1 本证明书自甲方签字确认之日起生效。
8.2 本证明书如有争议，在双方友好协商无果的情况下，可向有关法院提起诉讼。
甲方：（盖章）时间：签字：乙方：（盖章）时间：签字：。
移交证书(水利工程)
移交证书(水利工程)移交证书(水利工程)1.项目概述本项目为水利工程，旨在提供水资源调控和利用服务。
项目涉及的主要工作内容包括水库建设、渠道建设、泵站建设等。
2.项目背景详细描述项目的背景和目的。
包括项目的原因、立项依据、目标和预期成果等。
3.项目任务描述项目的具体任务和分工情况。
包括水库建设任务、渠道建设任务、泵站建设任务等。
4.项目进度按照时间顺序列出项目各个阶段的工作内容、完成情况和进度。
详细描述每个阶段的工作目标、工作内容和完成情况。
5.移交内容描述项目移交给接受单位的具体内容和要求。
包括移交的文件、设备、资料等。
同时应明确接受单位需要承担的责任和义务。
6.移交程序详细描述项目移交的程序和步骤。
包括移交准备、移交文件的审核、移交手续的办理、移交现场的验收等。
7.移交要求列出项目移交要求，包括文件的整理、归档要求、设备的清理、保养要求等。
8.移交后责任描述项目移交后各方的责任和义务。
包括接受单位的维护保养责任、移交单位的协助义务等。
9.附件提供与本移交证书相关的附件清单。
包括移交的文件清单、设备清单、资料清单等。
附件：1.文件清单2.设备清单3.资料清单法律名词及注释：1.水库建设：指建设、改建或扩建水库的活动，以供蓄水、调水、发电、防洪等目的。
2.渠道建设：指建设或改建灌溉渠道、排水渠道、输水渠道等，以供农田灌溉、排水等目的。
3.泵站建设：指建设或改建水泵站，以提供水源抽取、供水等服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利工程移交书
此致敬礼
甲方：濉溪县水务局乙方：
现甲方将移交给乙方，为了加强农田水利灌排工程的监督管理和保护使用，充分发挥工程效益，保障灌排工程安全运行，根据安徽省实施《中华人民共和国水法》办法，第十七条、第十八条规定，签订本协议。
移交内容包括大中小沟、涵闸、机井、井房、桥梁及相关附属设施等全部工程。
一、甲方职责
1、负责水利工程的监督和业务指导;
2、划定水利工程保护区;
3、提供社会服务及技术培训;
4、督促施工单位对保修期内发现的工程质量问题进行处理;
5、其他需要甲方解决的问题。
二、乙方职责
1、代表国家行使工程的所有权;
2、配合县水务局制止与查处破坏水利工程行为的义务;三、本协议一式四份：甲方二份，乙方二份。
甲方：(单位公章)法定代表人：(或委托代表人):乙方：(单位公章)法定代表人：(或委托代表人)年月日水利工程移交书
移交方：顾和龙锦名都业主委员会(以下简称甲方)接受方：龙祥苑业主委员会(以下简称乙方)甲乙双方就甲方代管龙祥苑物业管理的
相关事宜，经甲乙双方平等自愿协商达成如下协议：
一、交接时间：xx年10月21日。
交接后，乙方有权独立开展物业管理工作，甲方不得干涉。
二、交接项目：
1、甲方在代管龙祥苑物业管理期间的物业管理收支帐务经双方清算确认后全面移交给乙方，移交前的所有债权债务及所有遗留问题由甲方负责，与乙方无关。
2、龙祥苑8栋2单元402物业管理用房一套，用作物业管理专用。
3、门卫室及苑内附属设施设备交给乙方。
4、龙祥苑内的供电房交给乙方管理，并提供本供电房所用用户的详细名单和底度。
交接前，甲方与外界所发生的遗留问题由甲方负责，与乙方无关。
从交接后龙祥苑内的配电房设备设施更换维修及相关责任与甲方无关。
5、原甲方聘请的物业管理人员(含保安和清洁工)的工资及相关待遇由甲方负责，与乙方无关。
乙方聘请物业管理人员，甲方不得干涉。
三、龙祥苑各单元楼梯间的线槽由甲方负责督促开放商填补。
四、违约责任：
1、若甲方不按时全面交接，在此期间所发生的一切后果由甲方承担。
2、若甲方交接给乙方的帐务，乙方发现有差错，乙方有权随时向甲方追还，甲方必须无条件配合。
3、自协议签定之日起甲方有权终止对龙祥苑内相关义务与责任。
五、本协议的未尽事宜、双方另行协商，签订补充协议，其补充协议与此协议具有同等效力。
此协议一试三份，甲乙双方各执一份，一份送社区存档。
甲乙双方签字之日生效。
甲方签字：乙方签字：在场人：xx 年xx月xx日水利工程移交书
合同编号：__________________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_________工程，接受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)_________。
1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件：(示例)(1)协议书(包括补充协议);(2)中标通知书;(3)投标报价书;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术条款;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。
6.本合同一式_________份。
其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执
_________份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人(盖章)：_________
承包人(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人(或委托代理人)也均应在本协议书上签名并盖单位公章。
内容仅供参考。