小额工程施工合同协议书
小额总包施工合同7篇
小额总包施工合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小额总包施工事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限以下工程事项：____________（具体事项双方另行约定）4. 工程目标：确保工程安全、质量、进度和造价符合相关要求和标准。
二、合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
该合同总价已包含完成本工程所需的人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的____%；（3）剩余款项作为质保金，待工程保修期结束后无质量问题一次性支付。
三、工期及进度管理1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：具体日期双方根据工程实际情况另行约定。
3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
如有特殊情况，应及时向甲方报告并共同协商解决。
四、质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家和地方相关标准。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的七日内组织验收。
3. 验收合格后，双方应签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
五、保修与售后1. 工程保修期为竣工验收合格之日起________年。
保修期内，乙方负责工程的维修和保养工作。
2. 保修期结束后，乙方应提供必要的售后服务支持。
小额施工合同范本(必备5篇)
小额施工合同范本(必备5篇)小额施工合同范本第1篇甲方：___________乙方：___________经过甲乙双方协商同意打（吃水井/工业用井/灌溉用井）一眼，协商条件如下：1.井深___________根管，管高_________，直径_________。
2.价格每根水泥管_____元。
打井地点在__________________________3.甲方负责打井队的吃住。
香烟。
物品看管和所用的电费。
压水。
跟班。
机油。
柴油以及拉管运费，负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿，下管人工等事宜。
4.乙方负责机井能按拔水泵为标准，负责井管费用，不负责出水量大小。
5.打井进料前预支___________元，其余放架子算清帐，不欠帐。
6.双方各自负责自己人员安全问题。
7.如果发生纠纷，由甲乙双方签字负责人负责，以此为据，双方共同遵守。
甲方负责人：乙方负责人：___年____月____日小额施工合同范本第2篇发包方：承包方：甲方自建房屋一栋，发包给乙方，经甲乙双方共同协商特订以下条款：一、工程概况:本工程地下层、一层、夹层为框架结构，二、三、四层为砖混结构;二、甲方将主体部分发包给乙方，土建部分：不包括钢筋工，主体及地下层±0以上72元/平方米;三、结算方法：主体工程完工后，以实际制作为准结算，挑出部分按实际面积计算。
四、付款方式：一层一付，工程完工后，十日内一次付清。
五、甲方要求，乙方按图施工，质量按甲方要求制作。
六、安全施工：乙方应安全施工，勤检查，如发生意外，甲方不负责任(重大问题除外)。
七、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商。
八、本协议一式二份，甲乙双方共同遵守。
九、本协议自签字之日起生效，主体完工付款后，自行终止。
甲方：乙方：日期：小额施工合同范本第3篇甲方：____________________ (以下简称甲方)乙方：____________________(以下简称乙方)根据《_民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
有关小工程施工合同协议书5篇
有关小工程施工合同协议书5篇篇1甲方（发包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行小工程施工事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：__________。
4. 工程规模：__________。
二、工程期限1. 工程开工日期：本协议书签订后第___日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起___日内完成。
如有不可抗力因素导致无法按时完成，须经甲方同意后顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币_____元整（￥_____元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：（1）本协议书签订后___日内，甲方支付乙方工程总价的___%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后___日内，甲方支付乙方工程余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关工程施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___日内组织验收，并签署验收合格证书。
如甲方未能按时验收，则视为已默认验收合格。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复或赔偿责任。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限：工程竣工验收合格之日起___个月。
2. 在保修期内，因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费修复。
保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
零星工程施工协议范本5篇
零星工程施工协议范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的零星工程施工事项，经甲乙双方协商一致，特签订本协议，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________零星工程施工项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：具体项目包括但不限于（根据实际需求填写）。
二、工程期限1. 乙方承包的工程应确保在____年____月____日前竣工。
如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方报告，经甲方同意后工期相应顺延。
2. 工程进度应按照甲方的要求进行，乙方应按时提交施工进度报告。
三、工程价格及付款方式1. 工程价格：本协议工程总造价为人民币________元（大写：____________________元整）。
具体造价详见附件《工程量清单》。
2. 付款方式：工程款项按照工程进度进行支付。
工程竣工验收合格后，支付至总造价的______%；质量保证金为总造价的______，待工程保修期满后无质量问题无息退还。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应确保施工质量符合相关国家标准和企业标准。
在施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格文件。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
修复后仍达不到验收标准的，甲方有权扣除乙方的质量保证金。
五、工程保修1. 工程保修期自工程竣工验收合格之日起为______年。
在保修期内，乙方应对因设计、施工等原因造成的工程质量问题进行无偿维修。
2. 保修期间，甲方发现质量问题应及时通知乙方，乙方应在接到通知后______小时内响应并尽快完成维修工作。
小工程施工协议书常用版(5篇)
小工程施工协议书常用版发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：_____元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式按本合同第2条“承包范围”所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500__________）,《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第____号）,《湖南省建设工程计价办法》,_____《湖南省修缮定额》、_____《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_____《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
小包工结算协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： ________甲方（工程业主）： ________乙方（小包工）： ________签订日期： ________签订地点： ________一、协议概述根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方房屋、工程或其他项目的施工及乙方的小包工服务达成如下协议：二、工程概况1. 工程名称： ________2. 工程地点： ________3. 工程规模： ________4. 工程内容： ________5. 工程工期： ________三、小包工服务内容1. 乙方负责本工程的施工，包括但不限于以下内容：- 材料采购及运输；- 施工设备租赁及维护；- 施工人员调配及管理；- 施工现场的安全、文明施工；- 工程进度及质量的控制；- 工程收尾及验收。
2. 乙方应按照甲方的要求，确保施工质量符合国家及地方的相关标准。
四、工程款支付1. 预付款：乙方在开工前，甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。
2. 进度款：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例及时间如下：- 施工进度达到_____%时，支付合同总价的_____%；- 施工进度达到_____%时，支付合同总价的_____%；- 施工进度达到_____%时，支付合同总价的_____%；- 工程竣工验收合格后，支付合同总价的_____%。
3. 竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后____个工作日内进行审核，并在审核无误后支付剩余工程款。
4. 逾期付款：甲方逾期支付工程款，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。
五、工程进度及质量1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2. 乙方应确保施工质量，如因施工质量问题导致返工，乙方应承担全部责任及费用。
六、安全生产及文明施工1. 乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工现场的安全。
施工合同小型工程范本(集锦6篇)
施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
实用小型工程合同（5篇）
实用小型工程合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲、乙双方本着互利互惠、诚实守信的原则，达成以下合作协议：第一条合同项目甲方委托乙方承担以下工程项目：[详细描述项目内容，包括工程名称、规模、工期等]第二条工程时间工程开始日期为合同签订后的[具体日期]，预计完成日期为[具体日期]。
第三条工程费用1. 工程费用总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元）。
2. 工程费用支付方式：（1）甲方需要在工程开始前支付预付款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程进展费用。
（2）工程完成后，甲方需支付尾款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程最后结算款项。
（3）乙方应向甲方提供详细工程费用清单，包括材料费、人工费等。
第四条工程质量标准1. 工程应符合国家相关法律法规以及技术标准规定的质量要求。
2. 乙方负责确保工程材料的质量符合标准，并提供合格证明材料。
3. 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改。
第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程任务，甲方有权要求乙方加快工程进度，并按照合同约定支付相应的违约金。
2. 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的滞纳金。
3. 若甲、乙双方出现违约行为，应按照约定进行相应的违约处理，并承担由此产生的法律责任。
第六条保密条款甲、乙双方在合作过程中可能获取到对方的商业秘密和机密信息，双方应保守这些信息，不得向第三方泄漏，否则应承担相应的法律责任。
第七条争议解决本合同的解释、执行和争议解决，应适用中华人民共和国法律。
如双方无法协商一致，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
第八条合同变更和终止1. 任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应通过书面形式与对方协商，并以书面方式签署变更协议。
小型工程合同范本通用版本5篇
小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。
三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。
五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。
六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。
七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。
九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。
十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。
甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。
感谢甲、乙双方的合作与支持。
第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。
二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。
五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。
小额工程施工协议(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程业主）：____________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系电话：_________________________乙方（工程施工方）：____________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系电话：_________________________鉴于甲方需要乙方对其项目进行小额工程施工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程预算：人民币_______元整（大写：____________________）二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日3. 工期总日数：____天三、工程款项1. 乙方在工程开工前，甲方应向乙方支付工程总款项的_____%作为预付款，金额为人民币_______元整（大写：____________________）。
2. 工程施工过程中，甲方按月支付工程进度款的_____%，每月支付金额为人民币_______元整（大写：____________________）。
3. 工程竣工后，甲方验收合格，乙方在收到甲方验收报告之日起____个工作日内，甲方支付剩余工程款的_____%，金额为人民币_______元整（大写：____________________）。
4. 甲方支付工程款项时，应按照乙方提供的发票和相关凭证执行。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和规范进行工程施工，确保工程质量符合甲方要求。
小额工程施工合同范本（精选6篇）
小额工程施工合同范本（精选6篇）小额工程施工合同范本（精选6篇）随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的小额工程施工合同范本（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
小额工程施工合同1发包方(甲方)：身份证号码：联系(通信)地址：手机：施工负责人(乙方)：身份证号码：联系(通信)地址：手机：设计负责人：身份证号码：联系(通信)地址：手机：依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，经三方协商一致，签定本合同.一、工程概况1、工程地址：2、建筑面积：3、户型：_________室_____________厅_________卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□，(□为确定的内容，以√或×表示，下同.)4、承包方式.双方商定采用下列第种方式承包：①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代购主材清单"为准).②乙方包工、包辅助施工材料，(见乙方提供材料验收单).甲方提供主材(见甲方提供材料明细表).5、施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单)。
6、施工日期：_____年____月____日至_____年____月____日。
7、合同价款：(大写)_____________元整。
竣工后据实复核结算□;合同价款包干□。
8、支付方式：合同签定后，甲方先支付首期工程款35%元水电工程验收合格后支付40%工程款_________元;木、泥框架工程验收合格后支付20%工程款元;油漆工程完工验收合格后支付3%工程款________元;工程竣工验收合格七日内付2%的工程尾款_________元。
此工程款直接和乙方结算。
二、施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：1、甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。
小型工程合同协议书6篇
小型工程合同协议书6篇篇1小型工程合同协议书甲方（委托方）：（简称甲方，详细信息包括姓名/名称、地址、电话号码、法定代表人等）与乙方（承接方）：（简称乙方，详细信息包括姓名/名称、地址、电话号码、法定代表人等）根据双方自愿，经友好协商，一致达成以下协议：第一条合同目的甲方委托乙方承接某小型工程（具体项目名称），合同金额（具体金额）、工程内容、工程地点、工程周期等具体信息详见附件一《工程合同清单》。
第二条工程要求1. 乙方应按照合同约定的工程内容和技术要求，按时、保质保量地完成工程。
2. 乙方应保证工程造价合理，不得违背国家相关规定，不得少报、滥报、乱报工程费用。
3. 乙方应配备符合国家相关资质要求的工程技术人员，并保证在工程施工期间工程技术人员全程驻场。
4. 乙方应保证在工程施工期间，周正保持工程现场的整洁、安全，严格按照相关施工标准和规范施工。
5. 工程竣工验收合格后，乙方应立即清理现场并做好相关交接工作。
第三条价格和付款方式1. 工程总价为合同金额（具体金额），双方一次性支付并确认无误。
工程款项分为预付款、进度款、尾款（付款时间、付款比例详见附件二《付款方式说明》）。
2. 甲方应按照约定的进度款支付相关工程款项，拒不支付将产生滞纳金。
3. 甲方支付工程款项后，乙方应立即开具发票并在开具发票后的一周内将发票交付给甲方。
第四条违约责任1. 任何一方如违反本合同的规定，造成对方损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。
2. 任何一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第五条争议解决本合同的签订、履行发生争议的，双方应通过友好协商解决，如协商无果，可将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
第六条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格日止。
2. 本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份。
小工程施工协议书(16篇)
小工程施工协议书（16篇）小工程施工协议书（通用16篇）小工程施工协议书篇1发包方：________________ 承包方：________________签约时间：_______________ 签约时间：_______________签约地点：_______________ 签约地点：_______________为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________二、建筑面积(工程形式)：____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币______________元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。
2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用。
十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
建设工程施工合同 (小型工程本)6篇
建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。
本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。
一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。
2. 工程地点：工程施工地点为_________。
3. 工程内容：工程具体内容为_________。
4. 工程总造价：工程总造价为_________。
5. 施工工期：工程施工工期为______。
6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。
7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。
8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。
二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。
2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。
3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。
4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。
5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。
6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。
7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。
8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。
三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。
四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。
2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。
小工程合同范本(实用11篇)
小工程合同范本(实用11篇)小工程合同范本第1篇发包方：__________________（以下简称甲方）承包方：__________________（以下简称乙方）依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第一条：工期1、本合同工程定于______年______月______日开工；于______年______月______日竣工。
合同工期日历天数为______天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为______天。
2、承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：__________________.3、工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：__________________.第二条：图纸图纸发包方于______，向承包方提供______套图纸。
第三条：发包方、承包方驻工地代表发包方工程师姓名：______；项目经理姓名：______。
第四条：发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。
第五条：承包人工作1、每月______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。
2、遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。
小额工程施工合同协议书
小额工程施工合同协议书
一、甲方（业主）：__________
乙方（承包商）：__________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就本次小额工程施工项目，经友好协商，达成如下协议：
二、工程内容与范围
本合同所涉及的工程内容主要包括：__________。
具体的工程范围、标准和要求详见附件《工程量清单》。
三、工程造价
本工程的总造价为人民币__________元，包括了材料费、人工费、管理费等所有相关费用。
四、工期
本工程的开工日期为__________年____月____日，竣工日期为__________年____月____日。
如因不可抗力因素导致工程延期，应及时通知对方并协商解决。
五、质量要求
乙方应严格按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。
如发现质量问题，应及时修复或重新施工，直至达到质量标准。
六、付款方式
甲方应在合同签订后____天内支付乙方____%的预付款。
余款在工程竣工验收合格后____天内一次性支付清。
七、违约责任
如甲乙任一方违反本合同的任何条款，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此而造成的损失。
八、争议解决
如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：______ 日期：______ 乙方（签字）：______ 日期：______。
小工程承包合同协议书5篇
小工程承包合同协议书5篇第1篇示例：小工程承包合同协议书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方有一项小型工程（以下简称“工程”）需要承包，双方经友好协商，就该工程的具体合同事宜达成如下协议：第一条项目内容甲方委托乙方承包以下工程项目：（工程具体内容）第二条工程期限本合同工程期限为（具体期限），自双方签署合同之日起计算，至工程完工验收合格之日止。
第三条工程报价及支付方式1. 乙方对本工程报价为（具体金额），包括材料费、人工费、机械使用费等。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付款项，首付比例不超过合同总金额的30%，剩余款项分期支付。
具体支付比例和时间另行协商确定。
第四条工程标准和质量要求1. 乙方保证按照国家相关标准和甲方要求完成工程，确保工程质量。
2. 若发现工程质量不符合要求，甲方有权拒绝支付相关款项，乙方需在约定时间内进行整改。
第五条工程变更1. 若甲方需要变更工程内容或规格，应当提前书面通知乙方，并对工程价格进行相应调整。
2. 乙方对于工程变更有权要求甲方支付额外的费用，双方应另行签订书面变更协议。
第六条安全生产和责任保险1. 乙方在承包工程过程中，应当严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工期间的安全生产。
2. 乙方应当购买施工意外险和责任保险，对工程期间可能发生的意外损失、人身伤害等进行保障。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照合同规定完成工程，或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，应当承担违约责任，包括支付相应的违约金等。
第八条合同解除1. 若因不可抗力等原因，导致工程无法按时完成，双方应当协商解决，如协商不成，可申请解除合同。
2. 合同解除后，双方应当按照合同约定进行结算，清偿相应的费用。
第九条争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应当友好协商解决；如协商不成，可向合同约定管辖地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：（以上内容已在甲、乙双方共同见证下签订并确认）第2篇示例：小工程承包合同协议书甲方（承包方）:____________（单位或个人）乙方（发包方）:____________（单位或个人）鉴于甲方具有从事小工程承包的能力，乙方需要委托甲方承包相关小工程项目，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：一、项目内容1. 乙方委托甲方承包的小工程项目内容为：____________（具体项目名称或描述）2. 项目地点：____________（具体地址）3. 项目工期：____________（具体时间）二、工程报价1. 乙方根据项目内容和工程量向甲方提出委托承包需求，甲方对工程进行认真测量、估算，并提出详细的合理工程报价。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小额工程施工合同协议
书
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建筑工程合同书
建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
第一条工程项目
（一）工程地点：
（二）工程内容：
（三）承包方式：包工包料
第二条工程造价为人民币
第三条合同工期
1.双方商定总工期 30天。
开工日期：年月日，竣工日期：年月日
2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。
②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条工程质量标准和保修期
（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收
（二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，
（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。
第五条材料设备供应
（一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
（二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。
第六条付款方式
（一）由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方；
（二）乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方；
（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的
37 %；
（四）剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
第七条责任范围
（一）甲方责任：
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；
2、及时组织工程竣工验收工作；
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
（二）乙方责任：
1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、
交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负
责。
①承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人
员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
②乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规
定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位
的关系，否则一切后果自负。
③乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后
果。
2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：
3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条其它事项
（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：
1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；
3、增加或变更内容所需材料必须落实；
（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；
（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失；
（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律
效力。
合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。
协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。
（五）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条本合同一式贰份,其中:甲方一份、乙方一份，均具有同等效力。
甲方负责人签字：乙方负责人签字：
甲方盖章：乙方盖章：
签订日期：签订日期：。