上海市建设工程施工合同2019新
上海市建设工程施工合同范本6篇
上海市建设工程施工合同范本6篇篇1合同编号：[合同编号]发包方（全称）：[发包方全称]承包方（全称）：[承包方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 工期延误时，承包方需按照合同约定的工期顺延。
三、工程质量与验收1. 工程质量标准：按照《建设工程施工质量验收规范》执行。
2. 验收方法：按照《建设工程施工质量验收规范》进行验收。
3. 承包方需确保工程质量符合合同约定，如因承包方原因造成工程质量不合格的，承包方需负责无偿返工并承担相应损失。
四、合同价款与支付1. 合同总价：人民币[合同总价]元。
2. 支付方式：银行转账。
3. 付款节点：按照施工进度进行支付，具体节点根据双方约定执行。
4. 承包方需在付款节点前向发包方提交付款申请，发包方在收到申请后7个工作日内完成支付。
五、材料设备供应与保管1. 材料设备供应：由承包方负责供应。
2. 材料设备保管：承包方需妥善保管施工所需材料设备，确保施工进度和质量。
如因承包方原因造成材料设备丢失或损坏的，承包方需承担赔偿责任。
六、施工安全与文明施工1. 承包方需严格遵守施工安全操作规程，确保施工过程安全有序。
如因承包方原因造成施工安全事故的，承包方需承担全部责任。
2. 承包方需加强施工现场管理，确保施工现场整洁有序，文明施工。
如因承包方原因造成施工现场混乱的，发包方有权要求承包方限期整改并承担相应的费用。
七、违约责任与赔偿1. 承包方如未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求的，需承担相应的违约责任并赔偿因此给发包方造成的全部损失。
2. 发包方如未能按照合同约定支付合同价款的，需承担相应的违约责任并赔偿因此给承包方造成的全部损失。
上海市建筑工程施工合同范本
建筑工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________第二条工程承包范围乙方负责本工程的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。
第三条工程工期3.1 工程计划开工日期：____ 年____ 月____ 日3.2 工程计划竣工日期：____ 年____ 月____ 日3.3 工程实际开工日期以甲方书面通知为准。
第四条工程质量标准工程质量应符合国家现行的建筑工程质量标准，达到合格等级。
乙方应严格按照国家和地方的建筑规范、标准进行施工。
第五条合同价款及支付方式5.1 合同总价款为人民币（大写）：____________________5.2 合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
5.3 付款方式：甲方应按工程进度支付工程款。
第六条材料设备供应6.1 甲方负责提供工程所需的原材料、设备等。
6.2 乙方负责材料设备的验收、保管和使用。
第七条工程变更和索赔7.1 工程变更应由甲方提出书面变更通知，乙方应按照变更通知进行施工。
7.2 如因甲方原因导致工程延期或增加工程量，乙方有权要求甲方支付相应的工程变更费用。
第八条工程验收8.1 工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并提供完整的竣工图纸和相关资料。
8.2 甲方应在收到竣工报告后____ 日内组织验收，验收合格后双方签署工程竣工验收单。
第九条违约责任9.1 如乙方未能按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金。
上海建筑施工合同范本5篇
上海建筑施工合同范本5篇上海建筑施工合同范本1甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定立本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：土建4、建筑面积：二号厂房面积约为4500平方米，三号厂房面积约为1500平方米，结算时以实际完成量为准。
第二条：承包方式1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工，并负责所有施工用具设备。
2、施工费用：依据定额计算工程单价，二号厂房单价为432.87元/平方米，三号厂房单价为473.48元/平方米，二号三号总造价约为260万元，以上工程以实际完成面积结算(不含税)。
3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，待完工后一并纳入结算。
4、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督，因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。
第三条：工程工期1、自合同签订90天。
2、在保证工程质量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权按200元/日从应付款中扣除。
第四条：工程质量1、整个工程按甲方要求按质、按量完成，并达到合格。
2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条：施工费结算方式1、合同签定的，乙方应积极组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后，甲方付给乙方30%工程款;基础到正负零付30%;工程竣工验收合格付30%;剩余10%作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金。
保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行处理，否则甲方有权自行维修，人工及材料费从保修金中扣除。
2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。
第六条：材料供应施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工，否则造成的损失由乙方自行承担。
2018-2019-上海市建设工程施工合同-推荐word版 (22页)
2018-2019-上海市建设工程施工合同-推荐word版本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==上海市建设工程施工合同发包人（全称）：_______________________承包人（全称）：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________。
工程地点：____________________________________________。
工程内容：____________________________________________。
工程立项批准文号：____________________________________。
资金来源：____________________________________________。
二、工程承包范围承包范围：____________________________________________。
三、合同工期开工日期：____________________________________________。
竣工日期：____________________________________________。
合同工期总日历天数________________天。
四、质量标准工程质量标准：________________________________________。
五、合同价款金额（大写）：_________________________元（人民币）。
￥：__________________元（人民币）。
上海市建设工程施工合同完整版
上海市建设工程施工合同完整版上海市建设工程施工合同完整版一、合同的当事方甲方：（委托人名称、住所地）乙方：（承包人名称、住所地）本合同由甲方与乙方于（年）（月）（日）签订二、项目概况合同项目名称：（建设工程项目名称）项目工程地点：（项目地点）三、工程内容详细描述合同涉及的工程范围及内容四、工程造价及支付方式1. 工程造价具体描述工程造价的构成及金额2. 工程款支付方式详细描述工程款的支付方式和进度五、合同实施条件1. 相关条件合同实施所需的各项条件2. 合同有效期描述合同的有效期和可能的延期情况六、工程质量和验收标准1. 工程质量描述工程质量的要求和验收标准2. 工程验收描述工程验收的程序及要求七、违约责任1. 甲方违约责任描述甲方违约时的责任和赔偿方式 2. 乙方违约责任描述乙方违约时的责任和赔偿方式3. 共同违约责任描述双方共同违约时的责任和赔偿方式八、争议解决1. 争议解决方式指明争议解决的方式，例如仲裁、诉讼等2. 协商解决强调双方在可能发生争议时优先进行协商解决九、合同变更1. 合同变更方式详细描述合同变更的程序和要求2. 变更协议要求变更时必须签署变更协议十、合同解除1. 合同解除的情形合同可能解除的情况2. 解除程序描述合同解除的程序和要求3. 解除后责任描述解除后双方的责任和赔偿方式十一、其他条款其他合同涉及的重要条款，如保密、知识产权、不可抗力等以上为上海市建设工程施工合同的完整版，双方应在签署合同之前认真阅读并理解，确保自身权益。
如有任何争议，应按合同约定的争议解决方式解决。
上海市建设工程施工合同范本
上海市建设工程施工合同范本上海市建设工程施工合同范本第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和其他相关法律法规的规定，为确保上海市建设工程施工的合法性、合规性、质量和安全性，保护参与建设工程的各方的合法权益，制定本合同。
第二条合同订立1. 合同双方为甲方（以下简称甲方）和乙方（以下简称乙方）。
2. 甲方为上海市XXX建设管理局。
3. 乙方为具备建筑工程施工资质的企业。
第三条合同生效本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
第二章工程内容及工期第四条工程范围详细描述施工工程的具体范围、位置、规模和性质，包括建筑、土木工程、结构工程、装饰工程等。
第五条工程工期确定施工工程的起始日期和完成日期，并按照合同约定的工期进行施工。
第六条工程变更1. 如需要对工程范围或工期进行变更，双方应协商一致，并以书面形式进行变更确认。
2. 工程变更可能导致工程费用和工期的变化，双方应根据变更的具体情况进行合理的调整。
第三章工程价格及支付方式第七条工程价格1. 根据合同约定的工程范围和工期，确定工程的总价款。
2. 工程价格应包括材料费、人工费、设备费、管理费、利润及其他相关费用。
第八条工程款的支付方式1. 工程款应按照工程进度和质量的合理要求进行分期支付。
2. 工程款支付方式可以是按批次支付，也可以是按工程进度确认的支付比例进行支付。
第四章工程质量及验收第九条工程质量要求根据相关建设工程质量标准和技术规范，约定工程的质量要求和验收标准。
第十条施工单位的责任乙方应按照合同约定的工程质量要求和验收标准，负责施工过程的质量控制和工程质量的保证。
第十一条工程验收工程竣工后，甲方将组织相关部门进行工程验收，并在合同约定的期限内出具验收报告。
第五章违约责任第十二条违约责任1. 若一方不履行或不完全履行合同约定的任何义务，应承担违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的损失，包括但不限于逾期交付、质量不合格等造成的直接损失和间接损失。
上海市建设工程施工合同2019新
上海市建设工程施工合同2019新上海市建设工程施工合同合同编号：________甲方：（委托人）地址：______________方式：______________乙方：（承包人）地址：______________方式：______________鉴于甲方拟在上海市某地（以下简称“工程地点”）进行建设工程，乙方具有相应的施工经验和资质，双方本着公平、自愿、互利、诚实信用的原则，达成如下合同：第一章合同条款1.1 本合同的签订根据双方的协商一致，本合同由甲方和乙方双方共同签订，并按照相关法律法规的规定执行。
1.2 合同内容本合同由以下主要内容组成：1）建设工程的基本情况；2）建设工程的范围和内容；3）工程造价；4）工程期限和交工验收；5）质量要求和控制标准；6）支付方式和款项计划；7）保证金和违约责任；8）争议解决办法；9）其他补充协议。
第二章建设工程的基本情况2.1 工程名称工程名称：___________2.2 工程地点工程地点：___________2.3 建设单位建设单位：___________2.4 监理单位监理单位：___________2.5 设计单位设计单位：___________第三章建设工程的范围和内容3.1 建设工程的范围建设工程的范围包括但不限于：___________ 3.2 建设工程的内容建设工程的内容包括但不限于：___________第四章工程造价4.1 工程总造价工程总造价为：____________（大写）人民币。
4.2 工程款项工程款项划分如下：1）预付款：____________%；2）进度款：按工程进度支付；3）竣工验收款：____________%。
第五章工程期限和交工验收5.1 工程期限工程期限为：___________5.2 交工验收甲方负责对工程进行验收，验收合格后，乙方需交付甲方。
第六章质量要求和控制标准6.1 质量要求建设工程应按照国家相关标准和规范进行设计、施工，确保工程质量符合要求。
上海市建筑工程施工合同(2篇)
上海市建筑工程施工合同甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则，就甲方委托乙方施工的建筑工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程内容：________________________5. 工程预算：________________________二、工程期限1. 工程开工日期：________________________2. 工程竣工日期：________________________3. 工程总工期：________________________三、工程质量1. 乙方应按照国家及上海市有关建筑工程质量标准进行施工。
2. 乙方应确保工程质量符合甲方要求，并承担相应的质量责任。
四、工程造价1. 工程造价按照双方商定的单价及工程量进行计算。
2. 乙方应在工程开工前向甲方提交详细的工程预算书。
3. 工程造价如有变动，双方应按照实际情况协商确定。
五、支付条款1. 甲方应在合同签订后支付乙方工程预付款。
2. 乙方应在工程进度达到约定节点时向甲方申请进度款。
3. 甲方应在工程竣工验收合格后支付乙方工程尾款。
六、违约责任1.甲乙双方应严格按照合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按期完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 甲乙双方应遵守国家及上海市有关建筑工程的法律法规，确保工程安全、环保。
上海市建设工程施工合同范本
上海市建设工程施工合同范本上海市建设工程施工合同范本第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其它相关法律法规的规定，为明确甲方与乙方在上海市建设工程施工中的权利和义务而约定的合同。
第二章合同的基本条款第二条合同标的（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程范围：（四）工程规模：（五）工程质量：（六）工程工期：第三条工程报价（一）工程总造价：（二）支付方式及时间：（三）材料设备价款：（四）预付款及退还条件：第四条工程款支付（一）工程款支付方式：（二）工程款支付节点：（三）迟延支付的违约责任：第五条工程质量（一）工程质量验收标准：（二）工程质量保证期：（三）质量问题的处理：第六条工程进度管理（一）工程进度计划：（二）工程进度控制：（三）延期工期的处理：第七条材料设备供应（一）材料设备供应标准：（二）材料设备交付时间：（三）材料设备验收程序：第八条工程变更（一）变更范围和程序：（二）变更造成的费用调整：（三）变更合同的签订：第九条违约责任（一）甲方的违约责任：（二）乙方的违约责任：（三）违约责任的承担方式：第十条争议解决（一）争议解决方式：（二）争议解决的程序：（三）法律适合：第十一条合同的变更和终止（一）合同的变更：（二）合同的解除：（三）合同的终止：第十二条附则（一）合同附件：（二）合同生效及传真件有效性：（三）未尽事宜的处理：附件一：施工图纸附件二：施工合同担保书附件三：工程款支付计划附件四：施工进度计划表附件五：合同变更通知书法律名词及注释：1.《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国于1999年3月15日颁布实施的法律，规定了合同的基本原则和合同的订立、履行、变更和解除的相关事宜。
2.《中华人民共和国建造法》：中华人民共和国于1997年12月29日颁布的法律，对建设工程的规划、设计、施工、监督等方面做出了详细的规定。
3.《施工图纸》：指建设工程的详细图纸，包含建造、结构、给排水、电器等各个专业的图纸。
上海市建设工程施工合同范本
上海市建设工程施工合同范本1. 引言2. 乙方的权利和义务2.1 施工内容乙方承诺按照甲方的要求和设计文件，按时高质量完成下列工程：•工程名称：•工程地点：•工程范围：•工程周期：•工程总价：2.2 施工条件甲方应提供乙方顺利完成工程所需的条件，包括但不限于：•工程现场的平整及所需基础设施的建设；•施工所需的材料及设备供应；•保证乙方在施工期间的通行和使用权等。
2.3 施工安全和质量保障乙方应遵守国家有关建设工程施工安全和质量管理的法律法规，确保施工过程中的安全和质量。
同时，乙方还应：•按照甲方的要求制定施工方案和质量保证计划；•配备具备相应资质和经验的工程技术人员和施工人员；•保证施工过程中的安全措施和质量管理。
2.4 工程款支付甲方将根据工程进展支付工程款项给乙方。
具体支付方式和进度如下：•预付款比例：•进度款比例：•最终结算款比例：2.5 完工验收乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。
验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并提供相应的竣工资料和保修承诺。
3. 甲方的权利和义务3.1 合同价款支付甲方应按照合同约定的支付方式和进度支付工程款项给乙方。
3.2 合同变更和补充如需对合同进行变更或者补充，乙方和甲方应通过友好协商达成共识，并签订书面协议予以确认。
3.3 工程监理甲方有权聘请符合资质要求的工程监理机构，对乙方的工程施工进行监督和检查，确保施工质量和安全。
3.4 违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
乙方违约需要赔偿甲方因此遭受的损失，并承担相应的罚款。
4. 合同的有效期和解除4.1 合同的有效期本合同自双方签署后生效，有效期为工程竣工并验收合格之日起。
4.2 合同的解除若因不可抗力事件导致工程无法进行或者无法按照合同约定完成，双方可以解除本合同，解除合同需要通过书面形式进行。
5. 合同的争议解决双方在履行合同过程中，如因合同引起争议，首先应友好协商解决。
如协商不成，可以通过仲裁或法院诉讼等方式进行解决。
(完整)上海市建设工程施工合同范本
发包人〔全称〕： _______________________承包人〔全称〕： _______________________依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他相关法律、行政法规，依照同样、自觉、公正和老实信用的原那么，双方就以下建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程大要工程名称：工程地址：工程内容：工程立项赞成文号：资本本源：。
二、工程承包范围承包范围：。
三、合同工期动工日期：竣工日期：。
合同工期总日历天数________________天。
四、质量标准工程质量标准：。
五、合同价款金额〔大写〕： _________________________元〔人民币〕。
￥： __________________元〔人民币〕。
六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1．本合同协议书2．中标通知书3．招标书及其附件4．本合同专用条款5．本合同通用条款6．标准、标准及相关技术文件7．图纸8．工程量清单9．工程报价单或估量书双方相关工程的洽商、更正等书面协议或文件视为本合同的组成局部。
七、本协议书中相关词语含义与本合同第二局部?通用条款?中分别赐予它们的定义同样。
八、承包人向发包人承诺依照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺依照合同约定的限时和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同见效合同订马上间： ____________年_________月 _________日合同订立地址： ____________________________________本合同双方约定后见效。
发包人〔公章〕： _____________住所： _______________________法定代表人〔签字〕： _________委托代理人〔签字〕： _________： _______________________： _______________________开户银行： ___________________账号： _______________________邮政编码： ___________________ _________年 _______月_______日承包人〔公章〕： _____________住所： _______________________法定代表人〔签字〕： _________委托代理人〔签字〕： _________： _______________________： _______________________开户银行： ___________________账号： _______________________邮政编码： ___________________ _________年_______月_______日附件 1上海市建设工程施工合同〔通用条款〕一、词语定义及合同文件1．词语定义以下词语除专用条款还有约定外，应拥有本条所赐予的定义。
上海市建设工程施工合同(施工合同)
建设工程施工合同甲方（以下简称"甲方"）：乙方（以下简称"乙方"）：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方为明确双方的权利义务，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：上海市XX建设工程1.2 工程地点：上海市XX区XX路XX号1.3 工程内容：根据甲方的要求，乙方负责本工程的施工，包括土建、安装、装修等工程。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付施工费用。
2.2 甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
2.3 甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的施工内容、质量标准、进度要求等进行施工。
3.2 乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。
3.3 乙方应承担因施工导致的第三方损失的责任。
第四条施工费用4.1 乙方的施工费用为人民币XX元整（大写：XX元整）。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式，向乙方支付施工费用。
第五条施工期限5.1 本工程的施工期限为XX个月，自乙方进场之日起计算。
5.2 乙方如因特殊情况不能按期完成施工的，应提前向甲方书面说明，并协商延期。
第六条质量保证6.1 乙方应保证施工质量，确保工程合格。
6.2 工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质量保修责任。
第七条违约责任7.1 乙方如未按期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。
7.2 甲方如未按约定支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的1%。
第八条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第九条合同的变更和解除9.1 本合同的变更或解除应经双方协商一致。
9.2 合同的变更或解除不影响乙方已完成的工程量及质量责任。
第十条保密协议双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
上海市建设工程施工合同(2篇)
上海市建设工程施工合同一、双方当事人委托人：（以下简称甲方）地址：联系人：联系电话：承包人：（以下简称乙方）地址：联系人：联系电话：二、背景与目的鉴于甲方计划在上海市进行建设工程项目的施工，乙方具备相应的施工能力和经验，因此双方达成以下协议，共同进行合作。
三、工程内容根据甲乙双方的商议，本合同约定的工程内容如下（具体描述工程内容的性质、规模、工期等）：四、工程费用1. 工程造价总额为：（大写）_______________________（小写）_______________________元整。
2. 乙方应在合同签订后的三日内，向甲方提交项目预算书。
3. 乙方在工程期内应按照甲方支付工程款的合同约定，及时领取工程款。
五、工程期限1. 工程施工期限为合同签订后____________天/月，具体工期双方可协商与调整，但应不违反相关法律法规及工程实际情况。
2. 若因不可抗力等无法控制的因素导致工程造成延期，双方应及时协商并签署书面补充协议。
六、质量要求1. 乙方应严格按照相关法律和技术标准，确保工程质量符合相关规定。
2. 如工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应的责任和费用。
3. 工程竣工后，乙方应提供相关质量验收证明和报告。
七、安全与劳动保护1. 乙方应按照相关法律法规和工程实际情况，制定并执行相应的安全生产和劳动保护措施。
2. 乙方应确保工程期间的施工安全和人员伤亡事故的最小化。
3. 乙方应提供施工人员的相关资格证明，并确保其具备相应的技术水平和工作经验。
八、费用支付方式1. 工程款支付方式为：（详细描述工程款的支付方式和时间节点）2. 如乙方无正当理由未按时领取工程款，甲方有权暂停支付或延迟支付工程款。
九、违约责任1. 若任何一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 在履行合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，可提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼。
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2019版)
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本（2019版）第一部分协议书发包方（全称）_____________________________ 承包方（全称）_____________________________ 承包方资质等级_____________________________ 承包方安全生产许可证号_______________ JZ安许可证字________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称______________________________________________ 工程地点______________________________________________ 工程内容______________________________________________工程立项批准文号______________________________________ 资金来源______________________________________________二、工程承包范围承包范围______________________________________________三、合同工期开工日期______________________________________________ 竣工日期______________________________________________ 合同工期总日历天数__________________________________天四、质量标准工程质量标准__________________________________________五、合同价款金额（人民币）：小写__________元，大写_____________元。
上海市建设工程施工合同(通用)
上海市建设工程施工合同(通用)甲方(委托方):__________________乙方(承包方):__________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：__________________2.工程地点：__________________3.工程范围：__________________4.工程面积：__________________5.工程质量：__________________6.工程期限：__________________二、合同价款1.合同总价款：人民币(大写)：__________________2.付款方式：__________________三、施工要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工规范进行施工。
2.乙方应保证施工质量，严格按照国家及地方的质量标准进行施工。
3.乙方应按照甲方的要求，及时完成施工任务，确保工程进度。
四、甲方责任1.提供施工图纸、施工方案及施工规范。
2.提供施工所需的场地、水、电等条件。
3.协助乙方办理施工所需的相关手续。
4.按照合同约定的付款方式进行付款。
五、乙方责任1.按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工规范进行施工。
2.保证施工质量，严格按照国家及地方的质量标准进行施工。
3.按照甲方的要求，及时完成施工任务，确保工程进度。
4.负责施工所需的材料、设备、人员的采购和管理。
5.负责施工过程中的安全管理和环境保护。
六、违约责任1.甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
2.乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决。
2.如协商不成，双方同意将争议提交至上海市仲裁委员会进行仲裁。
八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
上海市建设工程施工合同(施工合同)
上海市建设工程施工合同(施工合同)甲方（发包方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于：甲方拟进行 [工程名称] 的建设施工，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工事宜达成如下协议。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程具体内容]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程立项批准文号：[批准文号]第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，承包以下工程内容：1. [具体工程内容1]2. [具体工程内容2]...第三条合同工期1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 合同工期总日历天数：[总日历天数]第四条质量标准工程质量应达到 [具体质量标准]。
第五条合同价款1. 合同总价为人民币（大写）：[金额大写]（￥[金额小写]）。
2. 合同价款包括但不限于：[具体费用内容]。
第六条付款方式1. 预付款：合同签订后 [时间] 内，甲方向乙方支付合同总价的 [百分比] 作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按 [具体支付方式] 向乙方支付进度款。
3. 最终结算：工程竣工验收合格后，双方进行最终结算。
第七条工程变更因设计变更或其他原因引起的工程量增减，双方应协商一致，并签订补充协议。
第八条竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后[时间] 内组织验收。
第九条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。
2. 如甲方未能按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。
第十条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向 [约定的仲裁机构或法院] 提交仲裁或诉讼。
上海市建设工程施工合同范本
上海市建设工程施工合同范本第一章总则第一条合同的目的根据国家有关法律、法规和政策，为确保上海市建设工程的质量、安全和进度的要求，保护各方合法权益，规范建设工程施工活动，根据双方自愿的原则，本合同由甲方（以下简称“项目业主单位”）与乙方（以下简称“施工单位”）订立。
第二条合同的适用范围本合同适用于上海市范围内的建设工程的施工，包括土木工程、建筑工程、装饰工程、机电设备安装工程以及其他相关工程。
第二章施工单位的资质与条件第三条施工单位的资质要求施工单位应具备相应的建筑工程施工资质，并且资质等级应符合国家和上海市有关规定的要求。
第四条施工单位的经验要求施工单位应具备一定的施工经验，并能够提供相关的施工业绩材料作为参考。
第三章项目业主单位的责任与义务第五条项目业主单位的管理职责项目业主单位应依法组织工程的招投标工作，严格按照相关规定选定施工单位，并对其进行监督和管理。
第六条项目业主单位的付款义务项目业主单位应按照合同约定的进度和工程量支付施工单位的工程款项，并按照国家相关规定提供担保或保证金。
第四章施工单位的责任与义务第七条施工单位的施工质量责任施工单位应确保施工工程的质量符合国家和上海市相关规定的要求，并承担相应的质量责任。
第八条施工单位的安全责任施工单位应严格遵守国家和上海市的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，防止事故的发生。
第九条施工单位的进度责任施工单位应按照合同约定的工期要求，保证项目按时完成，并承担因工期延误所产生的相应责任。
第五章合同的违约与解除第十条合同的违约责任任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
第十一条合同的解除在以下情况下，任何一方有权解除本合同：1. 一方严重违反合同的规定，且无法进行修正的；2. 发生不可抗力事件，且无法继续履行合同的。
第六章其他条款第十二条争议解决本合同的解释和争议解决适用于法律。
第十三条合同的变更和补充对本合同的任何修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
上海市建筑工程施工合同5篇
上海市建筑工程施工合同5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：_____________________注册地：上海市_____________区/县地址：_________________________________法定代表人：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________注册地：上海市_____________区/县地址：_________________________________法定代表人：_____________________联系方式：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程合同的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担本建筑工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________________工程地点：_________________________________工程规模：【工程规模描述】承包范围：【具体承包范围描述】质量标准：【工程质量标准】开工日期：【开工日期】竣工日期：【竣工日期】合同价款：【合同总金额，具体可按照实际工程造价确定】二、工程目标及质量要求1. 乙方应按照设计施工图及相关技术标准进行施工，确保工程质量达到国家或地方规定的验收标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的质量控制和安全监管。
如有质量问题或安全隐患，应及时采取措施予以纠正。
3. 甲方有权对施工过程进行监督与检查，并提出合理的意见和建议。
乙方应积极配合并按照甲方要求进行整改。
三、工期及履约保证金条款1. 乙方应按照合同约定的开工日期和竣工日期完成施工任务。
如遇特殊情况需延期，应提前向甲方提交书面申请并征得甲方同意。
上海市建设工程施工合同模板
上海市建设工程施工合同模板上海市建设工程施工合同模板1. 合同的背景和目的合同的背景和目的是为了规范上海市建设工程的施工活动，保证各方的权益，确保施工工作的顺利进行。
2. 合同的主要内容2.1 合同双方本合同由以下双方签订：甲方（建设单位）乙方（施工单位）2.2 工程概况合同应明确工程的名称、地址、规模和技术要求，包括工时和工期要求等。
2.3 总价和付款方式合同应规定工程的总价款金额，以及分批支付的付款方式和时间节点。
2.4 工程质量标准合同应明确工程质量标准，包括材料的质量要求、验收标准、工程保修期等。
2.5 工程期限合同应明确工程的起止时间和工期要求，包括延期和提前结束的协商方式。
2.6 违约责任合同应规定甲方和乙方的违约责任和赔偿方式，包括违约金、履约保证金等。
2.7 争议解决方式合同应规定双方在合同履行过程中产生争议的解决方式，包括友好协商、仲裁和诉讼等。
3. 合同履行3.1 甲方的义务甲方应按照合同的要求提供工程施工所需的土地、材料、设备等资源，包括按时支付工程款项。
3.2 乙方的义务乙方应按照合同的要求完成工程施工任务，保证工程质量符合合同标准，履行安全、环保等方面的责任。
3.3 变更和补充如需对合同内容进行变更和补充，应经双方协商一致，并按照法律程序办理相关手续。
3.4 合同解除和终止合同在以下情况下可以解除或终止：经双方协商一致；法律规定的情况下。
4. 其他条款4.1 合同的生效和履行地合同生效地点为上海市，合同的履行地点也为上海市。
4.2 合同的文件本合同中的所有文件，包括附件、图纸等，均为合同的组成部分。
4.3 合同的解释和纠纷解决对于本合同的解释，应参照上海市法律法规，如产生争议，双方应友好协商解决。
5. 合同的签订和生效本合同分为若干份，甲方和乙方各执一份，自双方签署之日起生效。
本合同采用电子合同形式，双方通过电子方式签署合同，并具有法律效力。
以上就是上海市建设工程施工合同模板的内容，希望对您有所帮助。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：_________上海市建设工程施工合同2019新
甲方：_________________________
乙方：_________________________
签订日期：______年_____月_____日
第1 页共49 页
上海市建设工程施工合同2019新
承包人（全称）：____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______________________。
工程地点：______________________。
工程内容：______________________。
工程立项批准文号：__________________。
资金来源：______________________。
二、工程承包范围
承包范围：______________________。
三、合同工期
开工日期：______________________。
竣工日期：______________________。
合同工期总日历天数________天。
第 2 页共 49 页
四、质量标准
工程质量标准：____________________。
五、合同价款
金额（大写）：_____________元（人民币）。
￥：_________元（人民币）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1．本合同协议书
2．中标通知书
3．投标书及其附件
4．本合同专用条款
5．本合同通用条款
6．标准、规范及有关技术文件
7．图纸
8．工程量清单
9．工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部
第 3 页共 49 页
分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：______年_____月_____日
合同订立地点：__________________
本合同双方约定后生效。
发包人（公章）：_______ 承包人（公章）：_______
住所：____________ 住所：____________
法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____
委托代理人（签字）：_____ 委托代理人（签字）：_____
电话：____________ 电话：____________
传真：____________ 传真：____________
第 4 页共 49 页
开户银行：__________ 开户银行：__________
账号：____________ 账号：____________
邮政编码：__________ 邮政编码：__________
_____年____月____日_____年____月____日
附件1 上海市建设工程施工合同（通用条款）
一、词语定义及合同文件
1．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。
1．1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1．2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。
其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
第 5 页共 49 页
1．5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1．7 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1．8 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1．9 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1．10 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1．11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1．12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。
1．13 保留金：指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留，用于工程缺陷修补的款项。
1．14 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，
第 6 页共 49 页
签发给承包人的工程接收凭证。
1．15 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。
1．16 履约证书：指发包人在承包人按照合同约定履行责任，于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同履约的凭证。
1．17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。
其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。
1．18 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1．19 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1．20 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1．21 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1．22 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1．23 书面形式：指合同书、纸质信件和数据电文（包括传真、
第 7 页共 49 页
电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1．24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1．25 索赔：指合同履行过程中，对于非己方过失，而是因对方原因造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1．26 不可抗力：指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
1．27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24 时。
2．合同文件及解释顺序
2．1 合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
第 8 页共 49 页。