专用合同条款 (2)
合同范本-专用合同条款
![合同范本-专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/e7964271bc64783e0912a21614791711cc7979dd.png)
合同范本-专用合同条款甲方(全称):__________________乙方(全称):__________________鉴于甲方与乙方就[具体项目或业务]达成合作意向,为明确双方在具体合作过程中的权利和义务,特订立以下专用合同条款。
一、项目/业务描述详细描述项目/业务的具体内容、范围、目标等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为:__________元。
2. 支付方式及时间节点:[具体说明付款的阶段和金额]。
三、履行期限1. 开工日期:____年__月__日。
2. 竣工/完成日期:____年__月__日。
四、质量标准明确约定项目/业务应达到的质量标准和验收要求。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:[列举甲方的主要权利,如监督、审核等]。
[列举甲方的主要义务,如提供必要资料等]。
2. 乙方的权利和义务:[列举乙方的主要权利,如获得报酬等]。
[列举乙方的主要义务,如按要求实施等]。
六、违约责任1. 若甲方未能履行其义务,应承担的违约责任:[具体说明]。
2. 若乙方未能履行其义务,应承担的违约责任:[具体说明]。
七、争议解决如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构或法院]进行仲裁/诉讼。
八、其他条款1. [可约定保密条款、不可抗力条款等其他相关条款]。
2. 本专用合同条款与主合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________联系地址:__________________联系电话:__________________乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________联系地址:__________________联系电话:__________________签订日期:____年__月__日。
专用合同条款
![专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/4a6e846fac02de80d4d8d15abe23482fb4da0232.png)
专用合同条款专用合同条款一、甲方和乙方双方在平等、自愿的基础上订立本合同。
二、本合同的目的是明确双方在特定事项上的权利和义务,保障双方权益,规范双方行为。
三、合同生效及履行1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效,并持续有效至合同期满。
2. 合同期满前双方应按照约定履行合同义务,不得擅自解除合同。
若任何一方需解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商达成一致意见。
四、合同内容1. 甲方的权利和义务(1)提供指定产品或服务,并保证其符合合同约定的质量标准。
(2)按照合同约定的时间和方式进行支付。
(3)保障合同的履行,并承担因违约而产生的法律责任。
2. 乙方的权利和义务(1)按照合同约定的质量标准提供产品或服务。
(2)提供必要的技术支持或培训,保证甲方能够正常使用产品或服务。
(3)保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方披露。
五、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方泄露,不得擅自使用或复制。
2. 对于因违反保密条款而给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
六、违约责任1. 若双方任何一方违约,应向对方支付违约金。
违约金的数额应在签署合同时约定。
2. 若出现无法预见或无法控制的不可抗力事件,可免除违约责任。
七、纠纷解决1. 双方应通过友好协商解决合同纠纷,如协商无果,可转由双方约定的仲裁机构或当地人民法院解决。
2. 合同解释和执行以中文为准。
八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。
2. 若合同条款与相关法律法规不一致,应以相关法律法规为准。
九、未尽事宜本合同中未尽事宜由双方协商解决,并通过书面补充协议的方式进行修改。
十、附则1. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字(或盖章)后生效,并自该日起对双方具有约束力。
政府采购合同(专用条款)3篇
![政府采购合同(专用条款)3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/063e733d793e0912a21614791711cc7931b77821.png)
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购行为,明确政府采购各方的权利和义务,保护政府和供应商的合法权益,根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定,制定本合同。
第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据,是政府采购活动的规范和指导文件。
第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。
第四条政府采购合同应采用书面形式。
第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。
第六条政府采购合同一经订立即生效,对双方具有法律约束力。
第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定,按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。
质量标准、数量规定和交付方案。
第九条供应商应按照政府采购合同的约定,履行与合同标的物有关的售后服务义务。
第十条供应商应按照政府采购合同的约定,与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。
第十一条供应商应按照政府采购合同的约定,对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。
第十二条供应商应按照政府采购合同的约定,支持政府采购人对合同履行情况进行监督。
第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。
第十四条供应商应按照政府采购合同的约定,深入挖掘合同标的物的功能,并提出具体改进建议。
第十五条供应商应按照政府采购合同的约定,积极参与政府采购活动的评审工作。
第十六条供应商应按照政府采购合同的约定,保密与政府采购合同相关的商业秘密。
第十七条供应商应按照政府采购合同的约定,遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。
的质量符合国家标准和合同约定。
第十九条供应商应按照政府采购合同的约定,妥善处理与政府采购合同相关的争议。
第二十条供应商应按照政府采购合同的约定,参加政府采购活动的培训和学习。
第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定,按照要求提供相关的证明文件。
第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定,与政府采购人建立友好合作关系,共同推动政府采购工作的健康发展。
第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。
专用合同条款
![专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/67b2679529ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a26.png)
专用合同条款1. 承包人的一般义务(1)承包人应当按照合同约定,对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理,并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。
(2)承包人应当在工程开工前,按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件,并保证施工过程中严格按照方案执行。
(3)承包人应当遵守环境保护法律法规,在施工过程中采取必要的措施,减少对环境的影响。
(4)承包人应当按照合同约定,对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管,并严格保密。
2. 工程质量(1)承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合合同要求。
(2)承包人应当在施工过程中,对工程质量进行全面检查和验收,并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。
(3)如发现工程质量存在问题,承包人应当及时采取措施进行整改,并承担相应的责任。
3. 工程进度(1)承包人应当按照合同约定的工期,编制详细的施工计划,并严格按照计划执行。
(2)如因发包人原因导致工程进度受到影响,承包人有权要求发包人提供必要的支持。
(3)如因承包人原因导致工程进度受到影响,承包人应当采取措施加快施工进度,并承担相应的责任。
4. 工程成本(1)承包人应当按照合同约定,对工程成本进行严格控制,确保工程成本不超出预算范围。
(2)如因发包人原因导致工程成本增加,发包人应当承担相应的责任。
(3)如因承包人原因导致工程成本增加,承包人应当承担相应的责任。
当然可以,但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢?比如,你可以提供一些具体的情境、角色和对话等,这样我才能更好地帮助你。
如果你需要一些写作建议或灵感,我也可以提供一些相关的建议和例子。
请告诉我你需要的帮助,我会尽力帮助你。
专用合同条款(范本,仅供参考)
![专用合同条款(范本,仅供参考)](https://img.taocdn.com/s3/m/f73524e20b4c2e3f572763fb.png)
第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人: 名 称: ________资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱:— 通信地址: 1.1.4设计人: 名 称: ________ 资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱: _____ 通信地址: 永久占地包括:施工图纸。
临时占地包括:详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括:现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称:厶:发包人提供国外标准、规范的份数:J__: 发包人提供国外标准、规范的名称:J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为: 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门:发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点:另行通知:开工前7日: 肆套,其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为: 5日内承包人提供的文件的数量为: 按总包要求 承包人提供的文件的形式为: 纸质版 发包人审批承包人文件的期限: 5日内按有关规定执行 :发包人指定的接收人为:另行通知。
第二节 专用合同条款
![第二节 专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/8cf577e0172ded630b1cb63b.png)
第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人:。
1.1.2.6监理人:。
1.1.2.8发包人代表:指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。
姓名:。
职称:。
联系电话:。
电子信箱:。
通信地址:。
1.1.2.9 专业分包人:指根据合同条款第15.8.1项的约定,由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
1.1.2.10 专项供应商:指根据合同条款第15.8.1项的约定,由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.2.11独立承包人:指与发包人直接订立工程承包合同,负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程: .1.1.3.3临时工程: .1.1.3.4单位工程:指具有相对独立的设计文件,能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地: .1.1.3.11临时占地: .1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期期限:24个月。
1.1.4.8保修期:是根据现行有关法律规定,在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.6其他1.1.6.2材料:指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外),包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.3争议评审组:是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织,一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。
争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见,合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时,评审意见对合同双方有最终约束力。
发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议,就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.6.4除另有特别指明外,专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
![合同专用条款与通用条款(必备3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/06be9a8c5122aaea998fcc22bcd126fff7055d0e.png)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
建筑工程合同专用条款
![建筑工程合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/aff16da20875f46527d3240c844769eae009a3e3.png)
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方(建筑施工方)和乙方(业主)签订的建筑工程合同,根据双方自愿、平等和互利的原则,按照相关法律法规,以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定,共同约定以下条款。
2. 工程概况(1)工程名称:建筑工程项目名称(2)工程地点:建筑工程项目地点(3)工程范围:详细描述工程的具体建设内容和要求(4)工程工期:约定工程开始日期和完工日期(5)工程准备:双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式(1)合同总价款:合同约定的工程总价款金额(2)价款支付方式:详细说明价款的支付方式、时间和比例(3)价款结算:约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修(1)工程质量标准:按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工(2)竣工验收:约定工程竣工验收标准和程序(3)质量保证期:确保工程质量的保修期限,以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔(1)变更事项:合同履行过程中,如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序(2)索赔处理:约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任(1)甲方违约责任:约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜(2)乙方违约责任:约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权(1)保密义务:约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务(2)知识产权:对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决(1)协商解决:约定双方在合同履行过程中发生争议时,首先进行协商解决(2)仲裁解决:如无法通过协商解决,约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除(1)合同生效:约定合同生效的条件和日期(2)合同解除:约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分,包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等,附件内容与合同正文具有同等法律效力。
专用合同条款
![专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/53b4ad55a7c30c22590102020740be1e650eccac.png)
18.9
本合同 9.2 规定向发包方支付违约金。 17.6 发包方在公司内仅向承包方提供水、电、
汽接口,承包方自行从指定接口引接。承包方应负责 其工作范围内水、电、汽及通讯设施的安装、维护, 并在工程结算前按实际用量向发包方交费,具体按发 包方公司相关规定执行。
专用合同条款
注:合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。合同专用条 款与合同通用条款不一致时,以专用条款为准。
条款号
条款
性质
修改内容
1.13 发包方要求中的错误(A)不适用
删除
3
监理人
增加
如项目有监理人,发包方与监理人职责和权利由 双方签订的监理合同进行约定。
4.2 履约担保
不适用
删除
4.11 不可预见物质条件(A) 不适用
号码、联系方式,工作时间,应发工资项目及数额, 代扣、代缴、扣除项目和数额,实发工资数额,银行
代发工资凭证及农民工签字等内容,并对提供的所有 资料承担责任。
因本标段实际发生人工费超出承包人报价所造 成的农民工工资支付责任以及由此产生的纠纷风险 由承包人自行承担。
承包人应按时、足额发放农民工工资,接受发包 人的监督,如果承包人未按时足额向劳动者支付用工 费用,发包人有权代其支付,该项费用可自任何应付 给承包人的到期款项中予以扣除,由此引起的发包人 受到的行政处罚及有关损失和工期延误应由承包人 自行承担。
删除
6.2 发包方提供的材料和工程 增加条款
承包人及时提供甲供材卸货地点,负责接卸发包
设备(A)
专用合同条款模板
![专用合同条款模板](https://img.taocdn.com/s3/m/f6c9fc76366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff02.png)
专用合同条款模板甲方:(签订合同的一方)地址:联系电话:身份证号码:乙方:(签订合同的另一方)地址:联系电话:身份证号码:为了明确双方在以下事项上的权利和义务,经甲、乙双方友好协商一致,就甲乙双方签订如下合同:第一条合同的目的甲乙双方根据自身需求和各自的能力,签订本合同,目的在于明确甲乙双方在特定事项上的权利和义务,以确保合同的履行。
第二条合同的内容1. 甲方委托乙方进行:(具体内容)2. 乙方接受甲方的委托,承诺按照甲方的要求和标准完成工作,并在约定的时间内交付成果。
3. 乙方应保证所提供的服务和产品符合相关法律法规的规定,且不侵犯第三方的合法权益。
第三条服务费用及支付方式1. 甲方应支付乙方一定的服务费用,具体金额为:(具体金额)2. 服务费用的支付方式为:(具体支付方式)3. 如因不可抗力等特殊原因导致服务费用支付延迟,应及时通知乙方,并在双方协商一致后延期支付。
第四条合同的履行1. 乙方应按照约定的时间完成工作,并向甲方交付成果。
2. 甲方有权对乙方提供的服务和产品进行合理检验,如有质量问题,乙方应承担相应责任。
3. 若乙方履行合同出现延迟或不符合约定要求,甲方有权要求乙方进行修正或赔偿。
第五条保密条款1. 甲、乙双方应对在履行合同过程中获取的对方机密信息和商业秘密保密,不得向任何第三方透露。
2. 保密期限为:(具体期限)第六条合同的变更和解除1. 本合同经双方协商一致,可以进行书面变更。
2. 若甲乙双方中一方未能履行合同义务或违反合同规定,对方有权解除本合同,并要求该方承担相应责任。
第七条争议解决1. 甲乙双方如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应向有管辖权的仲裁机构提起诉讼解决。
2. 仲裁裁决为最终裁决,双方应严格执行。
第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为:(具体期限)2. 本合同如有其他事宜,应另行协商解决,并作为本合同的补充条款。
甲方(签字):____________乙方(签字):____________日期:____________以上为甲乙双方签订的合同内容,双方应严格履行合同义务,确保合同的顺利履行。
建设工程专用条款合同模板
![建设工程专用条款合同模板](https://img.taocdn.com/s3/m/46da7994250c844769eae009581b6bd97e19bc56.png)
建设工程专用条款合同模板以下是一个建设工程专用条款合同模板的示例,您可以根据需要进行修改:甲方(业主):乙方(承包商):根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方就以下建设工程事宜达成一致,特订立本合同:一、工程名称:二、工程地点:三、工程范围:四、工程期限:开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日总工期为:XX天五、质量标准:六、合同价款:合同总价款为人民币XXX元(大写:XXX元整)。
七、付款方式:(1)预付款:合同总价款的XX%。
(2)进度款:按月支付,每月支付合同总价款的XX%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后支付至合同总价款的XX%。
(4)质保金:合同总价款的XX%,自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。
八、工程变更:如因甲方变更设计或增加工程量等原因导致工程变更,双方应协商确定变更后的工程量及相应的费用。
九、违约责任:(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(2)如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(3)如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责返工、整改并赔偿甲方因此造成的损失。
(4)如因甲方未按照约定支付工程款,甲方应支付违约金,每日违约金为未付工程款的X%。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按照下列第X种方式解决:(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项:(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(3)未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
政府采购合同书(专用条款)6篇
![政府采购合同书(专用条款)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/0d1c25ddb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2be0.png)
政府采购合同书(专用条款)6篇篇1政府采购合同书(专用条款)第一条总则本合同是政府采购活动的有效凭证,适用于政府或政府机构与供应商签订的合同。
本合同的签署标志着政府采购活动的正式启动,双方应当遵守合同的各项约定。
第二条合同标的合同标的为___________________(以下简称“货物/服务”或“标的物”)。
合同标的的规格、数量、质量标准、价格等详细信息详见附件_____________________。
第三条交货时间1. 供应商应按照本合同约定的交货时间将标的物交付给采购方;2. 交货时间为_____________年____月____日。
如有延迟交付的,应当按照后续约定支付滞纳金。
第四条价格及支付方式1. 价格为_______________,支付方式为________________________;2. 如有特殊约定,应在附件中注明。
第五条质量标准1. 供应商应确保标的物符合国家有关标准和质量要求;2. 采购方有权对标的物进行检验,不合格的标的物应当及时更换或退回。
第六条维护和维修1. 供应商应负责合同标的的售后维护和维修工作;2. 采购方在合同期间内享有合同标的的免费维修和维护服务。
第七条知识产权保护1. 供应商应确保其提供的标的物不侵犯第三方的知识产权;2. 如因供应商的行为导致知识产权纠纷,供应商应承担全部责任。
第八条违约责任1. 一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应在合理范围内协商解决。
第九条争议解决1. 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 协商不成的,应提交有关部门进行调解或仲裁。
第十条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效,至____________________结束;2. 本合同如有附件,附件与本合同具有同等效力。
双方签署人:日期:供应商:政府/政府机构:篇2政府采购合同书(专用条款)第一条合同订立甲方:(采购单位)乙方:(供应商)经双方协商一致,甲乙双方本着平等互利的原则,就政府采购项目达成如下协议,起草《政府采购合同书(专用条款)》。
专用合同条款范本
![专用合同条款范本](https://img.taocdn.com/s3/m/e85571e7c67da26925c52cc58bd63186bceb92bb.png)
专用合同条款范本一、合同双方甲方(发包方/采购人):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(承包方/供应商):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________二、合同标的1. 项目名称:____________________2. 项目内容:详细描述合同所涉及的具体工作、服务或货物等内容。
3. 项目地点:____________________三、合同价款及支付方式1. 合同价款:总金额:人民币__________元(大写:____________________元整)。
分项价格:详见附件[具体分项价格清单]。
2. 支付方式:预付款:合同签订后______日内,甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。
进度款:按照项目进度,乙方完成相应阶段工作并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付相应进度款。
尾款:项目竣工验收合格且乙方履行完合同约定的其他义务后,甲方向乙方支付合同总价款的______%。
四、合同期限1. 起始日期:______年______月______日2. 结束日期:______年______月______日五、双方权利与义务(一)甲方权利与义务1. 有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的工作、服务或货物。
2. 有权对乙方的工作进度、质量等进行监督检查。
3. 按照合同约定支付合同价款。
4. 提供必要的工作条件和协助。
(二)乙方权利与义务1. 按照合同约定的时间、质量和要求完成工作、提供服务或交付货物。
2. 接受甲方的监督检查,并对甲方提出的整改要求及时进行整改。
3. 保守甲方的商业秘密和技术秘密。
合同专用条款 (2)
![合同专用条款 (2)](https://img.taocdn.com/s3/m/d8b619cbcd22bcd126fff705cc17552707225ef1.png)
合同专用条款一、定义和解释1.1 本合同中的“甲方”指代合同的发起方,即提供产品或者服务的一方。
1.2 本合同中的“乙方”指代合同的接受方,即购买产品或者接受服务的一方。
二、产品或者服务描述2.1 甲方将向乙方提供以下产品或者服务(以下简称“产品/服务”):- 详细描述产品或者服务的特征、规格和数量等相关信息。
- 产品或者服务的交付方式和时间。
- 其他与产品或者服务相关的具体要求。
2.2 乙方允许按照甲方提供的产品或者服务描述,接受并支付相应费用。
三、价格和支付方式3.1 乙方允许支付甲方以下费用:- 产品或者服务的单价和总价。
- 支付方式和付款期限。
3.2 乙方应按照约定的付款期限支付费用,逾期支付的,应支付逾期利息或者违约金。
四、交付和验收4.1 甲方应按照约定的交付方式和时间向乙方交付产品或者提供服务。
4.2 乙方应在收到产品或者服务后,及时进行验收。
如对产品或者服务有任何质量或者数量异议,应在收到后的合理时间内书面通知甲方。
五、保修和售后服务5.1 甲方对所提供的产品或者服务提供保修服务,保修期限为合同生效之日起的一定时间。
5.2 乙方在保修期内,如发现产品存在质量问题,应及时书面通知甲方,并提供必要的证明材料。
5.3 甲方将负责修理或者更换存在质量问题的产品,但不承担由于乙方人为损坏或者不正确使用产品而导致的问题。
六、知识产权和保密条款6.1 甲方保留所有与产品或者服务相关的知识产权,包括但不限于专利、商标和版权等。
6.2 乙方不得未经甲方书面许可,将甲方的知识产权用于除本合同约定之外的任何目的。
6.3 双方允许在合同履行期间和终止后对彼此所获得的商业机密和保密信息予以保密。
七、违约责任7.1 若任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
7.2 如因不可抗力等无法预见、无法避免且对合同履行产生重大影响的事件发生,双方可商议解决或者解除本合同。
八、争议解决8.1 对于因本合同引起的任何争议,双方应通过友好商议解决。
政府采购合同书(专用条款)7篇
![政府采购合同书(专用条款)7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/650127ae4793daef5ef7ba0d4a7302768f996f58.png)
政府采购合同书(专用条款)7篇篇1甲方(政府采购人):____________________乙方(供应商):_______________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,为确保政府采购项目的顺利实施,就本次政府采购事项,经充分协商一致,订立以下专用条款。
一、项目基本情况1. 项目名称:_______________________2. 项目地点:_______________________3. 项目内容:_______________________4. 预算金额:_______________________二、合同标的本合同标的为本次政府采购的具体产品与服务,包括但不限于以下内容:1. 产品名称、规格型号、数量及质量要求;2. 服务内容、范围及标准;3. 交付期限及地点;4. 验收标准及方法等。
三、价格与支付方式1. 采购物品的总价格为:______元人民币(大写:______),具体价格详见附件的报价清单。
2. 支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方总合同金额的______%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照合同约定完成阶段性工作并经甲方验收合格后,甲方支付相应款项。
(3)尾款:项目验收合格并运行一定周期后,甲方支付余款。
3. 乙方须提供合法有效的发票。
四、履约期限与方式1. 乙方应在合同生效后,按照甲方的要求及时组织采购货物的生产、供货、安装与调试。
2. 乙方应确保货物的质量,按照甲方的要求提供售后服务及保修期限。
3. 乙方未能按照合同约定时间完成履约义务的,应按照合同相关条款承担违约责任。
五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所供货物为全新、未使用过的原装合格正品,并符合国家相关质量标准。
2. 乙方提供至少______个月的质保期,质保期内出现质量问题,乙方负责免费维修或更换。
专用合同条款
![专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/e052c74fec630b1c59eef8c75fbfc77da369974d.png)
专用合同条款第二条工作范围2.1 具体工作范围及工作要求详见附件【A】。
第三条乙方的权利和义务3.5.1 乙方的项目负责人应具备履行其职责所需的资格、经验和能力,并为乙方正式聘用的员工,乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同,以及乙方为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。
乙方不提交上述文件的,项目负责人无权履行职责,甲方有权要求乙方更换项目负责人,由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。
项目负责人不得同时担任其他工程项目负责人。
3.5.2 乙方的项目负责人或项目主要管理人员(包括技术、质量、商务及安全负责人等)应在开工后立即到岗,并保证每月驻现场.不少于【22】日,否则每天应向甲方支付【3】万元违约金。
3.5.3 甲方有权书面通知乙方要求更换其认为不称职的项目负责人或项目主要管理人员,通知中应当载明要求更换的理由。
乙方应在接到更换通知后【5】日内向甲方提出书面的改进报告。
如乙方没有提出改进报告,应在收到更换通知后【14】日内更换。
甲方收到改进报告后仍要求更换的,乙方应在接到第二次更换通知的【5】日内进行更换,并将新任命的工程总承包项目负责人或项目主要管理人员的注册执业资格、管理经验等资料书面通知甲方。
继任人员应继续履行本合同约定的职责。
乙方无正当理由拒绝更换,或未经甲方同意擅自更换工程总承包项目负责人或项目主要管理人员,应向甲方支付【30】万元违约金。
3.28 由于乙方与其任何相关方(包括但不限于供货商、劳务分包单位等)发生纠纷,导致甲方成为纠纷案件当事人,法院判决或仲裁机构裁决甲方承担责任时的违约责任:每发生一起,乙方应向甲方支付违约金【50】万元,同时,就法院或仲裁机构裁判、财产保全等给甲方造成的损失,乙方应向甲方赔偿。
甲方有权从任何一笔应付乙方的款项中直接扣除违约金或损失赔偿,或兑现履约保函。
3.37 如果因乙方原因,造成本工程停工超过【72】小时,甲方有权解除合同。
3.39 合同通用条款第3.39款仅适用于业主或工程所在地政府要求甲方设立建筑工人工资专用账户的情形,否则,合同通用条款第3.39款不适用。
合同协议书专用合同条款
![合同协议书专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/01d5e5d770fe910ef12d2af90242a8956aecaa42.png)
一、合同标的1.1 本合同标的为【具体标的物或服务】,以下简称“标的”。
1.2 标的物的规格、型号、数量、质量、性能等应符合国家或行业相关标准,具体技术要求以本合同附件为准。
1.3 双方对本合同标的的描述和约定应真实、准确、完整,如因描述不准确或信息不完整导致的损失,由责任方承担。
二、合同价格及支付方式2.1 本合同标的的价格为人民币【具体金额】元整,大写:【大写金额】。
2.2 付款方式:本合同标的的款项支付采取以下方式:(1)首付比例:合同签订后【具体天数】内,买方支付合同总价款的【具体比例】作为首付。
(2)尾款支付:标的物交付或服务完成【具体天数】内,买方支付合同总价款的【具体比例】作为尾款。
2.3 付款期限:买方应按照本合同约定的付款方式及期限支付款项。
三、标的物的交付或服务的提供3.1 交付或提供服务的时间:买方应在【具体时间】前收到标的物或完成服务。
3.2 交付或提供的方式:标的物的交付或服务的提供应按照本合同约定进行,具体方式如下:(1)标的物交付:卖方应将标的物交付给买方,并确保标的物符合合同约定。
(2)服务提供:卖方应按照合同约定提供相应服务,确保服务质量。
3.3 交付或提供标的物或服务的地点:标的物的交付或服务的提供地点为【具体地点】。
四、验收及争议解决4.1 验收:买方应在收到标的物或完成服务后【具体天数】内进行验收,如有异议,应在验收期内提出。
4.2 争议解决:双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
五、违约责任5.1 如卖方未按合同约定交付标的物或提供服务的,应承担以下违约责任:(1)逾期交付标的物的,每逾期一日,应向买方支付合同总价款的【具体比例】作为违约金。
(2)逾期提供服务的,每逾期一日,应向买方支付合同总价款的【具体比例】作为违约金。
5.2 如买方未按合同约定支付款项的,应承担以下违约责任:(1)逾期付款的,每逾期一日,应向卖方支付逾期付款金额的【具体比例】作为违约金。
合同范本 专用合同条款
![合同范本 专用合同条款](https://img.taocdn.com/s3/m/6db0ca2ba36925c52cc58bd63186bceb19e8ed34.png)
合同范本专用合同条款
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
鉴于甲方与乙方就______________事宜达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守,共同遵守以下条款:
第一条合同目的
甲方与乙方双方就______________事宜,经友好协商,达成一致意见,特订立本合同。
第二条合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,至______________止。
第三条合同内容
1. 甲方______________。
2. 乙方______________。
第四条合同履行
1. 甲方应______________。
2. 乙方应______________。
第五条合同变更
经双方协商一致,对本合同内容进行变更的,应当签订书面变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力。
第六条合同解除
1. 本合同在履行过程中,如因不可抗力因素导致不能履行的,应及时通知对方,并在合理期限内提供书面证明,免责解除合同。
2. 本合同在履行过程中,如一方违反合同约定,经对方书面通知后仍未改正的,对方有权解除合同,并有权要求违约方承担违约责任。
第七条争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方有权向______________仲裁机构申请仲裁。
第八条其他
本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________
签订日期:______________签订日期:______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用合同条款一、一般约定1.词语定义1.1合同1.1.1其他合同文件包括:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.3监理人:名称:资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.4 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.5 工程和设备1.1.6作为施工现场组成部分的其他场所包括:/。
1.1.7永久占地包括:施工图纸。
1.1.8 临时占地包括:详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.2.2适用于工程的标准规范包括:现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范。
1.2.3 发包人提供国外标准、规范的名称: / ;发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / 。
1.3 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件1.5 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前7日;发包人向承包人提供图纸的数量:肆套,其中贰套作为竣工图交档案馆及发包人等相关部门;发包人向承包人提供图纸的内容:完整的施工图纸。
1.6承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:按有关规定执行;承包人提供的文件的期限为:5日内;承包人提供的文件的数量为:按总包要求;承包人提供的文件的形式为:纸质版;发包人审批承包人文件的期限:5日内。
1.6.1 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:另行通知;发包人指定的接收人为:另行通知。
承包人接收文件的地点:另行通知;承包人指定的接收人为:另行通知。
监理人接收文件的地点:另行通知;监理人指定的接收人为:另行通知。
1.8 交通运输1.8.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:执行通用合同条款。
1.8.2 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:发包人提供施工道路。
1.8.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的着作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的着作权的归属:。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:。
1.10工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:执行通用合同条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:执行通用合同条款。
二、发包人1. 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:在发包人的授权范围内,负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
2.施工现场、施工条件和基础资料的提供2.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:不迟于开工日期7天前。
2.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:执行通用合同条款。
2.3 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:执行通用合同条款。
发包人是否提供支付担保:执行通用合同条款。
发包人提供支付担保的形式:执行通用合同条款。
三、承包人3.承包人的一般义务3.1承包人提交的竣工资料的内容:执行通用合同条款。
承包人需要提交的竣工资料套数:贰套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间: / 。
承包人提交的竣工资料形式要求: / 。
(6)承包人应履行的其他义务: / 。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:周厚保(刘厚武);身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:00166448 ;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:经承包人授权后代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:每日到场了解工程近况(特殊情况除外)。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: / 。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: / 。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任:对工程造成影响由承包方负责。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:对工程造成影响由承包方负责。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前7日。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:对工程造成影响由承包方负责。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通用合同条款。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:执行通用合同条款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:执行通用合同条款。
3.4 分包:承包单位禁止分包。
3.5 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:执行通用合同条款。
3.6 履约担保承包人是否提供履约担保:。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。
四、监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:。
关于监理人的监理权限:。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3)。
五、工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:优良。
关于工程奖项的约定:。
5.2 隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:2日前。
监理人不能按时进行检查时,应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 24 小时。
六、安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:由承包方按发包方的要求执行。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定:由承包方负责、发包方协调。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:。
合同当事人对文明施工的要求:。
七、工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。
7.2 施工进度计划7.2.1 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:不计算在合同规定工期内。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:总工期如延误,每天扣工程款合同定价的0.1%。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。
7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1);(2);(3)。
八、材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.2发包人供应的材料设备的保管费用的承担:。
8.3 样品8.4 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。
8.5 施工设备和临时设施8.6 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:。
九、试验与检验9.1试验设备与试验人员9.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所:。
施工现场需要配备的试验设备:。
施工现场需要具备的其他试验条件:。
9.3 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:。
十、变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:。
10.2 变更估价10.3 变更估价原则关于变更估价的约定:。
10.4承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:。
发包人审批承包人合理化建议的期限:。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:。
10.5 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。
10.6 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:。
10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:。
十一、价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定:。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±5%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±5 %时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过±5 %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±5 %时,其超过部分据实调整。