南京市商品房预售合同
南京预售房合同范本
南京预售房合同范本南京市预售房合同名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]姓名：[买方姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[买方地址]联系电话：[联系电话]一、房屋基本情况1. 该房屋的建筑面积为[建筑面积]平方米，套内建筑面积为[套内建筑面积]平方米。
2. 该房屋的用途为[房屋用途]，房屋结构为[房屋结构]。
3. 该房屋的交付日期为[交付日期]，交付时应具备[交付条件]。
二、房屋价款及付款方式1. 该房屋的总价款为人民币[总价款]元。
2. 乙方应在签订本合同之日起[付款期限]日内，向甲方支付定金人民币[定金金额]元。
3. 乙方应在[付款期限]日内，将剩余房款人民币[剩余房款金额]元支付至甲方指定的账户。
4. 甲方应在收到全部房款后[交付日期]日内，将该房屋交付给乙方。
三、房屋交付及相关事宜1. 甲方应在交付日期将该房屋交付给乙方，并确保该房屋符合本合同约定的交付条件。
2. 乙方应在收到甲方的交付通知后[通知期限]日内，对该房屋进行验收。
如乙方未在上述期限内进行验收，视为该房屋已验收合格。
3. 如该房屋存在质量问题，乙方应在验收后[质量异议期限]日内书面通知甲方，甲方应在接到通知后[处理期限]日内予以解决。
4. 乙方在验收该房屋时，应同时对房屋内的附属设施设备进行验收。
如发现附属设施设备存在质量问题，甲方应在接到通知后[处理期限]日内予以解决。
四、产权登记1. 甲方应在该房屋交付后[产权登记期限]日内，协助乙方办理房屋所有权证和土地使用权证。
2. 办理产权登记所需的税费，由甲乙双方按照国家规定各自承担。
五、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定的时间交付该房屋，每逾期一日，应按照房屋总价款的[违约比例]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照本合同约定的时间支付房款，每逾期一日，应按照未付款项的[违约比例]向甲方支付违约金。
3. 如甲方未按照本合同约定的时间办理产权登记，每逾期一日，应按照房屋总价款的[违约比例]向乙方支付违约金。
2023年南京市商品房预售合同书
2023年南京市商品房预售合同书南京市商品房预售合同甲方：________（开发商名称）乙方：________（购房人姓名）鉴于甲方是一家合法经营的房地产开发商，具备开发商品房的资质。
乙方是一位合法的购房者，具备购买商品房的资格。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就甲方向乙方出售商品房事宜达成如下合同：第一条合同的基本内容1. 甲方承诺将位于南京市______（楼盘名称）的商品房向乙方出售。
2. 乙方承诺按照约定支付商品房购房款，并在合同约定期限内办理商品房的过户手续。
3. 双方约定的商品房面积、房型、楼层、位置等具体信息如下：房号：______户型：______总面积：______平方米使用面积：______平方米楼层：______装修标准：______第二条商品房价格及支付方式1. 商品房总价为人民币______万元（大写：______万元）。
2. 乙方在签订本合同时需支付定金______万元（大写：______万元）。
定金将在商品房交付时与尾款抵扣，不退还。
3. 乙方需在合同签订后______个工作日内支付首付款，首付款为商品房总价的______%（即人民币______万元）。
4. 乙方应在合同约定期限内支付商品房的尾款，尾款按照购房款总额减去定金和首付款后的余额计算。
尾款支付方式：（1）乙方可选择全款支付，需在合同约定期限内一次性支付尾款；（2）乙方也可选择按揭贷款支付，须提前向银行办理贷款手续。
若乙方未能如约取得贷款，乙方应在合同约定期限内全额支付尾款。
第三条商品房交付及验收1. 甲方承诺在本合同生效后______个工作日内办理商品房的交付手续。
2. 乙方应在商品房交付后______个工作日内办理商品房的过户手续。
3. 乙方应在商品房交付时进行验收，并在验收合格后签署《商品房交付及验收确认书》。
若乙方未在合理期限内进行验收，视为乙方默认验收合格。
第四条风险及责任1. 自本合同生效之日起，因甲方原因导致商品房不能交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为购房款总额的______%。
南京市商品房预售合同书1500字2篇
南京市商品房预售合同书1500字南京市商品房预售合同书1500字精选2篇（一）南京市商品房预售合同书甲方：（开发商名称）地址：法定代表人：电话：营业执照号码：乙方：（购房者姓名）身份证号码：手机号码：通讯地址：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方开发的商品房的预售事宜达成如下协议：第一条商品房基本信息1. 项目名称：2. 坐落地点：3. 房屋建筑面积：4. 房屋购买总价：5. 房屋交付时间：第二条房屋销售及交付条件1. 本次销售的商品房为（具体房号、楼层等信息），乙方同意按照本合同约定的价格购买此房屋。
2. 房款支付方式：（1）首付款：乙方需在签订本合同之日起 X 天内支付首付款，首付款金额为合同总价的 X%；（2）贷款款项：乙方可根据自身情况申请贷款支付差额购房款项；（3）全款支付：乙方可选择全款购房，支付全款后甲方将在收到全款后 X 天内办理房屋过户手续。
3. 房屋交付标准：（1）乙方购买的房屋将符合甲方在售楼盘的施工及质量要求；（2）房屋配置以甲方在销售中提供的样板房为标准，具体配置详见附件。
4. 房屋交付时间：甲方承诺在本合同约定的房屋交付时间履行房屋交付义务。
第三条乙方权利和义务1. 乙方享有购买此商品房的权利，并有权依法要求甲方按照本合同约定交付房屋。
2. 乙方应按照本合同约定的时间及方式支付房屋款项，并支付相关税费及其他费用。
3. 乙方有义务保证所提供的个人信息、资料真实、准确、完整，并承担因提供虚假信息而导致的法律责任。
4. 乙方有义务配合甲方进行房屋交付及户籍迁移等手续办理。
第四条甲方权利和义务1. 甲方应按照本合同的约定交付房屋，并保证房屋符合法律法规要求及合同约定的质量要求。
2. 甲方应提供合法、有效的商品房产权证书，并协助乙方办理房屋过户手续。
3. 甲方应提供符合质量要求的配套设施，并保证设施在房屋交付时正常运行。
4. 如本合同约定的房屋交付时间需要延期，甲方应提前告知乙方，并根据具体情况进行协商和解决。
南京房屋预售合同范本
南京房屋预售合同范本甲方（卖方）：_________________地址：_____________________乙方（买方）：_________________地址：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方预售给乙方的房屋达成如下合同，共同遵守：第一条房屋基本情况1.1 甲方预售给乙方的房屋位于南京市________区（县）________街道（镇）________小区（楼盘）________号楼________单元________室，建筑面积为________平方米，房屋结构为________。
1.2 房屋的规划用途为________，土地使用权年限为自________年________月________日至________年________月________日。
第二条房屋价款及支付方式2.1 该房屋的总价款为人民币（大写）__________________（￥__________________）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起________日内支付首付款人民币（大写）__________________（￥__________________）。
2.3 余款乙方应通过银行按揭贷款方式支付，具体贷款金额、利率、期限等事宜由乙方与贷款银行协商确定。
第三条房屋交付3.1 甲方应于________年________月________日前，将符合本合同约定条件的房屋交付给乙方使用。
3.2 房屋交付时，甲方应向乙方提供房屋的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
第四条房屋质量保证4.1 甲方保证所售房屋符合国家规定的建筑标准和质量要求，不存在结构性缺陷。
4.2 甲方对房屋承担自交付之日起________年的保修责任，保修期内因房屋质量问题产生的维修费用由甲方承担。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期交付房屋，应自逾期之日起按日向乙方支付房屋总价款万分之五的违约金。
南京预售购房合同模板
南京预售购房合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：南京预售购房合同模板一、合同背景甲方（卖方）：南京XX置业有限公司乙方（买方）：________鉴于甲方系南京市具备合法资质的房地产开发企业，拥有预售许可证，现将开发的位于南京市的XX项目进行预售。
乙方自愿购买甲方的预售房屋，现双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就房屋买卖事宜达成以下协议。
二、房屋基本情况1. 项目名称：南京XX项目2. 项目地址：南京市_______区_______路_______号3. 房屋座落：_______栋_______单元_______室4. 房屋面积：建筑面积_______平方米，套内面积_______平方米5. 房屋结构：_______6. 房屋用途：住宅7. 房屋性质：预售商品房三、房屋价格及支付方式1. 乙方购买该房屋的总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2. 乙方采用以下第_______种支付方式：（1）一次性付款：在签订合同之日起_______日内，支付全部房款；（2）按揭付款：在签订合同之日起_______日内支付首付款，剩余房款通过银行按揭贷款方式支付。
四、房屋交付1. 甲方应在_______年_______月_______日前将房屋交付乙方使用。
2. 甲方应确保房屋交付时具备以下条件：（1）取得《商品房预售许可证》；（2）房屋主体结构验收合格；（3）供水、供电、供气等基础设施具备使用条件；（4）其他约定条件。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间交付房屋的，应按已付房款的_______%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按约定时间支付房款的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已付房款的_______%作为违约金。
六、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2025年南京市商品房预售合同
南京市商品房预售合同一、合同双方本合同由以下双方共同缔结：甲方：（开发商名称）地址：法定代表人：电话：乙方：姓名：身份证号码：联系电话：住址：二、房屋基本情况1.房屋项目名称：2.房屋建筑面积：3.房屋预计交付时间：4.房屋总价/平米单价：5.首期付款/首付比例：三、交付标准1.房屋交付标准是指开发商按照标准施工图向乙方交付房屋，并在交付前完成验收工作。
验收合格后，开发商按照《建设工程质量验收标准》规定出具验收标准书，并返还乙方。
2.房屋交付标准应符合有关法律法规和规范性文件的要求，房屋使用功能完备、所有权利安全、建筑质量达到国家有关标准，符合“绿色建筑标识”标准，无假冒伪劣建材、低劣劣质物料以及对人身安全、健康有重大影响的安全隐患。
3.房屋交付标准包括建筑工程主要构造部位、建筑设施、公共配套设施、室内装修装饰等内容。
具体标准见配套设施交付清单。
四、房屋质量保证1.自乙方接受房屋之日起5年内，房屋质量保修期限自动延长2年。
2.如果乙方发现房屋存在建筑质量问题，可向甲方服务部门报告，并提供有关证明材料。
3.甲方将根据情况对存在建筑质量问题的房屋进行检查，并在30个工作日内对乙方所提出的问题作出书面答复。
对于甲方应负责的问题，甲方承担维修责任。
维修时间、维修方式由甲方负责安排，并提前通知乙方。
4.维修后不再出现相同质量问题的，视为解决了问题。
如果维修后已经达到规定的质量标准，但乙方仍不能满意，乙方可以根据有关法律规定的程序申请鉴定。
五、乙方权利和义务1.乙方承诺，在本合同签订之日起，全面履行买卖合同，并按照合同约定付款，同时，在房屋生成过程中实行配合验收、认真备案等管理制度。
2.乙方需将购房款项及其它工程款项缴纳于甲方指定的银行账号，并保证账号正确无误。
3.乙方不得私自在房屋上进行其他违法违规行为，如拆改、上锁、禁止或限制业主、客人等进出，妨碍公共交通和公用设施使用等。
4.乙方应在本合同签署之日起7天内支付定金，否则视为自动放弃申请购房。
南京预售购房合同正本
合同编号：_______甲方（预售人）：南京XX房地产开发有限公司法定代表人：_______住所地：_______乙方（预购人）：_______身份证号码：_______住所地：_______鉴于甲方依法取得南京市浦口区群盛北江豪庭地块的国有土地使用权，并已获准在该地块上开发建设商品房，现甲方同意将位于该地块的商品房预售给乙方，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 预售房屋基本情况：房屋坐落：南京市浦口区群盛北江豪庭地块房屋面积：建筑面积_______平方米，其中套内建筑面积_______平方米，公摊面积_______平方米房屋用途：_______1.2 土地使用权情况：土地使用权证号：_______土地使用权取得方式：_______土地使用权年限：_______年第二条合同价款2.1 预售房屋总价款为人民币_______元整（大写：_______元整）。
2.2 乙方支付定金：人民币_______元整，作为购房诚意金。
2.3 乙方在签订本合同后_______个工作日内支付首付款：人民币_______元整。
2.4 乙方后续付款方式：_______第三条付款时间及方式3.1 乙方应按照以下时间节点支付购房款项：（1）签订本合同后_______个工作日内支付定金；（2）签订本合同后_______个工作日内支付首付款；（3）按约定的付款方式支付剩余房款。
3.2 付款方式：_______第四条甲方权利义务4.1 甲方应保证预售房屋的合法性、权属清晰，并负责办理土地使用权出让手续及缴纳土地使用权出让金。
4.2 甲方应按照合同约定的时间节点交付预售房屋。
4.3 甲方应按照国家规定办理预售许可证，并在合同约定的期限内向乙方提供房屋产权证书。
4.4 甲方应承担房屋交付前的维修责任。
第五条乙方权利义务5.1 乙方应按照合同约定的时间节点支付购房款项。
5.2 乙方应按照国家规定办理购房相关手续。
南京市预售商品房合同范本
南京市预售商品房合同范本甲方（卖方）：_____地址：_____法定代表人：_____联系电话：_____乙方（买方）：_____地址：_____身份证号码/统一社会信用代码：_____联系电话：_____鉴于甲方为南京市合法注册的房地产开发企业，拥有位于南京市_____区_____路_____号的商品房项目的开发权，并已取得预售许可证；乙方为具有完全民事行为能力的自然人/法人，拟购买甲方开发的商品房。
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方购买甲方开发的商品房事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条房屋信息1.1 房屋坐落：南京市_____区_____路_____号_____小区_____号楼_____单元_____室。
1.2 房屋用途：_____。
1.3 房屋建筑面积：_____平方米。
1.4 房屋结构：_____。
1.5 房屋交付标准：_____。
第二条房屋价款及支付方式2.1 房屋总价款为人民币（大写）：_____元整（￥_____元）。
2.2 乙方选择以下第_____种方式支付房款：2.2.1 一次性付款：乙方应于本合同签订之日起_____日内支付全部房款。
2.2.2 分期付款：乙方应于本合同签订之日起_____日内支付首付款人民币（大写）：_____元整（￥_____元），余款按照以下方式支付：2.2.2.1 第一期：_____年_____月_____日前支付人民币（大写）：_____元整（￥_____元）；2.2.2.2 第二期：_____年_____月_____日前支付人民币（大写）：_____元整（￥_____元）；2.2.2.3 以此类推，直至全部房款付清。
第三条房屋交付3.1 甲方应于_____年_____月_____日前，将符合本合同约定条件的房屋交付乙方使用。
3.2 交付时，甲方应向乙方提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
3.3 乙方应在接到甲方交付通知后_____日内办理房屋验收手续。
南京预售合同模板
南京预售合同模板甲方：（买方）：____________ （身份证号码：____________）乙方：（卖方）：____________ （住所地：南京市____________）鉴于：甲方系合法持有中国居民身份证的自然人，有合法购买商品房的资格；乙方系开发商或委托代理开发商销售商品房的经营主体，具有销售商品房的资格。
为明确双方买卖双方的权利和义务，经双方协商并经乙方依法取得预售商品房的资格，于__________（年）__________（月）__________（日），甲乙双方自愿签订本合同，并遵循平等、自愿、公平的原则，遵守《中华人民共和国合同法》、《中国商品房销售管理办法》等有关法律法规，特此订立如下：第一条商品房基本情况1.1 商品房名称：____________1.2 商品房坐落：____________1.3 商品房建筑面积：____________ 平方米1.4 商品房用途：__________（住宅/商铺/办公等）1.5 商品房价格：____________ 元/平方米第二条甲方权利和义务2.1 甲方有权要求乙方依法履行预售商品房的交付义务。
2.2 甲方应按照约定的时间和方式支付商品房的首期款项，首期款项总额为____________ 元。
2.3 甲方应按照乙方的规定提供履约保证金，履约保证金总额为____________ 元。
2.4 甲方应按照双方约定的时间和方式支付商品房的尾款款项，尾款款项总额为____________ 元。
2.5 甲方应按照乙方的规定完成商品房的交付手续。
第三条乙方权利和义务3.1 乙方应按照双方约定的时间和方式交付商品房。
3.2 乙方应保证商品房的质量符合国家标准。
3.3 乙方应提供商品房相关的法律文件和权属证明。
3.4 乙方应按照约定的时间和方式收取甲方的款项。
3.5 乙方应描绘商品房的相关情况，如户型图、装修规格等。
第四条交付时间和方式4.1 商品房的交付时间为__________（年）__________（月）__________（日）。
南京购房合同预售
甲方（预售人）：____________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系电话：______________________乙方（预购人）：____________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系电话：______________________鉴于甲方依法取得南京市行政区域内（不含两县）国有土地使用权，并已获得商品房预售许可证，同意预售位于南京市______________________地块的商品房。
乙方有意向购买甲方预售的商品房，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条商品房基本情况1.1 商品房项目名称：______________________1.2 商品房坐落地址：______________________1.3 商品房建筑总面积：______________________平方米1.4 商品房套内建筑面积：______________________平方米1.5 商品房土地使用权类型：______________________1.6 商品房预售许可证编号：______________________第二条预售商品房价格及付款方式2.1 预售商品房总价款为人民币：______________________元整（大写：______________________）2.2 付款方式：（1）乙方在签订本合同时，支付定金人民币：______________________元；（2）乙方在合同签订之日起______________________个工作日内，支付首付款人民币：______________________元；（3）剩余款项通过银行按揭方式支付，具体贷款条件及期限按乙方与银行签订的贷款合同执行。
南京期房预售合同模板
南京期房预售合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！南京期房预售合同模板甲方（开发商）：南京xxxx房地产开发有限公司乙方（购房人）：xxxx鉴于甲方拟开发建设位于南京市xxxx路的xxxx项目，该项目已取得《商品房预售许可证》，预售证号为xxxx。
乙方愿意购买甲方预售的期房，甲乙双方经充分协商，就购房事宜达成如下协议：一、房屋基本信息1.1 房屋坐落：南京市xxxx路xxxx号xxxx幢xxxx单元xxxx号1.2 房屋性质：住宅1.3 房屋面积：xxxx平方米1.4 房屋总价：人民币xxxx元（大写：xxxx元整）二、付款方式及时间2.1 乙方应于本合同签订之日起xx个工作日内，向甲方支付首付款人民币xxxx元（大写：xxxx元整），剩余房款人民币xxxx元（大写：xxxx元整）待办理房屋所有权转移登记手续时支付。
2.2 甲方应按照《商品房预售管理条例》的规定，向乙方提供银行按揭贷款服务。
乙方应按照甲方的指引，与贷款银行签订按揭贷款合同，并按时偿还贷款本息。
三、交付及办理产权登记3.1 甲方应按照合同约定，将符合交付条件的房屋交付给乙方。
房屋交付时间定于xxxx年xx月xx日。
3.2 乙方应自房屋交付之日起xx个月内，办理房屋所有权转移登记手续。
办理过程中产生的一切费用由乙方承担。
四、违约责任4.1 甲方未按照约定时间交付房屋的，应按照乙方已支付房款的xx%向乙方支付违约金。
4.2 乙方未按照约定时间支付房款的，应按照逾期付款金额的xx%向甲方支付违约金。
五、争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
南京市商品房预售合同(官方范本版)5篇
南京市商品房预售合同（官方范本版）5篇篇1官方范本版合同编号：[合同编号]甲方（卖方）：[甲方名称]乙方（买方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方预售的商品房，乙方自愿购买，达成如下协议：一、商品房基本情况1. 商品房地址：[商品房地址]2. 商品房面积：[商品房面积]平方米3. 商品房结构：[商品房结构]4. 商品房用途：[商品房用途]5. 商品房交付时间：[商品房交付时间]二、价款与支付方式1. 商品房总价款：[商品房总价款]元2. 支付方式：[支付方式]3. 支付时间：[支付时间]三、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未在规定时间内交付商品房的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为总房价款的百分之XX。
（2）甲方交付的商品房不符合合同约定的，乙方有权要求甲方承担修复责任，并支付违约金，违约金为总房价款的百分之XX。
2. 乙方违约责任：（1）乙方未在规定时间内支付购房款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为总房价款的百分之XX。
（2）乙方购买后未按照合同约定使用的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金，违约金为总房价款的百分之XX。
四、争议解决方式1. 友好协商：甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。
2. 仲裁解决：协商不成的，任何一方均可向[仲裁委员会名称]申请仲裁。
仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。
3. 诉讼解决：仲裁解决不成的，任何一方均可向[人民法院名称]提起诉讼。
判决结果具有法律效力，双方应履行判决结果。
五、其他约定事项1. 房屋保修责任：甲方在商品房交付后，应承担保修责任，保修期为XX年。
保修期间内发生的质量问题，甲方应负责修复。
2. 物业管理费：乙方在购房后应承担物业管理费，物业管理费按年计算，每年XX元。
乙方应在每年XX月XX日前向物业管理公司支付下一年度的物业管理费。
南京预售购房合同
甲方（预售人）：____________________乙方（预购人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及建设部《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方在南京市行政区域内（不含两县）国有土地范围内取得商品房预售许可证的商品房预售事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条商品房基本信息1.1 甲方已取得宁房销第______号《南京市商品房预售许可证》，依法可以预售位于南京市______区______路______号的商品房（以下简称“预售商品房”）。
1.2 预售商品房的规划用途为：______，建筑面积为______平方米，房屋结构为______，房屋类型为______。
1.3 预售商品房的土地使用权证号为：______，土地使用权面积为______平方米。
第二条预售商品房价格及支付方式2.1 预售商品房的总价为人民币______元整（大写：______元整）。
2.2 乙方在签订本合同时，应向甲方支付定金人民币______元整。
2.3 乙方在签订本合同后______日内，向甲方支付首付款人民币______元整，首付款从定金中扣除。
2.4 首付款支付后，乙方应在______日内，向甲方支付剩余房款人民币______元整。
2.5 乙方支付房款的方式为：______（银行按揭、现金、转账等）。
第三条预售商品房交付及验收3.1 甲方应在本合同约定的交付期限内，将预售商品房交付给乙方。
3.2 预售商品房交付时，乙方应按照合同约定进行验收，如发现质量问题，乙方应在验收之日起______日内通知甲方，甲方应在接到通知后______日内予以维修或更换。
3.3 预售商品房交付后，乙方应在______日内办理房屋所有权转移登记手续。
第四条甲方权利义务4.1 甲方应按照本合同的约定，及时向乙方交付预售商品房，并保证预售商品房的质量符合国家有关标准。
2025年南京市商品房预售合同版
南京市商品房预售合同版引言随着城市化进程的推进和人们生活水平的提高，房地产成为现代经济中的重要组成部分。
而商品房预售作为房地产销售方式之一，正受到越来越多的关注。
因此，在南京市，为了规范商品房预售合同的签订和执行，保护购房者权益，南京市政府出台了《南京市商品房预售管理办法》。
本文将以此为依据，编写南京市商品房预售合同版。
合同主体第一条：买方（一）姓名/名称：（二）证件类型：（三）证件号码：第二条：卖方（一）姓名/名称：（二）住所/地址：（三）法定代表人：（四）联系方式：商品房基本情况第三条：商品房基本情况（一）坐落：（二）使用权性质：（三）房屋层数：（四）房屋编号：（五）建筑面积：（六）使用面积：（七）价格：（八）计价方式：预售条款第四条：预售时间（一）房地产开发企业应当在销售前公示预售开盘时间，并在开盘前至少三个工作日公告以确认开盘时间。
（二）预售期限应当不超过两年。
在同一预售项目内，不得分批预售。
第五条：认购方式（一）购房者在认购后应当缴纳认购定金。
（二）认购定金不超过商品房总价款的10%。
（三）认购定金应当在签订认购书或者合同时一并缴纳。
第六条：转让方式（一）购房后未办理房产证前，不得进行转让。
（二）转让应当方式符合国家有关法律、法规的规定。
第七条：房屋交付（一）按照《建设工程质量管理条例》的规定，房屋应当经过验收后交付。
（二）房屋交付时间以双方书面约定为准。
合同生效与变更第八条：合同生效（一）本合同在买卖双方在签订合同时生效。
（二）合同生效前，卖方应当向买方提供商品房预售许可证书、商品房销售（自愿）公示、商品房预售合同样本等文件。
第九条：合同变更（一）合同变更应当经过买卖双方协商一致，并办理相关手续。
（二）合同变更一经签订，与原合同具有同等效力。
合同解除与违约责任第十条：合同解除（一）在合同签订后，买方不得随意解除合同。
（二）如果因卖方原因导致合同无法履行，买方可以解除合同。
第十一条：违约责任（一）任何一方违反本合同规定的，应当承担相应的违约责任。
南京 商品房预售合同模板
南京商品房预售合同模板《南京商品房预售合同》甲方（出卖人）：乙方（买受人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方将其开发的位于南京的商品房（以下简称该房屋）预售给乙方事宜，经充分协商，达成以下协议：一、房屋基本状况1.1 该房屋位于江苏省南京市（具体地址：【】），房屋幢号为【】，房屋户型为【】，房屋套内建筑面积为【】平方米，房屋建筑面枳为【】平方米，房屋用途为【】。
1.2 该房屋为预售房屋，预售许可证号为：【】。
1.3 该房屋的规划用途为：【】，土地使用权性质为：【】，土地使用权期限为：【】。
二、预售价格及支付方式2.1 该房屋的预售价格为人民币（大写：【】元整（小写：【】元）。
2.2 乙方应按照下列付款方式向甲方支付房价款：（1）乙方应于本合同签订之日起【】日内，向甲方支付人民币【】元作为定金，定金支付后乙方有权按照本合同约定的价格购买该房屋。
定金抵作价款，乙方补足剩余款项。
（2）乙方应于【】年【】月【】日前，向甲方支付该房屋剩余房价款，具体金额为：【】元。
2.3 乙方支付房价款后，甲方应及时向乙方出具相应的发票和收据。
三、交付及交付条件3.1 甲方应按照预售合同约定的交付日期将该房屋交付给乙方。
如因特殊情况需延迟交付的，甲方应提前【】个月通知乙方，并按延迟交付的部分房价款向乙方支付违约金，违约金计算方式为：延迟交付部分房价款×【】%。
3.2 该房屋的交付条件为：【】。
四、质量及保修4.1 甲方保证该房屋符合国家有关建筑工程质量标准和合同约定标准，符合消防、环保、节能等要求。
4.2 甲方对该房屋的质量和使用安全负责，按照国家和行业的标准对房屋进行维修和保养。
五、产权及过户5.1 甲方应保证乙方在房屋交付后【】年内办理产权过户手续，将房屋所有权转移给乙方。
如因甲方原因导致乙方无法办理产权过户手续的，甲方应承担相应的违约责任。
南京预售购房合同协议书
南京预售购房合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！南京预售购房合同协议书甲方（卖方）：南京XX房地产开发有限公司乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方开发的位于南京市XX区的预售房屋事宜，达成如下协议：第一条 房屋基本状况1.1 甲方开发的预售房屋位于南京市XX区，房屋具体情况如下：（1）房屋名称：XX家园（2）房屋坐落：南京市XX区XX路XX号（3）房屋结构：住宅（4）房屋面积：建筑面积XX平方米，套内面积XX平方米（5）房屋楼层：XX层（6）房屋户型：XX室XX厅XX卫1.2 甲方保证上述房屋符合国家关于住宅建筑设计、施工的相关标准和规范，并符合乙方选房时的要求。
第二条 房屋价格及支付方式2.1 双方确认，乙方购买上述房屋的总价为人民币XX元整（大写：人民币XX元整），包括房屋本身价值、配套设备、附属设施及产权转移登记等费用。
2.2 乙方应按照下列方式支付房价款：（1）定金：乙方在签订本合同时支付人民币XX万元整作为定金。
定金在房屋买卖合同生效后，抵作购房款。
（2）首付款：乙方应于本合同签订之日起XX个工作日内，支付首付款人民币XX万元整。
首付款不足以支付房款的，乙方应按约定时间支付剩余首付款。
（3）贷款：乙方应自行办理贷款手续，并承担贷款所产生的相关费用。
甲方协助乙方办理贷款事宜。
（4）房款支付：乙方按照贷款银行的要求将房款支付至甲方指定的账户。
第三条 房屋交付及质量保证3.1 甲方应按照合同约定的时间将符合国家相关标准和约定的房屋交付给乙方。
3.2 甲方保证交付的房屋符合以下标准：（1）符合国家和地方的建筑质量标准和安全标准；（2）符合约定的设计要求、建筑材料、建筑构配件和设备的质量和品牌；（3）房屋内部装修符合约定的标准和要求；（4）相关设施设备应按约定安装、调试完毕，并保证正常使用。
南京预售购房合同范本
南京预售购房合同范本南京市预售购房合同名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________第一条项目建设依据甲方以出让方式取得位于___________，编号为___________的地块的土地使用权。
该地块土地面积为___________平方米，规划用途为___________，土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
甲方经批准，在该地块上投资建设商品房，暂定名___________。
第二条预售商品房的基本情况1. 乙方所购商品房的基本情况：房屋座落：____________________建筑面积：___________平方米房屋用途：___________结构：___________层数：___________2. 该商品房的公共部位与公用房屋分摊建筑面积为___________平方米。
第三条计价方式与价款1. 该商品房的单价为每平方米人民币___________元，总价款为人民币___________元。
2. 付款方式及期限：乙方应在本合同签订之日起_____日内，向甲方支付定金人民币___________元。
乙方应在本合同签订之日起_____日内，向甲方支付房款人民币___________元。
乙方应在本合同签订之日起_____日内，向甲方支付房款人民币___________元。
乙方应在本合同签订之日起_____日内，向甲方支付房款人民币___________元。
乙方应在本合同签订之日起_____日内，向甲方支付房款人民币___________元。
2025年南京市商品房预售合同年版
南京市商品房预售合同年版一、引言作为一种重要的法律文书，商品房预售合同的签订，是房地产企业和购房者之间最直接的凭证。
因此，对于消费者而言，了解商品房预售合同的内容及其相关法律规定，是非常必要的。
本文将围绕南京市商品房预售合同年版进行介绍。
具体内容包括：合同概述、主要内容、合同签订、补充协议等方面。
二、合同概述南京市商品房预售合同是指房地产企业的预售商品房的合同。
在南京市，商品房预售合同必须采用年版合同。
其中，年版合同是指由市住房和房地产管理局每年统一印制的商品房预售合同样本。
南京市商品房预售合同年版主要分为以下几个部分：1.承诺书2.商品房销售合同书3.居间服务合同4.合同附件三、主要内容南京市商品房预售合同年版主要包含以下内容：1. 承诺书承诺书是指房地产企业的承诺书，其中包含了房地产企业必须遵守的法律法规和政策规定。
同时，在承诺书中，房地产企业还承诺提供符合规定的商品房以及优质的售后服务。
2. 商品房销售合同书商品房销售合同书是商品房预售合同的主要内容，包含了房屋的基本情况、房屋的购买方式、付款方式、交房日期、交付标准、商品房质量保证以及相应的违约责任等内容。
3. 居间服务合同居间服务合同是指房地产中介机构与购房者签订的合同，其中包含了购买商品房所需要的服务、中介机构的收费标准以及服务的具体内容。
4. 合同附件合同附件主要包括商品房图纸、价格明细表、小区规划图等内容。
四、合同签订在南京市，商品房的预售合同签订需要严格遵守相关法律法规和政策规定。
具体程序如下：1. 确定商品房的预售价格房地产企业应该在商品房预售合同中明确商品房的预售价格。
2. 书面签订预售合同在签订合同之前，购房者必须对合同内容进行仔细阅读，确保自己了解合同的主要内容和相关规定。
购房者应该在签订合同之前签署购房意向书，并在签订预售合同时，签署《商品房认购书》、《商品房签约书》。
3. 缴纳订金购房者签订合同之后，需要缴纳订金。
在南京市，购房者缴纳订金的上限是商品房总价的5%。
2025年建设工程合同南京市商品房预售合同官方
建设工程合同南京市商品房预售合同官方一、背景随着城市化进程的加速和居民住房需求的不断提高，房地产行业成为当前国民经济中最活跃的领域之一。
在房地产交易过程中，建设工程合同和商品房预售合同是极为重要的法律文书，也是保障房屋买卖双方权益的关键文件。
南京市商品房预售合同是指开发商向购房者出售尚未开工建设或尚未取得不动产权证书的商品住宅，在签订购房合同后、施工开工前进行预售，并在合同中对双方权利和义务作出明确规定，保障消费者和开发商的合法权益。
二、建设工程合同建设工程合同是指建筑工程承包人和建筑业主之间协商约定的文件，一般包括工程名称、承包人、业主、建设地点、工程内容和工程量清单、执行工期、承包价款、履约保证金、质量保证、工程进度、施工安全责任和违约责任、合同履行方式和争议解决等条款。
建设工程合同的签订是双方协商的结果，应当在合同中有明确的规定，确保双方在建造过程中能够遵守合同约定、提前解决问题，保证工程顺利进行，确保工程的质量和安全。
三、南京市商品房预售合同南京市商品房预售合同是在商品住宅尚未建成或未批准预售前，由房地产开发企业与购房者签订的合同。
它是开发企业实现营销、获取资金的重要手段，同时也是购房者对商品住房预售行为的法律保护。
南京市商品房预售合同通常包括以下条款：1. 出卖房屋信息由开发商公布的房屋信息，包括位置、面积、用途等。
2. 交房时间预售合同需要明确建筑交付使用的时间，以便购房者合理规划。
3. 价格与付款方式预售合同需要明确房屋的总价和付款方式，可以是全款或分期付款等。
4. 质量规定和保修责任预售合同需要规定开发商对房屋的质量和保修责任，确保购房者的权益不受损失。
5. 管理规定预售合同需要明确相关管理规定，包括房屋使用、维保、公用部位等。
6. 违约责任预售合同需要明确违约情况下的责任和赔偿标准，确保双方利益不受损害。
四、官方建设工程合同和南京市商品房预售合同模板为了规范建筑工程承包和商品住宅预售行为，南京市规划和自然资源管理局出台了相关的官方建设工程合同和南京市商品房预售合同模板。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
南京市商品房预售合同宁房预售合字号签约须知一、本合同文本适用于南京市行政区域内（不含两县）国有土地范围内取得商品房预售许可证的商品房预售，经济适用房的预售不适用本合同文本。
二、除甲、乙双方签署栏和登记机关登记栏，本合同其他空白处均应当通过南京市网上房地产系统打印填写。
三、在本合同中的【】内打“√”表示选择，打“x”表示不选择。
本合同空格部分若为空白句，应以“以下空白”字样注明。
四、本合同特别制作“乙方办理登记手续专用”文本，专项用于乙方办理各项登记手续；该专用文本在乙方办理房屋所有权转移登记后由房屋权属登记机关存入房产档案馆。
甲、乙双方可根据需要自定每套合同的份数；但每套合同必须包括一份该专用文本。
《群盛北江豪庭（A组团）》商品房预售合同预售人（下称“甲方”）：南京泉城房地产开发有限公司预购人（下称“乙方”）：甲方已领取宁浦国用（2006）第07351、07352号《国有土地使用证》，依法享有南京市浦口区群盛北江豪庭地块的国有土地使用权；该宗地块地号为221000890054-55 。
甲方获准在上述地块上开发建设的商品房【√】地名核准名称【x】暂定名称为群盛北江豪庭。
甲方已领取宁房销第20083066 号《南京市商品房预售许可证》，依法可以预售相应商品房。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及建设部《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》等规定，甲、乙双方就商品房预售事宜，经协商一致，订立合同如下。
第一条合同标的基本情况一、甲方预售给乙方的商品房（下称“该商品房”）为上述《南京市商品房预售许可证》证载范围中的浦口区雨山西路 89 号群盛北江豪庭，该房号为【x】公安审定编号【√】工程暂定编号。
该商品房所在楼幢的总平面位置见附件1总平面图，套型及分层平面位置图见附件2。
二、该商品房所在楼幢的主体建筑结构为钢混，主体建筑层数为层，其中＋0.00米以下层，＋0.00米以上层，该商品房位于【】+0.00米以上第层【√】＋0.00米以下第层。
三、该商品房设计用途为成套住宅，层高米（与本层高不一致的部位另见附件2中的层高标注）。
四、该商品房的建筑面积平方米，其中套内建筑面积平方米，共有共用分摊建筑面积平方米。
计入上述共有共用分摊面积的建筑部位见附件3。
五、该商品房的装修装饰材料及设备标准见附件4。
六、该商品房占用范围内的国有土地使用权，其土地使用权面积在乙方办理国有土地使用权登记时，由政府主管部门核定。
该商品房的土地用途为住宅，土地使用年限自2004年4月20日起至 2074年4月19日止。
七、该商品房所在楼幢当前的工程建设形象进度为。
第二条该商品房的权利瑕疵一、甲方告知乙方，该商品房存在下列权利瑕疵：【x】其占用范围内的土地使用权已设定抵押，抵押权人为以下空白，抵押登记部门为以下空白，抵押登记日期为以下空白。
【x】已设定在建工程抵押，抵押权人为以下空白，抵押登记部门为以下空白，抵押登记日期为以下空白。
【x】以下空白二、甲方已通知抵押权人预售该商品房的证明和甲方处理上述权利瑕疵的承诺见附件5。
第三条定金及其处理办法一、乙方应于认购日前向甲方支付定金（大写贰万元整元）（小写20000元），币种人民币。
二、甲、乙双方履行本契约时，定金按下列方式处理：【√】在乙方最后一次付款时充抵合同价款。
【x】在以下空白时，甲方一次性返还乙方。
【x】以下空白第四条计价方式与价款乙方预购该商品房以建筑面积计价，单价为元/平方米，总价款合计(大写) ，(小写) ，币种为。
该总价款由下列款项构成：【√】房价款：单价元/平方米，合计元。
【x】房屋套内的装饰装修款：单价元/平方米，合计元。
【x】以下空白第五条付款方式、时间和迟延付款的责任一、乙方应按下列方式和时间向甲方支付合同价款：【】一次性付款：1、乙方于年月日向甲方支付定金人民币元；2、乙方于年月日向甲方支付房款（含定金）人民币元【x】分期付款：【】预购商品房抵押贷款：详见本合同第26页的甲乙双方约定。
按本款约定，乙方应向贷款银行提交完备贷款申请资料的日期，视为乙方应当付款的日期。
贷款银行按约发放贷款的，乙方实际向贷款银行提交完备贷款申请资料的日期，视为乙方实际付款的日期。
【x】以下空白二、乙方迟延支付合同价款的，应向甲方承担下列违约责任，但甲方依法解除本合同的除外：【x】按照未付到期价款的中国人民银行同期商业贷款基准利率计算的迟延期间的利息，向甲方支付违约金。
【√】按照未付到期价款的万分之 1 /天计算，向甲方支付迟延期间的违约金。
【x】以下空白三、乙方迟延支付合同价款，经甲方催告后 30 日后仍未支付到期价款，且未付到期价款的金额达到总价款25%的，甲方有权解除本合同，并按下列约定清理和结算：【x】按中国人民银行同期商业贷款基准利率计算，甲方可要求乙方按照总价款在本合同签订之日起至本合同解除之日止同期利息的以下空白倍赔偿损失。
甲方应在解除本合同以下空白日内，将已收价款扣除乙方应当赔偿的金额后退还乙方。
乙方尚有预购商品房抵押贷款未归还的，甲方可用应当退还乙方的款项代乙方归还已到期的贷款并提前归还尚未到期的贷款。
本合同解除时另有定金的，定金也不予返还。
【√】甲方于解除本合同30日内，将已收房款退还乙方，定金不予返还。
乙方应在甲方解除本合同 7 日内，协助甲方到登记机关注销本合同解除前办理的各项登记手续。
因乙方原因导致本合同解除前办理的登记手续迟延注销的，乙方承担下列违约责任：【√】按照总价款的万分之 1 /天计算，向甲方支付迟延期间的违约金。
【x】以下空白第六条房屋交付时间、条件和迟延交付的责任一、甲方应于 2010 年 6 月30日前向乙方交付该商品房。
二、该商品房交付时应当符合下列条件：【√】已取得《建设工程规划验收合格书》和房屋建筑工程竣工验收备案证明材料；【√】己取得用于房屋权属登记的《房屋测绘成果》；【x】第二条所列权利瑕疵已消灭；【√】应当在交付该商品房同时达到甲方承诺条件的附件6中的第项已达到甲方承诺的条件；【x】以下空白该商品房为住宅的，甲方还应当提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
三、甲方迟延交付该商品房的，应承担下列违约责任；但乙方解除本合同的除外：【x】按照已收价款的中国人民银行同期商业贷款基准利率计算的迟延期间的利息，向乙方支付违约金。
【√】按照已收价款的万分之 1 /天计算，向乙方支付迟延期间的违约金。
【x】按照房地产评估机构以下空白评定的同地段同类房屋租金标准计算违约金。
【x】以下空白四、甲方迟延交付该商品房，经乙方催告后 30日后仍未交付的，乙方有权解除本合同，并按下列约定清理和结算：【x】按中国人民银行同期商业贷款基准利率计算，乙方可要求甲方按照总价款在本合同签订之日起至本合同解除之日止同期利息的以下空白倍赔偿损失。
甲方应在解除本合同以下空白日内，将已收价款退还乙方并同时向乙方支付赔偿金。
乙方尚有预购商品房抵押贷款未归还的，甲方可用应当退还和支付给乙方的款项代乙方归还已到期的贷款并提前归还尚未到期的贷款。
本合同解除时另有定金的，还应双倍返还定金。
【√】甲方于解除本合同30日内，将已收房款返还乙方。
（定金双倍返还）乙方应在收到以上约定的款项后 7 日内，协助甲方到登记机关注销本合同解除前办理的各项登记手续。
因乙方原因导致本合同解除前办理的登记手续迟延注销的，乙方承担下列违约责任：【√】按照总价款的万分之 1 /天计算，向甲方支付迟延期间的违约金。
【x】以下空白第七条配套基础设施和其他设施一、甲方对配套基础设施及其它设施的承诺见附件6。
二、附件6中的设施迟延达到甲方承诺条件的，甲方承担下列违约责任，但乙方解除本合同的除外：【x】按照以下空白元/天·项计算，向乙方支付违约金。
【√】按照总房款的万分之一/天计算，向乙方支付违约金。
本款约定的违约责任不与第六条约定的迟延交付违约责任累加适用。
三、该商品房交付后，附件6中第以下空白项设施迟延达到甲方承诺条件，经乙方催告后以下空白日内仍未达到的，乙方有权解除本合同，并按下列方式处理：以下空白第八条配套房屋和建筑的产权归属甲、乙双方约定，附件7所列配套房屋和建筑，虽未计入上述共有共用分摊面积，但随商品房的销售，应当无偿转移归全体业主共有，并由全体业主按规定享有权利、承担义务。
除附件7所列项目以外的配套房屋和建筑归甲方所有。
但权利人应当按规划核定用途使用配套房屋和建筑，不得擅自改变其用途。
第九条规划和设计变更的约定一、甲方承诺按已公示的商品房项目的《建设工程规划许可证》和核准图所确定的条件进行建设。
二、经规划行政主管部门批准，该商品房项目的《建设工程规划许可证》规定条件在本合同生效后发生变更，出现下列影响该商品房质量或使用功能的情形，甲方应在变更被批准之日起 10 日内（应当不超过10日）书面通知乙方：【√】该商品房所在楼幢与相邻楼幢的正面建筑间距比原间距减少 5米。
【√】南面相邻楼幢檐口高度增加5米。
【√】该商品房朝向的方位偏角变化值超过10度。
【x】以下空白三、经设计单位同意，该商品房的建筑工程设计文件在本合同生效后发生变更，出现下列影响该商品房质量或使用功能的情形，甲方应在变更确立之日起10 日内（应当不超过10日）书面通知乙方：【√】该商品房结构形式发生变化。
【√】该商品房户型发生变化。
【√】该商品房空间尺寸发生变化，导致层高降低值超过 20 厘米，或导致本合同约定的建筑面积变化超过 5 平方米。
【x】该商品房共有共用建筑面积分摊系数比原系数的增大值超过以下空白%【x】以下空白四、乙方收到甲方的通知后 10 日内作出是否解除本合同的书面答复；乙方在约定的期限内未作书面答复本合同的，按下列约定处理：【√】视同乙方接受变更以及由此引起的合同价款变更。
【x】以下空白五、甲方在约定的期限内未书面通知乙方的，乙方有权解除本合同。
乙方解除本合同的，甲、乙双方按下列约定清理和结算：【x】甲方应在本合同解除后以下空白日内将已付价款、定金以及按中国人民银行同期商业贷款利率计算的利息返还给乙方，并按总价款的以下空白％赔偿乙方损失。
【√】甲方于解除本合同30日内,将已收房款返还乙方(定金双倍返还)六、乙方收到甲方通知后在约定期限内书面答复不解除本合同，或甲方在约定的期限内未书面通知乙方，但乙方不解除本合同的，甲方应按变更给乙方造成的实际影响，给予乙方相应补偿。
甲、乙双方应按公平合理的原则协商解决补偿问题；协商不成的，双方按本合同第十八条约定的方式解决争议。
七、该商品房项目和该商品房的建筑工程设计文件在本合同生效后发生其它规划变更或设计变更的，甲、乙双方的权利义务按法律法规和其它国家规定的精神处理。
第十条房屋交付和接收手续一、该商品房具备第六条第二款约定的交付条件后，甲方应当在确定的交付日期前 7 天，书面通知乙方办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。