电气工程合同模板(完整版)_1
电气工程合同模板完整
电气工程合同模板完整一、合同主体甲方（发包方）：公司名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____乙方（承包方）：公司名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____二、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：详细描述电气工程的范围和具体工作内容，如电力设备安装、线路铺设、控制系统设计与调试等。
三、工程期限1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天四、工程质量和验收标准1、工程质量标准：明确约定工程应符合的质量标准，如国家相关标准、行业规范等。
2、验收标准和程序：详细说明工程验收的条件、方法、流程以及验收人员的组成等。
五、工程价款及支付方式1、工程总价：人民币_____元（大写_____元整）2、支付方式：（1）预付款：合同签订后_____个工作日内，甲方支付工程总价的_____%作为预付款，即人民币_____元。
（2）进度款：根据工程进度，在完成_____%的工程量后，甲方支付工程总价的_____%，即人民币_____元；在完成_____%的工程量后，甲方支付工程总价的_____%，即人民币_____元。
（3）竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方支付工程总价的_____%，即人民币_____元。
（4）质保金：预留工程总价的_____%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
六、双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。
2、按合同约定及时支付工程价款。
3、提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
4、协调施工现场与其他施工方的关系。
（二）乙方权利和义务1、按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
2、遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
3、负责工程竣工后的质保服务，在质保期内对工程质量问题负责免费维修。
电气工程施工合同范本7篇
电气工程施工合同范本7篇第1篇示例：电气工程施工合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）为明确双方在电气工程施工过程中的权利义务，经甲乙双方协商一致，达成如下施工合同：一、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 工程内容：本项目为电气工程施工项目，具体包括____________等内容。
4. 工程规模：____________5. 工程周期：从__________年月日至__________年月日。
二、施工标准1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保工程质量符合国家标准，保证工程安全。
2. 乙方在施工过程中应遵守相关安全和环保法规，尽量减少对周边环境的影响。
三、工程价款1. 工程总造价为__________（人民币__________元整）。
2. 工程款项支付方式：分批支付，具体支付比例和时间如下：（1）____%首付款，于合同签订后的____天内支付。
（2）____%中期款，于工程完成过半时支付。
（3）____%尾款，于工程竣工验收合格后支付。
四、材料设备1. 乙方应按照合同约定使用符合国家标准的材料和设备，并对材料设备的供应和质量负责。
2. 如有材料设备需要更换的情况，应经甲方同意后方可更换。
五、安全保障1. 乙方在施工过程中应切实做好安全生产工作，保障施工人员和周围环境的安全。
2. 若因乙方施工造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担相应责任。
六、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行现场验收，经验收合格后方可办理竣工手续。
2. 如发现工程质量存在问题或不符合合同要求的，乙方应负责整改至合格为止。
七、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致对方或其他相关方产生经济损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如一方因不可抗力因素导致无法履行合同义务的，可凭相关证明免除违约责任。
八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国法律。
电气工程合同标准版
电气工程合同标准版电气工程合同标准版（精选篇1）发包方：_________承包方：_________根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着平等和公平的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。
一、合同签订单位：发包方：_________ (简称甲方)承包方：_________ (简称乙方)二、工程名称：_________三、工程地点：_________四、工程建设规模：10KV配电工程五、工程合同承包范围：本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。
六、工程合同承包内容：1、工程安装：10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋，包括电缆管道敷设以及电缆敷设。
2、工程物资：工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准，由乙方进行采购。
3、土建施工：红线范围内。
七、工程建设工期：甲方施工场地具备进场施工条件后_________天内完成工程施工，工程完工且具备送电条件后_________日内完成工程送电。
八、工程承包方式：按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料，包费用的大包干方式。
九、工程合同价款：包干费用为：_________万元整(￥_________万元整)十、合同价款支付：合同签订后3天内，甲方向乙方支付至工程合同价款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)作为工程预付款。
主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)。
工程完工验收合格后3天内，甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)。
十一、合同价款支付方式：转账十二、双方责任：1、工程验收：(1)验收组织方式：由乙方提出工程验收申请，甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。
电气工程合同正式版范本5篇
电气工程合同正式版范本5篇篇1电气工程合同协议书甲方（委托方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担电气工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX电气工程2. 工程地点：XXXX3. 承包范围：本次电气工程包括但不限于以下内容：（1）配电系统的安装与调试；（2）照明系统的设计、安装与调试；（3）防雷接地系统的设计与施工；（4）电气设备及材料的采购与供应；（5）其他未列举但属于电气工程范畴的内容。
4. 承包方式：乙方包工包料，即乙方负责所有材料的采购与供应，以及所有施工工作。
5. 施工期限：本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
如遇特殊情况，经甲方同意，可适当延长。
二、甲方权利与义务1. 甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括施工图纸、技术要求等。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
3. 甲方应协调其他专业与乙方的配合工作，确保电气工程的顺利进行。
4. 甲方有权对乙方的施工质量、进度等进行监督，并提出合理意见。
5. 甲方应承担因自身原因导致的变更、延期等责任。
三、乙方权利与义务1. 乙方应按照合同约定完成电气工程的施工任务。
2. 乙方应确保施工质量符合相关标准，并承担因施工质量问题导致的返工、维修等责任。
3. 乙方应按照施工进度计划进行施工，确保按时完成施工任务。
4. 乙方应与其他专业密切配合，确保电气工程的整体效果。
5. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并承担因甲方原因导致的变更、延期等责任。
四、合同价款与支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX），包括所有材料的采购与供应、所有施工工作等费用。
2. 甲方应按照以下方式支付乙方工程款：（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成配电系统的安装与调试后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（3）乙方完成照明系统的设计、安装与调试后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（4）乙方完成防雷接地系统的设计与施工后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（5）乙方完成所有施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余部分。
电气工程施工承包合同范本3篇
电气工程施工承包合同范本3篇篇1电气工程施工承包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了规范电气工程施工的过程，明确双方的责任和权利，特订立本合同并共同遵守。
一、项目概况1. 项目名称：电气工程施工2. 项目地址：3. 项目规模：4. 项目工期：5. 项目费用：6. 工程内容：包括但不限于供电系统、照明系统、动力配电系统等。
二、合同标的1. 甲方要求乙方按照合同规定完成电气工程施工任务，确保工程质量和安全。
2. 乙方承诺按照甲方的要求、图纸和技术标准进行施工，保证工程质量。
3. 乙方应配备足够的工程人员和专业设备，保证施工进度。
三、付款方式1. 项目费用总额为（具体金额），分期支付，具体款项和支付比例如下：（1）合同签订后，乙方应支付工程总额的30%作为预付款；（2）工程完成50%时，乙方应支付工程总额的40%；（3）工程验收合格后，乙方应支付工程总额的30%。
四、工期安排1. 项目工期为（具体时间），乙方应按照约定时间完成工程安排。
2. 如果因乙方原因导致工程延期，乙方应承担延期责任并补偿甲方的损失。
五、质量保证1. 乙方承诺施工过程中严格按照国家标准和技术要求执行，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，保修期限为（具体天数）。
六、安全责任1. 乙方应加强施工现场的安全防护工作，确保工程安全顺利进行。
2. 如果发生安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿甲方的损失。
七、变更和解决纠纷1. 如果因为工程变更需要调整合同内容，双方应协商一致后签订补充协议。
2. 如发生纠纷，双方应友好协商解决，无法协商解决的，提交仲裁机构处理。
八、其他约定1. 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：以上为电气工程施工承包合同范本，双方应认真履行合同规定，确保工程顺利进行并达到预期效果。
电气工程合同范本（精选5篇）
电气工程合同范本（精选5篇）电气工程篇1发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。
甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、承包范围：4、开竣工时间：5、合同价款：二、工程费用按建筑面积计算：元/每平米，即：元平米= 元。
三、付款方式：甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：(一)、甲方责任1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。
执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修本合同预留总造价%的保修款。
待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。
无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。
如施工过程中出现变更或者涉及图纸以外的安装甲方必须给乙方支付变更费用。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇篇1电气工程施工合同范本甲方（甲方单位全称）：_________（以下简称甲方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________乙方（乙方单位全称）：_________（以下简称乙方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________鉴于乙方具备从事电气工程施工的资质和能力，甲方拟委托乙方负责本项目的电气工程施工，并达成如下合同：一、项目名称和地址本合同的项目名称为________，施工地点为__________。
二、项目内容和范围1. 本项目的电气工程范围包括但不限于：（1）XXX；（2）XXX；（3）XXX。
2. 相关技术要求和标准：（1）电气设备的选择、安装要符合国家相关标准和规定；（2）工程施工过程中需要遵守相关安全规范和标准；（3）遵守现场卫生环保规定，保证施工场所的整洁和环境保护。
三、施工进度和期限1. 施工工期为__________，工期的计算方式为__________，如有延误需提前告知甲方并经甲方同意。
2. 施工进度安排应与工程的整体计划相适应，确保按期竣工。
四、合同价款及支付方式1. 本项目总合同价款为______元，支付方式为（大写）：______________。
2. 甲方将根据工程实际完成情况分阶段支付合同价款，支付比例为：__________。
五、质量保证1. 乙方承诺保证工程的质量符合相关标准和要求，确保工程安全可靠。
2. 工程造成的一切质量问题，乙方将负责修复，直至符合合同要求为止。
六、保证金1. 乙方应在签订合同后15个工作日内向甲方交付______元作为保证金，保证金应作为合同履行期间的信用保证，乙方不得以保证金作为合价凭据。
七、合同变更在工程实施过程中，如有对合同的任何修改或变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
变更后的条款应与原合同具有同等法律效力。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为______________电气工程施工。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责本合同约定的电气工程施工任务，具体包括但不限于设计、采购、施工、调试等工作。
2. 施工地点：______________3. 施工范围：______________第三条工程价款及付款方式1. 本工程总价款为______________万元（大写：______________元整）。
2. 价款支付方式：（1）工程全面验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及结算单，甲方在收到结算单后应于7个工作日内支付工程款项。
（2）若工程有分期支付约定，按照实际工程进度，乙方应向甲方提供相应阶段工程的竣工报告及结算单，甲方应在收到结算单后的7个工作日内支付相应款项。
3. 外币结算：如以外币结算，应按照中国人民银行外汇管理规定执行。
第四条材料采购及保证1. 乙方负责对所需材料的采购工作，应保证所选材料符合国家相关标准和规定。
2. 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全责，包括材料更换、重新施工等费用，甲方有权要求相应赔偿。
第五条施工周期1. 本合同约定的工程施工周期为______________个自然日，具体按照工程实际进度执行。
2. 若乙方因自身原因导致施工周期延长，应承担因此而产生的相关费用。
电气工程合同范文模板
电气工程合同范文模板电气工程合同10篇在当今不断发展的世界，合同在生活中的使用越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是收集整理的电气工程合同，欢迎阅读与收藏。
电气工程合同1发包方：(甲方)：__________承包方：(乙方)：__________根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，结合工程的具体情况，双方协商达成如下协议。
一、工程概况工程名称：新天地住宅小区二期608#楼。
工程地点：市安定区东河湾村。
二、工程承包范围：新天地住宅小区二期608#楼工程内所有的电气安装工程。
三、劳务承包价格，按相关规范计算的建筑面积8.5元/每平方米，(此承包价格包含强电、弱电、防雷接地、现场所有需用电工配合的工作及现场临时用电、机械维修、保养等，若发生零工，普工50元，技工60元(每个工日按10小时计算)四、合同工期：与土建工程同步进行，不得影响其他工种工作，否则按本合同第十六条接受处罚。
五、质量标准及要求：按现行国家及省市有关施工规范标准进行验收，达不到标准者按该部位工程总价的50%处罚，并无条件返工，返工所耗材料费由乙方全部承担，部分材料乙方领用，若所领材料实际数量超出工程实际结算数量，超出部分按将120%在工资结算中扣除。
情节严重者甲方终止合同，乙方无条件撤出。
六、乙方使用所有工人必须具有电工上岗证，进场首先接受项目部安全交底，对临时施工配电根据甲方提供的基本施工环境合理配置;符合行业规范，符合安全要求及验收，施工过程中各种线路及用电设施做到及时检查、及时整改，不得乱人接电、乱人使用不相匹配的电源，包括生活区用电，发现隐患及时向项目部管理者反映，用电设施不到位及时申报购置，若因乙方的配电及机械维修不及时而造成机械破坏、发生人身安全事故、延误工程进度，由乙方负全部责任，若发现甲供材料不合格及时向项目部报告，严禁使用，私自使用不合格材料所造成的后果由乙方负全部责任。
电气工程合同8篇
电气工程合同8篇(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如汇报材料、年工作计划、工作总结、心得体会、演讲稿、合同方案、教案大全、作文大全、述职报告、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as report materials, annual work plans, work summaries, reflections, speeches, contract proposals, lesson plans, essays, job reports, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!电气工程合同8篇有了一份合同能够为各方提供明确的违约责任和补偿机制，保障各方的权益和利益，合同可以确保交易双方在交易过程中遵守商业道德和行业规范，本店铺今天就为您带来了电气工程合同8篇，相信一定会对你有所帮助。
电气工程合同范本
电气工程合同范本第一篇范文：合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“委托方”）：__________地址：_________________________联系方式：______________________乙方（以下简称“承包方”）：__________地址：_________________________联系方式：______________________鉴于委托方拟进行电气工程项目，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程预算：____________________第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_________元。
2.2 合同价款支付方式及进度如下：（1）合同签订后__个工作日内，委托方支付合同总价的__%；（2）工程进度达到__%时，委托方支付合同总价的__%；（3）工程验收合格后，委托方支付合同总价的__%；（4）剩余款项在质保期内无质量问题发生后__个工作日内支付。
第三条工程质量3.1 工程质量标准应符合国家及行业相关规范和标准。
3.2 承包方应按照约定的工程内容和质量标准完成施工，并承担相应的质量责任。
3.3 委托方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改要求。
第四条工程进度4.1 承包方应按照约定的工程进度完成施工。
4.2 承包方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
4.3 委托方应配合承包方完成相关工作，确保工程进度顺利进行。
第五条技术支持和售后服务5.1 承包方应提供技术支持，确保工程顺利进行。
5.2 承包方应提供工程验收后的质保服务，质保期为____年。
电气工程施工合同范本7篇
电气工程施工合同范本7篇第1篇示例：电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：____________统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________联系人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就电气工程施工事宜达成一致，签订如下合同：一、项目名称：____________四、工程价款及付款方式：1. 工程价款总额为____________元；2. 工程价款付款方式：分期支付，首次支付____________元作为预付款，后续根据施工进度支付相应数额的款项；3. 工程价款支付期限：自双方签订本合同之日起，根据工程进度确定支付时间。
五、工程进度安排：1. 工程开工日期为____________，竣工日期为____________；2. 工程完成时间不得晚于约定竣工日期，如有因故需要延期，应当提前书面通知对方，经双方协商一致后方可延期。
六、材料供应：1. 材料供应由乙方负责，供应的材料应符合国家标准和相关规定；2. 甲方有权对供应的材料质量进行检验，如发现质量问题，乙方应立即更换并承担相关费用。
七、安全保障：1. 施工过程中，乙方应遵守国家相关安全规定，保障施工现场的安全；2. 如发生安全事故，造成损失的，乙方应承担相应责任。
八、立项资料：1. 工程竣工后，乙方应主动提供竣工验收报告、竣工图纸等竣工资料；2. 如因乙方原因造成竣工资料缺失或不全，应承担相应责任。
九、违约责任：1. 如一方违反合同约定，致使对方损失，应当承担违约责任；2. 如因不可抗力因素致使未能按期履行合同，应及时书面通知对方，并在不可抗力解除后尽快履行。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方盖章之日起生效，自工程竣工之日终止。
电气工程施工合同样本8篇
电气工程施工合同样本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________电气工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电系统、照明系统、动力系统、消防报警系统等电气设施的施工、安装及调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（含税）：人民币______元整。
具体价格根据工程实际清单项目及工程量确定。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）工程质保金为工程总价款的______，自工程验收合格之日起满一年后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家及地方的相关电气工程施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方应按照设计要求和施工规范进行验收，并对验收结果负责。
3. 若工程质量不符合设计要求或施工规范，乙方应负责无偿修理或返工。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守施工现场安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 乙方应遵守施工现场文明施工的相关规定，保持施工现场整洁有序。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，乙方应向甲方支付工期延误违约金。
电气工程施工合同模板(3篇)
第1篇甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气工程施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括电气设备安装、线路敷设、电气设备调试等。
5. 工程期限：____________________二、工程承包范围及内容1. 乙方负责电气工程的施工、调试、验收及保修等工作。
2. 包含但不限于以下内容：a. 电气设备安装，包括配电箱、开关柜、电缆桥架、电缆等；b. 线路敷设，包括强电线路、弱电线路、通信线路等；c. 电气设备调试，包括变压器、发电机、配电柜、电缆等；d. 其他电气工程所需的相关工作。
三、工程承包方式1. 乙方以包工、包料、包安全的方式承包本工程。
2. 工程承包价格：____________________3. 工程承包价格包含以下费用：a. 人工费用；b. 材料费用；c. 施工机械费用；d. 施工管理费用；e. 不可预见费用。
四、工程进度及付款方式1. 工程进度按照甲方要求及工程实际情况进行安排。
2. 付款方式：a. 乙方在工程开工前提交工程进度计划，甲方审核通过后支付合同总价款的20%作为预付款；b. 工程施工过程中，每月支付已完成工程量金额的30%；c. 工程竣工验收合格后支付合同总价款的50%；d. 工程保修期满，甲方无异议后支付合同总价款的20%；e. 乙方提供完整竣工资料及保修承诺书后支付合同总价款的10%。
五、工程质量管理1. 乙方必须严格按照国家有关法律法规、施工规范和设计要求进行施工。
2. 工程质量应符合国家标准和甲方要求。
电气工程施工合同新5篇
电气工程施工合同新5篇第1篇示例：电气工程施工合同新一、签约双方甲方（甲方单位名称）：地址：法定代表人：联系人：电话：二、项目概况甲方依据国家法律法规和有关规定，拟开展（项目名称）工程，现拟与乙方签订本合同，合作开展该工程项目。
三、工程内容（项目名称）工程的具体内容、范围、建设地点、规模等均依据双方技术经济协商一致的最终确定。
四、合同价款及支付方式1. 本合同工程的总价款为（工程总价款）人民币。
甲方应按照工程进度及时支付工程款，具体支付方式双方协商确定。
2. 乙方应当在签订本合同后，根据工程实际进度和竣工质量向甲方提出合理的工程款支付计划和结算方式。
甲方应在规定时间内按照约定支付工程款。
3. 甲方应向乙方支付工程总价款的百分之60作为预付款，剩余款项按照工程进度分期支付。
五、工程质量标准1. 乙方应严格按照相关国家标准和规范进行工程施工，并保证工程质量符合国家相关标准。
2. 如发现工程质量不符合国家有关规定或合同约定的，乙方应承担相应的返工、修复等责任，并保证在最短时间内完成。
3. 乙方应对工程质量承担十年质量保修责任，确保工程设施的正常使用及安全。
六、工期与延期责任1. 本合同工程的竣工时间为（具体时间），乙方应按照约定时间保质保量竣工交付。
2. 如因不可抗力，如天灾、政府相关政策调整等原因，造成工程延期，应及时书面通知甲方，并在延期的同时加快工程进度。
3. 乙方未经甲方同意，擅自延长工期的，应按照合同约定向甲方承担一定的违约责任。
七、安全保障措施1. 乙方应按照国家有关安全生产法律法规，制定并实施安全生产计划，保证工地及周边安全。
2. 乙方应加强安全教育和培训，保障施工人员的安全生产，消除工程安全隐患，确保零事故发生。
3. 如因乙方施工行为导致安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任，同时甲方有权终止合同，并追究乙方的法律责任。
八、合同变更与解除1. 双方在履行合如有需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
电气项目合同范本3篇
电气项目合同范本3篇篇一电气项目合同范本鉴于甲方为电气项目业主，乙方为具备相应资质的电气项目施工企业，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承担的电气项目施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、合同名称电气项目合同二、合同主体甲方：________（单位全称）乙方：________（单位全称）三、合同内容1. 工程名称：________（项目名称）2. 工程地点：________3. 工程性质：________4. 工程规模：________a) 电气设备安装b) 电气线路敷设c) 电气设备调试d) 电气工程验收6. 工程工期：自合同签订之日起，至工程验收合格之日止，共计____个月。
7. 工程质量标准：符合国家及行业相关标准。
8. 工程预算：人民币 _______ 元（大写：______________________元整）。
9. 工程款项支付方式：a) 乙方按月进度向甲方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后7日内支付当月进度款。
b) 工程验收合格后，甲方在15日内支付剩余工程款项。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a) 甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。
b) 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
c) 甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工场地等。
d) 甲方应协助乙方办理工程验收手续。
2. 乙方权利与义务：a) 乙方应按照合同约定及国家标准，保证工程质量，确保工程按时完成。
b) 乙方应遵守施工安全规定，确保施工现场安全。
c) 乙方应按甲方要求提供相关资料，配合甲方进行工程验收。
d) 乙方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务。
五、违约责任1. 甲方未能按合同约定支付工程款项的，应承担逾期付款的违约责任。
2. 乙方未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合国家标准的，应承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
电气工程施工合同范文（3篇）
电气工程施工合同范文合同编号：_______甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承包商）地址：联系人：电话：鉴于甲方有一项电气工程需要进行施工，并希望乙方承接此项工程；经双方友好协商，达成以下合同：1. 工程内容及要求1.1 甲方委托乙方承接以下电气工程（以下简称“工程”）：(详细描述工程内容)1.2 工程起止日期：开工日期：____年____月____日完工日期：____年____月____日1.3 工程地点：(详细填写工程所在地)2. 工程价款及支付方式2.1 工程总价款为（大写）：人民币__________元。
具体工程价款由双方在施工合同签订后进行协商确定。
2.2 工程价款支付方式：（详细描述支付方式，例如分期付款、一次性付款等）2.3 工程价款支付时间及方式：(详细填写支付时间及方式)3. 工程质量要求3.1 工程施工应符合国家相关法律法规和技术标准要求，并按照甲方提供的工程设计文件进行施工，确保工程质量符合相应标准。
3.2 工程施工过程中，乙方应按照规定进行质量检测，并出具相应的质量检测报告。
4. 施工安全及环保要求4.1 工程施工过程中，乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，并采取相应的安全防护措施，确保施工过程安全。
4.2 工程施工过程中，乙方应按照国家环保要求，合理使用资源，减少对环境的污染，并做好相应的环境保护工作。
5. 工程变更5.1 如工程施工过程中发生需要变更的情况，应由甲方提出变更要求，并与乙方协商解决。
任何工程变更仅在双方协商一致后方可进行。
5.2 工程变更引起的工程款、施工期限等方面的调整，双方应在变更协议中进行明确约定。
6. 违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工期、质量要求完成工程的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并索要相应的违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并索要相应的违约金。
6.3 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法履行合同的一方提前通知对方，并尽力减少损失，该不可抗力事件发生期间，双方暂停合同的履行，并互不追究责任。
通用范文(正式版)电气工程合同1
电气工程合同11. 合同背景本合同旨在明确双方在电气工程项目中的责任、权益和义务，确保项目的顺利进行和质量的保证。
2. 合同主体本合同由主体组成：•甲方：[甲方公司名称]，简称甲方；•乙方：[乙方公司名称]，简称乙方。
3. 项目简介甲方委托乙方进行电气工程项目的设计、施工和调试。
具体项目内容和要求详见附件1。
4. 项目责任4.1 甲方责任甲方应提供支持：•提供项目所需的技术资料和相关文件；•提供施工场地，并保证工程施工的顺利进行；•提供必要的设备和物资，并保证其正常运转；•配合乙方完成施工进度计划，提供必要的协调和支持。
4.2 乙方责任乙方应承担职责：•按照甲方要求，完成电气工程项目的设计，制定详细的设计方案；•确保工程施工过程符合国家相关法律法规的要求；•合理安排施工进度，保质保量地完成项目；•提供合格的材料和设备，确保施工质量；•按照合同要求完成工程的调试和验收。
5. 合同条款5.1 工程进展和付款方式•工程按照项目进度计划进行，双方应及时沟通并协商解决遇到的问题；•甲方应按照项目进度支付乙方相应的工程款项，支付方式和期限详见附件2。
5.2 知识产权与保密•在项目过程中产生的所有技术文档、设计图纸以及其他相关资料的知识产权归属乙方所有；•双方对于涉及商业秘密的信息应保密，不得泄露给任何第三方。
5.3 风险责任和违约责任•在工程施工过程中，如因甲方原因导致工程延误或损失，甲方应承担相应责任；•在工程施工过程中，如因乙方原因导致工程延误或损失，乙方应承担相应责任；•双方因不可抗力导致不能履行合同的，可以免除违约责任。
5.4 合同变更和解除•对于工程施工过程中需要变更的情况，双方应及时协商并签署书面变更协议；•双方在履行合同过程中出现严重违反合同条款的情况，任何一方有权解除合同。
6. 争议解决本合同的解释和争议解决事项，适用法律。
双方如发生争议，应先协商解决，协商不成可向所在地人民法院提起诉讼。
7. 合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为项目完工并经双方验收合格之日为止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-3469-70
电气工程合同模板(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同模板(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。
甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：
3、承包范围：
4、开竣工时间：
5、合同价款：
二、工程费用
按建筑面积计算：元/每平米，即：元×平米= 元。
三、付款方式：
甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：
(一)、甲方责任
1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任
1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支
付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。
执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修
本合同预留总造价 %的保修款。
待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任
1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。
无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：
本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。
如施工过程中出现变更或者涉及图纸以外的安装甲方必须给乙方支付变更费用。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。