工程施工合同补充协议范本
工程施工合同补充协议范本6篇
工程施工合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议范本甲方（甲方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（乙方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方和乙方就__________工程项目签订了施工合同（合同编号：________），经双方友好协商，特订立本补充协议：一、施工项目和工程内容1.1甲方将以上所述工程项目的________________转交给乙方负责实施。
1.2本补充协议制定的目的是为明确双方合作的流程、责任和义务，以确保工程项目如期、高质量、高效率完成。
二、施工工期2.1甲方及其它相关部门应按工程实际情况为乙方提供必要的协助和支持，确保施工工期不受外部因素干扰。
2.2如有特殊情况需要延长工期，双方应另行协商确定，并在书面形式上签订延期协议。
三、施工质量和安全3.1乙方应按照国家有关法律法规和标准，确保施工质量符合相关标准要求。
3.2乙方应建立健全施工安全管理制度，加强现场安全监督，确保施工安全。
四、施工款支付4.1甲方应按合同规定的进度及时支付施工款项。
4.2如有特殊情况导致支付延误，甲方应提前告知乙方并协商解决方案。
五、工程变更与索赔5.1如有施工项目改变需求或遇到不可抗力等情况，双方应协商确定变更方案，并签订书面变更合同。
5.2如有索赔需求，乙方应提交相关证据和资料，双方协商确定索赔金额，经签字盖章后办理相关手续。
六、保密条款双方应对施工过程、工程项目有关的商业机密及技术资料等保密，未经允许不得擅自泄露或传播。
七、合同解决本补充协议自双方签字盖章生效，终止于工程项目竣工验收结束后。
在履行中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院予以解决。
工程施工合同补充协议书范文4篇
工程施工合同补充协议书范文4篇篇1工程施工合同补充协议书范文甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲、乙双方就工程施工合同有关事项达成一致意见，为了明确工程施工合同的双方权利和义务，特订立本补充协议书。
经双方友好协商，甲、乙双方达成如下协议：一、甲、乙双方确认双方签订的工程施工合同编号为____________，签订日期为____________，工程地点为____________，合同总金额为____________。
二、根据工程施工合同的实际情况，为了更好地保障工程顺利进行，双方同意在原有合同基础上增加以下内容：1. 工程变更事项：在工程实施过程中，如遇行政、规划等变更，需重新调整工程实施方案和施工图纸，双方同意对工程变更事项进行调整。
2. 工程进度计划：根据项目实际情况，双方将重新制定工程进度计划，确保工程按时按质完成。
3. 工程款支付方式：根据实际工程进度，双方将重新确定工程款支付方式，确保款项按时支付。
4. 施工安全措施：双方将共同制定施工安全措施方案，确保工程施工期间安全生产。
5. 担保方式：双方同意在原有担保基础上，增加担保金额，并重新约定担保期限。
6. 其他条款：根据工程实际需要，双方同意协商补充其他相关条款。
三、双方确认在合同履行过程中，按照本补充协议的约定执行，如需对本协议内容进行变更，需经双方书面确认。
四、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有同等效力。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人（签名）：______ 法定代表人（签名）：______签订日期：______ 签订日期：______注：本补充协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
本补充协议书经双方审慎阅读确认，自双方签字之日起生效，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：_____________ 日期：_____________篇2工程施工合同补充协议书范文尊敬的甲方（单位）：根据双方原有的《工程施工合同》（编号：XXXXX），为保证工程顺利进行，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、施工时间：原合同规定施工周期为12个月，经双方确认，将施工周期延长至15个月。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
工程补充协议范本5篇
工程补充协议范本5篇第1篇示例：工程补充协议范本一、协议双方甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系人：电话：二、协议背景1. 甲方与乙方于（日期）签订了（项目名称）工程施工合同，合同金额为（金额）。
2. 在工程执行过程中，由于（原因），甲方需对工程作出调整或补充。
3. 为了明确双方责任、权利，达成一致意见，特制定本补充协议。
三、补充内容1. 施工范围变更：甲方要求乙方对原合同中规定的施工范围进行调整，具体调整内容为（详细描述）。
2. 工程变更造成的费用：由于施工范围的调整，将导致额外费用产生，具体金额为（金额）。
3. 工期调整：鉴于施工范围的调整，工程的完成时间将被顺延，双方商定将原合同约定的竣工日期延迟至（日期）。
四、补充协议条件1. 本补充协议一经签署，具有合同效力，双方均应认真履行协议内容。
2. 未尽事宜由双方协商解决，如协商无果，可通过法律途径解决。
3. 甲方应按照协议约定支付额外费用，乙方应按照约定完成工程。
五、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
以上为【工程补充协议范本】，双方如对内容有异议，可进行修改并签署生效。
希望双方在合作中能够相互理解、信任，共同推进工程顺利完成。
第2篇示例：工程补充协议范本一、甲方（委托方）：（一）名称：（二）地址：（三）法定代表人：（四）联系方式：二、乙方（施工方）：鉴于甲方与乙方就工程项目进行合作，为明确双方责任、权利及补充原合同内容，特达成如下协议：三、项目工程内容：（详细描述）四、项目工程期限：五、本工程施工补充合同金额：六、双方约定事项：1. 甲方应按约定时间向乙方支付工程款，共计（金额）元，分期支付方式如下：（详细描述）2. 乙方应按合同约定时间完成工程项目，并保证工程质量符合国家相关标准。
3. 双方若需变更合同内容，应书面协商一致，并签署变更协议。
4. 若合同工程有争议，双方应友好协商解决，协商不成可通过法律途径解决。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
工程施工合同补充协议书范文3篇
工程施工合同补充协议书范文3篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[工程名称]的工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在工程施工过程中的补充条款及特殊约定，特订立本补充协议书。
一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种因素，为明确双方权益，保障工程顺利进行，双方经过友好协商，决定在原合同的基础上签订本补充协议。
二、工程概况（一）工程名称：[工程名称]。
（二）工程地点：[具体地址]。
（三）工程内容：[具体施工内容]。
三、补充条款及特殊约定（一）工程进度1. 甲方应根据实际情况制定合理工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方应按照甲方提供的进度计划进行施工。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
（二）工程变更1. 施工过程中，若甲方需对原设计进行变更，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
2. 乙方在接到甲方的变更通知后，应按照甲方的要求及时调整施工计划并施工。
（三）工程价款及支付方式1. 工程价款按照原合同约定执行，本协议对原合同价款进行以下补充约定：[具体补充内容]。
2. 支付方式：甲方应按原合同约定及时支付乙方工程进度款。
若甲方延期支付，应支付相应的滞纳金。
（四）工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及原合同约定的质量标准进行施工。
2. 工程竣工后，乙方应自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
3. 若因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方应承担相应的责任并承担整改费用。
（五）安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应保持施工现场整洁，做好文明施工，避免对环境造成影响。
（六）违约责任1. 若因一方违约导致工程无法进行或给另一方造成损失，违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方损失。
2. 本协议中的违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等。
施工合同补充协议范本5篇
施工合同补充协议范本5篇篇1施工合同补充协议范本甲方（施工单位）：__________乙方（业主单位）：__________由甲乙双方就__________施工项目所签订的施工合同（以下简称“原合同”）存在部分内容需要重新补充和补充的条款，经协商一致，特订立本施工合同补充协议。
一、施工合同补充1. 项目工程名称：__________2. 项目地址：__________3. 工程内容：__________4. 合同金额：__________5. 工程开工日期：__________6. 工程竣工日期：__________二、原合同的修改和补充1. 原合同中与本协议不一致的内容，以本协议的约定为准。
2. 本协议未约定的事项，仍按照原合同的约定执行。
三、施工进度调整1. 如因特殊原因需要调整工程进度，应提前七个工作日通知对方，并经双方同意后进行调整。
2. 调整后的工程进度应及时办理相关手续，确保工程能够按时顺利进行。
3. 如因一方原因导致工程延误，应承担相应责任并赔偿对方损失。
四、工程资金支付1. 工程款支付方式：__________2. 工程款支付比例：__________3. 工程款支付时间：__________4. 工程款支付方式和发票要求：__________五、质量保证及验收标准1. 工程质量保证期限：__________2. 工程质量验收标准：__________3. 工程质量保修期限：__________4. 质量问题处理方式：__________六、安全生产责任1. 双方应严格按照国家有关安全生产法律法规执行，保障施工安全。
2. 如因一方原因导致安全事故发生，应承担相应责任并赔偿对方损失。
七、争议解决1. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行仲裁。
八、生效和其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收完成。
工程施工合同补充协议范本3篇
工程施工合同补充协议范本3篇工程施工合同补充协议范本一甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、工程内容变更1. 原合同约定的工程内容为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
二、工程量变更1. 原合同约定的工程量为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
三、合同价款变更1. 原合同约定的合同价款为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
四、工程进度变更1. 原合同约定的工程进度计划为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
五、质量标准变更1. 原合同约定的质量标准为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
六、其他变更事项1. 原合同约定的其他事项为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
七、本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议未涉及的事项，仍按原合同执行。
八、本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日工程施工合同补充协议范本二甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。
工程施工合同补充协议范本最新8篇
工程施工合同补充协议范本最新8篇篇1本协议旨在补充和完善关于某一特定工程项目的施工合同条款，确保双方（即发包方和承包方）的权益得到合理保障。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于双方已签订了关于本工程项目的施工合同，并在实施过程中，因某些特定事项需要细化或调整，故签订此补充协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：[具体工程内容，如土建、安装等]。
4. 工程造价：依据原合同及调整内容，具体金额按实际结算。
三、补充条款1. 工程进度（1）承包方需严格按照发包方要求的施工进度表执行，任何进度变更须提前书面通知并得到发包方确认。
（2）若因承包方原因导致工程进度延误，承包方需承担违约责任并赔偿因此造成的发包方损失。
2. 工程变更（1）若施工过程中发生工程变更，承包方需及时提交变更申请，并经发包方书面确认后实施。
（2）工程变更部分的费用，按实际发生计算，并在工程结算时一并支付。
3. 工程质量管理（1）承包方需确保施工质量符合国家标准及合同约定，并通过相关质量验收。
（2）如因承包方施工质量问题导致工程返工或整改，承包方需承担全部责任及费用。
4. 安全施工（1）承包方需严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
（2）如因承包方管理不善导致安全事故，承包方需承担全部法律责任及赔偿。
5. 付款与结算（1）工程进度款的支付，按照原合同约定执行。
（2）工程竣工验收合格后，双方进行结算，结算依据为实际完成工程量及变更部分费用。
（3) 承包方提交结算报告后，发包方应在XX个月内完成审核并支付结算款项。
6. 保修与维护（1）工程竣工验收合格后，承包方需提供一定期限的保修服务。
保修期内，因承包方施工质量问题导致的损坏，承包方需负责免费维修。
（2）保修期结束后，双方可协商签订后续维护协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本协议规定的义务，均视为违约，需承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
工程补充协议模板8篇
工程补充协议模板8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方已经签署主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种因素，如设计变更、工程量增减等，双方有必要通过本补充协议对原合同相关条款进行明确、补充和修订。
本协议为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
二、工程概况及范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：依据原合同约定，补充具体施工内容和范围。
4. 乙方须按照甲方要求及施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
三、工程进度与工期1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方应全力配合，确保工程进度。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出合理索赔。
具体索赔金额双方另行协商。
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应违约责任和损失赔偿责任。
四、合同价格及支付方式1. 根据工程实际情况，对原合同价格进行相应调整。
具体调整细节附后。
2. 支付方式：依据原合同约定的支付方式，补充具体支付细节和节点。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法有效的发票。
五、质量保证与安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家及地方相关施工质量、安全、文明施工规范，确保施工过程安全可控。
2. 甲方有权对乙方施工现场进行安全文明检查，发现违规行为有权要求乙方整改。
3. 如因乙方原因发生重大安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供的材料设备应按时、按量供应，确保工程进度。
2. 乙方自行采购的材料设备应符合国家相关标准，并提供合格证明。
3. 双方应共同制定材料设备验收标准，确保工程质量。
七、违约责任及索赔1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
工程施工合同补充协议范本最新6篇
工程施工合同补充协议范本最新6篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[工程名称]的工程施工合同，为进一步明确双方在合同履行过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性及施工过程中可能出现的不确定因素，双方根据实际需要，参照国家有关法律法规和原合同条款，制定本协议。
二、工程概况详细描述了工程的地点、规模、施工内容等，与原合同内容一致或部分更新的内容，在此补充协议中予以明确。
三、补充条款及事项说明1. 工程期限调整（1）原合同约定的工程期限根据实际需要作出相应调整，具体开工和竣工时间按照本协议附件的《工程进度表》执行。
（2）如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时沟通并签订书面延期协议。
2. 工程造价调整（1）根据市场变化和实际施工需求，对原合同造价进行适度调整。
调整后的造价明细见本协议附件的《工程造价调整表》。
（2）关于人工、材料价格浮动导致的造价变化，按照施工期间的市场平均价格结算。
3. 工程质量要求及验收标准（1）乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
（2）工程竣工验收除原合同规定的标准外，还应满足本协议约定的新标准。
4. 安全生产与文明施工（1）乙方应建立健全安全生产制度，加强施工现场管理，确保安全生产和文明施工。
（2）对于因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
5. 双方权责及义务（1）甲方应按时支付工程进度款，确保施工顺利进行。
（2）乙方应按时提交工程进度报告和结算资料，确保资料的真实性和完整性。
（3）双方应共同做好施工现场的协调管理工作，确保工程顺利进行。
6. 违约责任及处理方式（1）任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（2）违约金的计算方式和赔偿标准按照原合同及国家相关法律法规执行。
7. 争议解决方式（1）本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程施工合同补充协议书范文3篇
工程施工合同补充协议书范文3篇篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）：_________公司乙方：（承包方）：_________公司经履行双方签署的工程施工合同（合同编号：_________），由于工程实际情况的变化，双方就以下内容进行补充协商，达成一致如下：一、工程项目：根据原合同约定，工程项目为_________，现在双方经协商一致，在原工程项目的基础上增加（或减少）_________工程项目。
具体内容如下：二、工程进度：原合同约定的工程进度为_________，双方经商定将工程验收时间延长（或缩短）至_________。
三、工程费用：1. 原合同约定的总工程费用为_________，经协商一致，双方同意对工程费用进行如下调整：- 工程变更造成的额外费用由甲方（或乙方）承担。
- 若因不可抗力、政府政策变化等因素导致工程费用增加，双方按实际情况进行分摊。
2. 工程款支付方式不变。
四、工程质量要求：双方均保证在工程施工过程中，严格按照国家有关标准和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
五、其他事项：1. 本补充协议共_____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
3. 本补充协议自双方签字之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 公司日期：_________乙方（盖章）：_________ 公司日期：_________以上为双方经协商一致达成的工程施工合同补充协议内容，特此确认并签字盖章。
希望双方能够遵守协议内容，共同完成工程项目，保障合作顺利进行。
篇2工程施工合同补充协议书范本甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方在工程施工合同中的责任和义务，进一步明确双方的权利和义务，特制订本补充协议，共同遵守并履行。
经双方友好协商一致，特拟定如下：一、项目名称：本项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地点），甲方委托乙方进行施工。
工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本
工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因设计变更导致工程量增减，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 工程量变更内容：详细说明因设计变更导致的工程量增减的具体内容和数量。
2. 变更工程量的价格：根据市场行情和原合同约定的计价方式，确定变更工程量的价格。
3. 工程进度调整：根据工程量变更，双方协商确定工程进度的相应调整。
4. 质量标准：变更部分的工程质量应符合原合同约定的标准。
5. 验收与结算：双方应按照变更后的工程量进行验收和结算。
6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本二：工程延期补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因不可抗力或其他双方认可的原因导致工程延期，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 延期原因：详细说明导致工程延期的具体原因。
2. 延期期限：双方协商确定工程延期的具体时间。
3. 延期费用：根据延期原因，双方协商确定延期期间的费用分担。
4. 工程进度计划：双方根据延期期限重新制定工程进度计划。
5. 质量保证：延期期间，乙方应保证工程质量符合原合同标准。
6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本三：工程质量保证补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，为进一步确保工程质量，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 质量保证措施：乙方应采取的具体措施以确保工程质量。
施工补充协议范本7篇
施工补充协议范本7篇第1篇示例：施工补充协议范本甲方：（甲方单位/个人名称）根据双方当事人本着平等、自愿、公平的原则，就施工项目（项目名称）进行了充分沟通和协商，特订立本补充协议，以作为对原合同的补充规定，双方遵照执行。
一、施工内容1. 甲方委托乙方在（具体地点）进行施工工作，施工内容包括（具体工程范围）。
2. 施工工程期限为（工期），乙方应该按照约定时间节点保质保量完成工程。
3. 乙方需按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保工程质量和安全。
二、工程变更1. 若工程施工过程中需要变更，则应经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 工程变更涉及到费用、工期等方面的调整，双方应当重新商定相关事宜。
三、施工费用1. 施工费用总额为（金额），乙方应按照工程实际进度完成情况结算费用。
2. 如因不可抗力等原因造成施工工期延误，双方可协商调整费用支付时间。
3. 甲方应按照约定时间节点支付工程进度款，以确保施工工程正常进行。
四、保险及责任1. 乙方应当为施工项目购买相应的施工责任险，确保工程质量和安全。
2. 如因乙方的过错导致工程质量问题或安全事故发生，乙方应承担相应的责任。
3. 双方应共同维护工程施工现场的安全和环境卫生，避免发生意外事件。
五、解决争议1. 如在施工过程中发生争议，双方应当优先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可由双方协商选定第三方专业机构进行调解或仲裁。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效。
未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工补充协议范本》，请双方当事人认真阅读并遵守执行。
第2篇示例：施工补充协议范本协议编号：XXXXX甲方（委托方）：___________（委托方名称）为了明确双方在施工过程中的责任和义务，保障工程的顺利进行，特就本工程进行如下补充协议：一、施工内容补充1. 甲方要求乙方在原有合同约定的基础上增加/修改以下施工内容：___________（具体施工内容）2. 乙方同意在双方商定的时间内完成上述施工内容，并保证施工质量符合相关标准和规定。
施工补充协议范本5篇
施工补充协议范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方已经签署了一份关于_________________________项目的施工合同，现根据工程实际情况及双方共同协商，就原合同未尽事宜达成以下补充协议：一、背景及原则本补充协议旨在明确双方在施工过程中涉及的具体事项及权利与义务。
本着平等互利、诚实守信的原则，确保工程顺利进行。
二、工程概况详细描述工程的名称、地点、内容、规模及实施时间等，与主合同条款相一致。
三、调整事项及内容1. 工期调整：根据实际施工情况，对原合同约定的工期进行相应调整。
具体调整细节如下：（此处详细列出工期调整的具体内容，包括延期或提前的时间、原因等）2. 工程造价调整：根据材料价格波动、设计变更等因素，对原合同约定的工程造价进行适当调整。
具体调整方法：_________________________。
3. 施工质量及验收标准：补充有关施工质量、验收标准及具体验收方法的约定。
确保工程达到设计要求和国家标准。
四、合同条款的补充与修改对原合同中未尽事宜进行补充，并对部分条款进行修改，具体条款如下：1. 付款方式：根据工程实际进度和双方协商，调整付款方式及比例。
包括预付款、进度款、结算款等的支付时间、比例及支付方式等。
2. 违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任及处理方式。
包括工期延误、质量不达标等情况下的责任承担方式。
3. 争议解决：约定在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
4. 其他条款：根据实际情况，补充有关安全施工、保密协议、保修责任等方面的约定。
五、合同履行与监督1. 双方应严格遵守本补充协议及原合同的各项约定，确保施工顺利进行。
2. 双方应建立健全的沟通机制，确保信息的及时传递与反馈。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和安全。
工程施工补充协议书精选7篇
工程施工补充协议书精选7篇工程合同补充协议书篇一甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXXX 年XX 月XX日签订合同编号为L2011428-8 的《XXXXXX 合同》(以下简称原合同)中的定义相同。
鉴于：因甲方资金等方面原因。
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：乙方责任：乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。
甲方责任：原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。
具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX 日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充合同篇二甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：20xx年3月30日至20xx 年3月29日止。
双方如继续合作，可另行协商续签合同。
另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。
建设工程施工补充协议模板6篇
建设工程施工补充协议模板6篇篇1建设工程施工补充协议模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承担某项目的施工工作，根据实际情况需要对原合同进行修改并进行补充约定，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：一、施工内容的变更乙方应根据甲方要求的变更进行相应的修改和施工。
具体变更内容包括：（列出具体的变更内容）二、变更后的工程款结算方式1. 经双方协商一致，根据变更后的施工内容和工程量，重新调整工程款结算方式。
2. 原合同约定的工程款结算方式为：（说明原合同中的工程款结算方式）3. 根据变更后的合同内容，工程款结算方式调整为：（说明变更后的工程款结算方式）4. 工程款结算金额将根据实际施工情况进行调整，双方应遵守约定进行结算。
三、工期延长1. 由于施工内容发生变更，可能会导致工期延长。
双方应重新协商确定变更后的工程完工时间。
2. 工期延长的原因是：（说明导致工期延长的具体原因）3. 变更后的工程完工时间为：（说明变更后的工程完工时间）四、其他约定1. 变更后的工程费用由甲方支付，支付方式为：（说明支付方式）2. 本补充协议经双方签字生效，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
4. 本补充协议自双方签字之日起生效，至工程竣工之日止有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于建设工程施工补充协议的模板内容，双方在签订合同前应仔细审阅并确定各项内容，确保双方的权益得到保障。
希望以上内容对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
篇2建设工程施工补充协议模板一、前言鉴于甲方和乙方就建设工程的施工过程中出现的一些情况需要进行补充协议的协商，特制定本施工补充协议模板，以明确双方在施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。
二、协议内容1. 工程名称：_______________（以下简称工程）2. 甲方：_______________（以下简称甲方）3. 乙方：_______________（以下简称乙方）4. 工程地址：_______________5. 本协议根据原合同：_______________签订，用于约定工程施工过程中的一些具体事项。
施工合同补充协议书7篇
施工合同补充协议书7篇篇1本协议旨在补充并修改甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署的《施工合同》。
原合同对施工内容、工程期限、款项支付等方面做了明确约定，现根据实际需求和双方的共识，达成以下补充协议内容：一、背景与原则随着工程的深入进行，双方有必要对一些细节内容进行进一步澄清和明确，以确保工程顺利进行，保障双方的权益。
本补充协议遵循平等互利、诚实守信的原则，确保工程质量和进度。
二、工程变更与调整经双方协商一致，对原合同中的部分工程内容进行变更和调整。
具体变更内容、工程量及造价按照附件中的《工程变更表》执行。
调整部分需明确约定开工日期和验收标准。
三、工程进度与验收1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方需按照新的进度计划进行施工。
2. 双方应共同制定具体的验收标准和程序。
验收过程中如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改并承担相应费用。
四、款项支付与结算1. 甲方应按照补充协议约定的进度支付工程款。
如因甲方原因导致延期付款，应支付相应的违约金。
2. 工程结算方式按照原合同规定执行，同时补充本协议中的变更内容。
结算时，双方应提供完整的结算资料，确保结算准确无误。
五、质量保证与售后维修1. 乙方应确保施工质量，符合国家和地方的相关标准。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费维修。
保修期过后，双方可协商签订维修协议。
六、风险分担与违约责任1. 双方应共同承担施工过程中遇到的风险。
如因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。
2. 若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同补充协议范本
The latest model supplementary agreement of engineering con struction contract
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
工程施工合同补充协议范本
前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑
安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据施工合
同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后
内容可按需编辑修改及打印。
发包方（以下称甲方）：
法定代表人：
身份证号码：
承包方（以下称乙方）：
法定代表人：
身份证号码：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结
合________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《________》（合同编号
________，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程承包方式：
5、工程范围
二、工程期限
计划开工日期：____年____月____日。
（以甲方下发的书面通知的时间为准）；
计划竣工日期：____年____月____日。
工期总日历天数：____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、合同价款及支付方式
1、暂估合同价款为____________万元（人民币大写：
____________。
暂估合同价款=综合单价×暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）
2、付款方式：按原合同相关条款执行。
四、补充协议的最终结算
补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。
五、质量标准及验收
严格按照原施工合同执行。
因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。
乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。
甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
六、争议解决
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同自_________________________生效。
八、合同份数
本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
-------- Designed By JinTai College ---------。