房屋建筑及市政劳务合同
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法【20090901起施行】
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法第一章总则第一条为了加强本市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包活动的监督管理，规范劳务分包行为，维护建筑市场秩序以及劳务分包合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号)等有关法律法规的规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（以下简称劳务分包合同)的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督管理，适用本办法。
本办法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人，由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而签订的协议。
劳务作业发包人(以下简称发包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业；劳务作业承包人（以下简称承包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳务分包企业.第三条市工商行政管理部门是本市劳务分包合同的综合管理部门。
市建设行政主管部门（以下简称市住房城乡建设委）负责本市劳务分包合同的统一监督管理。
区县建设行政主管部门（以下简称区县建委）按照属地管理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督管理。
第四条相关行业协会应当发挥行业组织的自律职能，制定企业信用标准，归集企业信用信息，促进信用产品的使用。
第二章劳务分包合同的订立第五条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。
发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。
承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。
建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。
第六条劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当在中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当在承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。
(完整版)北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本(BF—2009—0208)
（BF―2009―0208）合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点：建筑面积：4、合同价款总额元（人民币），大写元。
5、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款9、发包人权利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
市政工程施工合同
市政工程施工合同市政工程施工合同篇1甲方：_____________________乙方：_____________________甲方在建房屋___栋，建筑层数___层，___层约_____平方米，___层约_____平方米，由乙方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格每平方米人民币大写：_______________元，建筑面积按每层楼外墙计算。
施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付___%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到___%，完成第___层以及屋顶付到___%付款___元，工程全部完工，交验完毕付到___%，预留___%为质量保证金，完工___年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。
如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
住建部劳务合同模板
住建部劳务合同模板甲方：（单位名称）法定代表人：（姓名）注册地址：（地址）联系电话：（电话）统一社会信用代码：（代码）乙方：（姓名）身份证号码：（号码）联系电话：（电话）住址：（地址）鉴于甲方需要从事某项工程建设项目的施工作业，为了完成相关工作，甲、乙双方达成如下协议，经双方友好协商，遵循诚实守信、公平公正的原则，特签订本劳务合同。
第一条劳务内容1.1 乙方接受甲方委托，从事关于（工程建设项目名称）施工作业的劳务工作。
1.2 乙方应按照甲方的安排和要求，认真履行自己的工作职责，确保施工质量和进度。
第二条服务期限2.1 本劳务合同自双方签署之日起生效，至（日期）止。
2.2 如乙方需提前解除合同或继续提供服务的，应提前书面通知甲方，经双方协商一致，可另行确定服务期限。
第三条劳务报酬3.1 根据乙方提供的工作内容和工作时间，甲方将按照约定支付劳务报酬。
3.2 乙方应按时按量提供劳务服务，如临时加班或调配工作时，工资应按照相关规定支付。
3.3 甲方应及时结算乙方劳务报酬，乙方应签收相关证明文件。
第四条保密义务4.1 双方应保守双方的商业机密和工程施工信息，不得向第三方泄露。
4.2 双方在解除合同后仍需对相关商业机密和工程施工信息保密。
第五条违约责任5.1 任一方违反本合同的规定，应向对方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
5.2 如双方因不可抗力等原因无法继续履行合同，应及时书面通知对方，并共同商讨解决方案。
第六条其他约定6.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）法定代表人：（签名）日期：乙方：（签名）日期：以上为《劳务合同》的全部内容，请各方遵守本合同的约定，认真履行工作职责，确保工程建设项目的顺利进行。
祝双方合作愉快！。
建筑业劳动合同样本
建筑业劳动合同样本甲方：（雇主）乙方：（员工）鉴于甲乙双方就建筑项目合作事宜达成一致，本着平等、自愿、公平的原则，就员工的权益以及工作目标等达成如下劳动合同。
第一条合同目的本合同旨在确保建筑项目的顺利进行，保障员工的权益，明确员工的工作职责和待遇。
第二条劳动关系甲乙双方建立劳动关系，乙方将全面按照甲方的要求和指导进行工作，甲方则为乙方提供稳定的工作岗位和相应的报酬。
第三条工作职责乙方应按照甲方的工作安排和要求，全面负责所负责建筑项目的施工、安装、维护、保养、检测等工作任务。
乙方应确保完成所负责工作的质量和效率，遵守相关的法律法规和工作规范。
第四条工作时间和休假乙方每周工作时间为40小时，工作日为5天。
若乙方超出工作时间，甲方将按照国家规定支付加班费。
乙方享有法定的年休假、病假、婚假、丧假等假期，具体假期的管理按照国家相关法律规定执行。
第五条试用期乙方试用期为3个月。
试用期间，甲方有权根据乙方的工作表现和适应能力，决定是否正式雇佣乙方，并与乙方签订正式的劳动合同。
第六条工资和福利待遇乙方的工资和福利待遇由甲方支付，具体标准如下：1.基本工资：乙方的基本工资为XXXX元/月，根据工作表现和业绩情况，甲方有权适当调整乙方的基本工资。
2.绩效奖金：根据乙方的工作表现和完成的任务，甲方有权给予乙方绩效奖金。
3.附加福利：乙方享受国家规定的社会保险和住房公积金等福利待遇。
第七条违约和解除合同1.一方违约:如甲乙双方其中一方在执行合同期间发生重大违约行为，如严重失职、盗窃、泄露商业机密等，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。
同时，违约方应承担因其违约行为所产生的全部损失。
2.双方解除:如甲乙双方商定解除合同，应提前一个月通知对方，并对解除合同的事宜进行商议和协商。
第八条法律适用和争议解决第九条合同变更和补充如有必要对合同内容进行变更和补充，应通过双方协商一致，并签订书面的补充合同文件。
第十条合同的生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效期限为____年。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本
附件4劳务分包合同示范文本合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同工程名称北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇〇九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
12、分包合同内容：2.12.234，5、分包工作期限67、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
第二部分通用条款（略）第三部分专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1师（项目经理）委托权限：商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
22.2，7日书面通知发包人。
22.3，上岗证号。
22.4，职务：23、图纸：24、材料：24.1计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。
发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。
24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。
因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的5%。
24.325、质量标准：26、安全文明施工标准：重伤事故为零；轻伤频率小于‰；无重大机械伤亡事故；无食物中毒事故；无火警27、送达：本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款；（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；（4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。
2023年市政工程劳务分包协议样本(四篇)
市政工程劳务分包协议样本桩基工程施工劳务分包合同编号：_____Z__________20__________01工程承包人（以下简称甲方）：_____劳务分包人（以下简称乙方）：_____依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作内容1.工程名称：_____桥梁基础桩基工程2.工作地点：_____3.分包内容：_____冲击钻孔桩，旋挖钻孔桩，人工挖孔桩4.分包范围：_____甲方合同内的所有桩基二、分包工作期限1.开始工作日期：____年3____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历天数为110天。
以上开工日期为暂定时间，以甲方书面通知乙方开工日期为准，按日历总天数顺延。
2.乙方应完全按甲方的工期进度要求精心组织施工，若达不到上述工期进度要求，甲方将调集其它施工队伍参与施工，并按照业主对甲方拖期损失赔偿金的处罚办法，从乙方结算款中扣罚拖期损失赔偿金。
3.工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。
如因甲方原因造成误工，工期顺延且应按拖期损失赔偿金给予乙方赔偿，金额按甲、乙双方协商解决。
三、质量标准1.工程质量必须达到甲方与业主签订的合同中约定的质量标准。
2.达到该质量标准，则按合同规定付款，达不到该质量标准的，必须返工重做直至达到该质量标准，其间发生的返工费用、检测费用以及造成的相关损失均由乙方承担。
四、合同价款1.按每立方米做为计价标准，不含吊车、水费、电费、税金、泥浆转运。
2.挖孔桩桩基每立方米250_____元（二百五十元）冲击钻孔桩桩基每立方米250_____元（二百五十元）旋挖钻孔桩桩基每立方米4_____元（四百壹十元）进行计算，不分桩基直径大小，钻孔、旋挖以设计桩径进行计算，挖孔桩按直径+30cm进行计算。
北京市建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同
北京市建筑和市政基础设施工程劳务分包合同一、合同背景北京市建筑和市政基础设施工程在近年来呈现蓬勃发展的态势，市场需求持续增长。
为了更好地管理项目工程，保障工程质量和进度，劳务分包合同成为一种常见的合作模式。
本合同旨在明确工程承包方和劳务分包方双方的权利和义务，确保双方合作顺利进行。
二、合同内容1. 合同当事方本合同由工程承包方（以下简称“甲方”）和劳务分包方（以下简称“乙方”）共同订立，甲方详细信息如下： - 公司名称： - 注册地址： - 法定代表人： - 联系方式：乙方详细信息如下： - 公司名称： - 注册地址： - 法定代表人： - 联系方式：2. 合同工程范围本合同约定的劳务分包工程范围包括但不限于： - 工程名称： - 工程地点： - 工程内容：3. 合同约定1.乙方承诺提供符合法律标准和甲方要求的劳务内容，确保工程质量；2.甲方应按约定支付劳务分包费用；3.双方在合同履行过程中如有争议应友好协商解决，协商无果可向有关部门寻求帮助。
4. 合同条款1.合同期限：本合同自生效之日起至工程竣工验收完成或其他约定终止条件满足为止；2.付款方式：甲方应按照约定时间和金额支付工程款项给乙方；3.保密条款：双方在合作过程中应保守对方的商业机密，不得泄露给第三方。
三、合同解释1.本合同如有未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充；2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3.本合同履行过程中如发生争议，以北京市人民法院为管辖法院。
四、合同生效本合同自双方盖章生效，至最后一项工程项目验收完成或其他约定终止条件满足为止。
合同甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：_________________日期：_____________合同乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：_________________日期：_____________以上为《北京市建筑和市政基础设施工程劳务分包合同》内容，合同自双方签署并盖章后生效。
市政施工劳务合同（5篇）
市政施工劳务合同甲方：（委托方名称）乙方：（承揽方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行市政施工工作，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行市政施工工作，乙方承诺按合同约定的方式和期限，提供施工劳务，完成市政施工工作。
第二条项目范围1. 市政施工项目名称：（具体施工项目名称）2. 市政施工项目地点：（具体施工项目地点）3. 市政施工工作内容：（详细描述工作内容）第三条工期和工作量1. 工作开始时间：（具体工作开始日期）2. 工作结束时间：（具体工作结束日期）3. 预计工作量：（具体预计工作量）第四条甲方责任甲方应按合同约定时间和方式支付劳务费用，提供合理的施工条件，并按规定提供甲方认为有必要的文件和资料。
第五条乙方责任1. 乙方应按合同约定的工期和工作量完成市政施工工作。
2. 乙方应按照国家法律法规和相关团体标准、规定进行市政施工工作，确保施工质量和安全。
3. 乙方应按合同约定的价格和支付方式，向甲方提供劳务并出具发票。
第六条劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为：（具体金额，大写）2. 甲方按工作进度支付劳务费用。
具体支付方式如下：（详细描述支付方式）3. 乙方在收到甲方支付的劳务费用后应在3个工作日内开具相应的发票并提供给甲方。
第七条合同变更1. 双方可以根据实际情况对合同内容进行变更，但变更前必须经双方协商一致，并以书面形式作为变更合同的补充。
2. 双方同意对合同内容进行变更后，按照变更后的约定执行。
第八条违约责任1. 若一方违反合同约定，给对方造成损失或影响，应承担相应的法律责任。
2. 除非双方协商一致，一方不能单方面解除合同。
第九条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条合同效力本合同经双方签字盖章后生效，承揽方应承担相应的法律责任。
第十一条合同解除1. 本合同履行期限届满或者双方协商一致解除合同，合同终止。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同随着城市化进程的不断推进，北京市的房屋建筑和市政基础设施工程也在快速发展。
为了更好地管理和实施这些工程项目，劳务分包合同成为了一种常见的合作模式。
本文将探讨北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同的相关问题。
一、劳务分包合同的定义和特点劳务分包合同是指总包单位将工程项目中的一部分工作任务委托给分包单位进行实施的合同。
在北京市的房屋建筑和市政基础设施工程中，劳务分包合同常常涉及到人力资源的调配和管理，以及特定工种的技术要求。
劳务分包合同的特点主要包括以下几个方面：1. 分工明确：劳务分包合同明确了总包单位和分包单位之间的工作分工，明确了各自的责任和义务。
2. 专业性强：由于工程项目的特殊性，劳务分包合同常常涉及到特定工种的技术要求，需要分包单位具备相应的专业技能和经验。
3. 便于管理：劳务分包合同将工程项目划分为不同的工作任务，使得总包单位可以更好地管理和监督工程进展。
二、劳务分包合同的主要内容北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同主要包括以下内容：1. 合同双方的基本信息：包括总包单位和分包单位的名称、地址、法定代表人等基本信息。
2. 工程项目的详细描述：包括工程项目的具体位置、规模、施工周期等信息，以及总包单位和分包单位各自的工作范围和任务。
3. 劳务分包的条件和要求：包括分包单位需要具备的相关资质和技术要求，以及劳务分包的工作方式和具体流程。
4. 价格和支付方式：包括总包单位向分包单位支付的劳务费用和支付方式，以及双方对于价格的调整和支付时间的约定。
5. 合同履行和违约责任：包括双方在合同履行过程中应遵守的义务和责任，以及违约责任的约定。
6. 合同变更和解除：包括双方对于合同变更和解除的条件和程序的约定。
7. 纠纷解决方式：包括双方对于合同纠纷解决方式的约定，如协商解决、仲裁或诉讼等。
三、劳务分包合同的管理和风险控制劳务分包合同的管理和风险控制对于工程项目的顺利进行至关重要。
市政工程劳务分包合同(范本)
市政道路、施工道路工程劳务分包合同甲方: （以下简称甲方）乙方: （以下简称乙方）本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解,接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对＊＊＊市＊*＊区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书,并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排.有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同,并作为甲乙双方的合约文件。
一、工程项目和承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程市政道路，施工道路，场地硬化的施工图纸及变更增减工作内容的所有的道路工程施工,以及设计变更和甲方要求增加的工作内容。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合;2、包所需的工具、机械、材料(包括但不限于：振动棒、平板震动器、磨光机、刮尺、铁板、扳手、铁锤、斗车、铁锹、扫帚、槽钢、下雨覆盖用薄膜、湿模及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等)；混凝土输送设备除外。
3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置,乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。
4、甲方需乙方完成合同外内容时,必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工（现场工长指令无效)，否则甲方不予承认乙方所完成工程量，另合同内单价不任任何原因,均不予调增，,单价为包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险），合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才承认乙方合同外单价，否则甲方一律不予承认。
建筑施工劳务合同范本14篇
建筑施工劳务合同范本14篇建筑施工劳务合同范本1甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳务合同期限第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作内容第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员_____名担任__________工作。
第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。
三、劳务保护和劳务条件第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。
第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。
四、劳务报酬第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。
第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续：1、甲乙双方协商一致的；2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。
五、当事人约定的其他内容第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）______元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。
第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳务纪律和规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的.。
第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。
六、违约责任第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。
赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
七、劳务争议处理及其它第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行
办法
第一条总则
为规范北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同的管理，维护市场秩序，确保工程质量和安全，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条分包合同签订
1.承包商在承接工程时，应明确工程的分包项目，以及与劳务分包商签
订的合同内容。
2.分包合同应当明确工程范围、分包价格、工期、质量要求等内容。
第三条分包商管理
1.分包商在承接分包项目时，应符合相应的资质要求，合法纳税，具备
安全生产许可证。
2.分包商应提供具备相应专业技能的劳务人员，并按照约定完成工程任
务。
第四条分包合同履行
1.分包合同的履行应符合相关法律法规，确保工程质量和安全。
2.分包合同中的责任和义务应当明确，对违约行为进行相应处理。
第五条工程监督
1.工程监督部门应加强对劳务分包合同工程的监督，确保工程质量和安
全。
2.对于发现的工程问题或安全隐患，应及时通知相关责任方进行整改。
第六条处罚与奖励
1.对于不履行分包合同义务或违约的分包商，相关部门应根据具体情况
给予相应处罚。
2.对于履行合同，工程质量和安全达到一定标准的分包商，可给予相应
奖励。
第七条其他
本办法自颁布之日起执行，对于已签订的劳务分包合同，应在合同规定期限内完成相关整改，逐步执行本办法规定。
结语
本办法旨在加强对北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同的管理，促进工程质量和安全，维护市场秩序。
各相关部门和企业应按照本办法的要求认真执行，共同维护建筑工程市场的规范和良好秩序。
建筑劳务承包合同范文(汇总5篇)
建筑劳务承包合同范文（汇总5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务承包合同范文（汇总5篇）建筑劳务承包合同范文第1篇工程发包人： (以下简称甲方)工程承包人：(以下简称乙方)甲方将马鞍山秀山新区雨山片区一期二组团安置房，15#楼水电安装工程承包给乙方，经双方协商达成以下协议：1、自20_年3月2日进场施工，工程总造价：人·民币：壹拾伍万元整。
房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同
房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“分包商”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“工程”）的劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________二、劳务分包范围2.1 乙方承担本工程的劳务分包工作，具体包括但不限于：____________2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成劳务分包工作，并保证劳务分包质量符合国家标准和甲方要求。
三、劳务分包价格及支付3.1 乙方向甲方提出的劳务分包价格为：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 甲方支付乙方劳务分包费用的进度如下：（1）乙方完成工程量的30%后，甲方支付劳务分包费用的30%；（2）乙方完成工程量的60%后，甲方支付劳务分包费用的60%；（3）乙方完成全部工程量并经验收合格后，甲方支付劳务分包费用的剩余部分。
3.3 甲方支付乙方劳务分包费用时，应按照国家相关法律法规的规定，扣除应缴纳的税费。
四、工期及质量保证4.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划和施工组织设计，合理安排施工人员，确保工程按时完成。
4.2 乙方应保证劳务分包质量，如因乙方原因导致工程质量不符合国家标准和甲方要求，乙方应承担相应的修复费用和赔偿责任。
4.3 乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调和指挥，确保工程顺利进行。
五、安全文明施工5.1 乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工过程中的人员安全和环境保护。
市政工程劳务分包单价合同
市政工程劳务分包单价合同甲方（全称）：乙方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本市政工程劳务分包项目协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX市政工程1.2 工程地点：XXXX1.3 承包范围：本工程的劳务分包项目，具体包括但不限于：模板制作与安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌体施工、防水施工、装饰装修等。
1.4 工程工期：按照甲方项目总进度计划执行，具体工期以甲方书面通知为准。
二、劳务分包单价2.1 乙方向甲方提供的劳务分包单价如下：（1）模板制作与安装：XX元/平方米（2）钢筋绑扎：XX元/平方米（3）混凝土浇筑：XX元/立方米（4）砌体施工：XX元/立方米（5）防水施工：XX元/平方米（6）装饰装修：XX元/平方米（7）其他工程：根据具体工程内容，双方协商确定单价。
2.2 乙方向甲方提供的劳务分包单价为含税价格，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。
2.3 乙方向甲方提供的劳务分包单价为固定价格，除非甲方要求变更设计或合同内容，否则乙方不得以任何理由提出调整单价。
三、支付方式3.1 甲方根据乙方实际完成工程量，按照本合同约定的单价进行支付。
3.2 甲方每月末对乙方当月完成的工程量进行验收，验收合格后，甲方应在验收合格之日起5个工作日内支付乙方当月劳务费用。
3.3 甲方支付给乙方的劳务费用，乙方应提供等额的发票。
四、质量与安全4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 乙方应严格按照甲方提供的施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。
4.3 乙方应对其施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定完成工程量，甲方有权按照本合同约定的单价扣除乙方应支付的劳务费用。
5.2 甲方未按照约定时间支付乙方劳务费用，乙方有权依法追讨欠款，并有权要求甲方支付违约金。
建筑工人劳务合同范文（6篇）
建筑工人劳务合同范文合同编号：甲方（用人单位）全称：法定代表人：单位地址：委托代理人：本市（县、区）办公地址：乙方（劳动者）姓名：居民身份证号码：户籍所在地：本市（县、区）住址：根据《中华人民共和国劳动法》、《xx省劳动合同办法》等有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。
一、合同期限第一条本合同期限为（从下列a、b中选择）：a.有固定期限的劳动合同。
合同期自____年____月____日起，至____年____月____日止;b.以完成一定的工作为期限的劳动合同。
双方的具体约定为：第二条试用期约定为（从下列a、b中选择）：a.无试用期;b.试用期自____年____月____日起，至____年____月____日止。
二、劳动岗位和工作内容第三条甲方安排乙方从事工种（岗位）。
根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。
乙方应完成甲方合理分配的生产任务。
三、劳动报酬第四条甲方根据国家有关规定和乙方工作岗位，确定乙方工资标准为（从下列a、b、c中选择;无论采用何种标准，每月工资总额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准）：a.按月工资标准计算劳动报酬，每月工资为￥元（人民币大写：）;b.按工日工资标准（1工日=8工时）、根据乙方实际工作时间计算劳动报酬，每工日工资为￥元（人民币大写：）;c.根据乙方完成工作量计算劳动报酬，具体标准为：第五条甲方应按本合同附件样式制作记工考勤卡，交乙方保管，作为计算工资的原始凭证。
甲方应指定专人作为记工员，对乙方每天工作内容、工作时间（工作量）等在记工考勤卡上予以记录;甲方项目部应在每月月中和月末对记工考勤卡上的记录进行审核、确认。
第六条对于乙方非因本人原因而全天不能工作的，甲方按每天￥元（人民币大写：）的标准计算误工费，列入当月工资支付给乙方。
第七条工资按月支付，具体支付、结算方式为（从下列a、b中选择;无论采用何种支付、结算方式，每月支付额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准）：a、每月日前结算付清上月工资;b.每月日前支付￥元（人民币大写：），余款按如下约定结算支付：第八条工资发放方式为（从下列a、b中选择）：a.银行代发：甲方为乙方在银行开立工资结算账户，工资发放均通过此账户进行;b.现金发放：甲方直接向乙方发放现金，乙方本人凭身份证原件领取并签名确认。
市政工程劳务分包协议模板(三篇)
市政工程劳务分包协议模板发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）经甲、乙双方友好协议，达成如下协议一、承包内容：1.分包形式：包清工2.分包项目：单价（1）木工：综合单价为24元/㎡（按接触面积结算）。
以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。
3.分包内容：（1）木工工作内容：整个建筑物木工的所有工作内容;①模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。
模板钢筋的清理、归堆、模板的清理上油。
弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。
钢板止水带的制作、安装。
4.工机具：包括修理乙方所用工具及机械（除井架外）均由乙方自理，包括维修、保养、管理。
5.工期：按甲方要求，最终保证总进度计划。
二、工程质量：本工程泥工项目质量必须达到一次性验收合格。
甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按图纸或技术变更联系单精心操作，施工中乙方需服从甲方现场指挥。
因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。
在当月工程结算时扣除。
三、付款方法：1.工程款按先做后付原则。
2.甲方按当月实际完成的工作量的量的，剩余等工程完工三个月内一次性付清。
四、奖罚措施：1.本工程实行质量保证金制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，质量保证金1万元被罚没。
甲方有权清退乙方。
2、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求，安全生产、文明施工，甲方有权清退乙方。
3、.乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。
五、安全、文明生产：1.乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施，执行公司及当地安全生产管理部门的有关规定，切实作到安全生产。
施工期间发生的各类事故由责任方负责。
2.乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度，服从项目部创文明标化工地的安排。
杜绝野蛮施工，违章作业，做好施工现场的落手清工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
a (BF—2009—0208)合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同年月第一部分协议书劳务作业发包人： ___________________________________________ （以下简称发包人）劳务作业承包人：___________________________ （以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称： ________________________________________________2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：__________________________________________2.2本合同劳务作业内容：_____________________________________3、工程地点：________________________________________建筑面积：________________________4、合同价款总额 __________ 元（人民币）,大写 ________________________________________________ 元。
5、分包工作期限开工日期： ____________ 年______ 月______ 日竣工日期： ____________ 年______ 月______ 日总日历天数为：_____________ 天6、劳务作业人数：____________________ 人7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；(5) 通用条款；(6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 图纸及工程量清单；(8) 合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；&合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间： _____________ 年 ___________ 月 ________ 日合同订立地点： _______________________________________________ 第二部分 通用条款发包人： (合同专用章) 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 承包人： (合同专用章) 住 址：法定代表人：委托代理人：联系电话：9、发包人权利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60 日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14其它发包人应当承担的义务。
10、承包人权利和义务：10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60 日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8 小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7 日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：（1）第十一条（3）、（4）、（5）项；（2）发包人同意的其他情况。
13、不可抗力：13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。
发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48 小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7 天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14 天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7 日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7 日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理：15.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更：16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7 天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2 增减合同中约定的工程量；16.1.3 改变有关的施工时间和顺序；16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。
承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。
发包人将合同价款支付给承包人在22.4 款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。
18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。
由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议：发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；②调解要求停止合同工作，且为双方接受；③仲裁机构要求停止合同工作；④法院要求停止合同工作。
20、合同解除：20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。