二级建造师建设工程法规模拟冲刺
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟考试试卷包括详细解答
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟考试试卷包括详细解答单选题（共20题）1. 以下属于行政处分的是（）。
A.警告B.罚款C.没收违法所得D.责令停业停产【答案】 A2. 王某是甲施工单位的材料采购员，一直负责本单位与乙公司的钢材采购业务。
后来由于经济问题王某被单位开除，但乙公司并不知情。
王某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与乙公司签订了一份钢材采购合同。
根据《合同法》，则该合同为( ）合同。
A.无效B.有效C.可撤销D.可变更【答案】 B3. 以下关于法律法规效力的说法中，正确的是（）。
A.新的法律与旧的法律不一致时，一定采用新的法律B.部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致时，由全国人大常委会裁决C.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，由国务院裁决D.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，很有可能国务院的意见不是最终的裁决【答案】 D4. 某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。
后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。
双方为结算价格产生争议。
下列说法正确的是（）。
A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】 B5. 根据我国法的形式，下列规范性文件属于行政法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《招标公告发布暂行办法》D.《安徽省建设工程造价管理办法》【答案】 B6. 某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。
A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿C.将双方所取得的财产收归国家所有D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有【答案】 B7. 取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年后申请注册时必须()。
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟卷和答案
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟卷和答案单选题（共20题）1. 一般抹灰工程中，湿度较大的房间和车间可选用( )。
A.水泥砂浆B.混合砂浆C.水泥砂浆或水泥混合砂浆D.麻刀石灰砂浆【答案】 C2. 某建筑物室外地坪标高－0.6m，屋面板顶标高14.5m，女儿墙顶面标高15.5m，其建筑物檐高为（）m。
A.14.5B.15.1C.15.5D.16.1【答案】 D3. 设备购置费是指为工程建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用。
确定固E资产的标准是( )。
A.使用年限在半年以上，单位价值在1000元、1500元或2000元以上B.使用年限在一年以上，单位价值在1000元或2000元以上C.使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上D.使用年限一年，单位价值在1500元以上【答案】 C4. 城市总体规划不包括( )。
A.城市的性质、发展目标和发展规模B.城市建设用地布局、功能分区和各建设的总体部署C.建筑密度和高度的控制指标D.城市综合交通体系的河湖、绿地系统【答案】 C5. 地面工程中，水泥混凝土整体面层错误的做法是( )。
A.强度等级不应小于C20B.铺设时不得留施工缝C.养护时间不少于3dD.抹平应在水泥初凝前完成【答案】 C6. 依据《城乡规划法》，编制修建性详细规划应符合（）。
A.城市建设规划B.“十三五”规划C.控制性详细规划D.城市设计规划【答案】 C7. 下列费用中不属于直接费的是( )。
A.材料费B.企业管理费C.人工费D.措施费【答案】 B8. 结构表面外露的模板，其变形值不得超过模板跨度的( )。
A.1/250B.1/400C.1/500D.1/1000【答案】 B9. 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交履约保证金不得超过中标合同金额的（）。
A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 A10. 建筑工程单独委托初步设计按照其占基本服务设计工作量的( )计算工程设计收费。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷A卷含答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷A卷含答案单选题（共50题）1、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。
A.把工程转让给华民建筑公司B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司【答案】 C2、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于（）之债。
A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】 A3、下面关于质权的说法，正确的是()。
A.质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征B.质权人在质权存续期间，可以处分质物C.质物必须是动产D.能够用作质押的动产必须符合国家的规定【答案】 A4、（2019年真题）合同债权人免除对方的债务,可以导致合同（）。
A.解除B.权利义务终止C.被追认D.未成立【答案】 B5、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】 C6、建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。
A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定【答案】 B7、企业隐瞒有关情况或提供虚假资料申请建筑企业资质的，除按规定处罚外，（）年内不得再次申请办理资质证书。
A.1B.2C.3D.5【答案】 A8、关于中标的说法，不正确的有（）。
A.中标人确定后，招标人应当公示中标通知书B.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C.在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书【答案】 A9、某工程计划于2021年5月1日开工，3月1日，发包人办理了建筑工程一切险，保单约定的开工日期是4月10日。
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟卷包含答案
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟卷包含答案单选题（共20题）1. 根据《建设工程勘察设计管理条例》，评标委员会的职责是（）。
A.推荐候选的中标方案B.确定中标人C.对投标人的情况进行综合评定D.确定是否重新招标【答案】 A2. 根据《工程监理企业资质管理规定》，下列关于工程监理企业的资质等级标准的表述，错误的是( )。
A.企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称B.具有4个以上工程类别的专业甲级工程监理资质C.企业具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度D.申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故【答案】 B3. 业主对拟建工程测算的预期价格是( )。
A.投标价格B.标底价格C.合同总价D.工程造价【答案】 B4. 邀请招标的适用条件是（）。
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】 A5. 下列工程造价由总体到局部的组成划分中，正确的是( )。
A.建设项目总造价→单项工程造价→单位工程造价→分部工程费用→分项工程费用B.建设项目总造价→单项工程造价→单位工程造价→分项工程费用→分部工程费用C.建设项目总造价→单位工程造价→单项工程造价→分项工程费用→分部工程费用D.建设项目总造价→单位工程造价→单项工程造价→分部工程费用→分项工程费用【答案】 A6. 设置在配筋砌体水平灰缝中的钢筋，应居中放置在灰缝中的目的一是对钢筋有较好的保护，二是（）。
A.提高砌体的强度B.提高砌体的整体性C.使砂浆与块体较好地黏结D.使砂浆与钢筋较好地黏结【答案】 D7. 商店广告牌离地( )。
A.2mB.3mC.4mD.Sm【答案】 D8. 根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计的直接发包，必须履行的程序是（）。
A.经过有关主管部门批准B.招标人可以自行确定C.在规定的范围内招标人可以自行确定D.经过国家发展计划部门批准【答案】 A9. 《城乡规划法》规定，以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，( )应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。
关于该垫资的说法，正确的是（）。
A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】 B2、某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。
A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】 B3、建筑节能分部工程验收的主持人应当是()A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）4、关于节能技术进步的说法，错误的是（）。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关可以批准建设【答案】 D5、《民法典》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。
A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】 B6、甲公司与乙公司订立一书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章，该合同的成立时间为()A.甲公司与乙公司口头协商一致时B.甲公司签字盖章时C.甲公司签字盖章后交付邮寄时D.乙公司签字盖章时7、施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）区域。
A.作业区①B.作业区②C.办公区④D.在建生活区⑤【答案】 B8、某设备租赁公司将一台己经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。
转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺试卷B卷含答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺试卷B卷含答案单选题（共150题）1、无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过 ( ) 。
A.1 个月B.2个月C.3 个月D.6个月【答案】 D2、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。
A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】 A3、（2021年第2批真题）关于投标人的说法，正确的是( )。
A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效【答案】 D4、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%D.应当对工程项目落实带班制度负责【答案】 C5、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。
A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书;B.质量保修书约定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修;C.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任;D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年;【答案】 C6、某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（）。
A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【答案】 B7、关于禁止无资质或超越资质承揽工程的说法，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包【答案】 A8、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟题库附答案详解
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟题库附答案详解单选题（共20题）1. 采用工程量清单计价，投标人在投标报价中未填报单价的项目，则( )。
A.该项目费用未计入总价B.视为该项目费用已包含在其他单价和合价中C.该项目工程量未确定D.投标报价无效【答案】 B2. 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定可以采用固定价、可调价、成本加酬金的任何一种方式签订合同价。
从承包方而言，为了尽量减少合同风险，应采用( )方式签订合同价。
A.固定总价B.可调总价C.可调单价D.成本加酬金【答案】 D3. 在施工过程中对建筑材料、构件进行一般性鉴定、检查所发生的费用应列入( )。
A.研究试验费B.检验试验费C.现场经费D.间接费【答案】 B4. 《中华人民共和国合同法》规定，设计单位未按照期限提交设计文件，给建设单位造成损失的，除应继续完善设计外，还应( )。
A.只减收设计费B.只免收设计费C.全额收取设计费后视损失情况给予全额赔偿D.减收或免收设计费并赔偿损失【答案】 D5. 依据《注册建筑师条例》，二级注册建筑师不予注册的情形不包括( )。
A.具有完全民事行为能力的B.因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的C.受吊销注册建筑师证书的行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.因在建筑设计或者相关业务中犯有错误受行政处罚或者撤职以上行政处分，自处罚之日止不满2年的【答案】 A6. 净现值(ⅣPV)与基准收益率的关系表现为( )。
A.基准收益率增大，NPV相应增大B.基准收益率减小，NPV相应增大C.基准收益率的大小与NPV无关D.基准收益率减小，NPV相应减小【答案】 B7. 有关地面水泥混凝土和水泥砂浆面层的要求中，下述( )有误。
A.水泥混凝土面层采用的粗骨料，其最大颗粒粒径不应大于面层厚度的3/4B.水泥混凝土面层的强度等级不应小于C20C.水泥砂浆面层的体积比宜为1：2(水泥：砂)D.水泥砂浆面层采用的水泥强度等级不应小于32.5【答案】 A8. 当初步设计达到一定深度且建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可采用( )。
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷A卷含答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷A卷含答案单选题（共30题）1、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.原评标委员会B.招标人C.招标人授权的招标代理机构D.重新组成的评标委员会【答案】 A2、污水经过一级处理以后，附着于悬浮物的有机物可去除（）左右。
A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】 A3、行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（）。
A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程勘察设计管理条例》C.《建设工程安全生产管理条例》D.《建筑业企业资质管理规定》【答案】 D4、（2021年第2批真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是( )。
A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】 A5、下列关于建筑市场信用信息公布时限的说法，正确的是（）。
A.基本信息公布期限为10年B.优良信用信息长期公开C.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年D.不良信用信息的公开期限不能缩短【答案】 C6、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。
A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日【答案】 A7、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。
A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】 D8、关于工程质量检测机构和检测人员的说法，正确的是（）。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】 A9、关于投标保证金说法正确的是（）。
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共30题）1、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】 C2、关于保证责任的说法，正确的是（）。
A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】 C3、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。
A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】 B4、关于工伤保险，下列说法正确的是（）。
A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成【答案】 B5、投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。
A.取消其投标资格B.重新递交投标文件C.及时书面告知招标人D.将其投标作废标处理【答案】 C6、关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是（）。
A.填缝板应用模板固定牢固B.止水带应用铁钉固定牢固C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带D.止水带的固定和安装，必须由项目技术员，质检员验收【答案】 B7、（2020年12月真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证行为2018年9月13日其注册被撤销记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为( )。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共30题）1、预制安装水池壁板缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过（）。
A.500mmB.450mmC.300mmD.250mm【答案】 D2、工程项目质量安全第一责任人是（）。
A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【答案】 D3、关于建筑工程一切险说法正确的是（）。
A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】 C4、住所地为A区的甲公司与住所地为B区的乙公司因合同纠纷诉至法院，A区人民法院判决乙向甲赔偿损失100万元人民币。
甲向A区法院申请执行，A区法院委托B区法院代为执行。
B区法院发现乙暂无财产可供执行。
关于该案件执行程序的说法，正确的是（）。
A.B区法院及时函告A区法院，由A区法院裁定中止执行B.由B区法院裁定中止执行，并及时告知A区法院C.由B区法院裁定终结执行，并及时告知A区法院D.B区法院及时函告A区法院，由A区法院裁定终结执行【答案】 A5、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月 31日，工程施工过程中出现了以下情况： (1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地； (2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天； (3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到 84 小时； (4) 设计变更导致工程量增加的工作量达到 7 天，则该工程的实际竣工日期应为 ( ) 。
A.2014 年 11 月 7 日B.2014 年 11 月 14 日C.2014 年 11 月 21 日D.2014年11月28日【答案】 B6、关于建设工程施工企业法人资格的说法，错误的是（）。
A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理都不具有法人资格C.施工企业法人的成立日期是营业执照签发日期D.施工企业的法定代表人是法人【答案】 D7、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺试卷A卷含答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共60题）1、关于施工合同违约赔偿损失范围的设法，正确的是（）。
A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】 D2、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包【答案】 A3、建设单位应当在竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A.1B.3C.4D.6【答案】 D4、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。
A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更B.合同变更与工程变更范围一致C.合同变更协议自签字之日起生效D.发包人可依据其单方意见变更合同【答案】 A5、法律责任的特征不包括（）。
A.因违反法律上的义务而形成的法律后果B.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照法定程序进行C.法律责任即承担有利的后果D.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】 C6、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。
A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼【答案】 C7、关于移送管辖的说法，正确的是（）。
A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送【答案】 A8、（2019年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共60题）1、建设工程债发生的最主要的依据是( ）。
A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理【答案】 B2、（2021年第2批真题）关于两阶段招标的说法，正确的是( )。
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出【答案】 B3、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款。
期间，建设单位经营状况严重恶化。
供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货。
则供应商的行为属于行使()。
A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】 C4、以下不属于法人分类的是（）。
A.营利法人B.非营利法人C.特别法人D.特殊法人【答案】 D5、关于用能单位的法定义务，说法错误的是（）。
A.用能单位应当按照合理用能的原则，加强能源管理B.用能单位应当建立节能目标责任制C.用能单位应当实行能源消费包费制D.用能单位应当定期开展节能教育培训【答案】 C6、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是( )。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】 C7、劳动者有下列（）行为的，用人单位可以单方解除合同。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.因公负伤，在规定的医疗期的C.女职工在孕期、产期、哺乳期的D.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的【答案】 A8、财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺试卷A卷含答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共45题）1、买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（）。
A.现实交付B.简易交付C.占有改定D.指示交付【答案】 C2、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】 B3、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位安全责任的说法中错误的是（）。
A.建设单位应当向施工企业提供地下管线资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.建设单位应当进行安全施工技术交底C.建设单位应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D.建设单位应当对拆除工程进行备案【答案】 B4、（2016年真题）关于工伤保险，下列说法正确的是( )。
A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成【答案】 B5、（2018年真题）担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。
A.施工企业同意更换项目负责人B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷C.因不可抗力暂停施工D.建设单位同意更换项目负责人【答案】 D6、以下关于无资质承包主体承揽工程的说法中正确的是（）。
A.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院不予受理B.发包人对实际施工人的工程价款承担连带责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案第三人D.无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同【答案】 D7、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。
2024年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟卷附答案
2024年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟卷附答案单选题（共20题）1. 防水混凝土中掺入一定数量的磨细粉煤灰，下列作用中( )是不正确的。
防水混凝土中掺入一定数量的磨细粉煤灰，下列作用中( )是不正确的。
A.改善砂子级配B.提高混凝土强度C.提高混凝土密实度D.提高混凝土抗渗性能【答案】 B2. 发包人应按《建设工程合同》第5条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额( )的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人应按《建设工程合同》第5条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额( )的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
A.1‰B.2‰C.4‰D.5‰【答案】 B3. 三级旅馆建筑( )，应设乘客电梯。
三级旅馆建筑( )，应设乘客电梯。
A.3层及3层以上B.4层及4层以上C.6层及6层以上D.7层及7层以上【答案】 B4. 砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，如施工期间气温超过30℃，一次铺浆长度不得超过( )。
砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，如施工期间气温超过30℃，一次铺浆长度不得超过( )。
A.500mmB.750mmC.1000mmD.2000mm【答案】 A5. 蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度宜为( )。
蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度宜为( )。
A.8mmB.12mmC.15mmD.20mm【答案】 C6. 关于梁模板拆除的一般顺序是( )。
①先支的先拆，后支的后拆②先支的后拆，后支的先拆③先拆除承重部分后拆除非承重部分④先拆除非承重部分后拆除承重部分关于梁模板拆除的一般顺序是( )。
①先支的先拆，后支的后拆②先支的后拆，后支的先拆③先拆除承重部分后拆除非承重部分④先拆除非承重部分后拆除承重部分A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】 D7. 下列哪项不是商品房预售的必要条件？（）下列哪项不是商品房预售的必要条件？（）A.取得土地使用权证书B.取得建设工程规划许可证C.投入开发建设的资金已达该工程建设总投资的20%以上，并确定施工进度和竣工交付日期D.取得商品房预售许可证明【答案】 C8. 铝合金门窗装入洞口时，外框与洞口应( )。
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟试卷A卷含答案
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟试卷A卷含答案单选题（共60题）1、现浇混凝土结构拆模后预埋洞的中心线位置允许有( )mm的偏差。
A.5B.10C.15D.20【答案】 C2、根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当一方违约时，对方( )。
A.只能适用违约金条款B.可以选择适用违约金或者定金条款C.只能适用定金条款D.可同时适用违约金和定金条款【答案】 B3、项目建议书批准后，应当开展以下哪个阶段的工作？（）A.进行总体规划设计B.现场踏勘C.编制可行性研究报告D.选择场址【答案】 C4、汽车进站口、出站口距公园、学校、幼托建筑及人员密集场所的主要出入口距离不应小于( )m。
A.10B.15C.20D.25【答案】 C5、下列用房中，属于文化馆静态功能的房间是（）。
A.多媒体视听教室B.计算机与网络教室C.美术书法教室D.音乐创作室【答案】 C6、一般较为经济的住宅，其单元数(个)和房屋长度(m)应为下列中的( )。
A.3～4，60～80B.5～6，60～80C.3～4，80～100D.5～6，80～100灞蘸赣一般住宅3～4个单元，房屋长度为60～80m较为经济。
【答案】 A7、关于石砌体的灰缝厚度，毛料石和粗料石砌体不宜大于( )。
A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】 D8、地下室外墙的防潮层及其保护墙，应( )建筑面积。
A.计算B.不计算C.按其外围水平投影面积计算D.按其外围水平投影面积一半计算【答案】 B9、( )不属于弱电工程。
A.通讯系统B.广播系统C.消防报警的供电系统D.监控系统【答案】 C10、浇筑柱子混凝土时，在柱模板底部应先浇筑( )。
A.5～10mm厚水泥砂浆B.5～10mm厚水泥砂浆C.50～100mm厚水泥砂浆D.500mm厚石子增加1倍的混凝土【答案】 C11、用于镦头锚具的钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的( )。
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟卷提供答案解析
2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟卷提供答案解析单选题（共20题）1. 在工程量清单计价中，投标单位施工风险费用应计入( )。
A.其他项目清单计价表B.材料清单计价表C.分部分项工程量清单计价表D.零星工作费表【答案】 C2. 光面、镜面天然石板材安装好后，最后进行的一道工序是( )。
A.灌浆B.勾缝C.封口D.清洁打蜡【答案】 D3. 下列属于静态投资的是( )。
A.建设期贷款利息B.防灾措施费C.新开征税率D.汇率变动费【答案】 B4. 根据《注册建筑师条例》，注册建筑师注册的有效期为（）年，有效期满继续注册的，应当在期满（）日内办理注册手续。
A.3；30B.2；30C.3；20D.2；20【答案】 B5. 中小学普通教室满窗日照不应少于多少？（）A.大寒日2小时B.大寒日3小时C.冬至日2小时D.冬至日3小时【答案】 C6. 汽车进站口、出站口与旅客主要出入口应设不小于（）的安全距离，并应用采取隔离措施。
A.4mB.5mC.6mD.7m【答案】 B7. “十一五”期间国家要重点发展普通商品住房。
自2006年6月1日起，凡新审批、新开工的商品住房建设，套型建筑面积( )㎡以下住房(含经济适用住房)面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70%以上。
A.70B.80C.90D.100【答案】 C8. 根据我国现行规定，能源、交通、原材料工业更新改造项目和其他项目限额以上、限额以下项目的划分界限( )。
A.均为3000万元B.均为4000万元C.均为5000万元D.分别为5000万元和3000万元【答案】 D9. 根据《建筑工程设计资质分级标准》，丙级设汁单位承担等级为三级以下的民用建筑设计项目，下列不属于丙级设计单位承担的项目是( )。
A.一般公共建筑单体建筑面积5000㎡及以下B.一般公共建筑立项投资1000万元以下C.一般公共建筑建筑高度30m及以下D.住宅、宿舍层数12层及以下【答案】 C10. 建设项目按投资的用途可分为生产性建设项目和( )。
二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟题库包含答案
二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟题库包含答案单选题（共20题）1. 两个以上不同资质等级的单位实行联合承包时，应按照( )的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级高的单位B.资质等级低的单位C.本行业最高资质等级D.本行业最低资质等级【答案】 B2. 设立房地产中介服务机构，应当向工商行政管理部门申请设立登记，领取( )后，方可开业。
A.营业执照B.土地使用权证C.商品预售许可证D.建设规划许可证【答案】 A3. 关于模板分项工程，表达不正确的是（）。
A.侧模板拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤B.钢模板应将模板浇水湿润C.后张法预应力混凝土结构构件的侧模宜在预应力张拉前拆除D.拆除悬臂2米的雨篷底模时，应保证其混凝土强度达到100% 【答案】 B4. 当地下水位较高，又未采取降水措施时，不宜采用( )开挖基坑。
A.正铲式单斗挖土机B.反铲式单斗挖土机C.拉铲式单斗挖土机D.抓铲式单斗挖土机【答案】 A5. 下列内墙做法中造价最低的是( )。
A.240砖内墙B.C20混凝土内墙200厚C.CL20陶粒混凝土内墙200厚D.预制内墙板180厚【答案】 A6. 关于建筑物内通风排气竖井的建筑面积计算规则，正确的是( )。
A.按建筑物自然层计算B.按建筑物自然层的1/2计算C.按建筑物自然层的1/4计算D.不计算【答案】 A7. 屋面防水工程的整体现浇保温层中，禁止使用水泥珍珠岩和水泥蛭石，原因是其材料（）。
A.强度低B.易开裂C.耐久性差D.含水率高【答案】 D8. 下列建筑突出物，在一定条件下允许突出道路红线的为（）。
A.活动遮阳、空调机位B.阳光、采光井C.花池、台阶D.地下化粪池、地下室出入口【答案】 A9. 土地使用权出让，与土地使用者签订合同的部门是（）。
A.镇政府土地管理部门B.乡政府土地管理部门C.市、县政府土地管理部门D.省政府土地管理部门【答案】 C10. 以下几种瓦屋面所适用的防水等级，( )不符合规范要求。
2022-2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟题库含答案讲解
2022-2023年二级注册建筑师之法律法规经济与施工考前冲刺模拟题库含答案讲解单选题（共20题）1. 梁跨度在4m或4m以上时，底模板应起拱，起拱高度一般为结构跨度的( )。
A.0.5%～1%B.3‰～5‰C.1‰～3‰D.＜1‰【答案】 C2. 地下防水工程施工中，下述水泥砂浆防水层的做法，( )要求是不正确。
A.可采用聚合物水泥砂浆B.可采用掺外加剂的水泥砂浆C.防水砂浆施工应分层铺拌或喷涂D.水泥砂浆初凝后应及时养护【答案】 D3. 砌筑用砂浆的流动性以（）表示。
A.坍落度B.稠度C.和易性D.黏度【答案】 B4. 动工开发建设已投资额、总投资额不包含( )。
A.建设单位临时设施费B.施工现场前期工程费C.工程咨询费D.国有建设用地使用权出让价款【答案】 D5. 以下说法错误的是( )。
A.承重墙严禁使用断裂小砌块，个别部位一定要用时，必须先将断裂口用水泥浆黏合B.对孔错缝搭砌，砌搭接长度不应小于oOcmC.错缝搭接长度达不到要求时，应在灰缝中设置拉结筋或钢筋网片D.竖向通缝不得多于两皮砌块厚度【答案】 A6. 项目的经营成本等于( )。
A.总成本-折旧B.总成本-折旧-摊销费C.总成本-折旧-摊销费-利息支出D.总成本-折旧-摊销费-利息支出-销售税及附加【答案】 C7. 工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围？（）A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准【答案】 C8. 在工程设计招投标中，下列( )不会使投标文件成为废标。
A.投标文件未经密封B.无相应资格的注册建筑师签字C.未加盖投标人公章D.未响应招标条件【答案】 D9. 在一个建设项目中，具有独立的设计文件，且建成后可以独立发挥生产能力或效益的工程是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
二级建造师建设工程法规模拟冲刺一、单项选择题(每题1分。
每题的备选项中。
只有1个最符合题意)。
1.关于注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询C.经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业2.法人必须要能够承担民事责任，其前提是()。
A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经营场所3.法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。
主体改变也称为()，由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。
A.权利移交B.义务分担C.合同变更D.合同转让4.民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C.为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包5.法律规定合同的诉讼时效为2年。
若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有()。
A.8个月B.6个月C.3个月D.1个月6.在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为()。
A.不当得利B.不当行为C.侵权D.债7.建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位8.建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。
按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的()。
A.10%B.30%C.50%D.80%9.属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在()以上的，必须招标。
A.1000万元B.100万元C.500万元D.200万元10.联合体中标的，联合体各方应当()与招标人签订合同。
A.分别B.共同C.派代表D.由资质较高的公司11.《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。
这里的成本是指()。
A.投标人的平均成本B.标底中估计的成本C.个别企业的成本D.报价最低的投标人的成本12.我国招标投标法规定，开标时间应为()。
A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间13.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工()。
A.必须由总承包单位自行完成B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的企业施工单位C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位14.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合( )。
A.安全性要求B.强制性标准C.建设单位要求D.安全标准15.有下列权利：①拒绝权、②知情权、③紧急避险权、④建议权、⑤要求增加报酬权，属于生产从业人员享有的权利是()。
A.①②③④B.①④⑤C.②③④D.①②④⑤16.根据《安全生产许可证条例》，不属于企业取得安全生产许可证的条件是()。
A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.资金投入符合安全要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.及时报告安全生产事故隐患17.在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是()。
A.安全生产责任制度B.安全生产检查制度C.安全生产教育制度D.安全生产培训制度18.政府对工程质量监督管理的目的是()。
A.保证工程使用安全和经济性B.保证工程使用安全和环境质量C.保证工程环境质量和经济性D.保证工程使用功能和安全性19.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当()。
A.要求施工单位整改B.要求施工单位暂时停止施工C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.及时向有关主管部门报告20.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，()。
A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用21.《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时()。
A.重要的参考指标B.必须绝对遵守的技术法规C.必须绝对遵守的管理标准D.必须绝对遵守的工作标准22.对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响()。
A.报告书B.报告表C.登记书D.登记表23.需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起()内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.15 日B.1个月C.3个月D.6个月24.存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的()。
A.工地内现有的建筑物B.第三方财产C.工程本身D.其他财产25.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由()支付。
A.施工单位B.建设单位C.总承包单位D.用工单位26.一般而言，安装工程一切险的保险费率( )建筑工程一切险的保险费率。
A.小于B.等于C.不等于D.大于27.关于消防设计图纸的审核，应由()将消防设计图纸报送公安消防机构审核。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位28.采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同为()劳动合同。
A.有效B.无效C.可变更D.可撤销29.下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。
A.施工单位与某个经营者之间的加工承揽关系B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系30.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，并处罚款，罚款额度为()。
A.10万元以上50万元以下B.15万元以上50万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下31.企业变更和终止应分别办理()。
A.变更登记和终止登记B.重新登记和终止登记C.变更登记和注销登记D.重新登记和注销登记32.建设工程勘察、设计单位()承揽勘察、设计业务。
A.不得跨部门、跨地区B.可跨部门但不得跨地区C.可跨地区但不得跨部门D.可跨部门、跨地区33.在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是()。
A.决定公司经营计划和投资方案B.决定董事的收益C.决定公司的经营方针和投资计划D.修改公司员工手册34.股份有限公司的董事会为公司()。
A.权力机构和经营决策机构B.经营决策机构和业务执行机构C.权力机构和监督机构D.监督决策机构和业务执行机构35.罚款属于()。
A.经济责任B.行政处分C.行政处罚D.刑事责任的附加刑36.李某通过传真的方式向王某提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，则李某采用的要约方式是()。
A.口头形式B.书面形式C.协商D.行为37.出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具()。
A.检测合格证明B.生产(制造)许可证C.产品合格证D.建筑机械使用许可证38.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。
A.改善施工环境和对有关人员进行安全教育B.施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善C.工程抢险预案的研究和有关用具的采买D.工程建设救护设施的建设和救护用具的采买39.依据《合同法》的规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，应视为()。
A.违约B.缔约过失C.要约邀请D.新要约40.当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，()。
A.债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行B.债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行C.债权人可随时要求履行，债务人可随时履行D.债权人不可随时要求履行，债务人不可随时履行41.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持()。
A.适当距离B.相当距离C.一定距离D.安全距离42.下列合同生效的要件中，错误的是()。
A.合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政性法规的强制性规定，不损害社会公共利益D.具备法律所要求的形式43.撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()内行使。
自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A.1年，5年B.2年，5年C.2年，10年D.1年，20年44.合同履行中，如遇条款不明确，按照《合同法》的约定，下列表述正确的是()。
A.质量要求不明确的，可按照国家标准、地方标准履行B.履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应给对方必要的准备时间D.履行费用负担不明确的，由双方共同负担45.当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于()。
A.违约方是否已经承担违约金B.违约方是否已经赔偿损失C.对方是否要求继续履行D.违约方是否愿意继续履行46.违约金的根本属性是()。
A.补偿性B.制裁性C.对等性D.合理性47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，这两种违约责任()。
A.只能选择其一B.可合并使用C.使用数值较大者D.使用数值较小者48.建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约。
致设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单位承担()万元的违约责任。
A.4B.5C.9D.1049.不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对()不应当免除责任。
A.所有损失B.扩大的损失C.原有损失D.新增损失50.按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。
A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格51.债权人行使撤销权的必要费用，由()负担。