弱电智能化设计合同范本
弱电智能化设计合同(2篇)
弱电智能化设计合同甲方（建设单位/业主）：________________________乙方（设计单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电智能化系统设计的事宜，达成以下协议：第一条项目名称及内容1.1 项目名称：________________________1.2项目内容：乙方根据甲方的要求，对甲方指定的弱电智能化系统进行设计，包括但不限于以下内容：（1）计算机网络系统设计；（2）综合布线系统设计；（3）监控系统设计；（4）门禁系统设计；（5）停车场管理系统设计；（6）其他相关弱电智能化系统设计。
第二条设计期限2.1 乙方应在合同签订之日起____个工作日内，向甲方提交完整的设计文件。
第三条设计费用3.1 设计费用为人民币：____元（大写：________________________元整）。
3.2 乙方开具正规发票，甲方按照合同约定的付款方式支付设计费用。
第四条设计质量4.1 乙方应保证设计文件的质量，确保设计符合国家相关规范、标准和法规要求。
4.2 乙方应对设计文件中的错误或遗漏负责，并承担相应的法律责任。
第五条保密条款5.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
第六条违约责任6.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（建设单位/业主）：________________________乙方（设计单位）：________________________签订日期：________________________弱电智能化设计合同（二）甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电智能化系统设计事宜，达成如下协议：第一条项目名称、地点和内容1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 设计内容：乙方根据甲方的要求，为甲方提供以下弱电智能化系统设计服务：（1）综合布线系统设计；（2）计算机网络系统设计；（3）监控系统设计；（4）报警系统设计；（5）门禁系统设计；（6）其他弱电智能化系统设计。
弱电智能化设计合同模板
弱电智能化设计合同模板编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________为明确甲乙双方在弱电智能化设计项目中的权利与义务，保障双方合作的顺利进行，依照有关法律法规及本合同条款，甲方与乙方经友好协商达成如下协议：第一条项目概述1.1 项目背景① 本项目涉及的弱电智能化设计是根据甲方需求，乙方提供专业设计方案并实施的服务。
② 项目主要包括弱电系统的设计、方案制定、安装调试等内容。
③ 项目目标是为甲方提供高效、智能、稳定的弱电系统，并确保系统的安全性与可操作性。
④ 本项目具体的设计范围及内容将在附录中详列，确保甲方的需求得到充分满足。
1.2 设计要求① 乙方应根据甲方提供的需求文档，制定详细的设计方案，并提交甲方审阅。
② 设计方案应符合国家及地方相关标准，保证设计的合规性和适用性。
③ 在方案的实施过程中，乙方须定期向甲方汇报进度，确保设计按照约定时间节点完成。
④ 甲方有权对设计方案提出修改意见，乙方需在合理范围内进行调整。
1.3 项目周期① 本项目的设计周期为______个月，从合同签订之日起计算。
② 乙方应在每个阶段完成对应的设计任务，并按时提交甲方审核。
③ 任何一方因不可抗力或突发事件导致项目延迟，双方应及时协商并达成共识。
④ 项目的最终完成时间由双方共同确认，以实际完成情况为准。
第二条双方责任2.1 甲方责任② 甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖延。
③ 甲方有权要求乙方按时提交设计进度报告，并对设计方案提出修改意见。
弱电工程设计合同范本6篇
弱电工程设计合同范本6篇篇1弱电工程设计合同范本甲方（设计方）：______________乙方（委托方）：______________鉴于乙方拟委托甲方进行弱电工程设计，并为明确双方权利和义务，经双方友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 项目名称：______________2. 项目地点：______________3. 项目范围：______________4. 工程内容：______________5. 甲方承担的设计范围：______________二、设计标准1. 本设计合同所述的设计内容应符合国家相关弱电工程设计规范。
2. 设计方应保证所提供的设计文件真实有效，并符合国家有关弱电工程设计标准要求。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为______________人民币，乙方应按照合同约定的支付比例及时间向甲方支付设计费用。
2. 设计费用支付方式：______________四、设计工期1. 设计工期为______________，甲方应按照双方商定的设计工期完成工程设计任务。
2. 若因不可抗力等情况导致设计工期延迟，甲方应及时通知乙方，并经双方协商确定新的设计工期。
五、保密条款1. 双方应保守设计过程中所涉及的商业秘密及相关设计资料，未经对方书面许可，不得向任何第三方透露。
2. 如因一方违反保密条款导致对方损失的，违约方应承担相应的经济责任。
六、质量保证1. 设计方应保证所提供的设计文件符合国家相关标准，且具有较高的设计质量。
2. 设计方应对设计过程中出现的问题及时解决，并在乙方要求下进行修改完善。
七、合同解除及争议解决1. 若一方违反合同规定导致合同无法履行的，对方有权解除合同，并依法追究违约方责任。
2. 对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交相关部门协助解决。
八、其他条款1. 本合同中未尽事宜，双方可以另行签署补充协议。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
弱电智能化设计合同 模板
弱电智能化设计合同模板弱电智能化设计合同模板。
第一章总则。
第一条合同目的。
本合同规定了建设单位（以下简称“甲方”）和设计单位（以下简称“乙方”）关于（工程名称）工程弱电智能化系统设计事项的权利、义务等。
第二条工程概况。
本工程位于（工程地址），主要建设内容为（工程主要内容）。
弱电智能化系统设计应满足（具体要求）。
第三条设计依据。
乙方设计应遵循国家现行规范、标准、法规，以及合同文件、甲方提供的资料，并符合工程实际需要。
第二章设计范围和内容。
第四条设计范围。
乙方应根据甲方需求，负责（工程名称）工程的弱电智能化系统设计，包括但不限于：通信系统（如，光纤通信、程控交换、视频会议、楼宇对讲）。
信息网络系统（如，局域网、互联网、无线网络、服务器）。
安防系统（如，入侵检测、视频监控、门禁系统、消防报警）。
楼宇自控系统（如，空调监控、照明控制、电梯控制）。
其他弱电系统（可根据需要补充）。
第五条设计内容。
乙方应提供的弱电智能化系统设计内容包括：系统方案（包括系统架构、功能模块说明、技术选型）。
平面图纸（包括弱电管线走向、设备布置、接线图）。
技术说明（包括系统原理、技术指标、设备配置、安装要求）。
预算文件（包括设备清单、材料清单、施工估算）。
其他相关设计文件。
第三章设计要求。
第六条设计原则。
先进性，采用先进技术和设备，确保系统稳定、可靠、高效。
实用性，满足甲方的实际应用需求，易于维护和管理。
可扩展性，考虑未来技术发展和需求变化，设计系统具有可升级、扩容能力。
安全性，设计系统符合网络安全和信息安全要求，保护数据和系统安全。
经济性，在满足功能要求的前提下，优化设计方案，降低工程成本。
第七条设计标准。
乙方应遵循下列技术标准和规范进行设计：GB 50310-2020 《建筑电气设计规范》。
GB 50174-2014 《智能建筑设计标准》。
GB 50345-2012 《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》。
其他相关国家标准、行业标准和地方规范。
弱电智能化施工合同范本（精选6篇）
弱电智能化施工合同范本（精选6篇）弱电智能化施工合同范本（精选6篇）在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的弱电智能化施工合同范本（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
弱电智能化施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）一、甲方责任1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责．3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。
4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系二、乙方责任1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。
2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。
3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-300×75A桩，单价为元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。
2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。
3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。
如未超过，则由甲方负责。
4、进场付10万元，打完2000米付清80%，桩打完全部付清。
5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。
6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。
四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方：电话：乙方：电话：______年____月____日弱电智能化施工合同2发包方(全称)：(以下简称甲方)承包方(全称)： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20________年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金来源：二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期： 20________ 年6月5日完工日期：20________年 7月15日合同工期总天数 40 天四、质量标准：____________五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
弱电工程设计合同6篇
弱电工程设计合同6篇篇1甲方：[甲方公司或单位名称]乙方：[乙方公司或单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方弱电工程设计事项达成如下协议：一、合同目的与项目概述本合同旨在明确甲乙双方在设计弱电工程中的权利和义务，确保项目顺利进行。
工程包括综合布线系统、监控系统、网络系统、智能门禁系统等设计内容。
设计需满足行业标准及规范，确保系统稳定运行并符合相关法律法规要求。
项目总预算为人民币XX万元整。
二、合同范围与工作内容乙方应按照甲方的要求完成以下工作内容：系统架构设计、技术方案设计、设计图纸提供及现场技术解答等。
设计过程中应充分考虑甲方的实际需求，确保设计方案的合理性、可行性和安全性。
同时，乙方应按时提交设计方案，确保项目按时完成。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效，设计周期为XX个月。
乙方应按照以下进度安排完成设计工作：合同签订后XX周内完成初步方案设计，初步方案设计通过后XX周内完成施工图纸设计，并在施工图确认后一周内提交验收成果。
具体项目进度应参照附录一中的时间表。
若遇到不可抗力因素导致无法按时履行合同义务时，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、费用与支付方式本合同设计费用总额为人民币XX万元整（大写：[金额汉字大写]）。
支付方式如下：合同签订后XX日内支付总设计费用的XX%作为预付款；初步方案设计通过并经甲方确认后支付剩余款项的XX%；施工图确认后支付剩余款项的XX%。
具体费用明细参见附录二中的费用清单。
若因乙方原因导致项目延期交付的，乙方应扣除相应违约金。
若因甲方原因导致中途变更设计方案的，双方应另行协商设计费用的调整。
五、保密条款与知识产权乙方应对本合同涉及的所有技术资料和信息进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
所有设计成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自转让或许可第三方使用。
若因乙方违反保密义务导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
弱电智能化合同范本
弱电智能化合同范本合同编号：__________甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行弱电智能化工程事宜，达成如下合同：一、项目概况甲方委托乙方进行弱电智能化工程，具体包括但不限于：智能化系统设计、设备采购、安装调试、系统集成、培训等内容。
具体项目地址为：__________。
二、工程内容1. 设计阶段：乙方根据甲方需求进行智能化系统设计，并提供设计方案和相关资料供甲方审核确认。
2. 采购阶段：乙方负责根据设计方案采购所需设备和材料，并提供采购清单和相关证明文件。
3. 安装阶段：乙方组织施工队伍进行设备安装、调试和系统联调工作，确保系统正常运行。
4. 验收阶段：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收，如发现问题，乙方应及时进行整改，直至甲方满意为止。
5. 培训阶段：乙方提供系统使用培训，确保甲方相关人员能够熟练操作智能化系统。
三、工程期限本合同工程期限为__________个工作日，具体工期以双方书面确认为准。
如因不可抗力等特殊情况导致工期延长，双方协商解决。
四、费用支付1. 设计费用：甲方应在设计方案确认后支付设计费用的50%作为设计阶段款项，余款在工程完工前支付。
2. 施工费用：甲方应按照工程进度支付相应款项，一次支付应在工程完工并通过验收后支付。
3. 其他费用：如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用的，由甲方承担相应费用。
五、质量保证乙方承诺所提供的设备和工程质量符合国家相关标准和甲方要求，且在工程完工后提供一年的免费维护服务，并承担因质量问题导致的损失。
六、保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密和技术资料，均应保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任，并进行免费整改。
2. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，并支付额外费用。
八、合同解除1. 本合同经双方协商一致可以解除，解除后双方应按照已完成工程部分进行结算。
智能化弱电合同范本
智能化弱电合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟对[项目名称]进行智能化弱电系统建设，乙方具备相关资质和技术能力，双方经友好协商达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[具体项目名称]2. 项目地点：[详细地点]3. 项目范围：包括但不限于智能化弱电系统的设计、设备采购、安装调试、验收等工作。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：[具体金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款；（2）设备到货并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；（3）系统安装调试完成并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；（4）剩余合同总价款的[X]%作为质保金，在质保期满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方无息支付给乙方。
三、工期及质量保证期1. 工期：自合同签订之日起[具体工期]个工作日内完成智能化弱电系统的建设工作。
2. 质量保证期：自系统验收合格之日起[具体质保期]年。
四、双方权利与义务1. 甲方权利义务：（1）提供项目所需的场地、水电等基础设施；（2）按合同约定支付合同价款；（3）参与项目的设计、验收等工作。
2. 乙方权利义务：（1）按合同约定完成项目的设计、采购、安装调试等工作；（2）确保项目质量符合国家相关标准和甲方要求；（3）提供项目所需的技术支持和售后服务。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的[X]%作为违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成项目工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的[X]%作为违约金；若逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的合同价款。
3. 若乙方完成的项目质量不符合国家相关标准和甲方要求，乙方应负责无偿整改直至合格，由此造成的损失由乙方承担。
设计弱电合同范本三篇
设计弱电合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于综合布线系统、安防监控系统、门禁系统、广播系统等弱电系统的设备采购、安装调试及相关配套工程。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______个日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：__________元（大写：______________________元整）。
此价格为固定总价，包含设备采购、运输、安装调试、税费等所有费用。
2. 付款方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：__________元（大写：______________________元整）；设备到货并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：______________________元整）；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：______________________元整）；剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期满后______个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
弱电智能化设计合同范本
弱电智能化设计合同范本弱电智能化设计合同书编号：用户单位（甲方）：承建单位（乙方）：签订地点：签订日期：年月日目录一、总则二、系统项目设计费用三、系统项目设计要求四、系统设计费用结算方式及设计启动五、系统设计及相关服务六、系统设计进度及验收七、系统设计后续服务保障八、违约责任九、其它附件：一、总则1.甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方负责工程设计事宜，依据《中华人民国合同法》之规定，一致同意签订本合同。
2.甲方提出工程项目具体要求，乙方据此合同中的规定，负责系统设计工作。
二、系统项目设计费用合同总价价小写：￥大写：。
设计项目及系统包括。
合同总额人民币小写：￥大写：。
三、系统项目设计要求系统按照本系统工程项目设计方案要求进行设计。
四、系统设计费用结算方式及设计启动1.甲乙双方签字盖章后即合同生效之日起的两个工作日，甲方将设计费总额的% 即￥元（大写：人民币）预付给乙方。
乙方收到设计预付款后，立即启动客户调研，系统规划等前期设计工作。
2.设计成果正式提交甲方，并经过甲方签字确认后五个工作日，甲方将除质保金外的余款即￥元（大写：人民币）支付给乙方。
3.甲方根据乙方设计成果完成招标，中标单位完成系统深化设计，并通过系统深化设计会审后五天，甲方将质保金￥元（大写：人民币）一次性支付给乙方。
五、系统设计及相关服务1.乙方承担的具体工作包括：根据甲方对系统功能要求，乙方对提出详细技术实施方案（见设计方案）。
对甲方相关技术和专业人员进行系统设计培训。
乙方对系统设计方案及技术资料要绝对，不得对外泄露。
2.甲方承担的具体工作包括：配合乙方进行客户需求调研及分析。
在系统设计阶段时，即派出熟悉计算机应用的操作人员参与，以掌握整体情况并接受现场培训。
3.培训：甲方在接到乙方的通知后，即正式派出专业技术人员接受乙方培训，地点可在乙方处，也可在甲方处。
六、系统设计进度及验收1.甲方按照合同支付预付款后，开始计算设计工期。
2. 设计工期总计天(以收到预付款后开始计算)，如果因甲方原因导致用户调研受阻或不可预见事件拖延设计工期，则系统设计工期顺延。
2023弱电智能化工程合同正规范本(通用版)
弱电智能化工程合同一、合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）共同订立，双方在合作项目中，甲方委托乙方进行弱电智能化工程施工，双方均同意遵守条款和条件。
二、合同内容2.1 项目概述本项目的目标是对甲方的场地进行弱电智能化工程的设计、施工和调试。
项目所涉及的范围包括但不限于网络系统、通信系统、安防系统、楼宇自控系统等。
2.2 合同金额和支付方式甲方按照项目所涉及的具体工程量和工程难度，与乙方商定合同金额为X元。
支付方式如下：•工程启动前，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；•工程完成后，甲方支付合同总金额的60%作为工程进度款；•工程验收合格后，甲方支付合同总金额的10%作为尾款。
2.3 工期和交付标准1.工期：本项目工期为个月，具体日期根据双方协商确定。
2.交付标准：乙方需按照甲方的要求，按时交付具备弱电智能化功能的工程。
2.4 质保期自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程提供质量保修服务期为一年，保修期内遇到因乙方施工质量问题导致的故障和损坏，乙方将负责免费修复或更换。
2.5 变更和补充任何关于工程范围、进度安排、预算和款项支付等方面的变更和补充均需双方书面协议确认，未经书面确认，任何一方不得擅自变更。
三、合同履行3.1 甲方的义务1.甲方需提供与本项目相关的资料、文件和技术要求，协助乙方完成工程的设计和施工；2.甲方需按照合同规定的支付方式及时支付款项；3.甲方需指定专人与乙方建立良好的沟通渠道，及时解答乙方在工程施工中的问题。
3.2 乙方的义务1.乙方负责本项目的详细设计、施工和调试；2.乙方需严格按照甲方的要求进行工程施工，确保工程质量符合行业标准；3.乙方负责完成工程的验收，并配合甲方进行系统使用培训；4.乙方需按照合同规定保修期内对工程进行质保。
四、风险与违约责任4.1 风险在本项目施工过程中，如发生自然灾害、政府行为、恶劣天气等不可抗力造成工程无法继续进行的情况，双方搁置施工，且不承担由此造成的违约责任。
弱电智能化合同模板(通用)
弱电智能化合同模板(通用)目录1. 引言2. 定义和术语3. 合同范围4. 服务内容5. 服务期限6. 服务费用7. 支付方式8. 双方权利与义务9. 保密条款10. 违约责任11. 争议解决12. 不可抗力13. 合同的变更、解除和终止14. 一般条款15. 附件1. 引言本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于【日期】签订：甲方（委托方）：【甲方全称】乙方（服务方）：【乙方全称】鉴于甲方拟委托乙方提供弱电智能化服务，乙方愿意接受甲方的委托，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
2. 定义和术语2.1 弱电智能化服务：指乙方根据甲方需求，提供包括但不限于网络系统、监控系统、安防系统、音视频系统、智能控制系统等弱电系统的设计、施工、调试、验收和维护等服务。
2.2 项目现场：指甲方指定的乙方提供服务的具体地点。
2.3 工程质量：指甲方根据国家相关标准和行业标准对乙方提供的弱电智能化服务成果进行评价。
3. 合同范围3.1 乙方根据甲方需求，提供弱电智能化服务，包括但不限于以下内容：（1）网络系统设计、施工、调试、验收和维护；（2）监控系统设计、施工、调试、验收和维护；（3）安防系统设计、施工、调试、验收和维护；（4）音视频系统设计、施工、调试、验收和维护；（5）智能控制系统设计、施工、调试、验收和维护；（6）其他弱电系统设计、施工、调试、验收和维护。
3.2 乙方应根据甲方要求，按时完成合同范围内的各项工作，并确保工程质量达到国家相关标准和行业标准。
4. 服务内容4.1 乙方应根据甲方需求，制定详细的弱电智能化服务方案，包括系统设计、设备选型、施工方案等，并提交甲方审核。
4.2 乙方应按照甲方审核通过的方案进行施工，并确保施工质量符合国家相关标准和行业标准。
4.3 乙方应负责对已完成的弱电智能化系统进行调试，确保系统正常运行，并达到甲方要求的技术指标。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电智能化合同协议书范本
弱电智能化合同协议书范本1. 合同背景2. 项目概述甲方计划进行弱电智能化项目，包括但不限于建筑物内部的电力布线、通信系统、安防系统、智能控制系统等的设计、建设和维护。
3. 合同条款3.1 项目范围1.甲方要求乙方按照甲方的工程需求，对指定的建筑物内部进行弱电智能化系统的设计、建设和维护。
2.弱电智能化系统包括但不限于电力布线、通信系统、安防系统、智能控制系统等。
3.2 服务要求1.设计阶段：–提供弱电智能化系统的详细设计方案，包括布线图、设备配置以及系统集成等。
2.建设阶段：–负责甲方指定建筑物内部弱电系统的安装、调试和验收。
–遵守相关法律法规和行业标准，确保工程质量和安全。
3.维护阶段：–提供弱电智能化系统的日常维护和故障排除服务，及时响应甲方的故障报修请求。
–定期巡检弱电系统，提供健康状况报告和维护建议。
3.3 工期和费用1.工期：–甲乙双方约定的工期为个工作日，自合同签订之日起计算。
2.费用：–甲方将向乙方支付合理的工程设计、建设和维护费用。
–具体费用将在工程设计阶段确认，并在合同中明确约定。
–若项目范围变更或乙方未按时完成工作，费用可能会进行调整。
3.4 保密约定1.甲乙双方同意在合同履行期间和终止后对双方所涉及的商业/技术机密进行严格保密。
2.双方不得向任何第三方披露或使用对方所知悉的商业/技术机密，除非得到对方明确的书面许可。
3.商业/技术机密包括但不限于商业计划、设计方案、技术资料等。
3.5 违约责任1.若任何一方违反本合同的约定，使得对方无法继续履行合同义务，违约方应承担相应的违约责任。
2.合同违约方应向守约方支付违约金，违约金数额约定为合同总金额的10%。
3.如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.6 其他条款1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2.除非经双方书面同意，否则不得擅自变更合同内容。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同履行完毕。
弱电智能化工程合同模板
弱电智能化工程合同模板一、甲方（委托方），（以下简称甲方）。
地址：法定代表人：联系电话：传真：邮箱：二、乙方（承接方），（以下简称乙方）。
地址：法定代表人：联系电话：传真：邮箱：鉴于甲方拟进行弱电智能化工程，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟委托乙方承接弱电智能化工程事宜，达成如下协议，以资共同遵守：一、项目名称及内容。
1.1 项目名称，弱电智能化工程。
1.2 项目内容，包括但不限于智能家居系统、智能楼宇系统、安防监控系统等弱电智能化工程。
二、合同金额。
2.1 本合同总金额为（大写）人民币（小写）￥_____________元整。
2.2 甲方应按照工程进度支付工程款项，具体支付比例和时间节点另行协商确定。
三、工程期限。
3.1 工程期限为自双方签订本合同之日起至工程竣工验收合格之日止。
3.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定新的工程期限。
四、工程质量及验收标准。
4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合合同约定的要求。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供相关的工程验收报告和资料，甲方有权进行验收。
五、工程保修及售后服务。
5.1 工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供一定期限的免费保修服务，具体保修期限另行协商确定。
5.2 保修期内，如因乙方施工质量问题导致设备损坏或故障，乙方应负责免费维修或更换。
5.3 保修期满后，乙方应向甲方提供合理的售后服务，包括但不限于设备维护、技术支持等。
六、违约责任。
6.1 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任，并按照甲方要求进行整改。
6.2 若因甲方原因导致工程延期或影响工程质量，甲方应承担相应的违约责任。
七、争议解决。
7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项。
8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
弱电智能化合同(汇总7篇)
弱电智能化合同(汇总7篇)弱电智能化合同第1篇发包人（甲方）：_______承包人（乙方）：_______按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条：工程概况1、工程名称：_______2、工程地点：_______3、承包方式：_______4、工期：本工程自_年_月_日开工。
5、工程质量：_______6、合同价款：_______7、施工内容：_______第二条：甲方工作1、开工前三天全部腾空、清除影响施工的障碍物。
2、向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
3、办理施工所涉及的各种申请、批件手续。
4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条：乙方工作1、指派2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定环境保护规定。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
5、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工期的约定1、甲方要求合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取措施的`费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期顺延。
第五条：关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范质量评定验收标准。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
3、甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
弱电合同--弱电智能化合同5篇
弱电合同--弱电智能化合同5篇篇1甲方（委托方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行弱电智能化工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：弱电智能化工程工程地点：工程内容：智能化系统的设计、安装、调试等工程范围：具体以甲方提供的图纸为准二、合同工期开工日期：本合同签订之日起计算竣工日期：本合同签订之日起个工作日内竣工合同工期：个工作日三、甲方权利和义务1. 甲方应向乙方提供必要的设计资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
4. 甲方应派专人负责与乙方的沟通和协调工作。
四、乙方权利和义务1. 乙方应按照甲方提供的设计资料进行设计，并保证设计的合理性和可行性。
2. 乙方应保证所使用的设备、材料等符合国家相关标准和规范。
3. 乙方应按照合同约定完成工程的安装、调试等工作，并保证工程质量符合合同要求。
4. 乙方应派专人负责与甲方的沟通和协调工作。
五、合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币元（大写：），具体详见附件一《工程报价表》。
2. 甲方应按照以下方式支付工程款项：（1）合同签订之日起个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价的%作为预付款。
（2）乙方按照合同约定完成工程设计、安装、调试等工作并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的剩余款项。
3. 乙方应向甲方提供等额合法票据。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应按照同期银行贷款利率向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程的安装、调试等工作的，应承担由此给甲方造成的损失，并支付合同总价%的违约金。
3. 甲乙双方违反本合同其他约定的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
弱电合同弱电设计合同5篇
弱电合同弱电设计合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（设计方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行弱电设计事项，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 设计内容：_________二、设计费用及支付方式1. 设计费用：甲方应支付乙方设计费用人民币_________元整。
该费用包括设计人员的工资、差旅费、通讯费等相关费用。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方设计费用的50%作为预付款，即人民币_________元整。
剩余50%的设计费用，即人民币_________元整，应在工程验收合格后支付。
三、设计周期及进度安排1. 设计周期：本工程的设计周期为_________天，自合同签订之日起计算。
2. 进度安排：乙方应根据甲方的需求，制定详细的设计进度计划，并按时提交给甲方。
甲方应根据实际情况进行调整和确认。
四、设计质量及要求1. 乙方应确保设计质量符合相关标准和规范，满足甲方的需求。
2. 甲方应对乙方的设计成果进行验收，并提出修改意见。
乙方应根据甲方的修改意见进行设计修改，直至验收合格。
五、违约责任及赔偿1. 甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。
如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 因乙方设计原因造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。
3. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（设计方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就弱电设计事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、设计范围及要求1. 乙方负责完成以下弱电设计工作：（1）_________（2）_________（3）_________2. 乙方应根据甲方的需求和国家的有关规范进行设计，确保设计质量符合标准要求。
2023弱电智能化合同 正规范本(通用版)
弱电智能化合同一、合同背景本合同由甲方（简称甲方）与乙方（简称乙方）共同订立，旨在明确弱电智能化项目的具体要求、责任以及双方合作的方式。
二、合同目的本合同的目的在于明确甲方和乙方在弱电智能化项目中的权益和义务，确保项目能够按时、按质顺利完成。
三、项目概述•项目名称：弱电智能化改造项目•项目地质：X•项目描述：本项目旨在对原有的弱电系统进行升级改造，引入智能化技术，提高系统的可靠性和管理效率。
•项目工期：预计工期为个月，具体工期根据实际情况确定。
四、甲方责任1.提供项目相关信息：甲方应提供项目相关资料、技术要求、平面布置图等信息，确保乙方能够准确理解项目需求。
2.确保施工条件：甲方应提供施工场地和基础设施，保证施工条件满足项目需求。
3.监督施工：甲方有权对乙方的施工情况进行监督，并提出合理的建议和要求。
4.支付款项：按约定支付合同款项，确保乙方按时获得项目所需资金。
五、乙方责任1.技术咨询与设计：乙方应根据甲方提供的项目需求，提供符合要求的弱电智能化设计方案，并向甲方提供专业的技术咨询。
2.施工与运维：乙方应负责项目的实施和施工，确保项目按时、按质完成。
并提供弱电系统的维护与运营服务。
3.文件报备：乙方应负责将项目相关的技术文件报备至相关部门，并按要求提供相应的可研报告、验收文件等。
4.保修期服务：乙方在项目竣工后，应提供一定期限的保修服务，确保弱电智能化系统正常运行。
六、合同变更与解除1.如因不可抗力等原因导致项目无法继续进行，双方应及时协商解决方案，并按照约定进行合同变更或解除。
2.如因合同履行过程中，甲方或乙方违反合同约定，致使项目无法正常进行或影响项目质量，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、合同生效与期限1.本合同自双方签字之日起生效，并持续有效。
2.本合同有效期至项目完工并经甲方验收合格。
八、争议解决1.双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
2.本合同适用法律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中牟县农村信用合作联社中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计合同工程名称：中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计工程地点：中牟县商都大道与雁鸣街交叉口合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：建筑智能化工程设计与施工二级发包人：中牟县农村信用合作联社设计人：三信机房电子技术签订日期：2014年7月15日发包人：中牟县农村信用合作联社设计人：发包人委托设计人承担中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：备注：如设计人认为发包人未如期履行上述提交资料义务时，应在发包人逾期之日起3日以书面形式向发包人提出履行要求。
逾期设计人未提出履行要求的，则视为发包人已经完全按照本合同的约定履行了提交资料义务。
此后，设计人不得再以任何理由和方式向发包人主责任或作为抗辩理由。
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费为固定总价，为_玖万陆仟元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件经确认后支付各阶段设计费，每次付款前，设计人须向发包人提供符合发包人财务要求的正规发票，否则发包人有权拒绝付款。
2.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的容，在规定的时间向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
因发包人重大变更或修改设计而引起工作量的减少，需双方协商并补充协议，并应随工作量减少，设计费也相应减少。
6.1.3 合同生效后，发包人可要求终止或解除合同但必须书面通知设计人，因发包人原因导致合同解除的，发包人需付清其已书面确认的设计资料和文件所对应的设计费用，且设计人收取的定金不予退还。
6.1.4 发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。
6.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时应及时与设计人协商，根据图纸完成的质量情况支付赶工费。
6.1.6 设计人提供的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件等的著作权属于发包人所有，设计人仅享有署名权。
6.1.7 发包人应指定一名代表对项目负责，发包人代表应对设计人递交的文件在次日起5个工作日答复或决定，以避免对设计人的工作进度产生不必要的延误。
6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及行业标准6.2.3设计合理使用年限为_50 年。
6.2.4设计人交付的设计文本和有关设计资料参加有关的设计审查，设计人根据审查和修改意见，负责必要的修改、调整和补充。
设计人按合同约定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
对于在设计过程中的局部变更设计，设计人应无偿提供服务、出图。
6.2.5在施工过程中，设计人必须派驻设计相关人员常驻现场进行指导和及时处理相关设计问题，所有费用由设计人承担。
设计人常驻现场代表有事需暂时离开，必须在不影响工程需要的前提下且经发包人同意。
6.2.6设计人按本合同规定的容、进度及份数向发包人交付各阶段的设计文件；由于设计人自身原因，延误了按合同附件一规定设计资料和文本的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二的违约金。
6.2.7设计人负责修改或完善设计文件出现的错误或遗漏，并承担由于设计文件出现的错误或遗漏给发包人造成的设计责任，并赔偿发包人的损失。
6.2.8合同生效后，设计人要求终止或解除合同时，设计人应双倍返还定金，并承担由此给发包人造成的全部损失。
6.2.9设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三方泄漏、转让发包人提交的技术、经济资料，如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。
设计人应保证其向发包人提供的设计材料、文件，不存在任何侵犯第三人权利的情况，如因此发生争议，由设计人负责，给发包人造成损失的，设计人应当赔偿。
6.2.10设计人需要按我办资金分析进行限额设计，如超出限价，进行处罚。
6.2.11弱电桥架设计高度应满足使用功能，弱电机房布置应合理。
第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据已经发包人书面确认的设计资料支付相应设计费。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期未付款的，按照逾期付款额同期银行贷款利息向设计人支付违约金。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人不承担违约责任。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人包括直接损失及衍生损失（如差旅费、律师费、诉讼费等）在的一切损失。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
逾期超过7天以上时，发包人有权解除合同，设计人应当在返还全部已支付的费用，并向发包人支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应当另行赔偿。
情节严重者将上报建委列入黑进行通报。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同的，应当书面通知发包人，并双倍返还定金，赔偿因此给发包人造成的包括衍生损失在的一切损失。
7.6合同生效后，设计人无故不履行本合同的，发包人有权解除合同，设计人应当退还已付合同价款，并向发包人支付合同总价款30%的违约金。
7.7设计人提供的设计资料、图纸不能通过发包人验收的，设计人应当立即根据发包人的意见和要求，对设计方案及施工图进行调整、修改，由此造成的逾期交付设计材料，按照本合同约定承担违约责任；经两次调整仍不能通过发包人验收的，视为设计人不具备履行合同的能力，发包人有权解除合同，设计人应当退还全部已付合同价款，并向发包人支付合同总价款30%的违约金。
7.8因设计人员原因引起的设计变更，其变更引起的费用由设计人承担，且工期不予顺延，由此造成的逾期交付，按照本合同约定承担违约责任。
7.9.若在工程实施过程中若因设计人原因发生设计变更若超过20%，则应扣除设计总费用的5%。
第八条通知与送达1、设计人履行本合同过程中接收通知与送达的方式为：设计人：三信机房电子技术通讯地址：联系人：，联系（手机）：2、本合同涉及有关通知事项发包人可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、致电或发送短信等方式进行，邮寄发出3日后、直接送达或致电以及短信息发送当时，即视为设计人接到发包人通知。
3、设计人必须保证本合同约定的联络方式真实有效，如有变更，必须于变更前3日通知发包人。
否则，发包人按照本合同约定的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效。
第九条其他9.1设计人在不同施工阶段派驻不同专业人员为驻工地代表，设计人承担相应的费用，派驻现场人员应具有相应的工作经验及处理解决问题的能力和责任心，否则我办将扣除设计费的10%外聘现场技术人员。
9.2本工程必须经审计机关审计后方可办理工程结算或竣工结算。
9.3发包人有权委托有资质的单位对设计人的设计图纸进行审核，设计人在合理并符合现行规规程的前提下进行修改，审核费若发生则由设计人承担，并进行相应处罚。
9.4设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。
9.5本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。
应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
9.6发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。
出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
9.7发包人委托设计人承担本合同容之外的工作服务，另行支付费用。
9.8由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.9本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由市仲裁委员会仲裁。
9.10本合同一式九份，发包人五份，设计人四份。
9.11本合同经双方签字盖章，发包人向设计人支付定金后生效。
9.12设计单位不允许参加施工投标。
9.13本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
9.14本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9.15根据发包人要求进行的功能系统等方案论证工作，属设计人工作围，论证成果资料属发包人所有。
9.16签约双方签字盖章：（后附附件一、附件二）发包人：设计人：三信机房电子技术单位名称：中牟县农村信用合作联社委托代理人：（签章）（签章）住所：邮政编码：电话：签证日期：年月日附件：设计任务书中牟县农村信用合作联社中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计设计任务书第9章中标方工作围 (18)第10章方案设计要求 (19)第1章总论工程概况中牟金融大厦建筑智能化系统工程，包括学生宿舍楼三栋，教师公寓一栋，实验楼四栋。
其中5#、6#、7#学生宿舍楼及教师公寓总建筑面积为36559m2，学生宿舍均为9968 m2，教师公寓为6655 m2。
学生宿舍8层，教师公寓9层。
4栋实验楼总建筑面积为37241 m2。
消防及安防中心位于力学与建材实验室教学楼一层，与消防控制室合用，网络主机房及广播室位于化学实验室教学楼二层。
学生宿舍主机房位于宿舍一层网络设备监控室。