建设工程施工专业承包合同复习过程
建设工程施工合同重点

建设工程施工合同重点本合同由甲方(施工单位)和乙方(业主)双方签署,依据中华人民共和国有关法律、法规以及双方协商一致的原则,为了明确工程建设的责任和义务,确保工程质量和进度,特订立本合同。
双方均应遵守合同约定,按时、按质、按量完成工程。
一、合同签订及生效1.1 甲方应向乙方提供公司资质证书、信用证明等相关证件,并在合同签订后15日内向乙方支付履约保证金。
乙方应在收到保证金后15日内办理工程开工手续。
1.2 本合同自双方盖章生效,自工程开工之日起生效,直至工程竣工验收合格之日止。
1.3 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并根据情况进行协商解决,以保障双方合法权益。
二、工程质量与安全2.1 甲方应按照本合同约定的质量标准和规范要求,确保工程施工质量符合国家相关标准和规定。
2.2 甲方应加强施工现场管理,设立专职安全主管,落实安全生产责任制度,确保施工现场安全,防止事故发生。
2.3 乙方有权对工程建设过程进行监督和检查,如发现质量问题或安全隐患,应及时通知甲方,并要求甲方立即整改并承担相应责任。
三、工程进度与支付3.1 工程施工进度应按照合同约定的工期完成,如因甲方原因导致工期延误,应向乙方支付违约金。
3.2 工程进度款支付按工程进度和质量评定进行,乙方应及时支付工程款项,并一次性支付至合同约定的工程总价款。
3.3 如因合同约定的工程进度未能按时完成,应按照约定的延期费率支付相应延期费用。
四、合同变更与索赔4.1 如有必要变更合同内容,应经双方协商一致后签订书面变更协议。
变更后的约定应成为本合同的组成部分。
4.2 如因乙方原因导致工程暂停或延误,甲方有权要求乙方支付相应的索赔费用,乙方应及时支付。
4.3 双方如对合同的履行有异议或争议,应协商解决。
如协商不成,可向仲裁机构申请仲裁。
五、违约责任5.1 如一方未履行合同约定的义务或违约,应承担相应的法律责任。
5.2 如双方因不可抗力导致无法履行合同,应及时通知对方,但不承担违约责任。
建筑工程招投标与合同管理复习整理

名词解释1.评标:所谓评标,是指按照规定的评标标准和方法 ,对各投标人的投标文件进行评价比较和分析 , 从中选出最佳投标人的过程2、联合体投标:联合体投标指的是某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合 , 以一个投标人的身份去投标的行为3.投标文件:投标文件是指投标人应招标文件要求编制的响应性文件,一般由商务文件、技术文件、报价文件和其他部分组成。
4.不平衡报价法:是指承包商在一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,既不提高总报价、不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。
5.无效合同;虽经当事人协商成立,但因不符合法律要求而不予以承认和保护的合同。
6.违约责任:合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应当产生的法律后果。
7.勘察设计合同:勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。
建设单位称为委托方;勘察设计单位称为承包方9.工程转包:是指不行使承包的管理职能,不承担技术经济责任,将所策划能够报的工程倒手转给他人承包的行为。
10. 工程索赔:是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为四、简答题1、简述必须进行工程建设项目招标的范围?(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 ; (2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 ; (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
(1)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在 l00 万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第 1 、2、3 项规定的标准。
快速学习建设工程合同

快速学习建设工程合同建设工程合同是指发包方为完成工程建设任务,与承包人签订的合同,由承包人按照发包人的要求完成工作并交付建设工程,发包人支付价款。
建设工程合同分为勘察、设计合同和施工合同。
为了快速学习建设工程合同,我们需要了解其基本概念、主要条款、分类及特点、履行与管理以及违约责任等方面。
一、基本概念1. 发包方:指承担工程建设任务的单位或个人。
2. 承包人:指承担工程建设任务的单位或个人。
3. 勘察:对工程建设地点进行实地考察,为设计提供依据。
4. 设计:根据勘察结果和发包人的要求,编制工程建设方案和施工图纸。
5. 施工:按照设计文件和施工标准,进行工程建设。
二、主要条款1. 工程范围:明确承包人承担的建设工程范围。
2. 工程质量:约定建设工程的质量标准。
3. 工程进度:约定建设工程的完成时间。
4. 工程价款:约定建设工程的价款及支付方式。
5. 材料设备:约定工程建设所需材料和设备的供应责任。
6. 质量保修:约定工程质量保修期限和保修责任。
7. 违约责任:约定各方在合同履行过程中的违约责任。
8. 争议解决:约定解决合同争议的方式和程序。
三、分类及特点1. 分类:(1)勘察合同:约定勘察人承担勘察任务的合同。
(2)设计合同:约定设计人承担设计任务的合同。
(3)施工合同:约定施工人承担施工任务的合同。
2. 特点:(1)专业性强:建设工程合同涉及勘察、设计、施工等专业领域,需要具备相应的专业知识和技能。
(2)履约时间长:建设工程合同的履行周期较长,一般分为勘察、设计、施工等多个阶段。
(3)投资金额大:建设工程合同涉及的资金规模较大,需要充足的资金保障。
(4)风险较高:建设工程合同履行过程中,可能受到自然环境、政策法规等多种因素的影响,风险较高。
四、履行与管理1. 履行:(1)发包人履行合同义务:提供勘察、设计工作所需要的基础资料、技术要求等协助,按约定支付价款。
(2)承包人履行合同义务:按照发包人的要求完成勘察、设计、施工任务,交付合格的建设工程。
土建06289 工程招标与合同管理复习资料

工程招标与合同管理(06289)1 资格预审文件包括了哪些内容?(一)资格预审邀请书;(二)申请人须知;(三)资格要求;(四)其他业绩要求;(五)资格审查标准和方法;(六)资格预审结果的通知方式。
”2 转让合同权利的当事人也称让与人。
接受转让的第三人称受让人3 属于来自业主的风险是什么?业主信誉差45 仲裁也称公断。
是双方当事人通协议自愿将争议提交第三者(仲裁机构)作出裁决,并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。
6 仲裁法是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议提交第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的方式。
7 招标文件中的工程量清单是什么?投标单位计算标价的依据8 .暂列金额实际上是一笔雇主方的预备金,用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。
910 在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时招标人应该怎么做?招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额。
11 在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在提交履约担保后,予以退还。
12 在投标报价程序中,在调查研究,收集资料后应当怎样做?确定投标方案13 在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投标书,并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称授标14 影响投标决策的主观因素有哪些(1)技术方面的实力,(2)经济方面的实力,(3)管理方面的实力,(4)信誉方面的实力。
15 影响国际工程投标决策的主要因素是业主因素,工程因素和承包商因素。
16 业主与中标单位签订施工合同后,应及时通知其他未中标的投标单位,并退还其什么费用?投标保证金17 要约人要撤销要约,撤销要约通知应在受要约人发生承诺通知之前到达受要约人情况下到达对方?18 效力待定合同是指行为人未经权利人同意而订立的合同,因其不完全符合合同生效的要件,合同有效与否,需要由权利人确定。
19 现场考察是去工地现场进行考察,招标单位一般在招标文件中要注明现场考察的时间和地点,在文件发出后就应安排投标者进行现场考察的准备工作。
建筑工程项目招投标与合同管理期末复习,重难点介绍

1.判断题:(1)工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
()答案:正确(2)招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。
()答案:错误(3)招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()答案:正确(4)通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低于及格线的投标者。
()答案:正确2.单项选择题:(1)()是指具有专业化施工技术能力,主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。
A.施工总承包序列企业B.专业承包序列企业C.劳务分包序列企业答案:B(2)建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的()。
A.计划价格B.预期价格C.实际价格D.合同价格答案:B(3)为了提高中标的可能性和中标后利益,在保证工程质量的前提下,进行合理报价,根据投标报价的原则,对下列()项目可以报低价。
A.工期要求急、投标对手少B.施工条件差、投标对手少C.投标对手多、支付条件好D.施工条件差,投标风险大答案:C(4)建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金答案:C3.多项选择题:(1)建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场,其主体包含()。
A.业主B.承包商C.工程咨询服务机构D.建设工程交易中心E.建筑人才答案:A、B、C(2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有:()。
A.按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已经履行审批手续;B.工程资金或者资金来源已经落实;C.有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料;D.法律、法规、规章规定的其他条件。
建设工程施工合同流程

建设工程施工合同流程一、合同前期准备在签订合同之前,甲方(业主)和乙方(承包商)应充分沟通,明确工程的基本要求、质量标准、工期限制等关键信息。
甲乙双方应进行详细的项目考察,包括设计图纸的审查、施工现场的勘察以及相关法规的了解。
二、合同谈判甲乙双方就工程的具体条款进行谈判,包括但不限于工程造价、付款方式、工期安排、质量保证措施、违约责任等。
在谈判过程中,双方应本着平等自愿、公平公正的原则,争取达成互利共赢的协议。
三、合同起草根据谈判结果,由乙方或双方共同委托的法律顾问起草施工合同。
合同文本应详细列明工程项目的具体情况、双方的权利义务、施工进度计划、变更与索赔处理机制、竣工验收标准等。
四、合同审核合同草案完成后,甲乙双方应各自进行内部审核,确保合同内容准确无误,符合法律法规及行业标准。
如有异议,应及时提出并进行修改。
五、合同签署双方在确认合同无误后,约定时间地点进行正式签署。
签约时,双方应携带法定代表人身份证明或授权委托书,以及公司营业执照等相关证明文件。
六、合同备案签署后的施工合同需按照当地规定进行备案。
备案过程中,可能需要提供合同副本、企业资质证明、项目批准文件等材料。
七、合同履行合同生效后,乙方应按照合同约定的时间、质量、成本等要求开始施工。
甲方则应按时支付工程款项,并提供必要的协助和支持。
八、合同变更与调整在施工过程中,如遇设计变更、市场波动等情况,甲乙双方应及时协商,对合同内容进行相应调整,并签订书面补充协议。
九、合同结算与竣工验收工程完工后,乙方提交竣工报告,甲方组织验收。
验收合格,双方进行工程款项的最终结算。
若有争议,可依据合同约定解决或寻求第三方调解。
十、合同归档合同履行完毕后,双方应将合同正本及相关附件资料归档保存,以备日后查询或解决可能出现的问题。
造价员:建设工程施工合同及总承包合同管理考试答案(最新版)

造价员:建设工程施工合同及总承包合同管理考试答案(最新版)1、单选EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式,以下()工作不包括在总承包之内。
A.勘察工作B.设计工作C.采购工作D.施工工作正确答案:A2、(江南博哥)单选全部工程验收合格后(包括劳务分包人工作),质量保修期内的保修责任由()承担。
A.劳务分包人B.专业分包人C.承包人D.发包人正确答案:C3、单选以下合同方式中,对业主的造价管理最不利的合同形式是()。
A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加浮动酬金合同D.目标成本加奖罚合同正确答案:B4、单选关于EPC承包合同的订立过程,业主一般在()即可开始招标。
A.工程项目立项后B.工程项目设计完成后C.设计概算完成后D.施工图预算完成后正确答案:A5、单选如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺,当业主和承包商在这方面过去都没有经验,且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时,为了避免投标人盲目地提高承包价款。
或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损,应首先选用()。
A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同正确答案:D6、单选EPC总承包合同中,业主的主要权利和义务不包括()。
A.选择和认命业主代表B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计正确答案:D7、多选EPC承包合同的当事人是()。
A.业主B.工程承包商C.上级主管部门D.建设工程的设计单位正确答案:A, B8、单选非招标工程的合同价款由发包人,承包人依据()在协议书内约定。
A.工程概算书中的概算价B.工程估算书中的估算价C.工程预算书中的预算价D.施工预算书中的成本价正确答案:C9、单选承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死,在合同履行过程中,如果业主没有要求变更原定的承包内容,承包商在完成承包任务后,不论其实际成本如何,均应按合同价获得工程款的支付。
这种合同计价模式属于()。
建设工程施工专业分包合同示范文本

3.1开始工作日期:__年_月_日,结束工作日期:__年_月_ 日,总日历工作天数:__天。工期如需顺延,必须经甲方书面同意。
3.2详细施工计划〔含节点计划〕甲方将根据业主总工期及分项工期要求另文下达,作为本合同附件,乙方必须严格执行。乙方应按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担;非乙方原因造成的工期延误,工期顺延。如因业主调整工期,本合同工期相应调整,乙方不得因此提出索赔。乙方作业期限超出分段节点期限,则每日按合同总额的万分之五向甲方支付违约金,最高不超过合同总额的20%。
7.10 乙方应履行按时足额发放其聘用、雇用、管理、使用人员和农民工工资的义务。未履行该义务时,应接受甲方所采取的相应解决措施,相应费用及损失和其他后果由乙方承担。进场作业人职工资的发放执行本合同15条的约定。
7.11 乙方应严格执行《劳动法》、《劳动合同法》的规定,并按照其规定聘用、雇用、管理、使用人员和农民工缴纳保险金。
6.10有权代扣代发乙方在本项目应支付的进场作业人职工资。发现乙方拖欠其作业人职工资时,有权采取相应的解决措施,所发生的费用及造成的损失由乙方承担;如由此给甲方造成不利影响,视为乙方严重违约,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
6.11有权就分包工程范围内的有关工作向乙方发出指令,乙方应执行;假设乙方拒不执行指令,甲方可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给乙方相应款项中扣除;有权要求乙方更换甲方认为元〔大写元〕,其中不含税价款元〔大写元〕,增值税元〔大写元〕。最终总价以审计单位确定的工程造价下浮%作为乙方的决算价,过程验工按附表一清单执行。
5.2本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人工费、机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料〔不含甲供料,假设含甲供料应从结算中扣除〕、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、税费,详见附表一,均为一次包干,不予调整。
2015年一建《建筑》考点专练:合同管理

1A420200 合同管理 复习要点 1A420201 施⼯合同的履⾏ 1A420202 施⼯索赔 1A420203 总价合同的应⽤ 1A420204 单价合同的应⽤ 1A420205 分包合同的应⽤ 1A420206 成本加酬⾦合同的应⽤ 考点分析 1.组成建设⼯程施⼯合同的⽂件及解释顺序: (1)施⼯合同协议书; (2)中标通知书; (3)投标书及其附件; (4)施⼯合同专⽤条款; (5)施⼯合同通⽤条款; (6)标准、规范及有关技术⽂件; (7)图纸; (8)⼯程量清单; (9)⼯程报价单或预算书; (10)双⽅有关⼯程的洽商、变更等书⾯协议或⽂件视为施⼯合同的组成部分。
2.建设⼯程合同的分类 以⼯程计价⽅式或付款⽅式不同进⾏划分,可分为总价合同、单价合同和成本加酬⾦合同。
总价合同:适⽤于⼯程量不太⼤且能精确计算、⼯期较短、技术不太复杂、风险不太⼤的项⽬,采⽤这种合同要求建设单位必须准备详细的设计图纸和各项说明,承包单位能准确计算⼯程量。
单价合同:适⽤范围⽐较宽,⼯程风险可以得到合理的分摊,并且能⿎励承包单位通过提⾼⼯效等⼿段从成本节约中提⾼利润。
成本加酬⾦合同:是业主须承担项⽬实际发⽣的⼀切费⽤,因此承担了⼯程的所有风险,承包商⽆风险。
3.读者应掌握总价合同、单价合同各⾃的特点及⼆者的差异,并熟悉掌握各⾃的适⽤条件。
4.承包商的索赔成⽴的条件 必须同时具备四个条件: (1)与合同相⽐较,已造成了实际的额外费⽤或⼯期损失; (2)造成费⽤增加或⼯期损失属于承包商的⾏为责任; (3)造成的费⽤增加或⼯期损失不是应由承包商承担的风险; (4)承包商在事件发⽣后的规定时间内提出了书⾯索赔意向通知和索赔报告。
5.索赔程序 (2)发出索赔意向通知后的28d内,向⼯程师提出补偿经济损失和(或)延长⼯期的索赔报告及有关资料; (3)⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复,或要求承包⼈进⼀步补充索赔理由和证据; (4)⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包⼈作进⼀步要求,视为该项索赔已经认可; (5)当该索赔事件持续进⾏时,承包⼈应当阶段性向⼯程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28d内,向⼯程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
施工总包合同过程

施工总包合同过程施工总包合同是指业主将建筑工程的设计、采购、施工、竣工试验、缺陷责任期等全部或部分工作委托给一个施工总承包单位,由施工总承包单位全面负责工程的建设。
施工总包合同过程主要包括合同的签订、履行、变更、解除和终止等环节。
一、合同签订1. 招标投标:业主通过公开或邀请招标的方式,选择具有相应资质和能力的施工总承包单位。
2. 谈判协商:双方就合同价格、质量、进度、技术要求、权益保障等事项进行谈判协商。
3. 合同文本:双方签订书面的施工总包合同,明确合同条款、工程量、工程质量、工程进度、合同价格、支付方式等。
4. 合同备案:将签订的合同文本报相关部门备案,以确保合同的合法性和有效性。
二、合同履行1. 施工准备:施工总承包单位根据合同要求,组织设计、采购、施工等相关部门,制定施工组织设计,编制施工进度计划,准备施工所需材料、设备、人员等。
2. 施工现场管理:施工总承包单位负责施工现场的安全生产、质量控制、进度协调、环保等方面的工作。
3. 工程变更:在合同履行过程中,如遇设计变更、工程量增减等,双方应及时协商,按照合同约定进行变更。
4. 工程支付:业主根据工程进度、质量等情况,按照合同约定支付工程进度款、质量保证金等。
5. 工程验收:工程完成后,双方按照合同约定进行验收,验收合格的,业主支付剩余款项。
三、合同变更、解除和终止1. 合同变更:在合同履行过程中,双方如需变更合同内容,应书面协商一致,签订变更协议。
2. 合同解除:在合同履行过程中,如遇不可抗力等特殊情况,双方可协商解除合同。
合同解除后,双方按照合同约定处理善后事宜。
3. 合同终止:合同约定的工程完成后,双方按照合同约定终止合同。
四、合同争议解决1. 协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过协商解决。
2. 调解解决:协商解决不成的,可向相关行业组织或仲裁机构申请调解。
3. 仲裁解决:双方在合同中约定仲裁条款,如发生争议,可向约定的仲裁机构申请仲裁。
建设工程合同管理复习指导(第三章)

⼀、政府⾏政主管部门对招标投标的监督1.必须进⾏招标的采购范畴、具体情况、项⽬必须以招标⽅式进⾏⼤型基础设施、公⽤事业等涉及社会公共利益、公众安全的项⽬⼯程项⽬的国家投资、融资的项⽬总体范畴使⽤国际组织或者外国政府贷款、援助资⾦的项⽬ 施⼯单项合同估算价在200万元⼈民币以上必须进⾏招标的具体重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元⼈民币以上情况勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元⼈民币以上依法必须全部使⽤国有资⾦投资的进⾏招标的国家资⾦投资占控股的项⽬ 国有资⾦投资占主导地位的 2.不进⾏招标时,采⽤直接委托⽅式发包的建设任务 (1)涉及国家安全、国家秘密的⼯程; (2)抢险救灾⼯程; (3)利⽤扶贫资⾦实⾏以⼯代赈、需要使⽤农民⼯等特殊情况; (4)建筑造型有特殊要求的设计; (5)采⽤特定专利技术、专有技术进⾏勘察、设计或施⼯; (6)停建或者缓建后恢复建设的单位⼯程,且承包⼈未发⽣变更的; (7)施⼯企业⾃建⾃⽤的⼯程,且该施⼯企业资质等级符合⼯程要求的; (8)在建⼯程追加的附属⼩型⼯程或者主体加层⼯程,且承包⼈未发⽣变更的; (9)法律、法规、规章规定的其他情形。
3.不同标的的招标需满⾜的条件 (1)建设⼯程已批准⽴项; (2)向建设⾏政主管部门履⾏了报建⼿续,并取得批准; (3)建设资⾦能满⾜建设⼯程的要求,符合规定的资⾦到位率;(4)建设⽤地已依法取得,并领取了建设⼯程规划许可证; (5)技术资料能满⾜招标投标的要求; (6)法律、法规、规章规定的其他条件。
4.招标⼈应满⾜的条件 (1)有与招标⼯作相适应的经济、法律咨询和技术管理⼈员; (2)有组织编制招标⽂件的能⼒; (3)有审查投标单位资质的能⼒; (4)有组织开标、评标、定标的能⼒。
5.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标,此招标代理机构是[依法成⽴的组织]. 6.招标代理机构应具备的基本条件包括:[有从事招标代理业务的营业场所和相应资⾦]、[有能够编制招标⽂件和组织评标的相应专业能⼒]、[有可以作为评标委员会成员⼈选的技术、经济等⽅⾯的"专家库"]. 7.依法必须招标的建筑⼯程项⽬,在发布招标公告或者发出招标邀请书前,须持有关材料到[县级以上地⽅⼈民政府建设⾏政主管部门]备案。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案

工程招投标与合同管理复习题(课程代码252327)一、单选题1.乙级工程招标代理机构,只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费)()万元以下的工程招标代理业务,地区不受限制。
A.2000 B.3000C.4000 D.50002.建设市场交易是()给付建设费,()交付工程的过程。
A.业主 B.监理公司C.承包商 D.造价咨询公司3.经有关部门审批,可以不进行招标的项目是()A.主要使用农民工修建的乡村道路工程B.施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C.为紧急安置灾民而修建的活动板房D.利用扶贫资金修建的农田水利工程4.某污水处理建设项目需采购一批设备,按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在()万元人民币以上。
A.50 B.100 C.150 D.2005.某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为4500万元,则其应交的投标保证金最高数额为()万元。
A.45 B.80 C.90 D.135(注:新的投标保证金要求,没有提最高限额不超过80万元)6.关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A.招标是要约 B.投标是承诺C.招标公告是要约 D.中标通知书是承诺7.建设工程发承包的主要方式是()。
A.直接发包 B.招标发包C.邀请招标发包 D.公开招标发包8.一般项目的投标有效期规定为()A.20-40 B.40-60 C.60-90 D.90-1209.邀请招标的投标单位一般不少于()家A.2 B.3 C.4 D.510.建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A.发布资格预审公告 B.发布资格预审文件C.资格审查 D.发资审合格通知书11.在建设工程招投标过程中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期,投标有效期的开始计算之日为()A.开始发放招标文件之日 B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日 D.停止发放招文件之日12.招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容,发给所有获得招标文件的投标单位,需在投标截止时间至少()日前。
建设工程施工专业分包合同示范文本6篇

建设工程施工专业分包合同示范文本6篇篇1建设工程施工专业分包合同示范文本甲方:(委托方)______________乙方:(承包方)______________根据《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方的权利和义务,加强合作,保证合同顺利履行,经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方承揽建设工程施工等相关事宜,签订本合同如下:一、基本内容1. 项目名称:______________2. 建设地点:______________3. 委托方代表:______________4. 承包方代表:______________5. 项目规模:______________6. 工程总造价:______________7. 施工时间:______________至______________二、任务及范围1. 乙方承包的工程包括但不限于以下内容(具体见附件):2. 乙方应按照合同要求,保质、保量、按时完成工程施工任务。
三、合同价款及支付1. 本合同工程总价款为人民币______________元整。
2. 本工程工程费的支付方式为:3. 工程款支付时间节点:4. 工程款支付方式:四、工期、质保及验收1. 工程实际完工日期:______________2. 质量保证期为______________。
3. 工程验收标准及程序:______________五、违约处理1. 在履行合同过程中,如有一方不履行合同义务或违约行为,违约方应赔偿守约方的一切损失,另行支付违约金,违约金金额为合同总价的百分之________。
2. 如因不可抗力导致履行合同不能完成,双方可协商解决。
六、其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2. 本合同的修改、解释及争议解决均应协商解决。
3. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(委托方):乙方(承包方):签字:______________ 签字:______________日期:______________ 日期:______________附件:对本合同的补充说明、工程内容清单等。
深圳市建设工程施工专业分包合同

深圳市建设工程施工专业分包合同深圳市建设工程施工专业分包合同一、合同背景此合同是由承包商与分包商之间签订的,针对深圳市建设工程中的施工专业项目的分包事项进行约定和规定。
二、合同范围1. 项目概述本合同适用于深圳市建设工程中的施工专业项目的分包合作。
分包商将负责完成合同中规定的具体工程项目,并按照合同约定的期限和质量要求进行施工。
2. 分包任务具体的分包任务将根据实际情况进行协商确定,双方将就项目的规模、工期、质量要求等进行详细约定。
双方应在合同中明确分包任务的具体内容、工程量、单位工程报价等。
3. 分包价款分包价款将根据双方协商确定的工程量、单位工程报价等进行计算。
承包商应按照合同约定的支付方式和时间节点,及时支付分包价款给分包商。
三、合同条款1. 合同签订双方在签订合同时,应当确定合同的有效期限、签订日期、签约地点以及合同的主要内容等。
合同一经签订即生效,并对双方具有法律约束力。
2. 工期和延期双方应在合同中明确规定工程的开工和竣工日期,并约定延期的条件和程序。
在工程推迟或延误时,应及时通知对方,并按照合同约定的程序申请延期。
3. 质量要求分包商应按照国家有关质量标准和技术规范的要求进行施工,并保证工程质量符合合同约定的要求。
承包商有权对分包商的施工质量进行检查和验收。
4. 付款方式承包商应按照合同约定的工程进度和付款方式及时支付分包价款给分包商。
分包商应提供符合规定的发票和相关证明以支持付款申请。
5. 变更和索赔在工程进行过程中,如遇到需要变更的情况,双方应及时协商并签订书面变更合同。
若因变更引起分包商合法权益的损失,分包商有权提出索赔要求。
6. 保险责任双方应投保合适的保险,保障工程建设过程中可能发生的意外损失。
在损失发生时,双方应按照保险合同的约定进行理赔,并及时赔付受损一方。
7. 合同解除合同解除应根据法律法规和合同的约定进行,双方应在书面通知的情况下解除合同。
解除合同后,双方应按照约定进行工程结算和款项的结清。
建设工程施工分包管理办法考试复习题

建设工程施工分包管理办法考试复习题一、单选题 25题1.施工分包是指施工承包商(指与项目法人或工程总承包商签订施工承包合同的具有总承包资质等级或专业承包资质等级的施工企业)将其所承包工程中的( )发包给其他具有相应资质等级的施工企业完成的活动。
答案: DA.安装工程B.物质供应 C。
起重机械 D。
专业工程或劳务作业2.施工承包商必须自行完成主体工程的施工,除可依法对()进行劳务分包外,不得对主体工程进行其它形式的施工分包。
答案: BA.专业工程B.劳务作业 C。
非主体专业工程 D.物质供应3.()负责年度合格分包商资质、业绩的审查和资信评价,按时上报合格分包商名录,并进行动态调整,配合省(市)级公司审查年度合格分包商名录。
答案: CA.地(市)供电公司基建部 B。
项目管理中心 C.施工企业 D.监理公司4。
施工企业建立( ),督促或组织分包商按规定开展三级安全教育培训和入场教育。
答案: AA.施工分包队伍台帐 B。
分包教育培训制度 C。
工程分包管理信息 D.分包商年度资信评价制度5.合格分包商近三年内所承包的工程未发生四级及以上安全事故和质量事件,近一年内未发生()安全事故和质量事件。
答案: BA.四级及以上B.五级及以上C.六级及以上 D。
七级及以上6.按规定允许进行专业分包的非主体工程,专业分包商应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质,委派的项目经理(负责人)具有相应资格和同类工程的施工业绩.其中:送电线路基础工程的专业分包商具有地基与基础专业承包( )资质或房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。
答案: CA。
一级及以上 B. 二级及以上 C。
三级及以上7.参与土建(线路基础)工程的劳务分包商应具有相应的( )颁发的建筑业企业质.答案: DA。
国家安监总局及所属部门 B。
国家经信委及所属部门 C.国家发改委及所属部门 D。
国家住建部及所属部门8.从事()的分包商须同时取得国家电力监管委员会颁发的承装电力设施许可证。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案

工程招投标与合同管理复习题(课程代码252327)一、单选题1.乙级工程招标代理机构,只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费)()万元以下的工程招标代理业务,地区不受限制。
A.2000 B.3000C.4000 D.50002.建设市场交易是()给付建设费,()交付工程的过程。
A.业主 B.监理公司C.承包商 D.造价咨询公司3.经有关部门审批,可以不进行招标的项目是()A.主要使用农民工修建的乡村道路工程B.施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C.为紧急安置灾民而修建的活动板房D.利用扶贫资金修建的农田水利工程4.某污水处理建设项目需采购一批设备,按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在()万元人民币以上。
A.50 B.100 C.150 D.2005.某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为4500万元,则其应交的投标保证金最高数额为()万元。
A.45 B.80 C.90 D.135(注:新的投标保证金要求,没有提最高限额不超过80万元)6.关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A.招标是要约 B.投标是承诺C.招标公告是要约 D.中标通知书是承诺7.建设工程发承包的主要方式是()。
A.直接发包 B.招标发包C.邀请招标发包 D.公开招标发包8.一般项目的投标有效期规定为()A.20-40 B.40-60 C.60-90 D.90-1209.邀请招标的投标单位一般不少于()家A.2 B.3 C.4 D.510.建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A.发布资格预审公告 B.发布资格预审文件C.资格审查 D.发资审合格通知书11.在建设工程招投标过程中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期,投标有效期的开始计算之日为()A.开始发放招标文件之日 B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日 D.停止发放招文件之日12.招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容,发给所有获得招标文件的投标单位,需在投标截止时间至少()日前。
施工企业资质及承接工程的范围复习过程

学习资料
施工企业的资质及承接工程的范围
建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包
施工总承包又可以分为特级、一级、二级、三级
特级企业:可以承包各类房屋建筑施工
一级:可以承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的房屋建筑工程施工:40层以下、各类跨度的房屋建筑工程,高度240M及以下的构筑物,建筑面积20万M2及以下的住宅小区或建筑群体
二级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的房屋建筑工程施工,28层以下、单跨度36米及以下的房屋建筑工程,高度120M及以下的构筑物,建筑面积12万M2及以下的住宅小区或建筑群体
三级::可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的房屋建筑工程施工,14层以下、单跨度24米及以下的房屋建筑工程,高度70M及以下的构筑物,建筑面积6万M2及以下的住宅小区或建筑群体
仅供学习与参考。
建设工程施工专业承包合同

建设工程施工专业承包合同甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲方拟建工程项目需要,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:________2. 工程地点:________3. 工程规模:________4. 工程内容:________5. 工程质量要求:________二、合同价款1. 合同总价:人民币(大写)________元整(¥________)。
2. 价款支付方式:________3. 预付款比例及时间:________4. 进度款支付条件:________5. 结算方式:________三、工期要求1. 开工日期:________2. 竣工日期:________3. 工期延误责任:________四、质量与验收1. 施工质量标准:按照国家及行业相关标准执行。
2. 验收程序:________3. 不合格处理:________五、变更与索赔1. 工程变更程序:________2. 索赔条件及程序:________六、安全生产1. 安全生产责任:________2. 安全防护措施:________3. 事故处理:________七、违约责任1. 违约定义:________2. 违约责任承担:________3. 违约金计算及支付:________八、争议解决1. 协商解决:________2. 仲裁或诉讼:________九、其他约定1. 保险要求:________2. 附加条款:________3. 合同生效条件:________十、合同附件1. 施工图纸及相关技术资料。
2. 法律法规规定的其他文件。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工专业劳务承包协议发包人:沈阳亨润达医用设备安装工程有限公司第一部分协议书甲方(发包人):沈阳亨润达医用设备安装工程有限公司合同编号:乙方(承包人):黄俊签定地点:依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,为明确双方在施工过程的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本协议。
一、工程概况工程名称:工程地点:________________________________________________________工程内容:详见施工图_____________________________________________________________ 二、工程施工范围施工范围:详见施工图1. ____________________________________________________________________________2. ____________________________________________________________________________三、协议工期1.开竣工日期:2.总日历工期:3.严格按照甲方提供的施工进度表进行施工。
4.工期顺延:下列情况造成竣工日期推迟,经甲方项目经理确认,工期相应顺延。
①工程量和设计变更增加②因不可抗拒的自然灾害对工程造成的损害③因其他原因。
四、质量标准按总(分)包合同有关质量的约定,依据国家现行的《医院洁净手术部建筑技术规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《洁净室施工及验收规范》和《采暖与卫生工程施工及验收规范》等工程质量评定要求,本工作必须达到质量评定一次性验收合格等级要求,争创优质工程。
五、协议价款及支付1.协议的承包方式:清包工方式。
(1)清包工方式(2)包工、包辅材方式(3)—次性包死2•价款计算方法:(1)工程量暂按甲方施工图及甲方提供的工程量清单计取,完工后按实结算。
其中甲乙双方协商的单价中已含对应施工内容及相关系统的调试费用、建筑工程意外伤害险的费用、社会保险费用、本协议约定的乙方工作及责任所对应的各项费用。
(2)价款计算明细:3.暂估承包总价(人民币大写):肆拾肆万玖仟元整4.协议价款支付方式:(1)人工费支付方式:按工程进度先将人工费以生活费方式支付,生活费按约定比例发放,工程竣工支付至协议总价的95%,留5%质保金在质保期满后一次性付清。
(2)辅材费支付方式:协议签订后支付辅材费合同总价款的,施工过程中按照工程进度支付,工程竣工验收合格后支付至材料费合同总价的厶,留/质保金质保期满后一次性付清。
六、组成协议的文件组成本协议的文件包括:1、本协议书2、本协议专用条款3、标准、规范及有关技术文件4、图纸5、工程量清单6工程人工报价单7、双方有关工程的洽商、变更、联系单等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本协议第二部分《通用条款》(按照国家工程施工合同范本)中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照协议约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任九、本协议正本两份,具有同等效力,由甲方和乙方各执一份十、协议生效协议订立时间:2012年6 月26 日本协议双方约定:双方签字、盖章后生效。
承包人:黄俊电话:发包人:传真: 开户银行:建设银行长沙心安里支行账号:电话:传真:第二部分合同通用条款本部分采用合同示范文本( GF—1999 —0201)。
第三部分合同专用条款一、词语定义及合同文件1. 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:见第一部分协议书2. 语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关适用的法律、法规、条例及辽宁省、沈阳市地方法规、规章。
2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:国家及地方现行最新的规范和标准二、双方一般权利和义务2.1发包人委派的管控代表姓名:_职权:监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量安全情况,签证、变更的确认,设备,材料的核定,工期及索赔的批准。
2.2项目经理2.2.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_;2.2.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_______ ;2.3发包人工作2.3.1. 甲方应向乙方提供下列图纸资料:___________ 施工完毕后乙方如数交回甲方,否则,对丢失的图纸进行赔偿。
2.3.2. 负责施工现场各单位的协调。
2.3.3. 负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
2.3.4. 负责向乙方提供离开作业面10米内,水平或垂直距离的电源(随机电箱) 。
2.3.5. 负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查工作。
2.3.6. 协助乙方办理暂住证,费用由乙方负担。
2.3.7. 甲方有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开现场部。
2.3.8承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)安排相应的工程管理人员,各工种合格的技术人员和工人,按劳动管理部门的要求,特种施工人员必须持有上岗证;不得聘请使用有伤残、传染性疾病等不符合国家劳动法相关规定的人员。
(2)签订施工合同时乙方应如实填写《施工人员名单造册表》,在签订施工合同后10日内负责承包工程范围内自有施工人员的建筑意外伤害保险的办理,并持已办理的保险原始单据在甲方备案登记。
乙方未在甲方要求的期限内提供有关保险事宜,甲方有权为乙方施工人员办理意外伤害保险,所需费用从乙方的工费中扣除。
(3)每月25日前向分包方提供月进度计划和月完成工程量报表;(4)及时向发包方提供所需物料计划及清单;。
(5)施工场地清洁卫生的要求:施工过程中,要求现场工完料清,人员应及时清除现场的所有不需要的障碍物,并应根据发包人要求转移剩余材料,清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。
(6).负责承包工程范围内的各种材料、工具的装卸工作,及时维修施工期间使用的水、电线路、围栏、工具及其他安全设施,在施工过程中造成的工程、财产、人身伤害均由乙方承担责任及所发生的一切费用。
(7) .进入工地之前对自有施工人员进行安全教育培训,在施工过程中要提高安全意识。
(8) .已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责成品的保护工作,保护期间发生的损坏,由乙方负责予以修复,造成的材料等其他费用由乙方负担。
(9) .施工期间所领用材料,必须办理领料单,对所领用的材料,无条件保管,如有丢失,原价赔偿。
(10)乙方对其所承担的工程按甲乙方的合同要求进行售后服务。
如果售后服务是由于乙方施工过程中造成的,一切费用由乙方自理。
(11)乙方在甲方的工地施工中不得私自承缆同项目场所工程,否则将按合同价款的厶罚款。
(12 )工程竣工验收后一周内,双方办理好移交手续。
承包人需完成所有的人、材、机全部退场,并将其运出现场,放置于合适的场所。
所发生的费用由承包人自行承担。
(13)严格按照丄—城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。
(14)除非本协议另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
三、施工组织设计和工期3.1. 进度计划3.1.1发包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:工程师确认的时间:签收施工组织设计后7天内3.2. 双方约定工期顺延的其他情况:因不可抗力或其他非承包人原因造成工期延误时且一周内停工时间累计超过8小时工作时间,经发包人和监理方确认后工期顺延。
四、质量与验收隐蔽工程和中间验收4.1双方约定中间验收部位:验收前承包人首先进行自检,在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人(管控代表)。
不论发包人(工程师)、监理方是否参与验收,当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收收,承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖,若验收合格,发包人承担此项费用,并相应顺延工期,若验收不合格,承包人承担所有损失,且工期不顺延。
4.2达不到约定条件的部分,监理方或发包人(管控代表)一经发现,可要求承包人返工,承包人应按监理方或发包人(工程师)的要求返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担近观工费用,工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任。
因发包人原因达不到约定条件的,发包人承担经济损失,工期相应顺延。
4.4本工程施工中的工序验收,分部分项工程验收,中间验收及竣工验收等均按现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行,材料验收、试验按国家和地方颁布有关技术规范标准规程执行。
五、合同价款与支付合同价款及调整5.1本合同价款采用__/ _______ 方式确定。
合同价款中包括的风险范围:除工程量变更、设计变更、和发包人要求变动的内容以外的所有风险。
5.2本合同报价含人工费、机械使用费、措施项目费、利润费用。
风险范围以外合同价款调整方法:5.2.1. 由设计变更或建设单位要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少,其相应综合单价不变,工程量据实增减,但承包方需配合发包方办理好与建设单位的相关手续。
5.2.2由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目,由承包人按照招标文件规定的报价原则配合发包人向建设单位提出相应的工程量及综合单价,经建设单位,监理审核认可后,再由发包人签证给承包人,作为工程竣工结算的依据。
结算期限与发包方建设方的结算期限同步。
5.3工程进度款支付5.3.1工程开工前发包方预付承包方合同金额的10% 做为进场费用,承包方到达工地现场后支付;5.3.2以后每月30号前根据发包人确认的实际完成工程量,次月15号前支付完成形象工程量的90%确认工程量时间推迟,付款时间依次推迟;以工程量签单发包方管控代表最后签字时间为准;5.3.3工程验收合格双方办理好移交手续后15天内支付至合同额的90% ;六、工程变更6.1施工期间,发包人设计变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善,承包人不得无理拒绝。
6.2由于工程设计变更导致本合同工程量增减(经监理、业主、发包人三方确认)变化时,是对合同价款增减调整的依据。
6.3承包方不得以设计变更或工程量的变化为理由,解除合同对其规定的责任和义务。
6.4对承包方未经发包人项目经理和预决算部门认可,超出设计图纸范围和因承包方原因造成返工的工程量,发包人不予计量。
6.5施工中承包方不得对原工程设计进行变更。