建设工程委托书模板3篇
工程委托书范本(精选10篇)
工程委托书范本（精选10篇）工程委托书范本第1篇_______：本授权书声明：我___系___的法定代表人，现授权委托______的______为我公司代理人，办理______手续事宜，我均予以承认。
代理人无转委权。
特此委托。
单位(盖章)：法定代表人(签字)：________日期：____年____月____日委托人：_________(单位全称)法定代表人：姓名、职务。
受委托人：姓名、单位(处、室、科、股)、职务。
兹因委托人与___________(单位)签订___________(合同书或协议书)，办理___________(合同书或协议书内容)事项，现委托___________(受委托人姓名)为全权代表，与对方签订有关文件，处理有关问题，办理有关公证事项。
由此在法律上所产生的权利和义务，均由委托人全部享受和承担。
委托人(法定代表人)(签名或盖章)_________年_________月_________日(委托单位盖公章)建设工程法人代表授权委托书委托单位：注册地址：法人代表姓名：住址：受委托人姓名：性别年龄职务住址：身份证号：受委托人注册证书（建造师、监理工程师）资质号：我系委托单位的法定代表人，现委托作为我单位在建设工程项目质量管理工作的全权负责人。
本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面声明本授权作废为止。
后附法定代表人身份证复印件（加盖人名章或签名）和法人授权责任人身份证复印件（加盖人名章或签名）。
受委托人无转让委托权。
特此证明。
委托单位：（盖章）委托人：（签字、盖章）日期：月日工程委托书范本第2篇xxx招标公司:我单位的(项目名称)项目已经(批准部门)以号文批准,并且资金已经落实。
现委托你单位就该项目所需物资(见招标采购清单)进行招标采购。
根据《中华人民共和国招标投标法》和有关法律规定，订立以下条款：一、委托方应向招标机构提交技术、商务、售后服务要求等资料(包括对制造商的资质、业绩要求)，招标机构根据委托方的要求与委托方共同编制招标文件。
工程施工专业委托(3篇)
第1篇尊敬的XXXX建设单位：您好！我公司（以下简称“委托方”）与贵单位签订了《XXXX工程项目合同》（以下简称“合同”），根据合同约定，委托方需将合同中约定的工程施工部分委托给具有相应资质的施工单位（以下简称“受托方”）进行施工。
为确保工程顺利进行，现将委托事宜函告如下：一、委托内容1. 受托方负责合同中约定的工程施工部分，包括但不限于：土建工程、装饰装修工程、水电安装工程、消防工程等。
2. 受托方在施工过程中，应严格按照合同约定及国家相关法律法规进行施工，确保工程质量、安全和进度。
3. 受托方负责施工现场的管理，包括人员、材料、设备、工程款的支付等。
二、委托期限自本委托书生效之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
三、委托费用1. 委托方按照合同约定向受托方支付工程施工费用。
2. 受托方在施工过程中发生的其他费用，由受托方自行承担。
四、委托方与受托方权利义务1. 委托方有权监督受托方的施工质量、安全和进度，并对受托方的施工行为进行指导和协调。
2. 受托方应按照合同约定，在规定的时间内完成工程施工，确保工程质量、安全和进度。
3. 委托方和受托方应按照国家相关法律法规和合同约定，妥善处理工程过程中发生的争议。
五、其他事项1. 本委托书自双方签字盖章之日起生效，一式两份，委托方和受托方各执一份。
2. 本委托书未尽事宜，双方可另行协商解决。
特此函告！委托方（盖章）：地址：联系人：联系电话：受托方（盖章）：地址：联系人：联系电话：签订日期：____年____月____日第2篇甲方（委托方）：[公司名称]地址：[地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（受托方）：[公司名称]地址：[地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方拟进行[工程名称]的施工建设，为保证工程质量和施工进度，甲方决定将该项目委托给乙方进行施工。
为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本委托书。
一、委托事项1. 乙方接受甲方的委托，负责[工程名称]的施工建设。
关于建设工程委托书（四篇）
关于建设工程委托书____工程指挥部：兹委托 ____ (居民身份证编号：____)为我单位的委托代理人，代表我单位就____工程____合同(合同编号：____)签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书未尾所示，特此证明。
授权委托单位：____ 法定代表人：____委托代理人：________年____月____日关于建设工程委托书（二）本授权委托书声明：我____ (姓名)系____(总公司名称)的法定代表人，现授权委托____(分公司名称)的____(姓名)为我公司签署____工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的____工程投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：____ 性别：____年龄：____身份证号码：____投标人(盖章)：____法定代表人(签字或盖章)：____授权委托日期：____年____月____日关于建设工程委托书（三）委托方(甲方)：____受托方(乙方)：____甲方委托乙方为其____，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目设计任务书，明确项目设计应达到标准及性能等;该任务书作为乙方设计该工程项目的依据。
二、委托授权内容：项目要求：三、双方的责任和义务(一)、甲方的责任和义务(1)甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。
(2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。
(3)土地征用，房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。
(4)工程竣工，甲方及时组织综合验收。
(二)、乙方的责任和义务(1)乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务，向甲方提交工程成果及竣工文字图片等材料。
(2)乙方所承包的工程建设项目不得分包或转包。
(3)乙方必须自觉遵守当地的村规民约，否则，出现矛盾和责任事故由乙方自负。
工程授权委托书范文模板(精选5篇)
工程授权委托书范文模板第1篇本授权委托书声明：________系________的法定代表人，现授权委托________工程部（单位/部门名称）的'________（身份证号：________）为我公司代理人，以本公司的名义对________工程项目的管理施工工程收款和其他一切债权债务，均代表本公司行为，与本人的行为具有同等法律效力。
本公司将承担代理人行为的一切及全部法律责任和后果。
本委托书只限于________工程范围内，委托期限至本工程完工至工程验收结算完毕为止。
代理人无转委权，特此委托。
代理人：________性别：________年龄：________职务：________负责人:代理人签字样本：________________授权人：（盖章）法定代表人：（签字）________________年________月________日工程授权委托书范文模板第2篇律师授权委托书律师授权委托书4篇委托人：__ 性别：__身份证号：__住址：__受委托人：姓名：__ 职业：律师工作单位：xxx律师事务所姓名：__ 职业：律师助理工作单位： xxx律师事务所现委托__ __在我与__公司加工承揽纠纷一案中，作为我方的诉讼代理人。
受委托人__的代理权限为特别授权，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、调解等，提起反诉或者上诉等。
受委托人__的代理权限为一般授权，即代为递送相关材料、接受相关法律文书等。
委托人：__受委托人：__、____年__月__日【律师授权委托书——律师全权代理】律师授权委托书（2） | 返回目录公民授权委托书，是当事人、法定代表人依法委托他人作为诉讼代理人，向人民法院提交的写明委托事项和委托权限的文书。
【律师授权委托书律师全权代理(一)】委托人：****有限责任公司受委托人：陈** 河北****律师事务所律师，****有限责任公司法律顾问委托人与江苏****公司买卖合同纠纷一案，现委托陈**律师代理本案参与诉讼，代理权限为一般代理。
工程委托函范文3篇
工程委托函范文3篇工程委托函范文篇一：工程施工委托函甲方：(委托方)：乙方：(受托方)：自愿将工程建设任务委托给(以下简称乙方)，由乙方进行配电工程建设。
乙方应严格按照设计方案和国家相关施工标准进行施工。
如甲方或供电部门对未按设计方案施工提出整改意见，乙方应立即按设计方案进行整改，直至合格。
本委托书一式两份，双方各执一份。
自签字之日起生效，项目完成后，本委托书自动终止。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方(签章)：乙方(签章)：日期：日期：工程委托函范文篇二：工程施工委托函XX市二建集团：兹委托贵单位承建XX市XX单位业务用房修缮工程施工，具体工程委托约定如下：一、工程范围：X大楼楼层内间改病房及其它零星工程维修二、施工依据:由于修补工程零碎，无法出图，施工过程中双方要对隐蔽工程进行签证。
三、工期：20天，开工日期自20xx年x月x日开始。
四。
工程验收:工程完工后，双方对维修工程进行验收，并出具验收报告。
五、工程结算依据：委托XX市财政投资评审中心审核。
6.支付:结算审核后，按相关程序支付工程款。
七。
保修:所有建筑工程的保修期为一年。
八、违约：由于施工方原因导致工期延误的，每延期1天，按主体工程总施工费10%扣罚;由工程委托方原因导致延误的，工期相应顺延。
委托单位：被委托单位：XX市二建集团 (盖章) (盖章)签约代表：签约代表：签约日期：年月日工程委托函范文篇三：致：深圳团股份兹委托贵单位承建海南儋州沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：1. 工程范围：海南儋州沙盘模型底座2. 施工依据：配合营销部顺利开放3. 工期： (填写工期及开工日期)4.工程质量验收标准:按国家现行工程质量验收标准执行。
5. 工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元(人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆);计价项目及单价见报价单。
6.保修：按照合同第五条有关条款7.付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。
2023年建筑工程法人授权的委托书(15篇)
建筑工程法人授权的委托书（15篇）建筑工程法人授权的委托书（通用15篇）建筑工程法人授权的委托书篇1我________系________的.法定代表，授权委托________的________为我公司代理人，以本公司的名义参加________组织实施的编号为________邀请招标的招投标活动。
代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的`撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。
特此委托。
投标人：（公章）法定代表人：（签字或签章）代理人：（签字）日期：20__年_月_日建筑工程法人授权的委托书篇2本授权书声明：注册于中华人民共和国的四川省___工程有限公司在下面签字的林__（董事长）代表本公司授权的曾__（经理）为本公司的合法代理人，就20__年住宅楼节能改造工程的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于20__年_月_日签字生效，特此声明。
代理人情况：姓名：____性别：男年龄：42岁职务：经理身份证号码：详细通讯地址：电话：单位名称（公章）：法定代表人（签章）：日期：20__年_月_日建筑工程法人授权的委托书篇3委托人：法定代表人：受委托人：姓名：工作单位：律师事务所职务：律师联系电话：姓名：工作单位：律师事务所职务：律师联系电话：现委托上列受委托人在委托人与纠纷一案中，作为委托方一审诉讼(仲裁)代理人。
代理人的代理权限为：特别代理 (详见注意事项)代理人的代理权限为：特别代理(详见注意事项)注意事项：1、代理人应明确填写授权范围，即：一般代理的权限为起诉、应诉、辩论;特别代理的权限为承认、放弃、变更诉讼请求、进行和解、提起反诉或者上诉。
2、代理人如是律师请将律师执业证号填写清楚。
未取得律师资格的代理人填写个人身份证号，以便出庭时核对。
建筑工程设计委托书范本8篇
建筑工程设计委托书范本8篇第1篇示例：建筑工程设计委托书范本委托人（以下简称甲方）:身份证号码:联系地址:鉴于甲方拟对某项目进行建筑工程设计，经双方友好协商，就乙方承担甲方建筑工程设计的具体事宜，甲、乙双方一致同意并订立本委托书。
一、委托内容甲方授权乙方承担甲方相关项目的建筑工程设计，具体包括但不限于以下内容：1. 进行项目的规划设计，进行设计方案的策划和编制，提供初步方案设计图纸；2. 根据甲方的要求，进行设计方案的修改和优化工作，提供完善的设计方案及详细施工图纸；3. 配合甲方进行相关部门审批工作，提供必要的技术支持和文件资料；4. 在设计过程中，配合甲方处理相关问题，提供必要的技术咨询和设计变更。
二、委托期限本次委托期限为自委托书签署之日起至工程设计图纸交付甲方之日止。
如需延期，需经双方书面确认同意。
三、委托报酬1. 甲方应向乙方支付相应的项目设计费用，具体费用以双方签署的《设计合同》为准；2. 如因乙方原因导致设计变更或超出约定的范围，甲方应支付额外的设计费用；3. 甲方支付设计费用的方式为：一次性付清；四、委托义务1. 乙方应按时、保质、高效的完成甲方委托的工作；2. 乙方应对其设计方案的技术指标和质量负责，不得擅自修改设计方案；3. 乙方不得将受到的委托事项外包给其他单位或个人；4. 乙方在进行工程设计时，应当符合国家相关的法律法规，遵循相关的技术标准和规范。
五、保密条款1. 双方同意保守对委托的一切商业秘密，未经甲方书面同意，乙方不得向第三方透露任何与委托有关项目、方案、设计及相关资料；2. 乙方应采取必要的措施，确保委托涉及的一切商业秘密不被泄露。
六、违约责任1. 乙方未按期完成委托事项的，应当按日向甲方支付违约金；2. 乙方因故意或重大过失导致委托事项不能按时、按质完成的，应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本委托书一切争议均由双方友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
工程项目施工转包委托(3篇)
第1篇委托人：XX建设集团有限公司法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX委托事项：根据我国相关法律法规，现将我公司承接的XX工程项目（以下简称“本项目”）施工转包给具有相应资质的施工单位，特此委托如下：一、委托事项1. 委托人将本项目施工全部或部分转包给受托人，受托人应按照委托人要求，按照施工图纸、施工规范及合同约定，全面负责本项目的施工。
2. 受托人应保证工程质量、安全、进度，并承担因施工原因造成的所有责任。
3. 受托人应遵守国家有关法律法规，不得转包、分包给不具备相应资质的单位。
4. 受托人应按照委托人要求，提供项目施工过程中的相关资料，配合委托人接受政府相关部门的监督检查。
二、受托人资质要求1. 受托人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
2. 受托人须具备安全生产许可证。
3. 受托人须具备良好的商业信誉和良好的履约记录。
三、合同履行1. 受托人应按照委托人要求，在规定的时间内签订施工合同，明确双方的权利、义务和责任。
2. 受托人应按照合同约定，按时足额支付工程款。
3. 受托人应按照合同约定，保证工程质量、安全、进度。
四、委托人权利与义务1. 委托人有权对受托人的施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全、进度。
2. 委托人有权要求受托人提供项目施工过程中的相关资料。
3. 委托人有权对受托人进行考核，考核不合格的，有权解除委托合同。
4. 委托人应按时足额支付工程款。
五、争议解决1. 双方在履行委托合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本委托书自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本委托书一式两份，双方各执一份。
委托人（盖章）：XX建设集团有限公司法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日受托人（盖章）：XXX法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日第2篇委托人（以下简称“甲方”）：地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________受托人（以下简称“乙方”）：地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟将其承包的以下工程项目（以下简称“本工程项目”）部分施工任务转包给乙方，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程合同总价：____________________5. 工程开工日期：____________________6. 工程竣工日期：____________________二、转包范围乙方同意承担本工程项目的以下施工任务：1. 工程施工图纸范围内的主体结构、装饰装修、设备安装等施工任务；2. 甲方指定的分包单位所承担的施工任务；3. 甲方要求乙方配合的其他施工任务。
建设单位法人授权的委托书（通用3篇）
建设单位法人授权的委托书（通用3篇）
建设单位法人授权的篇1
委托人：性别：女出生日期：身份证编号：
暂住证号：住址：
被委托人：性别：男出生日期：身份证编号：
暂住证号：住址：
委托原因及事项：本人工作繁忙，不能亲自办理机动车违章的相关手续，特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，承担相应的法律责任。
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止
委托人有转委托权
委托人：
时间：
建设单位法人授权的委托书篇2
本授权委托书声明：本人 (身份证： )，系 (单位名称)的`法定代表人，现授权委托本公司的(身份证号：)代表本人全权处理(公司名称)在股份有限公司十堰市分行的贷款事宜并签署相关文件
委托期限____年____月____日至____年____月____日止
特此委托。
单位名称(盖章)：
法定代表人(盖章或签字)：
____年____月____日
建设单位法人授权的委托书篇3
XX单位：
本人因原因不能亲自到XX办理X兹授权委托女士处理代办事项。
委托人在权限范围内年签署的一切有关文件，我均承认。
由此所造成的一切责任均由本人承担。
委托人(签名或盖章)：
被委托人e月X日。
建设工程监理委托书（精选3篇）
建设工程监理委托书（精选3篇）建设工程监理篇1第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。
在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)，负责与监理人联系。
更换常驻代表，要提前通知监理人。
第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
工程委托书格式范文3篇
工程委托书格式范文3篇目前委托审计已成为建设单位工程审计的主要方式,而工程委托审计付费方法没有统一的模式且在不断的探索完善中。
本文是我为大家整理的工程委托书的格式范文，仅供参考。
工程委托书格式范文篇一：工程施工委托函项目编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX通信工程有限公司：根据我公司业务发展需要，我公司已经立项建设20xx年中国联通湖南宽带及数据综合客户XXXXXXXXX工程。
要求于20xx年06月18日开通附件所属全部单项。
请贵公司马上对此工程组织实施，主要要求如下：一、请贵公司尽快确定本工程负责人，并于20xx年06月10日前完成设计交底工作，根据设计方案制定工程实施方案，尽快启动本工程。
工程结算应按照我公司相关取费标准进行预估。
二、请贵单位认真组织现场实施工作，重视安全生产。
施工期间发生如下安全事故和损坏事宜，其所有直接和间接责任(含各种法律责任)均由贵公司负责，我司不承担任何的责任：1、施工期间各类人身安全事故、电源等其他事故;2、施工不当所造成的通信故障、对其他公共财产、私人财产损害;3、设计所造成的4、由于施工考虑不到位的原因引起工程质量、材料问题事故;5、其他相关的责任事故三、本工程联系人：部门建设维护部职位项目经理姓名 XXX 联系电话 XXXXXXXXX 电子邮箱中国联合络通信有限公司XXXX分公司络建设部20xx年x月x日工程委托书格式范文篇二：工程施工委托书发包方(甲方)：承包方(乙方)：梁文君 (注：个人承包)按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
概括：兹云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站，扩建云南省第十四局厂房宿舍消防控制室，供第十四局职工工作之用。
1.1工程名称：扩建第十四局厂房工程1.2工程地点：云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站1.3承包范围：扩建云南省第十四局职工厂房1.4承包方式：有建设全过程承包1.5工期：本工程自 20xx 年 5 月 1 日开工，于 20xx 年 11 月15 日竣工。
工程授权委托书12篇
工程授权委托书12篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如演讲稿、工作总结、工作计划、心得体会、教学总结、事迹材料、优秀作文、教学设计、合同范文、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as speeches, work summaries, work plans, experiences, teaching summaries, deeds materials, excellent essays, teaching designs, contract samples, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程授权委托书12篇工程授权委托书1XXX委员会：本授权委托声明：我XXX系XXX的法定代表人，现授权委托我公司项目经理XXX，身份证号XXXXXX，奖募捐委员会装修工程项目结算审计以本公司名义签署、处理与之有关的一切事宜，并将此工程款转入指定账户XXXXXX，账户名称我单位均予以承认。
建筑公司委托个人施工委托书（通用24篇）
建筑公司委托个人施工委托书建筑公司委托个人施工委托书一、什么是委托书授权委托书是委托他人代表自己行使自己的合法权益时出具的法律文书。
委托人不得以任何理由反悔委托事项，被委托人如做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议，在授权委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担，被委托人不承担任何法律责任。
二、建筑公司委托个人施工委托书（通用24篇）如果被委托人没有做出违背国家法律的任何权益，委托人无权终止委托协议。
在快速变化和不断变革的新时代，处理事务上我们需要用到委托书，怎么写委托书才能避免踩雷呢？下面是小编收集整理的建筑公司委托个人施工委托书（通用24篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建筑公司委托个人施工委托书1本授权委托书声明：我______（姓名）系____地铁集团有限公司的法定代表人，现授权委托____（姓名）为我的代理人，以本公司的名义负责____地铁集团有限公司的____市轨道交通三号线土建工程第一标段工程的项目管理负责人。
授权委托人在办理报监、施工许可以及项目管理的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
委托人（盖章）：____地铁集团有限公司法定代表人（盖章）：______代理人：____性别：男身份证号码：_______________职务：业主代表授权委托日期：________年__月__日建筑公司委托个人施工委托书2本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的合法代理人，就的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：性别年龄身份证号码：职务：投标人：法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：施工委托书范本4委托方：(以下简称甲方)：姓名：装修地址：联系方式：邮箱：施工单位：被委托方：(以下简称乙方)：联系电话：工程负责：工程巡检：授权委托费：大写：小写：监理类型：监理纪风监督电话：技术：客服:(请客户务必认真阅读，施工期间可网上留言)使用说明：1、此合同文本只适用于吉林省行政区域内的家庭居室装修监理工程。
建设公司工程委托代理合同(6篇)
建设公司工程委托代理合同（6篇）建设公司工程委托代理合同（精选6篇）建设公司工程委托代理合同篇1委托方：________下称甲方;受托方：________下称乙方因建设的需要，根据市领导批示精神，甲方委托乙方作为工程的代理建设单位。
为进一步明确工程代建内容及其权益、责任和义务，双方本着互相协作、紧密配合的原则，根据国家有关法律、法规的规定以及本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同以共同遵守。
一、工程概况1、工程建设单位：2、工程地点：3、工程名称：4、工程质量等级：合格。
5、工程建设方式：委托代建。
二、委托的范围与内容1、甲方授权乙方作为本项目建设的代理业主，履行甲方的权利和义务。
2、甲方职责：①、负责控制本项目的资金运作。
②、甲方负责该项目完成前期的各项报建手续，及所需表格及报批文件的签字盖章，负责现有施工红线范围内的征地拆迁工作，负责提供该工程配套设施的使用功能要求及筹措本项目建设资金，保证本项目所需的资金及时到位。
③、确保设计文件及时交付乙方。
3、乙方职责：①、负责本项目建设的组织实施(从工程招标、工程建设管理到工程竣工验收、结算、移交等各项工作)。
②、负责本项目的施工质量和安全监督管理。
4、本项目合同会签程序需由甲、乙双方会签，并由甲方送财政备案。
三、代建工程项目的范围与内容1、本合同的工程项目范围以设计的工程施工设计文件。
2、本合同项下不包括以下内容：(1)本工程土地征用、租用、青苗树木赔偿、施工场地内的其它房屋构筑物、各部门(含代管)以外的各种管线、障碍物的迁改和清除。
上述事项应由甲方负责在乙方开工前办妥。
(2)引至工地的临时给水、电力电源线，确保本工程如期顺利进行。
(3)施工设计文件以外的工作内容等。
四、质量等级本合同项下代建工程质量必须达到水利部颁发的《水利水电工程施工质量检验与评定标准》(以下简称验标)合格工程等级。
五、合同价款及变更约定1、甲、乙双方共同商定：本合同项下代建工程价款采取“包工包料”的承包方式。
建筑工程委托书范本（通用5篇）
建筑工程委托书范本（通用5篇）建筑工程委托书范本（通用5篇）委托人不得以任何理由反悔委托事项，说明委托书具有不可撤销性。
随着社会一步步向前发展，我们越来越多的事务会去使用委托书，那么你有了解过委托书吗？下面是小编为大家收集的建筑工程委托书范本（通用5篇），欢迎大家分享。
建筑工程委托书1甲方：乙方：为保证xxxxxxxx房地产有限责任公司开发的xxxxxxxxx楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：一、项目概况：1、项目名称：2、项目地点：二、双方权利与义务：1、甲方承包的xxxxxxx楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责xxxxx工程的一切事务。
2、xxxxxxxxxxxx工程实施细则及程序以xxxxx房地产有限责任公司与xxxxx建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。
3、乙方负责xxxxxxxx工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。
4、委托协议一经生效，乙方自觉与xxxxxx建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题（包括拨款、现场技术及安全等），甲方不再参与。
5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。
6、本委托书自签字之日起生效。
7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：身份证号码：联系方式：年月日乙方（签字）：身份证号码：联系方式：年日建筑工程委托书2致：__________本授权委托书声明：__________（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。
现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为__________元。
建筑工程设计委托书9篇
建筑工程设计委托书9篇第1篇示例：建筑工程设计委托书委托人（甲方）：______________身份证号：_______________________一、委托内容甲方委托乙方进行以下建筑工程设计（以下简称“工程”）：二、委托费用甲方应向乙方支付工程设计费用，具体金额为______________元（大写：_________________________）。
三、委托范围乙方应按照国家相关法律法规和工程设计规范，对工程进行全面、细致的设计，确保工程的实用性、安全性、经济性和美观性。
四、委托程序1. 甲方与乙方自愿达成上述委托关系，双方应共同遵守本委托书规定的义务。
2. 双方签署委托书后，应及时将委托书副本交于各自保存。
3. 在工程设计过程中，甲方与乙方应保持密切联系，及时沟通有关设计方案和进展情况。
如有需要，双方可就设计方案进行合理修改。
4. 乙方完成设计工作后，应及时向甲方提交设计成果，并接受甲方的验收和意见。
5. 甲方应按时支付工程设计费用，乙方在收到设计费用后应出具设计费用收据。
五、委托责任1. 乙方应按照委托内容，按时、优质完成工程设计，并承担由于设计不合格或违约造成的损失和责任。
2. 甲方应提供工程设计所需的相关资料和信息，并保证资料和信息的真实性、完整性和合法性。
如因资料和信息不全或错误造成的设计延误或设计方案不合格，由甲方承担相应责任。
3. 甲方有权对乙方提交的设计成果进行验收，如发现设计成果与委托内容不符合，甲方有权拒绝接受并要求乙方重新设计。
六、解决争议双方在履行委托过程中如有争议，应协商解决，如协商不成，可依法解决。
七、委托期限本委托期限自双方签署委托书之日起生效，至工程设计完工验收之日止。
八、其他事项本委托书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
注：本委托书未尽事宜，可另行协商确定。
第2篇示例：建筑工程设计委托书一、委托人：（甲方）姓名：单位（如有）：地址：三、委托内容：甲方委托乙方进行以下建筑工程设计工作：（1）工程名称：（2）工程地址：（3）工程概况：（4）设计任务及要求：四、委托期限：本次委托的设计工作期限为自委托书签署之日起至（具体时间）止。
委托书范本工程(推荐9篇)
委托书范本工程（推荐9篇）委托书范本工程第1篇本授权委托书声明：我xx系xx有限公司的法定代表人，现授权委托xx有限公司的xx 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的.内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：xx;性别：xx年龄：身份证号码：xx;职务：投标人：xx有限公司法定代表人：代理人：授权委托日期：xx年xx月xx日委托书范本工程第2篇委托人名称（甲方）：受委托人名称（乙方）：甲方委托乙方对如下工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守。
一、委托审计项目情况（一）工程项目名称：（二）工程建设规模：（三）工程送审造价：二、委托审计的范围和要求（一）审计范围1、检查标底及投标预算的编制质量；2、检查施工、采购合同订立是否规范；3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理；4、检查施工、采购合同的执行情况；5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况；6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响；7、检查工程款支付情况；8、检查过程资料形成的合规性；9、《贵州省教育厅2005年省属高校日元贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的审计范围。
（二）审计要求1、跟踪审计期间，发现需要及时纠正或其他重大问题，应及时以书面形式告知甲方审计处，并报教育厅审计处备案；2、实行审计情况月报制度，乙方须于每月十日前向甲方审计处、教育厅审计处报送上月“跟踪审计情况报告”，以反映项目跟踪审计阶段性成果；3、乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等，并及时书面提供造价及合理性评价；4、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见；5、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价；6、《贵州省教育厅2005年省属高校日元贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的其他审计要求；7、提供“审计报告”一式捌份。
建设单位委托书范文3篇_委托书
建设单位委托书范文3篇_委托书建设单位委托书范文一：建设单位项目负责人委托书本人系公司的法定代表人，兹委托为项目负责人，担任工程项目管理工作，全权处理工程项目全过程的管理，配合周口市建筑安全监督机构项目监督员的监督工作，并负责工程项目管理过程中现场事务联系、协调工作。
委托期限为该工程领取施工许可证起至该工程竣工验收止，此委托书中被委托人不得再次委托。
建设单位法定代表人(签名)：项目负责受托人(签名)：年月日建设单位委托书范文二：委托单位：国家海洋技术中心法定代表人姓名：罗续业性别：男年龄：职务：主任住址：天津市南开区芥园西道219号受委托人姓名：徐焕明性别：男年龄：基建办主任工作单位：国家海洋技术中心我系委托单位的法定代表人，现委托徐焕明为我的代理人，并以我的名义办理坐落在天津市南开区芥园西道219号的海洋环境监测设备动力环境实验室项目工程的建设施工(勘察、设计、监理、设备)招标活动。
通过招标择优选定施工(勘察、设计、监理、设备)单位，并签署上述招标工程的招标文件、参加开标、评标和定标工作，以及处理、签署与之有关的一切事务。
我均予以承认。
特此证明。
受托人无转让委托权。
委托单位：(盖章)委托人：(法人代表签字、盖章)日期：年月日建设单位委托书范文三：委托人：陈信性别：男身份证号：4205007被委托人：王健性别：男身份证号：4228019本人因出差在外，不能亲自参加恩施市第二实验小学迁建工程三标段(行政综合楼)20xx 年6月4日的地基验槽工作，特委托王健作为我的合法代理人，全权代表我参加地基验槽工作。
对委托人在参加上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人：分享知识，欢迎下载使用！。
建设工程施工起诉委托书(3篇)
第1篇尊敬的XX律师事务所：我司（以下简称“委托人”）因建设工程施工合同纠纷，现委托贵律所指派律师代为进行诉讼活动。
为确保诉讼活动的顺利进行，特此出具本委托书。
一、委托事项1. 委托人因与被委托人（以下简称“被告”）之间的建设工程施工合同纠纷，向人民法院提起诉讼。
2. 委托人授权贵律所指派律师代表委托人进行以下诉讼活动：（1）向人民法院提交起诉状、证据材料、答辩状等相关诉讼文件；（2）参与诉讼调解、和解；（3）出席庭审、答辩、质证、辩论、举证、证人询问等活动；（4）代为签署法院送达的各类法律文书；（5）依法维护委托人的合法权益；（6）依法处理与本案相关的其他事宜。
二、委托权限1. 委托人授权贵律所指派律师在诉讼过程中，代表委托人行使以下权利：（1）代为接受人民法院送达的各类法律文书；（2）代为提出诉讼请求、变更诉讼请求、放弃诉讼请求；（3）代为提起上诉、申请再审；（4）代为申请财产保全、证据保全；（5）代为申请执行；（6）依法行使其他诉讼权利。
2. 委托人授权贵律所指派律师在诉讼过程中，承担以下义务：（1）依法维护委托人的合法权益；（2）严格遵守法律规定，维护法律尊严；（3）保守委托人的商业秘密；（4）按照委托人的要求，及时报告案件进展情况。
三、委托期限本委托书自签订之日起生效，至委托人诉讼请求实现之日止。
四、其他事项1. 委托人承诺，本委托书所载内容真实、准确、完整，如有虚假、遗漏或误导，由委托人承担相应法律责任。
2. 本委托书一式两份，委托人、贵律所各执一份，具有同等法律效力。
3. 如委托事项发生变化，委托人可另行出具委托书。
委托人（盖章）：法定代表人（签字）：地址：联系电话：年月日贵律所（盖章）：地址：联系电话：年月日第2篇尊敬的建设单位：我方，[公司名称]，根据我国《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，现就[工程名称]建设工程施工合同纠纷一事，特委托[委托人姓名]代表我方行使诉讼权利，维护我方的合法权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程委托书模板3篇
Template of power of attorney for construction project
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
建设工程委托书模板3篇
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：建设工程委托书范文
2、篇章2：建设工程委托书实用版
3、篇章3：建设工程委托书(2020版)
篇章1:建设工程委托书范文
_________工程指挥部：
兹委托 _________ （居民身份证编号：_________）为我单位的委托代理人，代表我单位就_________工程_________合同（合同编号：_________）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书未尾所示，特此证明。
授权委托单位：_________ 法定代表人：_________
委托代理人：_________
_________年_________月_________日
篇章2:建设工程委托书实用版【按住Ctrl键点此返回目录】本授权委托书声明：我________ （姓名）系________（总公司名称）的法定代表人，现授权委托________（分公司名称）的________（姓名）为我公司签署________工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的________工程投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：________ 性别：________ 年龄：________
身份证号码：________
投标人（盖章）：________
法定代表人（签字或盖章）：________
授权委托日期：________年________月________日
篇章3:建设工程委托书(2020版)【按住Ctrl键点此返回目录】委托方（甲方）：______________
受托方（乙方）：______________
甲方委托乙方为其_______，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目设计任务书，明确项目设计应达到标准及性能等；该任务书作为乙方设计该工程项目的依据。
二、委托授权内容：
项目要求：
三、双方的责任和义务
（一）、甲方的责任和义务
（1）甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。
（2）甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。
（3）土地征用，房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。
（4）工程竣工，甲方及时组织综合验收。
（二）、乙方的责任和义务
（1）乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务，向甲方提交工程成果及竣工文字图片等材料。
（2）乙方所承包的工程建设项目不得分包或转包。
（3）乙方必须自觉遵守当地的村规民约，否则，出现矛盾和责任事故由乙方自负。
（4）由乙方造成的工程质量事故及施工安全事故责任由乙方全部承担。
（5）乙方负责按照有关技术规范进行施工，并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。
（6）除不可抗拒自然灾害以外，乙方责任工程质量，确保顺利通过验收。
（7）乙方必须严守信誉，确保按时完成。
若乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同，不收破方，不接尾款。
（8）工程竣工及时向甲方申请收验。
（9）乙方必须为施工工人办-理工伤保险后方可施工。
（10）一切税费由乙方责任。
四.协议变更终止
（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该项目建设的费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关该项目设计的资料，乙方并保留该设计的所有权利。
（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该项目建设的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
（4）因工程需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
（5）乙方工程施工不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。
（6）委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止，此委托书中被委托人不得再次委托。
五.付款方式
甲方支付乙方该项目的全部费用为。
该费用经甲方验收合格，签署同意支付意见后，由水泥指挥部支付。
六.本协议一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：
______________
法人代表（签字）：_________ 法人代表代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-------- Designed By JinTai College ---------。