河北省建筑工程施工合同
河北省建设工程施工合同示范文本版

河北省建设工程施工合同示范文本版一、合同的签订与生效双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,自愿平等协商,达成如下合同:1. 乙方同意按照本合同的规定和相关法律、法规的规定,为甲方提供建设工程施工服务。
2. 乙方同意遵循国家的安全生产法律法规,保证施工过程中的安全,提供符合质量标准的施工服务。
3. 合同生效条件:经双方代表签字、盖章,合同即生效。
二、合同的履行与监督1. 甲方要求乙方按照本合同的约定和工程进度计划进行施工,并提供必要的协助。
2. 乙方应当按照法律法规的要求,提供取得合法资质的建设工程施工人员,按时保质地完成施工任务。
3. 甲方对于乙方施工过程中的工程质量和进度有权进行监督,并有权要求乙方进行整改和调整。
4. 甲方和乙方可以协商确定专项监理机构,负责对项目的施工进度、质量进行监督。
监理机构的费用由甲方承担。
三、工程款的支付与索赔1. 工程款的支付方式:甲方按照施工进度及相关规定,向乙方支付相应款项。
2. 如乙方在施工过程中受到不可抗力或第三方原因导致工程无法按计划完成,乙方应及时通知甲方并提供证明材料,双方协商解决。
3. 如甲方对乙方施工质量存在合理的索赔要求,乙方应及时协商解决,并按照约定的时间和方式进行赔偿。
四、合同的变更与终止1. 双方协商一致可以对合同进行变更,但变更应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2. 发生合同无法履行的情况时,双方应及时协商解决,如无法解决争议,可根据相关法律法规进行仲裁或诉讼。
3. 合同终止条件:合同履行完毕,或者双方一致同意解除合同时,合同终止。
五、违约与争议解决1.如甲方或乙方违反合同约定,应当承担相应的违约责任,并按照法律法规进行赔偿。
2. 出现合同争议时,双方应首先进行友好协商,如无法协商解决,可根据相关法律法规选择仲裁或诉讼解决。
六、法律适用与其他条款1. 本合同适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同未尽事宜,可由双方协商解决,如协商不成,参照相关法律法规进行处理。
河北省施工合同示范合同

河北省建设工程施工合同示范文本(以下简称“施工合同”)第一部分:协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)1.2 工程地点:1.3 工程内容:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)1.4 工程立项、规划批准文件号:1.5 资金来源:二、工程承包范围2.1 承包范围:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)三、合同价格3.1 合同总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 合同价格支付方式:(1)合同签订后七个工作日内,发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
(2)工程进度达到约定的比例后,发包人按实际完成工程量支付相应款项。
(3)工程竣工验收合格后,发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。
四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。
4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等,并保证施工场地具备施工条件。
4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款,并提供所需的设计文件、技术资料等。
4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务,不得干涉承包人的正常施工。
五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
5.3 合同的终止:合同履行完毕,双方履行完毕合同约定的义务,合同自然终止。
六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,向承包人支付违约金,并赔偿因此给承包人造成的损失。
河北省建设工程施工合同-范本完整版

签订日期:______________________签订日期:______________________
二、甲方(发包方)责任
1.提供施工图纸及技术资料:甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料,并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续:甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续,并取得相关证书。
3.提供施工场地:甲方应提供具备施工条件的场地,确保乙方顺利施工。
4.付款义务:甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称:河北省XX建设项目
2.工程地点:河北省XX市XX区
3.工程类型:住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模:本项目总用地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米
5.工程造价:人民币XX万元
6.工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计XX天
3.工程结算:工程竣工验收合格后,乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料,甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付:甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金,待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准:工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收:乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收,甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方(承包方)责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工:乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工,确保工程质量。
2.人员组织与管理:乙方应自行组织施工队伍,并对施工人员进行管理,确保工程进度及质量。
河北省建设工程施工合同通用条款

河北省建设工程施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就河北省建设工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程结构类型:____________________1.6 工程承包范围:____________________第二条工程工期2.1 工程开工日期:____ 年____ 月____ 日2.2 工程竣工日期:____ 年____ 月____ 日2.3 工程总工期:____ 天第三条工程质量标准3.1 工程质量应符合国家现行的建筑工程质量标准,达到合格标准。
3.2 乙方应严格按照国家和地方的建筑施工规范进行施工。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价款为:人民币(大写)____________________元整(¥____)4.2 付款方式:甲方应按合同约定及时支付工程款,具体支付比例和时间如下:(1)工程开工前,甲方支付工程总价款的____%作为预付款。
(2)工程进度达到____%时,甲方支付工程总价款的____%。
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付至工程总价款的____%。
(4)剩余____%作为质量保证金,在工程交付使用一年后无质量问题时支付。
第五条材料设备供应5.1 甲方负责提供工程所需的水、电、道路等基础设施。
5.2 乙方负责提供施工所需的材料、设备,并保证其符合国家质量标准。
第六条工程变更6.1 工程变更应由甲方提出书面变更通知,乙方应按照变更通知进行施工。
河北省建设工程施工合同范本

河北省建设工程施工合同范本前言施工合同是建设工程实施过程中最重要的合同之一,它是建筑业企业与业主或其他相关方签订的重要文件,通常包括工程项目的基本信息、费用协议、工期等合同条件。
本文将提供河北省建设工程施工合同范本的内容,旨在为相关方便利地制定和签订施工合同。
合同范本合同范本分别针对居民住宅、公共建筑和市政道路三种建设工程施工合同,可以根据具体的施工项目需要进行修改和调整。
请在使用本合同范本前咨询法律专业人士的意见。
居民住宅建设工程施工合同范本一、双方基本情况•甲方:(指建设单位或业主)地址:电话:邮编:法定代表人(负责人):•乙方:(指施工队伍或承包商)地址:电话:邮编:法定代表人(负责人):二、合同项目范围1.建设项目名称:2.建设工程地址:3.工程实施范围:4.建设工程的概况或主要技术经济指标:•建筑面积:•总投资:•完工时间:三、服务内容及标准1.乙方承揽由甲方委托施工的工程,按合同约定的环保、质量、安全、文明施工标准和技术要求以及预定工期和价格等条件完成。
2.施工期间,乙方负责工程现场施工,质量安全如有问题则由乙方负责解决。
3.乙方要遵照当地政府有关法律、法规、规章、标准的规定,尊重并遵行工程环境、施工工艺、材料选择等的相关限制。
四、合同支付1.甲方向乙方支付的款项包括如下几项:•工程结束后施工合同总价款。
•根据约定由甲方到乙方的固定资金支出。
•工程变更或乙方因合同漏洞造成的损失。
•另有约定的其他款项。
2.乙方在交付工程前,如甲方需要质量检测报告,负责委托检查单位检测报告并交给甲方,乙方承担检测费用。
五、结算周期和工程完成日期1.乙方装修完成之日,按照技术方案进行质量检测并通过验收合格后,乙方可凭交工验收单、检测报告等规定资料向甲方提出申请结算,甲方应于7天内完成验收和支付。
2.如需提前建设工程施工期限,需甲乙双方协商一致并通过书面方式确认。
在协商一致后,乙方应在既定时间内完工。
如乙方无法如期完工,程序安排如下:•乙方应向甲方提交书面说明。
河北省建设工程施工合同精选6篇

河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号:________甲方:________乙方(施工责任方):________甲方承建之工程,现委托乙方采取(□A、包工□B、包工包料)、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,双方共同遵守执行。
第一条:工程内容一、工程地点:_____________;二、开工日期:____年____月____日,竣工日期:____年____月____日,总工期:____日;三、分部分项工程工种类别:____;四、工程质量标准:____;五、乙方承包围:____;第二条:组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质,特种工种均持证上岗。
在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通,只要与本工程有关的事宜,必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外,否则,给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资,必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册,工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可,并花名册交项目经理保管并存档。
第三条:双方职责一、甲方责任:1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量,申报预决算,申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任:1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版)

《河北省建设工程施工合同(示范文本)》第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数:_____天。
从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款合同总价(小写):元。
(大写):元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第(1)条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见:经办人:备案部门:(公章)备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同(示范文本)》(略)第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他:2、本合同文件的优先解释顺序如下:按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称:执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范;现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件;国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北省建设工程施工合同(合集六篇)

河北省建设工程施工合同(合集六篇)在施工之前,通常要签订施工劳务承包合同的。
这样既可以保障双方的权利,又可以免去许多纠纷。
以下是为大家整理的河北省建设工程施工合同(合集六篇),欢迎品鉴!第1篇: 河北省建设工程施工合同甲方:___________________(以下简称甲方)乙方:___________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点该工程为_____________工程,地点在__________________________。
二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。
河北省住建部施工合同模板

河北省住建部施工合同模板甲方:(委托方名称)组织机构代码:地址:法定代表人:电话:传真:联系人:手机号码:乙方:(承包方名称)组织机构代码:地址:法定代表人:电话:传真:联系人:手机号码:鉴于甲方拟在(填写工程地址)进行(填写工程名称)建设项目(以下简称“工程”)的施工,为明确双方权利和义务,经甲、乙双方友好协商,自愿订立本合同。
第一条工程的名称、位置以及建设规模、工程量等内容参照甲方招标文件中的要求,并作为本施工合同的一部分。
第二条乙方应按照甲方的委托,承建本工程的土建、钢筋、砌体砌筑、混凝土、沉降传感器、地基处理、建筑装饰装修、地下工程、人防工程、地下管道工程等工程,保证施工质量符合国家规定,并在规定的合同履行期限内向甲方交付工程。
乙方须对整个工程的建设负责,并保证工程的质量。
第三条乙方承建本工程的费用由甲方支付,合同价款为(填写具体金额),具体分期支付见合同附件。
第四条乙方应当自主配备施工队伍及所需的施工设备、资金等,保障工程的及时完成,工程应当保证符合国家法律在设施完工标准,并获得甲方相关部门的验收。
第五条乙方在承建本工程期间,如需订购一些建筑原材料及设备等,应当向甲方提出需求,甲方根据来自于乙方的成品要求,负责采购相关的原材料,设备。
乙方应当负责对工地上相关材料设备的使用、保养和管理。
第六条在本施工合同的履行过程中,甲乙双方应当在施工的过程中遇到问题及时沟通解决,并互相积极配合,确保工程的顺利进行及工程质量的合格。
第七条乙方在承建本工程过程中所用到的建筑材料应符合国家的相关标准,不能使用假冒伪劣的建材,否则将承担相应的责任,甲方有权要求乙方停止使用该建材,并进行相应的维修或更换。
第八条乙方必须在承建本工程开始前向甲方提交相应的施工计划,包括但不限于工程图纸、进度计划、施工方案等。
甲方对该计划进行审查并签字确认后方可进行施工。
第九条乙方应当负责通知和协调相关的检验检测部门对施工质量进行抽检,并在甲方的监督下加强自检自控,确保施工质量合格。
河北省建设工程施工合同-范本完整版

河北省建设工程施工合同-范本完整版河北省建设工程施工合同甲方:(出资方全称、地址)乙方:(承建方全称、地址)鉴于甲方拟委托乙方进行下述施工项目,甲方和乙方经友好协商,决定签订本合同。
双方遵循诚实守信、平等互利的原则,达成如下合作协议:一、工程项目1.工程名称:(填写具体工程项目名称)2.工程地点:(填写具体工程项目所在地)3.工程范围:(填写具体工程项目的工作范围)二、工程金额及支付方式1.工程金额:本工程总投资为(填写具体金额,包含税费)。
2.支付方式:甲方按照以下方式向乙方支付工程款项:(具体列明各项工程款项的支付时间和金额)三、合同履行期限1.工程开工日期:本工程计划于(填写具体日期)开工。
2.工程竣工日期:本工程计划于(填写具体日期)竣工。
四、工程质量1.工程质量:乙方保证本工程的施工质量符合国家有关标准和规定,达到合同约定的要求。
2.质量保证期:乙方保修期为工程竣工验收合格之日起(填写具体期限)。
五、工程变更1.变更原因:如需对工程范围、工艺、设计等进行变更,必须经过双方书面协商,并按照协商的结果进行调整。
2.变更费用:工程变更引起的费用增减,由双方在协商基础上确定。
六、工程保险1.工程保险:本工程施工期间,乙方有责任购买相应的工程保险,并按照保险合同的规定向甲方提供相应的保险保单。
2.保险赔偿:如发生保险事故,乙方应立即通知甲方,并协助甲方办理相应的保险赔偿事宜。
七、违约责任1.迟延履约:如乙方未按照合同约定的时间履约,则应向甲方支付迟延履约金,迟延金的计算方式为合同总金额的(填写具体比例)。
2.质量问题:如工程存在质量问题,乙方应承担返工修复费用,并按照法律法规承担相应的法律责任。
八、争议解决1.争议解决:双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.协议效力:本合同自双方签字之日起生效,并对双方具有约束力。
本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。
河北省建设工程施工合同示范文本

三、合同期限
3.1工程开工日期:____年__月__日
3.2工程竣工日期:____年__月__日
3.3工期总日历天数:____天
四、合同价款及支付方式
4.1合同价款:人民币XX元整(大写:_________________________元整)
4.2.5质保金:剩余5%作为质量保证金,质保期满后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。
五、工程质量管理
5.1乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规、规范标准进行施工,确保工程质量合格;
5.2乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程中的质量问题及时进行整改;
5.3甲方有权对工程进度、质量进行监督检查,乙方应予以配合。
河北省建设工1.1工程名称:河北省XX市XX项目
1.2工程地点:河北省XX市XX区
1.3工程类型:住宅建筑/商业建筑/办公建筑等
1.4工程规模:总占地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米
1.5工程承包范围:土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程等
二、合同主体
2.1发包方(以下简称“甲方”):河北省XX市XX房地产开发有限公司
7.2在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。
八、争议解决
8.1双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;
8.2如协商不成,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________________
六、安全生产管理
6.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规,确保施工安全;
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

------完整版工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 10 文物和地下障碍物 (12)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (18)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)3. 12 承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31)8. 2 进度计划和报告 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43)9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49)10. 2 承包人采购材料、设备 (50)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62)16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (82)13. 违约 (83)14. 不可抗力 (85)15. 保险 (86)16. 合同争议、解决与终止 (86)17. 其他 (88)第四部分附件 (89)附件1承包人承揽工程项目一览表 (89)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (90)附件3履约担保 (93)附件4 预付款担保 (94)附件5 支付担保 (95)第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
河北省建设工程施工合同-范本完整版

工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同示范文本工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省建设厅河北省工商行政管理局第一部分协议书发包人:中国联合网络通信有限公司廊坊数据分公司承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况工程名称:中国联通华北(廊坊)基地建设工程1号、2号机房楼桩基础工程施工工程地点:工程内容:招标文件及施工图纸范围内所标注的桩基础工程施工工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:30天。
自 2012年7月20日开始施工,至2012年8月18日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(小写):元。
(大写):元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
第二部分通用条款一、总则1定义下列词语或措辞,除特别说明外,在本合同中具有以下赋予的含义:1.1合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书:指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件:指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2020年12月

------完整版工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书................................................................. 错误!未定义书签。
一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。
二、工程承包范围........................................................................ 错误!未定义书签。
三、合同工期................................................................................ 错误!未定义书签。
四、质量标准................................................................................ 错误!未定义书签。
五、合同价款................................................................................ 错误!未定义书签。
六、项目经理................................................................................ 错误!未定义书签。
七、组成合同的文件.................................................................... 错误!未定义书签。
河北施工合同范本2017

河北施工合同范本2017河北省建设工程施工合同(示范文本)甲方(发包方):姓名/名称:地址:联系电话:法定代表人:乙方(承包方):姓名/名称:地址:联系电话:法定代表人:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准:[具体质量标准]2. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合要求。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)2. 支付方式:[具体支付方式和时间节点]五、双方责任1. 甲方责任(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付合同价款;(3)协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)负责施工过程中的垃圾清理和运输。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更,应提前通知乙方,并提供变更设计方案。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的,双方应协商确定调整后的合同价款。
七、竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[约定时间]内组织验收,如逾期未验收视为验收合格。
3. 验收合格后,双方应签署工程竣工验收单。
八、质量保证1. 乙方对工程质量提供[约定的质量保证期限]的质量保证。
2. 在质量保证期内,如发现工程质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
九、违约责任1. 双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同,双方应协商解决。
十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
河北省正规施工合同范本

河北省正规施工合同范本
第一部分,合同甲方和乙方信息。
1. 甲方信息,(甲方名称、注册地址、法定代表人、联系方式等)。
2. 乙方信息,(乙方名称、注册地址、法定代表人、联系方式等)。
第二部分,工程项目概况。
1. 工程名称,(工程项目的具体名称)。
2. 工程地点,(工程项目所在地详细地址)。
3. 工程范围,(工程项目的具体施工范围和内容)。
4. 工程工期,(工程项目的预计开始和结束时间)。
5. 工程造价,(工程项目的总造价和付款方式)。
第三部分,合同条款。
1. 合同目的,明确双方签订合同的目的和意图。
2. 合同有效期,规定合同的有效期限。
3. 工程质量标准,明确工程质量要求和标准。
4. 施工安全规定,规定施工过程中的安全措施和责任。
5. 变更和索赔,规定工程变更和索赔的程序和条件。
6. 履约保证金,约定甲方应缴纳的履约保证金金额和方式。
7. 违约责任,规定双方违约责任和补偿方式。
8. 合同解除,约定合同解除的条件和程序。
9. 法律适用和争议解决,约定合同适用的法律和争议解决方式。
第四部分,附则。
1. 合同附件,列明合同附件的具体内容和数量。
2. 其他条款,双方当事人另行约定的其他事项。
第五部分,合同签署。
1. 甲方签字盖章。
2. 乙方签字盖章。
3. 见证人签字。
以上合同范本仅供参考,具体内容和条款应根据实际情况进行调整和完善,确保合同的合法性和有效性。
河北施工制式合同模板

河北施工制式合同模板一、甲方:(委托方):地址:法定代表人:联系电话:二、乙方:(承包方):地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方委托乙方承担甲方工程项目的建设任务,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方工程项目的承包事宜达成如下协议:第一条工程名称和地点。
甲方工程项目名称:工程地点:第二条工程内容。
甲方委托乙方承担甲方工程项目的建设任务,具体包括:1.工程范围:2.工程内容:3.工程进度:4.工程质量要求:5.工程验收标准:6.工程保修期:第三条合同价款。
本合同工程价款为(大写):第四条施工期限。
1.本合同工程的施工期限为:2.如因特殊原因需延长施工期限,应提前向甲方书面提出申请,经甲方同意后方可延期。
第五条工程质量。
1.乙方承诺按照国家有关规定和甲方的要求,保证工程质量符合国家标准和甲方要求。
2.工程竣工验收合格后,乙方应对工程质量承担保修责任。
第六条工程款支付。
1.甲方应按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。
2.乙方应按照国家有关规定和约定的时间向甲方提供工程款支付的相关材料和证明。
第七条违约责任。
1.任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
2.因不可抗力因素导致工程无法按期完成的,双方应协商解决,并及时通知对方。
第八条合同变更。
如需变更本合同的内容,须经双方协商一致,并签订书面变更协议。
第九条合同解除。
1.本合同经双方履行完毕后,自动解除。
2.如因特殊原因需要提前解除合同,需提前一个月书面通知对方,并经双方协商一致后解除。
第十条争议解决。
本合同如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院解决。
第十一条其他。
1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:以上是河北施工制式合同模板,双方签订合同前应仔细阅读并确认合同内容,确保双方权益得到充分保障。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)

河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)1. 引言本文档为河北省建设工程施工合同的示范文本。
本合同适用于在河北省范围内进行的各类建设工程施工合同签订。
本合同包含了合同的基本条款、工程内容、工期、价格、支付方式、质量保证、履行主体、风险分担、争议解决等方面的内容。
2. 合同主体2.1 甲方名称:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]2.2 乙方名称:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]3. 工程内容本工程施工合同的工程内容如下:工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程范围:[具体工程范围]4. 工期本工程的工期为起始日期到竣工日期之间的时间段。
起始日期:[起始日期]竣工日期:[竣工日期]工期计算方式:[工期计算方式]5. 价格本工程的价格为:总价:[工程总价]付款方式:[付款方式]分期付款:[分期付款详情]6. 质量保证乙方对本工程所提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任。
具体细则如下:材料质量:[材料质量标准]施工质量:[施工质量标准]质量保证期限:[质量保证期限]7. 履行主体本工程施工合同的履行主体为甲方和乙方。
双方应按照合同约定的责任和义务完成本合同规定的工程。
8. 风险分担根据河北省相关法律法规和约定,甲方和乙方应共同承担本工程施工过程中的风险。
分担方式如下:甲方承担的风险:[甲方承担的风险详情]乙方承担的风险:[乙方承担的风险详情]9. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。
如果协商无果,应提交至河北省相关法律机构或仲裁机构进行解决。
10. 其他条款本合同还包含以下其他条款:变更和解除:任何一方在未获得对方书面同意的情况下不得擅自变更或解除本合同。
合同的生效和终止:本合同自双方代表签字之日起生效,直至工程完工并经甲方验收合格后终止。
违约责任:一方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任。
通知方式:双方约定的通知方式和地址为有效通知的方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同示范文本工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省建设厅河北省工商行政管理局目录第一部分协议书7……………………………………………………………………………………………………一、工程概况………………………………………………………………………………………………………………………二、工程承包范围………………………………………………………………………………………………………………三、合同工期………………………………………………………………………………………………………………………四、质量标准………………………………………………………………………………………………………………………五、合同价款………………………………………………………………………………………………………………………六、组成合同的文件…………………………………………………………………………………………………………七、词语含义………………………………………………………………………………………………………………………八、承包人承诺…………………………………………………………………………………………………………………九、发包人承诺…………………………………………………………………………………………………………………十、合同生效………………………………………………………………………………………………………………………第二部分通用条款10………………………………………………………………………………………………一、总则1.定义…………………………………………………………………………………………………………………………2.合同文件及解释……………………………………………………………………………………………………3.语言及适用的法律、标准与规范………………………………………………………………………4.通讯联络…………………………………………………………………………………………………………………5.工程分包………………………………………………………………………………………………………………6.发包人提供资料………………………………………………………………………………………………………7.投标文件的完备性………………………………………………………………………………………………8.文物和地下障碍物………………………………………………………………………………………………9.事故处理………………………………………………………………………………………………………………10.专利权…………………………………………………………………………………………………………………11.联合的责任………………………………………………………………………………………………………….12.保障………………………………………………………………………………………………………………………13.财产……………………………………………………………………………………………………………………二、合同主体14.发包人…………………………………………………………………………………………………………………15.承包人…………………………………………………………………………………………………………………16.现场管理人员任命、确认和更换…………………………………………………………………………17.发包人代表…………………………………………………………………………………………………………18.监理工程师…………………………………………………………………………………………………………19.造价工程师…………………………………………………………………………………………………………20.承包人代表…………………………………………………………………………………………………………21.分包人…………………………………………………………………………………………………………22.承包人劳务…………………………………………………………………………………………………………三、担保、保险与风险23.工程担保……………………………………………………………………………………………………………24.发包人风险…………………………………………………………………………………………………………25.承包人风险…………………………………………………………………………………………………………26.不可抗力……………………………………………………………………………………………………………27.保险………………………………………………………………………………………………………………………四、工期28.进度计划和报告…………………………………………………………………………………………………29.开工………………………………………………………………………………………………………………………30.暂停施工和复工…………………………………………………………………………………………………31.工期和工期延误…………………………………………………………………………………………………32.加快进度……………………………………………………………………………………………………………33.竣工日期……………………………………………………………………………………………………………34.误期赔偿……………………………………………………………………………………………………………五、质量与安全35.质量的管理…………………………………………………………………………………………………………36.质量目标…………………………………………………………………………………………………………….37.工程的照管…………………………………………………………………………………………………………38.安全生产和文明施工………………………………………………………………………………………39.放线………………………………………………………………………………………………………………………40.钻孔与勘探性开挖……………………………………………………………………………………………41.发包人供应材料、设备………………………………………………………………………………………42.承包人采购材料、设备………………………………………………………………………………………43.材料、设备的检验…………………………………………………………………………………………44.检查和返工…………………………………………………………………………………………………………45.隐蔽工程和中间验收………………………………………………………………………………………46.重新检验和额外检验………………………………………………………………………………………47.工程试车……………………………………………………………………………………………………………48.竣工资料……………………………………………………………………………………………………………49.竣工验收……………………………………………………………………………………………………………50.质量保修……………………………………………………………………………………………………………六、造价51.资金计划和安排…………………………………………………………………………………………………52.工程量…………………………………………………………………………………………………………………53.工程计量…………………………………………………………………………………………………54.暂列金额………………………………………………………………………………………………………………55.零星工作项目…………………………………………………………………………………………………56.提前竣工奖与误期赔偿费………………………………………………………………………………57.合同价款的约定与调整因素………………………………………………………………………………58.工程数量的偏差…………………………………………………………………………………………………59.工程变更……………………………………………………………………………………………………………60.合同价款调整方法……………………………………………………………………………………61.后续法律、法规、规定引起的调整…………………………………………………………………62.支付事项……………………………………………………………………………………………………………63.预付款…………………………………………………………………………………………………………………64.安全防护、文明施工措施费…………………………………………………………………………….65.进度款…………………………………………………………………………………………………………………66.索赔……………………………………………………………………………………………………………67.竣工结算与结算款……………………………………………………………………………………………68.质量保证金…………………………………………………………………………………………………………七、合同争议、解除与终止69.合同争议……………………………………………………………………………………………………………70.合同解除……………………………………………………………………………………………………………71.合同解除的支付…………………………………………………………………………………………………72.合同终止……………………………………………………………………………………………………………八、其他73.缴纳税金、规费……………………………………………………………………………………………………74.保密要求……………………………………………………………………………………………………………75.廉政建设……………………………………………………………………………………………………………76.合同份数……………………………………………………………………………………………………………第三部分专用条款73 ………………………………………………………………………………………………1.定义…………………………………………………………………………………………………………………………………2.合同文件及解释顺序…………………………………………………………………………………………………3.语言及适用的法律、标准与规范……………………………………………………………………………4.通讯联络………………………………………………………………………………………………………………………5.工程分包………………………………………………………………………………………………………………………14.发包人…………………………………………………………………………………………………………………………15.承包人…………………………………………………………………………………………………………………………17.发包人代表…………………………………………………………………………………………………………………18.监理工程师…………………………………………………………………………………………………………………19.造价工程师…………………………………………………………………………………………………………………20.承包人代表…………………………………………………………………………………………………………………23.工程担保………………………………………………………………………………………………………………………26.不可抗力……………………………………………………………………………………………………………………….27.保险………………………………………………………………………………………………………………………………28.进度计划和报告…………………………………………………………………………………………………………29.开工………………………………………………………………………………………………………………………………31.工期及工期延误…………………………………………………………………………………………………………36.质量目标………………………………………………………………………………………………………………………41.发包人供应材料、设备…………………………………………………………………………………………………42.承包人采购材料、设备………………………………………………………………………………………………45.隐蔽工程和中间验收…………………………………………………………………………………………………47.工程试车………………………………………………………………………………………………………………………49.竣工验收………………………………………………………………………………………………………………………50.质量保修………………………………………………………………………………………………………………………54.暂列金额……………………………………………………………………………………………………………………56.提前竣工奖与误期赔偿费………………………………………………………………………………………57.合同价款约定与调整因素………………………………………………………………………………………60.价款调整方法…………………………………………………………………………………………………………62.支付事项………………………………………………………………………………………………………………………63.预付款…………………………………………………………………………………………………………………………64.安全防护、文明施工措施费……………………………………………………………………………………65.进度款…………………………………………………………………………………………………………………………67.竣工结算与结算款……………………………………………………………………………………………………68.质量保证金…………………………………………………………………………………………………………………69.合同争议………………………………………………………………………………………………………………………74.保密要求………………………………………………………………………………………………………………………76.合同份数………………………………………………………………………………………………………………………第四部分附件承包人承揽项目一览表86…………………………………………………第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。