终止施工安全监督告知书

建设工程施工安全监督告知书

建设工程施工安全监督告知书为加强建设工程安全生产监管，明确各方主体安全生产责任，规范建设工程安全生产管理行为，提高监督工作服务质量与效率，并使安全监督工作规范化、程序化，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》等法律、法规、规范性文件规定，制定本工程项目安全监督告知书。

第一部分参建各方责任主体安全责任工程建设各方责任主体在实施安全生产过程中，严格按照有关法律、法规、标准等进行监督检查。

一、建设单位的首要责任1、按照有关规定和合同约定向施工单位拨付建设工程现场安全文明施工措施费。

2、向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料。

3、履行合同约定工期。

4、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定。

5、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。

6、负责牵头组织签订建设工程项目施工安全生产承诺书及两个以上施工单位在同一作业区域进行施工作业时双方之间的安全生产管理协议。

二、监理单位的主体责任1、将安全生产管理内容纳入监理规划和监理细则，明确安全监理范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（部令第37号）的规定，对危险性较大的分部分项工程，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。

2、审查总、分包施工单位资质、安全生产许可证、“安管人员”及特种作业人员取得安全生产考核合格证书和操作资格证书。

3、审核总、分包施工单位工程项目安全生产保障体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全生产管理机构建立及人员配备情况。

中止、终止监督申请

十-1、中止施工安全监督申请书荆门市东宝区建设工程质量安全监督管理站：我单位建设的工程已经施工至阶段，因于停止施工，现申请中止对该工程的施工安全监督，在此期间，我单位负责落实参建单位做好施工现场安全保障措施。

特此申请申请单位（建设单位盖章）年月日附：中止施工期间安全保障措施本通知书一式两份，安监机构，建设单位各一份十-2、中止施工安全监管告知书: 接你单位《中止施工安全监管申请书》，经查验符合条件，同意中止施工安全监督，中止时间由你单位签收此告知之日起，恢复施工时间请及时办理恢复施工安全监督申请。

特此告知。

荆门市东宝区建设工程质量安全监督管理站年月日本通知书一式两份，安监机构，建设单位各一份十-3、恢复施工安全监督申请书荆门市东宝区建设工程质量安全监督管理站：我单位建设的工程项目已具备施工条件，准备继续施工，现申请你单位恢复对此项目施工安全监督。

特此申请。

申请单位（建设单位盖章）年月日附：现场机械设备、安全防护设施检查情况十-4、恢复施工安全监督告知书：你单位申请的工程项目，恢复施工安全监督资料已收悉，经审验符合条件，同意恢复对该项目的安全监督，开展监督时间自收到此告知书之日起。

特此告知荆门市东宝区建设工程质量安全监督管理站年月日本通知书一式两份，安监机构，建设单位各一份十一-1、终止施工安全监督申请书荆门市东宝区建设工程质量安全监督管理站：我单位的工程，由公司承建，现工程已竣工，所有相关施工设施与作业人员已撤出工地，现申请对该项目终止安全监督。

建设单位（公章）：年月日十一-2、终止施工安全监督告知书：接你单位《终止施工安全监督申请书》，经查验具备条件，同意终止施工安全监督，终止监督时间自你单位签收此告知之日起。

特此告知荆门市东宝区建设工程质量安全监督管理站年月日。

施工安全监督告知书

施工安全监督告知书（建设单位名称）：你单位提供的资料符合相关要求，同意办理（工程名称）施工安全监督手续。

为顺利开展施工安全监督工作，特告知以下事项：1、我单位将依照《施工安全监督工作计划》进行安全监督工作。

对已办理施工安全监督手续的工程项目，我单位将组织工程建设责任主体召开施工安全监督告知会议，进行安全监督交底，提出安全监督要求。

2．监督人员实施施工安全监督时，有权采取下列措施：要求工程建设责任主体提供有关安全生产文件和资料；要求责任主体回答有关安全生产问题；进入施工现场进行安全监督抽查；对抽查中发现的安全生产隐患，要求责任主体限期整改或停工整改。

3、工程项目因故中止施工的，建设单位应当向我单位申请办理中止施工安全监督手续，并提交中止施工的时间、原因，在施部位及安全保障措施等资料；中止施工的工程项目恢复施工，建设单位应向我单位申请办理恢复施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位项目负责人签字并加盖单位公章的复工条件验收报告；工程项目完工办理竣工验收前，建设单位应当向我单位申请终止施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工结束证明。

4．监督人员到施工现场实施安全监督抽查时，工程建设责任主体可要求其出示有效执法证书。

如发现监督人员存在滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守等行为，工程建设责任主体可及时向我机构举报投诉，举报投诉电话：。

联系人：，联系电话：。

（监督机构盖章）年月日孝感市建设工程施工安全监督工作计划一、工程基本情况二、施工安全监督主要内容1、抽查工程建设责任主体（建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员）履行安全生产职责情况；2、抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；3、抽查建筑施工安全生产标准化开展情况；4、组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理；5、依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚；6、依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。

终止施工安全监督告知书

终止施工安全监督告知书
(建设单位)江苏星帝置业有限公司：
我站于年月日收到你单位递交的《终止施工安全监督申请书》，经查验你单位提供的资料，项目施工结束证明已经建设、监理及施工单位项目负责人签字、盖章确认，符合终止施工安全监督的条件。

同意年月日起对终止施工安全监督。

你单位应对申请终止施工的真实性负责并承担由此造成的相应责任。

建设单位签收人：电话：
监理单位签收人：电话：
施工单位签收人：电话：
注：依据建质〔2014〕154号文件第十四条工程项目完工办理竣工验收前，建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工结束证明，施工单位应当提交经建设、监理单位审核的项目安全生产标准化自评材料。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，在5个工作日内向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》，同时终止对工程项目的施工安全监督。

监督机构应当按照有关规定，对项目安全生产标准化作出评定，并向施工单位发放《项目安全生产标准化考评结果告知书》。

责令停止工程施工

责令停止工程施工根据相关法律法规的规定，我司经过认真调查和评估，发现您单位在进行某工程施工过程中存在严重质量问题和安全隐患，现责令您立即停止施工，并采取必要措施进行整改。

为了维护社会公共利益和人身财产安全，也为了保障您单位的施工质量和声誉，特发出本通知。

一、存在的问题及隐患经过现场检查和调查，我们发现您单位在某工程施工过程中存在以下严重问题及隐患：1. 施工质量不达标：施工过程中存在材料使用不符合规定、施工工艺不合理、质量把关不到位等问题，导致工程质量严重受损，存在安全隐患。

2. 安全管理不到位：施工现场存在交通混乱、封闭警示不明显、防护设施不完善等安全隐患，存在造成人员伤亡和财产损失的风险。

3. 施工进度落后：与合同约定的施工进度相比，您单位的工程施工进度落后严重，严重影响了项目的整体进展和交付周期。

4. 不合理施工方式：施工过程中存在不合理的施工方式，导致资源浪费、环境污染等问题，不符合可持续发展的要求。

以上问题及隐患严重影响了工程的整体质量和安全性，存在严重的社会风险和责任问题，为了避免事故发生，保障施工单位员工和周边群众的安全，特责令您立即停工整改。

二、整改要求鉴于上述问题及隐患的存在，为了确保工程质量和安全，特向您单位提出如下整改要求：1. 立即停止施工：您单位应当立即停止施工并组织相关人员进行全面排查和整改工作，确保工程质量和安全。

2. 制定整改方案：您单位应当在停工期间制定详细的整改方案，包括具体整改措施、整改时限、整改责任人等内容，并报送我司审核。

3. 加强安全管理：您单位应当加强现场安全管理，严格遵守相关安全规定，确保施工现场的安全生产。

4. 提高施工质量：您单位应当进行全面的质量把关和监督，保证施工过程符合相关规范和标准。

5. 加强与监理单位的沟通协调：您单位应与监理单位加强协作，共同做好施工过程的质量和安全管理工作。

对于整改不力或者无法整改到位的，我司将根据相关法规对您单位进行相应的处罚和处理。

终止施工安全监督和建设工程施工结束证明

建设工程终止施工安全监督申请书（安监机构）：我单位建设的（项目名称）工程，目前已施工完毕，特向你单位提交《建设工程施工结束证明》及《建设工程安全生产标准化工作竣工自评报告》，申请办理终止对该工程的安全监督。

建设单位：（公章）年月日监督机构签收人：联系电话：注：本告知书一式二份，安监机构、建设单位各一份。

监督备案号：建设工程施工结束证明（安监机构）：由我单位建设的工程，由负责施工、负责监理，现本工程施工许可所列内容已实施完毕，本工程已施工结束。

特此证明。

建设单位意见：项目负责人(签字)：建设单位（盖章）：年月日施工单位意见项目经理（签字）：施工单位（盖章）：年月日监理单位意见：总监理工程师（签字）：监理单位（盖章）：年月日注：1、本证明一式二份，安监机构、建设单位各一份；2、本证明仅作为建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续所用，不作为其它用途的凭证。

建设工程项目安全生产标准化自评报告工程名称：建设单位：监理单位：施工单位：日期：江苏省建筑安全监督总站监制填报须知一、申报要求项目完工后办理竣工验收前，施工企业应当向监督机构主体提交项目安全生产标准化自评材料。

项目自评报告材料主要包括：（一）项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录；（二）项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见；（三）项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；（四）项目发生生产安全责任事故情况；（五）住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

二、填报说明1、工程类型：桩基、装饰、安装、房建、市政、城市轨道交通、其他。

2、各安全责任主体单位名称应填写全称；并对申报材料的真实性负责。

3、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。

三、监督机构收到施工企业提交的材料后，经查验符合要求的，以项目自评为基础，结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定，在10个工作日内向建筑施工企业发放项目考评结果告知书。

终止安全监督告知书

□中止□恢复□终止施工安全监督告知书
____________________项目各参建责任单位：
你（公司）提交的□中止、□恢复、□终止施工安全监督申请我站已于_____年_____月_____日收到，经审查，符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作程序》及《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》等相关管理规定。

决定于_____年_____月_____日起，我站□中止、□恢复、□终止对该项目实施施工安全监督，特此告知。

送达人：
告知单位：郧西县建设工程质量安全监督站
盖章
年月日
建设单位签收：电话：
施工单位签收：电话：
监理单位签收：电话：
注：本告知书一式四份，建设、施工、监理、安监各一份。

安监13中止施工安全监督告知书

济南市建筑工程中止施工安全监督告知书
安监13 你单位于年月日开工建设的工
程（工程编号）,现已施工至阶段，中止施工安全监督的申请已收悉。

经查验符合要求，中止施工期间本监督机构暂停对该工地实施施工安全监督。

请你单位在中止施工前落实好暂停施工现场的安全措施，落实在中止施工期间的现场安全管理职责，制定应对中止施工期间现场可能发生的突发事件的应急预案。

停止施工的工地需恢复施工时前日内，应按有关规定办理复工申请手续。

特此通知
被告知单位负责人：
告知单位（盖章）：
签发人：
日期：年一月一日本表一式两份，被告知单位、告知单位各一份。

终止施工安全监督及建设工程施工结束证明.docx

格式建设工程终止施工安全监督申请书（安监机构）：我单位建设的（项目名称）工程，目前已施工完毕，特向你单位提交《建设工程施工结束证明》及《建设工程安全生产标准化工作竣工自评报告》，申请办理终止对该工程的安全监督。

建设单位：（公章）年月日监督机构签收人：联系电话：注：本告知书一式二份，安监机构、建设单位各一份。

专业资料格式监督备案号：建设工程施工结束证明（安监机构）：由我单位建设的工程，由负责施工、负责监理，现本工程施工许可所列内容已实施完毕，本工程已施工结束。

特此证明。

建设单位意见：项目负责人( 签字 ) ：建设单位（盖章）：年月日施工单位意见项目经理（签字）：施工单位（盖章）：年月日监理单位意见：总监理工程师（签字）：监理单位（盖章）：年月日注： 1、本证明一式二份，安监机构、建设单位各一份；2、本证明仅作为建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续所用，不作为其它用途的凭证。

专业资料格式建设工程项目安全生产标准化自评报告工程名称：建设单位：监理单位：施工单位：日期：江苏省建筑安全监督总站监制专业资料WORD 格式填报须知一、申报要求项目完工后办理竣工验收前，施工企业应当向监督机构主体提交项目安全生产标准化自评材料。

项目自评报告材料主要包括：（一）项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录；（二）项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59 ）等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见；（三）项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；（四）项目发生生产安全责任事故情况；（五）住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

二、填报说明1、工程类型：桩基、装饰、安装、房建、市政、城市轨道交通、其他。

2、各安全责任主体单位名称应填写全称；并对申报材料的真实性负责。

3、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。

终止施工安全监督和建设工程施工结束证明

建设工程终止施工安全监督申请书（安监机构）：我单位建设的（项目名称）工程，目前已施工完毕，特向你单位提交《建设工程施工结束证明》及《建设工程安全生产标准化工作竣工自评报告》，申请办理终止对该工程的安全监督。

建设单位：（公章）年月日监督机构签收人：联系电话：注：本告知书一式二份，安监机构、建设单位各一份。

监督备案号：建设工程施工结束证明（安监机构）：由我单位建设的工程，由负责施工、负责监理，现本工程施工许可所列内容已实施完毕，本工程已施工结束。

特此证明。

建设单位意见：项目负责人(签字)：建设单位（盖章）：年月日施工单位意见项目经理（签字）：施工单位（盖章）：年月日监理单位意见：总监理工程师（签字）：监理单位（盖章）：年月日注：1、本证明一式二份，安监机构、建设单位各一份；2、本证明仅作为建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续所用，不作为其它用途的凭证。

建设工程项目安全生产标准化自评报告工程名称：建设单位：监理单位：施工单位：日期：江苏省建筑安全监督总站监制填报须知一、申报要求项目完工后办理竣工验收前，施工企业应当向监督机构主体提交项目安全生产标准化自评材料。

项目自评报告材料主要包括：（一）项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录；（二）项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见；（三）项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；（四）项目发生生产安全责任事故情况；（五）住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

二、填报说明1、工程类型：桩基、装饰、安装、房建、市政、城市轨道交通、其他。

2、各安全责任主体单位名称应填写全称；并对申报材料的真实性负责。

3、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。

三、监督机构收到施工企业提交的材料后，经查验符合要求的，以项目自评为基础，结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定，在10个工作日内向建筑施工企业发放项目考评结果告知书。

中止工程单位工程质量监督告知书

中止工程（单位工程）质量监督告知书
编号：ห้องสมุดไป่ตู้
（建设单位）：
你单位负责建设的工程/单位工程（质量监督注册号：，施工许可证编号：），经我单位查验，存在中止工程质量监督的相关情形，现告知你单位：
我单位自即日起，对该工程中止工程质量监督。
中止施工期间，你单位应当确保施工现场质量管控措施到位，停工部位处于安全稳定状态；应当定期组织对施工现场的巡查，发现质量隐患要立即消除，加强对主体结构、主要建筑材料和建筑构配件的维护保养，确保主体结构质量安全。
该工程恢复施工前须到我单位办理恢复工程质量监督手续。
工程质量监督机构（章）：
日期：年月日
告知书接收人签字：接收日期：

中止施工安全监督告知书

中止施工安全监督告知书
汴市政安告字（）号_______________________________（建设单位）：
你单位提交的__________________________________项目《中止施工安全监督申请书》及相关资料已收到，所提交资料符合有关规定，同意中止施工，现将项目中止施工期间相关事项告知如下：
一、自中止施工安全监督申请书提交之日起，安全监督机构中止对该项目施工安全监督。

二、在中止施工期间，你单位应会同施工、监理单位严格落实安全保障措施、安全责任，避免发生生产安全事故。

三、该工程恢复施工前5个工作日，向我单位提出恢复安全监督申请，同时提交工程现场安全设施、设备验收合格报告。

监督人员：（监督机构盖章）
年月日签收人：日期：
注：本告知书一式两份，监督机构、建设单位各一份。

施工安全监督告知书

附件1施工安全监督告知书：你单位开发建设的：工程，于年月日申请办理了施工安全监督登记手续，经查验符合施工安全监督条件，同意对该工程项目实施施工安全监督，特此告知。

签发人（签字）：接收人（签字）：签发日期：年月日附件2隐患整改通工程名称: 检查人（签字）：受检人（签字）：附件3责令停工整改通知书（）安停字第（）号________________________________：经检查，你单位参建的____________________________项目，存在_______________________________________________________ _____等重大安全隐患（详见NO. __________ 隐患整改通知书），已不具备继续施工的安全生产条件。

根据《建设工程安全生产管理条例》、《山东省建筑安全生产管理规定》等法律法规规定，责令你们立即□全面□局部停工进行整改。

整改完毕后，将整改报告书报告及复工申请报至____________________，经检查验收合格后方可复工。

签发人：______________建设单位签收人：_________施工单位签收人：_________监理单位签收人：_______________（监督机构章）年月日附件4隐患整改报告报告单位（公章）：原通知书编号：注：1.附原隐患整改通知书。

2.整改情况要有整改人、整改时间、整改措施、照片等内容，可附页。

附件5复工通知书（）安停复字第（）号________________________________：经检查，你单位参建的_____________________项目，被责令停工整改（责令停工整改通知书：__________）。

经复查认为已具备安全生产条件，同意你单位的恢复施工。

项目恢复施工后，各参建单位要加强安全生产管理，落实企业主体责任，切实防范生产安全事故。

签发人：______________建设单位签收人：_________施工单位签收人：_________监理单位签收人：_______________（监督机构章）年月日附件6中止（恢复、终止）施工安全监督申请表注：中止（恢复）施工安全保障措施应附书面相关佐证资料附件7中止（恢复、终止）施工安全监督告知书____________________项目各参建责任单位：你（公司）提交的□中止、□恢复、□终止施工安全监督申请已于_____年_____月_____日收到，经审查，符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作程序》等相关管理规定。

中止施工安全监督申请书(范例)

中止施工安全监督申请书
xx市建设工程安全监督站：
我单位建设的xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程，已施工至xxx 阶段，因春节放假将于2015年2月11日起停止施工，现申请终止对xxxxxxx工程的施工安全监督，在此期间我单位负责落实参见单位做好施工现场安全保障措施。

特此申请。

附《中止施工期间安全保障措施》
申请人：建设单位（签章）
年月日
……………………………………………………………………………
注：依据建质[2014]154号文件第十二条，工程项目因故中止施工的，建设单位应当向监督机构申请办理中止施工安全监督手续，并提交中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，应当在5个工作日内向建设单位发放《中止施工安全监督告知书》。

监督机构对工程项目中止施工期间不实施施工安全监督。

*本申请书一式两份，安监机构、建设单位各一份。

中止施工期间安全保障措施。

施工安全监督告知书

施工安全监督告知书根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》要求，工程的安全措施经审查合格，为使监督工作顺利有序实施，现将有关事项告知如下：一、召开施工安全监督告知会议在该工程项目取得施工许可证后，请建设单位应在2个工作日内告知我站，我站将在接到建设单位告知后5个工作日内组织建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员召开施工安全监督告知会议，下达施工安全监督工作计划，正式开始对该项目实施安全监督。

二、核查管理机构及人员情况（一）核查施工项目部组成人员名单。

按名单核查项目经理的执业资格证、安全生产考核合格证及培训记录、专职安全员安全生产考核合格证及培训记录；按名单核查专职安全员数量是否符合规定。

（二）核查特种作业人员名单、上岗证：电工、焊工、架子工、施工升降机操作工、物料提升机工、塔式起重机操作工（司机、信号工、司索工）、起重设备装拆工、爆破工等。

（三）核查项目监理机构人员名单。

按名单核查总监理工程师的执业资格证、职称证和培训记录、其他监理人员的职称证和培训记录。

三、核查专项施工方案的编审与实施完成验收手续应编制专项施工方案的工程已编制专项施工方案；方案内容应与实际情况相符，方案应能指导施工作业；方案编制与审查应按规定程序进行；方案实施完成后必须经过验收，验收合格后方可将工程投入使用。

请建设单位向施工单位提供有关本工程毗邻区域的地下管线资料，以便进行有关专项方案的编制、论证和审查。

（一）必须单独编制专项施工方案的工程:1、施工现场临时用电；2、深度达到及超过3m，或深度未达3 m但地质条件复杂，地下水位高于坑底的土方开挖工程、基坑支护及降水工程；3、模板及其支架的设计与安装；4、起重吊装；5、脚手架的设计与安装；6、卸料平台的设计与安装；7、拆除与爆破工程；8、其他危险性较大的工程：建筑幕墙、预应力张拉、网架、索膜结构、高6 m以上的边坡施工、隧道、桥梁、特种设备安装、江河的导流和截流、港口和航道工程。