建设工程标准施工合同(很详细很全面).doc

合集下载

标准建设工程施工合同范本_合同范本

标准建设工程施工合同范本_合同范本

标准建设工程施工合同范本_合同范本标准建设工程施工合同范本。

甲方,(委托方名称)。

乙方,(施工方名称)。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程名称及地点。

甲方委托乙方进行(工程名称)的施工工作,工程地点位于(地点)。

二、工程内容。

1. 乙方应按照甲方的要求,完成(工程名称)的施工工作,包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等。

2. 乙方应保证施工工程符合国家有关法律法规的要求,保证工程质量,确保施工过程中的安全。

三、工程价款及支付方式。

1. 工程价款为(具体金额),甲方应在工程验收合格后的(具体时间)内支付给乙方。

2. 工程价款支付方式为(具体支付方式),具体支付时间及方式由双方协商确定。

四、工程期限。

1. 工程期限为(具体时间),乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

2. 若因不可抗力等原因导致工程延期,乙方应及时通知甲方并协商解决方案。

五、质量保证。

1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证施工工程的质量符合合同约定。

2. 在工程验收合格后,乙方应对工程质量负责,承担相应的维修责任。

六、违约责任。

1. 若乙方未按照合同约定的时间节点完成工程进度或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未按时支付工程价款,应承担相应的违约责任。

七、合同变更。

任何一方若需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

八、争议解决。

双方如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。

九、其他事项。

本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。

建设工程施工合同标准版

建设工程施工合同标准版

建设工程施工合同标准版一、缔约双方
甲方(以下简称“业主”):
地址:
法定代表人:
联系方式:
乙方(以下简称“承包商”):
地址:
法定代表人:
联系方式:
二、工程项目
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程规模与内容:
4. 工期:
5. 工程价款:
三、工程价款支付方式
1. 工程价款总额:
2. 工程价款支付方式:
1)首付款(百分比):
2)中期进度款(百分比): 3)竣工验收款(百分比): 4)质保金(百分比):
四、工程质量和验收标准
1. 工程质量要求:
2. 相关验收标准:
3. 验收程序:
五、施工责任和义务
1. 承包商责任:
2. 业主责任:
3. 变更和延期:
六、保险责任
1. 工程保险:
2. 第三方责任险:
七、违约责任与解决争议
1. 违约责任:
2. 争议解决:
八、合同变更与解除
1. 合同变更条件:
2. 合同解除条件:
九、其他条款
1. 不可抗力:
2. 知识产权:
3. 通知方式:
4. 附件:(可附加图纸、工程方案、技术规范等)
以上为《建设工程施工合同标准版》的主要内容,双方确认并同意履行以上所提及的各项合同条款。

如有争议,应通过友好协商解决,协商不成的,依法向所在地人民法院提起诉讼。

甲方签字:乙方签字:
日期:日期:。

《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)

《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)

《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)(以下简称《施工合同》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《施工合同》的组成《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《施工合同》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

广州市建设工程施工合同范本3篇(完整版)

广州市建设工程施工合同范本3篇(完整版)

广州市建设工程施工合同范本3篇广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上,建设工程合同属承揽合同之一种,德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。

以下是我为大家精心准备的:广州市建设工程施工合同范本3篇,欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号:_________发包方:_________法定代表人:_________承包方:_________法定代表人:_________按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管,但应提供给承包方两套复制件。

承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。

除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。

在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。

此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。

3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。

第三条工程概况1.工程名称:_________工程。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读(一)《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上,依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则,在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度,各方为简便起见,几乎都使用该文本,几乎不加任何改动。

所以该文本在推动我国建设工程规范管理,防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达,各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象,更别提大量的内容简单,甚至条款内容不一致的合同。

这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关,也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。

这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利。

但商人之间没有利益冲突是不可能的事。

所以,开始签合同时大家一团和气。

但到后来合同履行阶段,由于利益冲突,大家反目成仇,想主张权利,又发现合同签订的模糊不清,打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强,签订合同时会想到让律师修改一下。

但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的,其收费比较低,修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑,不认真修改合同,或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象,我们根据多年的执业经验,编写本篇文章,希望能对相关单位防范风险,有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件:(1)国际工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件);(2)最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);(3)国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);(4)《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。

建筑工程施工合同范本标准版(通用15篇)

建筑工程施工合同范本标准版(通用15篇)

建筑工程施工合同范本标准版(通用15篇)建筑工程施工标准版篇1发包人(全称):__________________________________________________________________ 承包人(全称):__________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:____________________________________________________________________ __工程地点:____________________________________________________________________ __工程内容:____________________________________________________________________ __群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________资金来源:____________________________________________________________________ __二、工程承包范围承包范围:____________________________________________________________________ __三、合同工期:开工日期:____________________________________________________________________ __竣工日期:____________________________________________________________________ __合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准:__________________________________________________________________五、合同价款金额(大写):_____________________________元(人民币)¥:_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同2、中标3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

标准建设施工合同

标准建设施工合同

标准建设工程施工合同甲方(全称):(发包方)乙方(全称):(承包方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:(工程)工程地点:工程范围:根据甲方工程部要求施工工程内容及价格:二、合同工期开工日期:竣工日期:前三、质量标准1、工程质量以国家或行业质量检验评定标准为依据。

因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。

3、工程质量达不到约定标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准。

因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

四、质量保修1、质量保修期为(年),自工程竣工验收合格之日起算。

质保期内全免费维护,如出现质量问题,乙方需确保在甲方通知后48小时内维修并恢复正常,否则甲方可自行请人维修,发生费用从质保金内扣除,质保金不够甲方可向乙方追偿。

2、乙方应确保工程所用材料、设备及施工质量符合国家或行业相关标准,并保证工程在保修期内正常运行。

五、合同价款及支付1、本合同的合同价为人民币(大写):(小写):元,其中包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税费等一切与工程有关的费用。

2、甲方支付乙方的款项,按以下约定执行:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。

(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款的30%。

(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的20%。

(4)剩余的20%作为质保金,质保期结束后,无质量问题,甲方一次性支付给乙方。

六、合同的履行1、乙方应按照合同约定的工程范围、质量标准、工期要求完成施工。

2、乙方应遵守国家法律法规,严格执行施工现场的管理制度,确保施工安全。

建设工程施工合同范本(标准版)5篇

建设工程施工合同范本(标准版)5篇

建设工程施工合同范本(标准版)5篇篇1建设工程施工合同甲方(发包方):XXXXXX公司乙方(承包方):XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况一、工程名称:XXXXXX工程二、工程地点:XXXXXX三、建筑面积:XXXXXX平方米四、承包范围:本工程按施工图纸的范围以固定综合单价形式承包,具体内容有:1. 土石方工程;2. 基础工程;3. 主体结构工程;4. 装饰装修工程;5. 室外附属工程。

五、承包方式:包工包料。

第二条工程期限一、合同工期:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,共XX天。

二、开工日期:以甲方批准的开工报告为准。

三、竣工日期:按甲方要求完成全部工程内容,并经甲方验收合格之日起算。

四、如遇下列情况,经甲方签证后,工期可以顺延:1. 因甲方原因影响开工;2. 因设计变更、工程量增加影响工期;3. 因人力不可抗拒的因素影响工期。

五、因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,因而造成的损失由乙方承担,且工期不顺延。

六、因乙方原因,不能按期竣工验收,每逾期一天,乙方承担违约金XXXX元。

七、如需赶工,甲方需提前一周通知乙方,乙方需按时完成赶工任务。

赶工费用由甲方承担。

第三条工程合同价款及支付方式一、本合同综合单价一次包死,不再调整。

综合单价包括完成该项目的全部费用,具体单价详见附表。

二、合同价款支付方式:1. 本合同签订后,甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。

2. 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价款的XX%。

同时,乙方需提供相应金额的正式发票。

3. 甲方如不能按时支付合同价款,需提前一周通知乙方,且需承担未支付部分合同价款同期银行存款利息。

三、若因甲方原因逾期支付合同价款超过一周,乙方有权向甲方收取逾期付款滞纳金,滞纳金按未支付部分合同价款的同期银行贷款利率计算。

建设工程标准施工合同

建设工程标准施工合同

建设工程标准施工合同第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:天。

拟从年月日开始施工,至年月日竣工完成。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(大写):;(小写):。

项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定履行合同义务,按时支付合同价款,提供施工条件,并保障承包人合法权利。

第二部分通用条款一、词语定义1.1 本合同词语含义如下:(1)发包人:指合同一方,具有工程发包主体资格的当事人。

(2)承包人:指合同另一方,具有工程施工主体资格的当事人。

(3)工程:指本合同约定的施工项目。

(4)合同价款:指承包人完成合同工程应得的报酬。

(5)工期:指合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的时间。

1.2 本合同其他词语的含义与本条第1.1 款约定的词语含义相同。

二、合同文件的优先解释顺序2.1 本合同文件的优先解释顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如有);(3)投标文件(如有);(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)其他合同文件。

建设工程施工合同(示范文本)--空白

建设工程施工合同(示范文本)--空白

GF-1999-0201建设工程施工合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定辽宁省建设厅辽宁省工商行政管理局监制第一部分协议书发包人(全称):____________________________________________承包人(全称):_________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:____________________________________________________________工程地点:_____________________________________________________________工程内容:_____________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)批准文号:___________资金来源:_____________________________________________________________二、工程承包范围承包范围:_____________________________________________________________三、合同工期:开工日期:_____________________________________________________________竣工日期:_____________________________________________________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准:_________________________________________________________五、合同价款金额(大写):_____________________________元(人民币)¥:_____________________________元六、组成合同的文件:组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方(建设单位):名称:_________ 统一社会信用代码:_________地址:_________ 联系:_________乙方(施工单位):名称:_________ 统一社会信用代码:_________地址:_________ 联系:_________根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章制度,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就______工程(以下简称本工程)的施工事宜,达成如下合同:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程性质:新建/扩建/改造/维修/其他4. 工程总承包单位(如有):_________5. 工程规模和内容:_________6. 工程进度计划:_________7. 工程合同价款:_________元(大写:_________)。

二、双方权利和义务甲方的权利和义务:1. 向乙方提供必要的工程资料、图纸、设计文件等,并及时对乙方提出的问题做出回应。

2. 组织、协调与乙方进行工程施工管理,并按照工程进度计划支付相应的合同价款。

3. 对乙方展开的工程施工进行监理和检查,及时发现并处理工程质量问题。

4. 对原合同或工程设计文件的修改和变更,由甲方和乙方协商一致签署变更协议。

在未达成协议前,原合同或工程设计文件仍继续执行。

5. 对乙方违反合同约定的行为,能在损害自己合法权益的前提下,有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

6. 违约金:若乙方未按合同规定的时间节点完成工程,甲方可按合同约定向乙方收取违约金。

乙方的权利和义务:1. 按照工程设计文件和合同约定,确保工程施工符合相关法律法规的要求,保证工程质量和工程安全。

2. 申请并持有与工程有关的行政许可,遵守相关的安全生产、环保等方面的规定。

3. 对施工过程中的问题及时向甲方汇报,协助甲方做出解决方案。

建筑施工合同标准范本

建筑施工合同标准范本

建筑施工合同标准范本
1. 介绍
本文档是一份建筑施工合同的标准范本,适用于合同双方在建筑施工过程中达成的协议和约定。

2. 合同主要条款
2.1 工程概况
合同双方应明确工程的名称、所在地和规模等基本信息,并附上相应的工程图纸和设计文件。

2.2 工期和进度安排
合同中应明确工程的开始和完工时间,并约定工程进度的安排和监督。

2.3 工程款项和支付方式
合同中应详细列明工程款项的付款方式、金额和支付期限,并约定相应的支付方式和证明文件。

2.4 工程质量和技术要求
合同中应明确工程质量标准和技术要求,确保工程的合规性和安全性。

2.5 变更和索赔
合同中应规定变更和索赔的程序和条件,以确保合同变更的合理性和索赔的合法性。

2.6 违约责任和争议解决
合同中应明确双方的违约责任和违约后的补救措施,并约定争议解决的方式,如仲裁或诉讼等。

2.7 合同解除和终止
合同中应约定合同解除和终止的条件和程序,以应对不可抗力等特殊情况。

3. 其他条款
3.1 保密条款
合同中应明确保密的内容和责任,确保合同双方间的信息安全和商业机密的保护。

3.2 法律适用和管辖
合同中应明确适用的法律和管辖的法院,以指定适用的法律法规和解决争议的管辖权。

3.3 附则
合同中可包括其他附加条款,如通知方式、合同副本等附则内容。

4. 结论
本建筑施工合同标准范本为合同双方在进行建筑施工时参考和使用的准则,旨在保障双方的合法权益并促进合同的有效履行。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999-0201)逐条解读(一)《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上,依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则,在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度,各方为简便起见,几乎都使用该文本,几乎不加任何改动.所以该文本在推动我国建设工程规范管理,防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达,各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象,更别提大量的内容简单,甚至条款内容不一致的合同.这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关,也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关.这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利.但商人之间没有利益冲突是不可能的事.所以,开始签合同时大家一团和气.但到后来合同履行阶段,由于利益冲突,大家反目成仇,想主张权利,又发现合同签订的模糊不清,打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强,签订合同时会想到让律师修改一下.但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的,其收费比较低,修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑,不认真修改合同,或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象,我们根据多年的执业经验,编写本篇文章,希望能对相关单位防范风险,有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件:(1)国际工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件);(2)最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);(3)国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);(4)《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。

标准建筑工程施工合同范本

标准建筑工程施工合同范本

标准建筑工程施工合同范本合同范本内容:第一部分:合同订立1. 合同订立双方本建筑工程施工合同(以下简称“本合同”)由甲方(施工单位)和乙方(业主)双方订立,双方同意遵守合同约定进行合作。

2. 合同目的本合同的目的是为了规范双方在建筑工程施工过程中的权利和义务,确保工程按时、按质、按量完成,并保障双方的合法权益。

3. 合同范围本合同的范围包括但不限于工程施工内容、工程质量要求、工程进度计划、工程款支付方式等,具体内容详见附件A《工程合同范本附件》。

第二部分:合同执行1. 工程施工内容甲方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程施工内容,确保施工过程中的安全和质量。

2. 工程质量要求甲方应严格按照国家相关标准和规定进行工程施工,保证工程质量符合合同约定和相关法律法规要求。

3. 工程进度计划甲方应按照合同约定的工程进度计划,合理安排施工进度,确保工程按时完成。

4. 工程款支付方式乙方应按照合同约定的工程款支付方式,按时足额支付工程款,以保障甲方的合法权益。

第三部分:合同变更和解决争议1. 合同变更如因不可抗力或其他合理原因需要变更合同内容,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

2. 争议解决如在合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请调解或仲裁。

第四部分:合同终止1. 合同终止条件本合同在工程施工完成并经双方验收合格后终止。

2. 合同终止程序工程施工完成后,双方应进行工程验收,如验收合格,本合同自动终止。

以上为标准建筑工程施工合同范本内容,具体合同条款可根据实际情况进行调整和完善。

《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-1999-0201)

《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-1999-0201)

《建设工程施工合同》(示范文本)
(GF-1999-0201)
《建设工程施工合同》
第一部分为协议书部分:根据各类工程的特点填写。

第二部分为通用条款部分:一般不允许进行修改。

第三部分为专用条款部分:此部分条款是对通用条款的进一步补充和修改,凡工程实际情况与通用条款不符或需要补充和修改的,均可在专用条款中给予反映。

另请注意:
1、在专用条款中一定要补上第33条竣工结算条款,具体体现竣工结算的有关事项:乙方提交竣工结算书的期限;甲方完成最后审价并出具审价报告的期限;工程进行分阶段结算的部位等。

2、在专用条款第32条,请进一步明确竣工日期的含义:竣工是否包括相关配套工程,如总体道路、绿化工程,是否包括以后的精装修部分,是否包括业主指定分包部分等等给予明确;竣工日期的含义在通用条款中是表示乙方提交竣工验收报告的日期,如实际需进一步明确须在第32条中给予详细体现。

3、在第37条解决争议的方式尽可能填写向人民法院提起诉讼,尽可能不要填写以仲裁方式解决争议。

建设工程施工合同

建设工程施工合同

建设工程施工合同建设工程施工合同范本(通用7篇)建设工程施工合同篇1委托方(甲方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________承包方(乙方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。

建设工程施工劳务合同范本(通用5篇)

建设工程施工劳务合同范本(通用5篇)

建设工程施工劳务合同范本(通用5篇)建设工程施工劳务合同范本(通用5篇)随着人们法律意识的加强,人们运用到合同的场合不断增多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。

那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本(通用5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

建设工程施工劳务合同1发包单位:劳务承包单位:第一条工程概况1、工程名称:大石桥市中心医院内装饰工程(第八标段)2、施工地点:大石桥市中心医院15层—17层(第八标段)3、施工内容:根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准:按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为:合格5、开、竣工日期:自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。

第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书;2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。

3、按合同规定提供装饰材料及辅料。

4、做好施工交底,并用书面材料安排好技术、安全、质量。

5、做好内外各单位之间的协调工作。

6、建立技术、质量、工期控制保证体系,协调好劳务关系。

第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员,听从指挥按期保质保量完成施工任务。

2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工,保持现场清洁,材料堆放整洁,有序合理。

3、准确提供施工所用材料计划,做到材料不积、不压。

4、劳务人员严禁违章操作,所造成的后果自负。

5、主动办理暂住证、上岗证,费用自理。

6、接受有关部门的质量检查和监督。

第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检,发现问题自行改正。

2、发包方负责分项专检,按专检要求改正与返工,并做好记录,所有责任责任方自负。

第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收,并填报记录。

2、竣工前公司组织验收,对不合格品,劳务方要无偿给予整改,并加倍赔偿造成的材料损失。

第六条合同价款与调整2、价款调整:项目增加,数量变更价款超出本合同项目范围时。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
十二、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
十三、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
第二部分 通用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:
1.1.1合同
1.1.1.1合同: 是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包
1.1.1.7图纸: 是指构成合同的图纸, 包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设 计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律 规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单: 是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价 格的工程量清单,包括说明和表格。
计划开工日期:年月日o
计划竣工日期:年月日o
工期总日历天数:日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准;实际开工时间以监理发出的开工通知载明的开工日期为准。
三、质量标准
工程质量符合国家现行质量验收标准合格标准。
四、1.签约合同价为:
人民币(大写)(¥元);
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与 合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十^一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
1.1.2.5设计人: 是指在专用合同条款中指明的, 受发包人委托负责工程设计并具备相应工 程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分 包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7发包人代表: 是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权 利的人。
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写)(元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(¥元))
(4)暂列金额:
人民币(大写)(元)。
2.合同价格形式:
五、项目经理
发包人负责人:。
承包人项目经理:。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的
文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转 包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
括合同协议书、中标通知书(如果有) 、投标函及其附录(如果有) 、专用合同条款及其附件、通 用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的 书面文件。
1.1.1.3中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.3.2永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
1.1.3.3临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工 设备。
共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:。
2.工程地点:o
3.工程立项批准文号:o
4.资金来源:申请中央预算内的资金和地方配套资金°
5.工程内容:施工图和工程量清单内的明示项目
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)°
6.工程承包范围:
招标工程量清单及施工图范围内全部内容的施工。
二、合同工期
1.1.1.9预算书: 是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文
件。
1.1.1.10其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文 件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.1合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
工程编号:
合同编号:
建设工程标准施工合同
(正本)
工程名称:
工程地点:
发包人:
承包人:
附件:
合同编号:
某工程

甲方:
乙方:
第一部分合同协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,
1.1.2.8项目经理: 是指由承包人任命并派驻施工场, 在承包人授权范围内负责合同履行, 且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1工程:是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。
1.1.2.2发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承 人。
1.1.2.3承包人: 是指与发包人签订合同协议书的, 具有相应工程施工承包资质的当事人及 取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4监理人: 是指在专用合同条款中指明的, 受发包人委托按照法律规定进行工程监督 管理的法人或其他组织。
1.1.1.4投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为 “投标函” 的文件。
1.1.1.5投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6技术标准和要求: 是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、 行业或地方 的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
相关文档
最新文档