上海市采暖安装施工合同示范文本(2020)
采暖施工合同模板
采暖施工合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行采暖工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于采暖系统的安装、调试、验收等。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工，实际发生的费用超出合同总价的部分，由甲方承担。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为__________年。
五、甲方的权利和义务5.1 甲方应按照约定的时间和要求提供施工场地、水、电、通讯等基础设施。
5.2 甲方应按照约定的时间和要求支付合同价款。
5.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照约定的质量标准、工艺要求进行施工。
六、乙方的权利和义务6.1 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工。
6.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
6.3 乙方应对施工过程中发生的安全事故及经济损失承担责任。
七、安全责任7.1 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，加强安全教育，采取有效防护措施，确保施工安全。
7.2 乙方应对施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任承担责任。
安装施工合同范本(标准版)
安装施工合同范本〔标准版合同协议书〕甲方：XXX公司或个人乙方：XXX公司或个人签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地安装施工合同范本发包人全称：〔以下简称：甲方〕承包人全称：〔以下简称：乙方〕依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同〔示范文本〕》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：_________安装工程〔以下简称：本工程〕；工程地点：_________；施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙 1.5米〔含接口〕起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装〔包括弱电的预埋、预留〕，以及从弱电井总箱出口后到灯具〔含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽〕安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电〔包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等〕依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
供暖管道维修施工合同范本(18篇)
供暖管道维修施工合同范本（18篇）供暖管道维修施工合同范本（18篇）供暖管道维修施工合同范本篇1 甲方：乙方：根据公共事业局，市物价局有关物业收费的规定，各供热单位及热用户对冬季闲置住宅要求停止供暖规定要求，并就停止供暖前后的有关事宜，达成如下协议条款：1.首先收取采暖费不是以住户是否享受到采暖服务为依据的，而是以住宅是否消耗了热量为依据的。
没有实现分户控制的用户，不能申请停止供热。
实现分户控制的住宅竣工第一年，因整个供热系统需要试运行，采暖费不予减免。
2.已经实现分户控制的用户，不入住需停止供热时，用户必须在采暖期之前向供热单位提出书面申请，签订停热协议，由供热单位关闭该户控制阀门停止供热，同时住户需交纳全额热费的50%，用以补偿供热企业的不变成本。
乙方应向甲方一次性缴清，包括采暖期前发生的其他相关费用。
3.对于办理半费不入住的房屋，在停暖的同时，也将停止供水服务（拆除水表，供暖期结束应业主要求再为其安装；另有业主要求不让停水的，另外加收全额采暖费的10%，视为偶有入住现象对待。
如不停水自来水管道冻裂，跑水给自己和邻里造成损失以及产生其他后果，由业主负全部责任。
4.在采暖期间，要求安装水表或开启暖气数日的，需交纳20元安装费。
采暖期外物业负责安装。
5.本协议一式两份，甲乙双方各执一份共同遵守。
甲方：乙方：（签字手印）经办人：联系方式：供暖管道维修施工合同范本篇2 供热单位：（以下简称甲方）热用户：（以下简称乙方）根据北京市人民政府1994年第15号令《北京市住宅锅炉供暖管理规定》、京价[商]字[20xx]第372号《关于调整北京市民用供热价格和热电厂热力出厂价格的通知》及京政管字[20xx]433号《关于用户室温检测暂行标准的通知》等文件的有关规定，为保证小区供暖工作的顺利进行，维护广大业主的利益，双方特制定并同意遵守本协议。
一、供暖面积及供暖费标准乙方居住在___小区___楼___单元___室，房屋建筑面积___平方米。
采暖安装施工合同模板
采暖安装施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行采暖安装工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况和造价1. 工程地点：________________。
2. 工程内容及施工方法：乙方按照甲方提供的《工程设计图》和《工程方案书》进行采暖设备的安装。
具体内容包括：____________。
3. 工程总价款为人民币大写：________元整（小写：________元）。
其中：设备材料费________元，人工费________元，拆除费________元，清洁、搬运、运输费________元，图纸设计费________元，管理费________元，其他费用________元。
4. 设备材料供应清单详见附件《设备材料供应清单》。
乙方提供的设备材料：________。
甲方自购的设备材料：________。
二、工期1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
三、工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。
四、施工配合1. 甲方义务：（1）提供房屋原始图纸等相关文件。
（2）需在地面上有特殊要求的，预先向乙方说明。
（3）提供施工所需的水、电等基础设施。
2. 乙方义务：（1）按照甲方的要求进行施工，保证工程质量。
（2）遵守现场管理规定，文明施工，不滋事。
（3）服从甲方的监督和检查，及时整改不符合要求的地方。
五、工程质量及验收1. 工程质量应符合国家相关标准和规范要求。
2. 工程验收时，甲方应组织相关人员对工程进行验收。
验收合格的，甲方应按照约定支付工程款。
六、违约责任1. 甲方未按照约定支付工程款，应支付违约金，违约金为未支付工程款的__%。
2. 乙方未按照约定时间完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价的__%。
【2020版】《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2020年《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201参照模板
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2024年上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。
二、合同工期2.1工程开工日期：___________2.2工程竣工日期：___________2.3工程总工期：___________天三、合同价款3.1工程合同价款：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
3.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付相应比例的工程进度款。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、工程变更4.1工程变更范围：本合同约定的工程范围内。
4.2工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方进行评估并报甲方审批，经双方确认后，签订书面变更协议。
4.3工程变更费用：按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算，由甲方支付。
五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检，并通知甲方验收。
5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收，并将验收结果通知乙方。
5.3工程验收合格后，双方签订工程验收证书。
六、工程保修6.1工程保修期为___________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6.2保修期内，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。
采暖安装施工合同模板范本
采暖安装施工合同模板范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）住所地：联系电话：乙方（承包方）：（以下简称乙方）统一社会信用代码：住所地：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行采暖设备的安装工程，为明确双方的权利和义务，甲乙双方遵循自愿、平等、诚实信用的原则，双方签订本合同，共同遵守。
第一条工程内容1. 乙方应按照甲方要求，对指定地点进行采暖设备的安装工程，并保证工程质量、施工进度。
2. 乙方应按照甲方要求，使用符合国家标准的材料和设备进行施工，确保安装过程安全可靠。
第二条施工周期1. 乙方应按照本合同约定的工程内容和要求，按时按质完成工程。
2. 工程期间不得擅自延长施工时间，如有特殊情况需延长施工时间的，应提前书面通知甲方并经甲方同意。
第三条工程标准乙方应严格按照国家相关标准进行施工，并保证采暖设备的使用寿命达到规定标准，保证施工质量符合相关规定。
第四条施工价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币（大写）万元整。
2. 施工款项按照工程进度分期支付，分期支付比例如下：（1）工程验收合格前，甲方支付总金额的30%作为预付款。
（2）工程进度达到30%时，甲方支付总金额的40%。
（3）工程全部完成并验收合格后，甲方支付剩余30%的尾款。
3. 甲方在支付款项时，应出具合法有效的支付凭证，以便乙方进行财务记账。
第五条交付与验收1. 乙方应在工程完工后通知甲方进行验收，甲方有权对工程质量进行检查，发现问题及时提出整改要求。
2. 工程验收合格后，乙方应提供相应的维护保养手册、证明文件等资料，并对工程施工质量提供一年的质量保修期。
第六条违约责任1. 乙方未按时完工或工程质量不符合标准的，应按照合同约定承担违约责任。
2. 甲方未按时支付款项的，应按照合同约定承担违约责任。
3. 协商解决任何一方发现对方存在违约行为，应当及时通知对方并协商解决，如不能达成一致意见，应当依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第七条其他条款1. 若因不可抗力导致工程无法按时完工，双方应互相谅解并协商解决办法。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...建设工程施工合同（示范文本）合同编号： GF-1999-0201甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：经甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上商议，达成如下《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。
第一章总则第一条合同的目的本合同是为规范甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，确立双方合理的利益关系，有效保障工程的顺利进行而制定的。
第二条合同的合用范围本合同合用于建设工程的承包、施工、安装、调试、验收等各阶段。
本合同对建设工程的设计、监理、施工等各方负责人均有约束力。
第三条术语的定义本合同中所涉及的术语，除另有明确规定外，均按照下列含义理解：1. 建设工程：指根据设计文件，在一定的时间内，按照规范和技术标准，组织人员、机械、材料和其他资源，进行建设、改建、扩建或者拆除的一项综合性工程。
2. 设计文件：指包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计等在内的工程设计文件。
3. 施工：指按照设计文件要求，利用各种资源，组织人员施工、安装、调试、验收以及加固、拆除和清理等活动。
4. 监理：指经过批准的监理机构按照合同约定的职责、义务、标准和程序，对工程施工、质量、进度和安全等方面进行监督检查、评定和认定的活动。
5. 工期：指从开工之日起，按照工期计算方法计算的完成工程全部工作所需要的时间。
6. 保证金：指甲方按照合同约定，向乙方提供的一定数额的担保金。
第二章工程范围第四条工程的名称及位置本工程的名称是（），位于（）。
第五条工程的内容和规模1. 本工程的许可用地面积为（）平方米，总建造面积（含附属设施）为（）平方米。
2. 本工程总体建设规模为：（）。
3. 本工程主要工程内容及规模如下：（1）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）（2）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）……第三章合同价款第六条合同价款总额和支付方式1. 本工程合同总价款为（）万元（大写：（）元），包括承包款、材料预付款、工程现场检测费、任务包奖罚等。
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)1 发包人（全称）：___________________ 承包人（全称）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_________（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：_______________二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 _______ 年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；7．其他项目保修期限约定如下：__________________________ 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人保修。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
上海市建设施工合同示范文本
建设施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
（是否都是包工包料？）二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
上海市建设工程施工合同 示范文本
上海市建设工程施工合同甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就上海市建设工程施工的有关事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.结构类型：____________________5.建筑面积：____________________6.工程造价：人民币（大写）____________________元整（￥__________元）7.工程承包范围：____________________二、工程期限1.开工日期：____ 年____ 月____ 日2.竣工日期：____ 年____ 月____ 日3.工程总日历天数：____ 天三、质量标准工程质量应符合国家和上海市现行的工程质量检验评定标准，达到合格标准。
四、合同价款1.合同总价为人民币（大写）____________________元整（￥__________元）。
2.合同价款的调整：____________________五、付款方式1.预付款：甲方应在合同签订后____日内支付工程预付款，金额为合同总价的____%。
2.进度款：乙方应按月向甲方提交工程进度报表，经甲方审核后，支付相应比例的工程进度款。
3.竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，甲乙双方进行竣工结算，甲方支付剩余工程款。
六、材料设备供应1.主要材料和设备由____方供应。
2.乙方负责采购的材料和设备应符合国家和上海市的相关标准和规定。
七、工程变更1.工程变更应由甲方提出，经双方协商一致后实施。
2.工程变更导致合同价款增减的，应签订补充协议。
采暖施工合同模板
采暖施工合同模板甲方（委托方）：（委托方单位名称）乙方（承包方）：（承包方单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承接为甲方进行采暖施工事项而订立本合同。
一、项目描述1.1 甲方委托乙方对其（具体地址）进行采暖设备（具体型号）的施工及安装。
1.2 甲方应当按照合同约定的要求提供必要的场地、材料、设备等配合工作。
1.3 乙方应按照甲方的要求，进行采暖设备的安装和调试，并保证工程质量和安全。
二、合同价款2.1 甲方应向乙方支付的合同价款为：人民币（金额大写）元整（￥****元）。
2.2 价款支付方式：甲方应于本合同签订后的（xx）个工作日内完成价款的支付。
2.3 价款支付方式：甲方应将价款支付至乙方指定的账户，支付完成后，双方应签订正式的收据。
三、工期及竣工验收3.1 本合同约定的工程期间为（xx）天，具体竣工日期双方商定后确定。
3.2 乙方应当按照约定工期完成工程，保证施工质量，确保安装设备正常运行。
3.3 工程结束后，双方应进行竣工验收。
如发现质量问题，乙方应进行整改，直至甲方满意为止。
四、违约责任4.1 任何一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
违约方应向守约方支付相应的违约金，违约金为合同价款的（xx）%。
4.2 乙方在施工过程中出现质量问题或延期交工，应按约定的工期进行补偿并承担相应的责任。
五、双方约定5.1 合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本合同一经签字盖章即生效，至合同完成履行后终止。
5.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议或书面协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为《采暖施工合同》双方协商一致签订的合同内容，自（签订日期）起生效。
注：本合同未尽事项，请参照《中华人民共和国合同法》相关法律法规处理。
采暖施工合同
采暖施工合同合同范本。
标题，采暖施工合同。
合同编号，【编号】。
甲方（施工方），【公司名称/个人姓名】。
地址，【地址】。
联系电话，【电话号码】。
法定代表人（个人委托代理人），【姓名】。
身份证号码（个人委托代理人提供），【身份证号码】。
乙方（委托方），【公司名称/个人姓名】。
地址，【地址】。
联系电话，【电话号码】。
法定代表人（个人委托代理人），【姓名】。
身份证号码（个人委托代理人提供），【身份证号码】。
鉴于甲方具有从事采暖施工的资质和能力，乙方希望委托甲方进行采暖施工，双方经协商一致，达成如下合同：第一条项目内容。
1.1 甲方应按照乙方的要求，对【具体项目名称】进行采暖施工，包括但不限于供暖设备安装、管道铺设、系统调试等工作。
1.2 乙方应提供施工所需的相关资料和权限，保证施工现场的安全和顺利进行。
第二条施工期限。
2.1 本合同签订后，双方约定的施工期限为【具体时间段】。
2.2 若因不可抗力等原因导致施工延期，甲方应当及时通知乙方，并经双方协商确定延期施工的时间和方式。
第三条施工标准。
3.1 甲方应按照国家相关标准和乙方的要求进行施工，保证施工质量符合相关标准和规定。
3.2 施工过程中如发现存在质量问题，甲方应当及时进行整改，保证施工质量。
第四条价格和支付方式。
4.1 乙方应根据施工项目的具体情况向甲方支付【具体金额】作为施工费用。
4.2 施工费用支付方式为【一次性付清/分期付款】，具体支付时间和方式双方协商确定。
第五条违约责任。
5.1 若一方未能按照本合同约定履行义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力等原因导致无法履行合同的一方，应当及时通知对方，并提供相应的证明文件。
第六条合同变更。
6.1 若双方在履行合同过程中需要变更合同内容，应当经过双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 变更协议经双方签字盖章后生效，具有法律效力。
第七条争议解决。
7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决。
建设工程施工合同示范文本(GF-2024-0201)(复合版)
建设工程施工合同示范文本 (GF-2024-0201)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]第一条合同标的乙方应按照甲方的要求,按照本合同约定的时间、质量、数量等完成甲方委托的建设工程施工项目。
第二条合同价款1. 合同价款为人民币 [金额] 元,该价款包括乙方完成合同标的所需的全部费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费、保险费、税费等。
2. 甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。
乙方未按照本合同的约定完成合同标的的,甲方有权拒绝支付相应的合同价款。
第三条工期1. 乙方应在合同约定的工期内完成合同标的,工期为 [具体时间]。
2. 因不可抗力等不可归责于乙方的原因导致工期延误的,乙方应及时通知甲方,并采取措施缩短工期,甲方应予以配合。
3. 乙方未按照本合同的约定完成合同标的的,每逾期一日,应向甲方支付合同价款万分之五的违约金,逾期超过三十日的,甲方有权解除本合同。
第四条质量要求1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工,确保工程质量符合甲方的要求。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量等完成合同标的,并保证施工过程中的安全和环保。
3. 乙方应按照甲方的要求提供完整的施工图纸、技术资料、施工方案等,并按照甲方的要求进行修改和补充。
第五条甲方权利和义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,乙方应予以配合。
2. 甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。
3. 甲方应提供施工所需的场地、水、电、气等条件,并保证施工过程中的安全和环保。
第六条乙方权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、水、电、气等条件,并保证施工过程中的安全和环保。
2. 乙方应按照本合同的约定完成合同标的,并保证施工质量符合甲方的要求。
3. 乙方应按照甲方的要求提供完整的施工图纸、技术资料、施工方案等,并按照甲方的要求进行修改和补充。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-047089建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本(2020版)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环，它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节，是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本，仅供参考：建设工程施工合同甲方（甲方名称）：_______________ （以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：_______联系地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成如下合同：一、建设工程基本情况：项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价：甲乙双方共同商定工程总造价为________元，其中甲方预付__________元，余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，保证在规定期限内按时完工，如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合规范要求，如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔：如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件，应及时书面通知并商议解决方案，如影响工程造价或工期，应重新商定合同条款。
六、安全和保险：乙方应制定施工安全计划，并购买相关保险，确保施工过程中安全无事故发生，如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式：工程进度款根据实际施工进度进行支付，最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任：任何一方不履行合同约定，均应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
九、争议解决：本合同履行过程中如有争议应友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定：双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：______________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本(GF-2023-0201)
建设工程施工合同示范文本 (GF-2023-0201) 第一章总则第一条目的和依据1. 为了规范建设工程施工合同的签订和执行过程，保护当事人的合法权益，提高工程施工质量，根据《合同法》和相关法律法规的规定，制定本示范文本。
第二条适用范围1. 本示范文本适用于境内的建设工程施工合同的签订和履行。
第三条定义1. 建设工程：指建筑、结构、装饰、设备安装、水电安装等工程。
第二章合同的签订第四条合同的形式1. 建设工程施工合同可以采用书面形式或者口头形式，但建设工程总承包合同必须采用书面形式。
第五条合同的内容1. 建设工程施工合同应包含以下内容：合同名称、编号和签订地点；合同当事人的名称、住所地和；工程的名称、规模和位置；工程建设的内容、技术要求和质量标准；工期和竣工时间；工程施工的组织和管理；工程款支付方式和标准；合同变更和解除的条件和方式；争议解决方式和司法管辖地。
第六条合同的签订程序1. 合同的签订应当经过双方当事人协商一致，并由双方当事人在合同上签字或者盖章。
合同应当按照法律规定的程序进行备案。
第三章合同的履行第七条工程施工的组织和管理1. 施工方应按照合同的约定，建立合理的组织和管理体系，确保工程施工的顺利进行。
第八条工程款的支付1. 工程款的支付应按照合同约定的方式和标准进行，支付过程应记录并留存相关凭证。
第九条工程质量的监督1. 工程质量监督应严格按照国家相关标准进行，发现问题及时处理，并确保工程质量符合合同约定的要求。
第四章合同的变更和解除第十条合同变更1. 合同变更应当经过双方当事人协商一致，并以书面形式进行确认。
第十一条合同解除1. 合同解除应当经过双方当事人协商一致，并按照法律规定的程序进行。
第五章争议解决第十二条争议解决方式1. 双方当事人对于合同的争议可以通过友好协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
第十三条司法管辖1. 合同争议需要提起诉讼时，应当提交至双方当事人所在地的人民法院进行审理。
建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同（示范文本）建设工程施工合同甲方（建设单位）：______________乙方（承建单位）：______________鉴于甲方欲委托乙方承建某项建设工程项目，为此双方达成如下协议：第一条工程名称及位置1.1 工程名称：______________1.2 工程位置：______________第二条工程内容及规模2.1 工程内容：______________2.2 工程规模：______________第三条工期3.1 工程开工时间：______________3.2 工程竣工时间：______________3.3 如遇不可抗力因素，工期可适当延长，但延长期限不得超过______天。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程价款总额为：______________亿元，其中人民币______________万元。
价款包括工程设计、施工、材料、设备、技术服务等各项费用。
4.2 工程价款支付方式：甲方按照工程进度和验收结果支付价款，支付方式和时间如下表所示：序号工程进度支付比例金额（万元）支付时间1 开工仪式及施工准备 10%2 基础工程完工 20%3 主体结构封顶 30%4 室内装修及设备安装 30%5 工程竣工及验收 10%注：2、3两项工程进度款支付前需提交单位或专家的验收意见。
第五条工程质量乙方应保证工程质量符合国家规定及技术标准，并严格按照合同约定的施工进度和质量要求，对工程质量承担相应的法律责任。
第六条施工安全6.1 乙方应建立施工安全责任制，对工程安全负有主体责任。
6.2 工程现场应严格执行国家和地方有关施工安全法律法规，安装保险设施，制定紧急救援预案，严格执行各项安全生产措施。
如因乙方施工不当造成人员伤亡、财产损失的，由乙方承担相应的法律责任。
第七条材料及设备7.1 施工过程中所使用材料应符合国家相关标准和规定。
7.2 设备应按照设计要求安装、调试并符合国家强制性要求。
如因设备质量问题造成的工程质量不符合要求，应由乙方对误工造成的损失予以赔偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市采暖安装施工合同示范
文本(2020)
Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-004151
上海市采暖安装施工合同示范文本(2020)
合同编号：____________
发包人（简称甲方）：________________________________
承包人（简称乙方）：________________________________
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：
第一条工程概况和造价
一、工程地点：__________________________________。
二、工程内容及施工方法：
___________________________________________________。
（详见附件一《工程设计图》和附件二《工程方案书》）。
三、本工程由____方设计，提供工程设计图纸一式____份。
四、总价款：￥______元（人民币大写______________元）
其中：设备材料费____元，人工费____元，拆除费____元，清洁、搬运、运输费____元，图纸设计费____元，管理费____元，其他费用____元。
五、本工程设备材料供应详见附件三《设备材料供应清单》。
乙方提供的设备材料：____________________________。
甲方自购的设备材料：____________________________。
第二条工期
开工日期：________________。
竣工日期：________________。
第三条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。
第四条施工配合
一、甲方义务：
（一）提供房屋原始图纸等相关文件。
（二）需在地面上有特殊要求的，预先向乙方提出，以便乙方采取预留措施；开工前，在乙方指导下完成以下工作：清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、提供符合施工条件的水源、电源、气源。
（三）保护乙方已施工完成的部分。
（四）参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收。
（五）__________________________________________。
二、乙方义务：
（一）施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
（二）保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。
（三）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。
（四）__________________________________________。
第五条工程质量和验收
一、本工程质量标准按下列第____项执行。
（一）执行现行上海地方工程建设规范DGJ08-2161-2015《地面辐射供暖技术规程》。
其中，上述规范未涉及的项目按国家现行的相关标准执行。
（二）按双方约定的标准______________________执行。
二、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，签订《工程项目变更单》（见附件四）后方能进行施工。
三、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，乙方应提前____天通知甲方，阶段验收合格后应填写《工程质量验收保修单》（见附件五）：
（一）设备材料验收；
（二）隐蔽工程验收；
（三）工程竣工验收。
四、工程竣工后，甲方验收通过的，乙方向甲方提供《工程质量验收保修单》（见附件五），同时提供管线竣工图等资料，并办理验收
移交手续。
第六条支付方式
一、双方约定按下列第____种方式支付合同款项。
（一）双方约定合同款项按如下方式支付：
1．合同签订时，甲方向乙方支付合同总金额的____％。
2．工程开工后__ 天内，甲方向乙方支付合同总金额的__ ％。
3．验收合格收到《工程结算单》（见附件六）后____天内，甲方向乙方付清合同余款。
4．补充约定__________________________________ 。
（二）其他方式__________________________________。
二、竣工结算后，乙方收回分期收款收据同时开具税务统一发票交甲方。
第七条售后服务
一、保修期从竣工验收通过签字或盖章之日起算。
二、系统隐蔽部分“三包”有效期为____年（不少于十年），其他产品按生产商或代理商的相关承诺执行（不低于该产品法定“三包”
有效期）。
三、竣工验收后，乙方应至施工现场为甲方提供____次免费产品使用培训（安装除外），并提供____次免费调试。
四、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。
五、乙方接甲方报修后，____小时内提供服务。
如遇特殊情况，____小时内提供服务。
六、保修期限内，对于____天内无法修复完好的采暖炉及乙方提供的其他设备，乙方承诺免费提供备用设备暂用。
第八条违约责任
一、甲方责任：
（一）因甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方违约金________。
（二）未按合同约定时间付款的，每逾期一天，应向乙方支付违约金________。
（三）未办理验收手续，提前使用或擅自动用工程成品，因此而造
成的损失由甲方承担。
（四）__________________________________________。
二、乙方责任：
（一）因乙方原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金________。
（二）合同期限届满，工程质量未达到双方约定的质量标准，乙方应当按工程造价的____％支付违约金，同时，在工程质量达标前，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金________。
（三）__________________________________________。
第九条其它约定
__________________________________________________________ _______。
第十条纠纷处理方式
因本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，也可向上海市建筑材料行业协会申请调解，或提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划
去）。
第十一条附则
一、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。
二、本合同一式____份，甲、乙双方各执一份，本合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十二条合同附件
附件一：工程设计图；
附件二：工程方案书；
附件三：设备材料供应清单；
附件四：工程项目变更单；
附件五：工程质量验收保修单；
附件六：工程结算单（工程合同造价、变更增加项目、变更减少项目、工程结算总额、甲方已付金额、甲方应付乙方金额、乙方应付甲方金额）。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
住所：__________________ 住所：__________________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 委托代理人：____________ 委托代理人：____________ 电话：__________________ 电话：__________________ 开户银行：______________ 开户银行：______________ 帐号：__________________ 帐号：__________________ 邮政编码：______________ 邮政编码：______________ 签订时间：____年__月__日签订时间：____年__月__日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。