水利水电施工合同新编示范文本
水利水电施工合同示范文本(3篇)
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计___日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任
（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。
（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
四、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。
第十一条纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。
第十二条 工程保修
工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下%的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本-水建管[2000]62号
![水利水电工程施工合同和招标文件示范文本-水建管[2000]62号](https://img.taocdn.com/s3/m/8f93db6b03768e9951e79b89680203d8ce2f6ae7.png)
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 水利水电工程施工合同和招标文件示范文本（水利部国家电力公司国家工商行政管理局2000年2月23日发布水建管[2000]62号）为加强水利水电建设市场的管理，规范招标投标工作和合同管理，切实保障发、承包双方的合法权益，确保水利水电工程的建设管理和工程招标投标在公平、公正的基础上健康有序地进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，现颁发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（以下简称《范本》）。
并对《范本》实施的有关问题规定如下：一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》，小型水利水电工程可参照使用。
二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF20000208）（以下简称《合同条件》）颁发后，1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF970208）同时废止。
各水利水电工程的发包人在编制招标文件和施工合同文件时，《合同条件》应按本通知第三条的规定应用，《范本》的其他文件可根据建设项目的实际情况参照使用，但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。
若编制的上述文件内容与《合同条件》的规定不一致时，应以《合同条件》为准。
三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。
1.“通用合同条款”应全文引用，不得删改。
2.“专用合同条款”则应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充。
3.除《合同条件》的“专用合同条款”中所列编号的条款外，“通用合同条款”其他条款的内容不得更动。
水利部办发的水利水电施工合同5篇
水利部办发的水利水电施工合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就水利水电施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期延误时，乙方需承担违约责任。
三、工程质量和检查验收1. 乙方应按照国家和水利部的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对施工现场进行检查，对不符合要求的施工部分提出整改要求。
3. 工程完工后，双方应按照国家有关规定进行验收。
验收合格后，工程方可交付使用。
四、合同价款与支付1. 工程总造价：[大写金额]。
人民币（¥）[小写金额]。
本合同价款包括工程施工所需的一切费用。
具体支付方式详见附件。
2. 甲方应按照合同约定按时支付工程进度款，乙方应提供相应发票。
3. 如因甲方原因导致工程停工，甲方应承担因此产生的损失。
如因乙方原因导致工程停工，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
五、材料设备供应与管理1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购，质量应符合国家标准。
2. 乙方应制定详细的材料设备采购计划，报甲方审批后执行。
3. 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检查，发现质量问题有权要求乙方更换。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产规定，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方违反安全生产和文明施工规定导致事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程进度款时，应承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成工程时，应承担违约责任并赔偿甲方损失。
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本水利水电工程施工合同和招标文件示范文本篇一：水利水电工程施工合同和招标文件示范文本【题目】水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）【颁布单位】水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局【发文编号】GF—2000—0208第一部分通用合同条款一、词语涵义１词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理人的词语（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
１．２有关合同组成文件的词语（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第３条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
（６）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。
１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
水利水电施工合同范本最新5篇
水利水电施工合同范本最新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水利水电工程施工合同甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方欲委托乙方承揽水利水电工程施工项目，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议，以资信守：第一条项目名称甲方委托乙方承揽水利水电工程施工项目，项目名称为（项目名称），合同约定履约地点为（履约地点）。
第二条合同总金额甲方将支付给乙方的合同总金额为（金额），包括劳务费、材料费、机械费、管理费等相关费用。
第三条工程范围1. 乙方承揽的水利水电工程施工项目包括但不限于以下内容：（工程范围介绍）。
2. 双方约定的工程范围为本合同的附件，视为本合同的一部分。
第四条施工期限1. 乙方将按照合同约定的工程范围和工程进度完成施工项目，施工期限为（具体期限）。
2. 若因不可抗力因素或甲方原因导致施工延期，应及时通知并经双方协商确定新的施工期限。
第五条质量保证1. 乙方保证施工工程符合国家有关法律法规和施工标准，质量达到设计要求。
2. 在施工期间，如发现施工质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，确保工程质量。
第六条付款方式1. 甲方应按照约定的付款方式及时支付给乙方相应款项，支付情况将记录在合同附件中。
2. 乙方应出具符合法律规定的发票，并按照发票正确填写的收款账户进行结算。
第七条变更和索赔1. 任何一方如需变更合同约定内容，应提前书面通知对方并经双方协商一致达成书面变更协议。
2. 如因某一方原因导致工程延误或造成损失，应及时向对方提出索赔，双方协商解决。
第八条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方有权委派相关人员进行验收。
2. 如验收合格，甲方应及时结清尾款，并由双方签署竣工验收证书。
第九条违约责任1. 若一方未按时履行合同义务或未达到约定的标准，应承担相应的违约责任。
2. 如一方严重违约，对方有权解除合同，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方由此造成的损失。
第十条保密条款双方承诺在履行合同过程中不得泄露对方的商业秘密，对合同相关信息及施工过程保密。
水电站承包经营合同示范文本(6篇)
水电站承包经营合同示范文本甲方（发包方）：乙方（承包方）：发包方拟实施流水电站工程总承包，发包人与承包人于____年____月____日在友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约亿元（以实际结算工程量为准）作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_____》为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20____万元作为工程保证金，转入发包方的基本账户双控。
招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。
如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算4、本合同自第二条约定的20____万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。
以后双方按每月结算，承包方每月____号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。
工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20____万元的，以完成20____万元工程量的价款作为履约保证金。
水利水电施工合同书5篇
水利水电施工合同书5篇篇1水利水电施工合同书甲方（承包方）：____________乙方（发包方）：____________为明确双方在水利水电施工项目中的权利义务，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条项目名称和施工地点本合同的项目名称为__________，施工地点为_______。
第二条工程总价款及支付方式1. 工程总价款为_________（大写），包括人工费、材料费、机械使用费、管理费等所有费用，不包括税费和保险费。
2. 工程款支付方式：按照工程进度和质量完成情况，分期支付。
每期支付的款项应及时支付至工程施工单位指定的银行账户。
第三条工程期限1. 工程期限为______，即从合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。
2. 如因不可抗力因素导致工程延迟完工，双方应在第一时间通知对方，并协商确定后续处理办法。
第四条工程质量1. 工程应按照国家相关规定和标准进行施工，质量应符合合同约定和相关标准要求。
2. 工程验收合格标准：工程应达到国家相关标准要求，经由发包方验收合格后方可交付使用。
第五条工程安全1. 施工单位应严格遵守国家相关安全法规，确保工程施工过程中的安全。
2. 工程施工期间如发生事故，应由施工单位承担相应责任。
第六条材料供应1. 施工单位应提供符合标准要求的材料，并保证材料的真实性和质量。
2. 发包方有权对施工单位提供的材料进行检验，如材料不符合合同要求，由施工单位承担相应责任。
第七条变更和索赔1. 若工程进展中出现需要变更的情况，需由双方协商确定变更内容和变更费用。
2. 如因一方原因导致工程延误或损失，另一方有权提出相应的索赔要求。
第八条违约责任1. 一方违约要求另一方赔偿损失，应在追究违约责任时提交书面证据，并由双方协商解决。
2. 如一方严重违约影响工程进展，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应违约责任。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充修改。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
水利水电施工合同范本(9篇)
水利水电施工合同范本（9篇）水利水电施工合同范本（9篇）水利水电施工合同范本篇1 发包人：_________法定代表人：_________承包人：_________法定代表人：_________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程内容：_________二、工程承包范围：三、合同工期开工日期：______年____月____日；竣工日期：______年____月____日；合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《条款》相关规定。
七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
九、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。
材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。
凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
水利水电工程施工合同范本8篇
水利水电工程施工合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要实施一项水利水电工程项目，现决定委托乙方承担该工程的施工任务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模及主要技术标准（简述工程概况及设计要求）。
二、工程承包范围及内容具体内容包括但不限于：工程基础开挖、混凝土浇筑、设备设施安装、电气线路铺设等施工图纸中的所有项目。
不包含的内容（如有）为：[具体内容]。
三、合同工期与进度要求开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
具体进度计划按照甲方提供的进度表执行。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，双方可协商顺延工期。
四、质量与验收标准工程质量应符合国家现行相关技术规范及标准，验收标准按照相关行业标准及本合同约定的技术条款执行。
乙方必须严格按照设计方案施工，确保工程质量。
工程完工后，由双方会同相关部门进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式本合同总价为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]元整。
支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后XX日内支付合同总价的XX%。
2. 工程进度款：根据工程进度，经甲方审核后支付相应款项。
3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后XX日内支付至合同总价的XX%。
4. 质量保证金：剩余款项作为质量保证金，一年后支付。
支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。
所有款项结算均以人民币为结算货币。
六、材料设备供应与保管1. 施工所需材料由乙方采购，但须符合国家相关标准和甲方要求。
2. 施工设备的保管及使用由乙方负责，如有损坏或丢失，由乙方承担相应损失。
水利部办发的水利水电施工合同6篇
水利部办发的水利水电施工合同6篇篇1水利部办发的水利水电施工合同一、总则水利部办发的水利水电施工合同，是为规范水利水电施工活动，保障水利水电工程施工安全和质量，促进水利水电事业发展而制定的。
本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
二、合同的订立1. 买方：水利部2. 卖方：施工单位3. 施工地点：由买方指定的水利水电工程施工地点4. 合同标的：买方委托卖方负责进行水利水电工程的施工，包括但不限于土石方工程、水工建筑工程、机电设备安装工程等内容5. 合同价格：买卖双方在合同中约定的合同价格为人民币（大写）（小写），其中包括工程设备、人工、材料、运输费用等费用，合同价格不包括特殊情况下的额外费用6. 合同期限：买方委托卖方进行的水利水电工程施工期限为（具体时间），若因买方原因导致施工延误，可酌情延长施工期限7. 付款方式：买方按照合同约定的进度支付款项给卖方，具体支付方式和时间由双方另行约定三、权利义务1. 买方的权利：（1）有权对施工过程进行监督和检查，确保施工质量和安全；（2）有权要求卖方按照合同约定的工程质量和工期完成工程；（3）有权根据工程进度支付款项；（4）有权要求卖方对工程中存在的质量问题进行整改。
2. 卖方的权利：（1）有权按照合同要求完成工程，并按时收取款项；（2）有权要求买方提供施工所需的工程设计、土地使用权等文件资料；（3）有权对买方提供的工程设计和要求进行合理修改和完善；（4）有权要求买方在发现工程问题时及时通知并配合进行整改。
3. 买方的义务：（1）支付合同金额；（2）提供工程建设所需的土地使用权、工程设计等文件；（3）对施工过程进行监督和检查；（4）及时协调解决工程问题。
4. 卖方的义务：（1）按照合同要求完成工程，并保证质量和安全；（2）按照合同约定的时间完成工程；（3）按时收取款项；（4）配合买方对工程进行监督和检查；（5）对买方提出的问题进行及时整改。
四、合同解决办法1. 若因买卖双方原因导致合同无法履行，可协商解决或向有关部门申请调解；2. 若买卖双方在合同履行过程中发生争议，可协商解决或向有关部门申请仲裁；3. 合同解决过程中，买卖双方应保持沟通，尊重对方立场，寻求公平合理解决方案。
水电工程承担合约范例
水电工程承担合约范例合约背景本合约为水电工程承担合约，由甲方与乙方签订，旨在明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
合约条款1. 项目描述1.1 甲方委托乙方承担水电工程项目，项目包括但不限于设计、施工、安装、调试等。
1.2 乙方应根据甲方提供的项目要求，按照合理的工程标准和规范进行工作。
2. 项目时间2.1 本项目的工期约定为XX个月/周/天（根据实际情况确定），自合约签订之日起计算。
2.2 如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况对工期进行调整。
3. 付款方式3.1 甲方应按照合同约定的付款比例和时间节点，按时支付工程款项。
3.2 乙方完成工程的相应阶段后，可向甲方提出付款申请，并提供相应的证明文件。
4. 质量保证4.1 乙方应按照合同约定的质量标准进行工作，确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。
4.2 乙方应对工程所使用的材料和设备进行检验，确保其符合质量要求，并提供相应证明文件。
5. 违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期款项，并有权暂停工程施工。
5.2 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并有权要求赔偿相应损失。
6. 合同解除6.1 若因不可抗力等特殊原因导致工程无法继续进行，双方可以协商解除合同，并书面通知对方。
6.2 合同解除后，双方应按照实际工作量和进度进行结算，并做好相关工程交接。
其他事项本合约未尽事宜，双方可另行协商确定，并以书面形式作为合约补充条款。
此合约自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
甲方（盖章）：______________________ 日期：____________________乙方（盖章）：______________________ 日期：____________________以上合约内容经双方确认无误，生效后双方应严格按照约定履行。
水利水电施工合同范本3篇
水利水电施工合同范本3篇篇1合同编号：_________发包方（甲方）：___________________________承包方（乙方）：___________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就水利水电工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________________________________1.2 工程地点：______________________________________1.3 工程范围：______________________________________1.4 承包方式：□总承包/□专业承包1.5 合同总价款：人民币（大写）__________________元整（￥_________）第二条工程期限2.1 开工日期：____年___月___日2.2 竣工日期：____年___月___日第三条质量标准3.1 本工程质量标准为：符合国家现行水利水电工程验收规范合格标准。
3.2 施工过程中，乙方应严格按照设计文件和技术标准进行施工，并接受甲方代表或监理工程师的质量检查。
第四条材料与设备4.1 本工程所需的主要材料与设备由乙方负责采购，需符合国家相关质量标准，并经甲方确认后方可使用。
4.2 对于特殊材料或设备，乙方应在采购前向甲方提供样品或技术参数，待甲方审批通过后方可购买。
第五条安全生产5.1 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定并实施相应的安全措施，确保施工现场的安全。
5.2 乙方应对所有施工人员进行安全教育培训，提高其安全意识。
第六条违约责任6.1 若因乙方原因导致工程延期，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金；若因不可抗力因素造成工期延误，则工期相应顺延。
6.2 若工程质量不符合约定标准，乙方应承担返修责任直至达到约定标准，并赔偿因此给甲方造成的损失。
水利水电施工合同范本最新3篇
水利水电施工合同范本最新3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水利水电施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于水坝、水电站、泵站、水闸等水利水电设施的施工。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
具体价格根据工程实际量结算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的工程进度支付乙方工程款项。
具体支付时间和金额为工程开工后每完成一个阶段性工程后经双方确认后支付该阶段工程款项的百分之___%。
工程竣工并验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的工程资料和验收文件。
3. 甲方应在收到验收通知后的合理时间内组织验收，并出具验收报告。
4. 若工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁有序。
3. 若因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款项，甲方应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时沟通，协商解决。
七、其他约定事项1. 双方应严格遵守保密义务，不得泄露对方的商业秘密。
水利水电施工合同范本5篇
水利水电施工合同范本5篇篇1水利水电施工合同范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）鉴于甲方拟委托乙方执行水利水电工程项目，现双方经友好协商，就有关事项达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方委托乙方承包（项目名称），项目位于（项目位置），项目范围包括但不限于（详细工程内容）。
第二条价格及支付方式1. 总承包价为（总金额），其中工程款为（工程款比例），材料费为（材料费比例），设备费为（设备费比例）。
2. 工程款将按照工程进度分期支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。
3. 材料及设备款将根据实际需要支付，具体支付方式由双方协商确定。
第三条工程进度1. 乙方承诺按照合同约定的工期计划，按时按质完成工程项目。
2. 若由于不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下调整工期计划。
第四条施工标准1. 乙方应按照相关法律法规和施工标准要求进行施工，保证施工质量达到国家标准要求。
2. 施工过程中如发现存在质量问题，乙方应及时进行整改，保证工程质量合格。
第五条验收和结算1. 工程竣工后，甲方将组织相关部门对工程进行验收，合格后方可进行结算。
2. 结算金额将在验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第六条违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程项目，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，造成乙方无法继续工程施工的，应承担相应的违约责任。
第七条保密条款双方保证在合作过程中所涉及的商业秘密及技术资料均为保密，未经对方许可不得向外透露。
第八条其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，如需对合同内容进行修改，应经双方书面同意方可变更。
2. 本合同为本工程项目的唯一有效合同，具有约束力。
3. 本合同一式两份，甲方和乙方各保存一份，并具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为水利水电施工合同范本，如有需要可根据具体项目情况进行调整和修改。
愿双方在合作中共同努力，顺利完成工程项目。
水利工程标准合同示范文本
水利工程标准合同示范文本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方将其拥有的水利工程项目的建设、施工、运营管理等业务委托给乙方进行，乙方愿意接受并按照甲方的要求进行建设、施工、运营管理等事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模及特性：__________1.4 工程总投资：__________1.5 工程总工期：__________二、甲方的权利和义务2.1 甲方应保证其提供的工程资料的真实性、准确性和完整性，并承担因资料不准确或不完整而产生的所有责任。
2.2 甲方应按照合同约定向乙方支付工程价款和其他费用，并按约定时间和方式支付。
2.3 甲方应负责办理工程建设的相关审批手续，并承担相关费用。
2.4 甲方应协助乙方解决工程建设过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定完成工程的建设、施工、运营管理等业务，并保证工程的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
3.2 乙方应遵守国家和地方的相关法律法规，严格按照施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应承担工程建设过程中出现的安全事故和质量问题的责任，并承担相应费用。
3.4 乙方应按照合同约定向甲方支付工程价款和其他费用，并按约定时间和方式支付。
四、合同价款及支付方式4.1 合同价款为：__________元（大写：__________元整）。
4.2 甲方应按照以下方式和时间向乙方支付合同价款：（1）合同签订后__________天内，甲方支付合同价款的__________%；（2）工程进度达到__________后，甲方支付合同价款的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同价款的__________%。
水利水电施工合同范本3篇
水利水电施工合同范本3篇篇一水利水电施工合同甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：包括但不限于水利水电设施的建设、安装、调试等（具体工程内容以施工图纸和技术要求为准）。
二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
（1）预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方将按______%的比例支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家和行业标准以及施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
水利工程施工合同
合同编号:________水利工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的水利工程施工合同本合同由以下主体签订：甲方（以下简称“发包方”）：【发包方全称】乙方（以下简称“承包方”）：【承包方全称】鉴于：1. 发包方为实施【水利工程项目名称】，具备相应的项目审批手续及资金保障；2. 承包方具备水利工程建设的资质和经验，有能力完成本项目施工。
双方为明确双方在水利工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，特订立本合同。
本合同的目的在于：1. 确定双方在水利工程施工过程中的权利、义务和责任；2. 确保工程按照约定的时间、质量、投资完成；3. 保障双方合法权益，维护合同双方的共同利益。
二、价格、支付方式1. 合同价格双方确认，本工程合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。
该价格包括但不限于工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、临时设施费、安全文明施工费等与完成本工程相关的所有费用。
2. 支付方式（1）预付款：合同签订后，发包方在收到承包方的等额预付款保函后，支付合同总价10%的预付款；（2）工程进度款：按照工程实际进度，按月支付已完成工程量的70%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，支付至已完工程量的80%；（4）结算款：工程结算审计完成后，支付至结算总额的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期结束后无质量问题支付；（5）质量保证金：质保期为工程竣工验收合格之日起计算，为期【质保期】年。
双方同意，以上支付方式及比例仅供参考，具体支付时间、金额以实际工程进度及完成情况为准。
2024水利水电建设施工合同示范文本
2024水利水电建设施工合同示范文本合同目录第一章：合同总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同的法律依据第二章：合同主体2.1 甲方的权利与义务2.2 乙方的权利与义务2.3 双方的共同责任第三章：工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程规模及主要特征3.3 工程质量要求第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 工程预付款4.3 工程进度款支付第五章：工程进度与质量控制5.1 工程进度计划5.2 工程质量保证措施5.3 工程验收标准第六章：安全生产与环境保护6.1 安全生产责任6.2 环境保护措施6.3 事故处理与责任第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件与后果7.3 合同变更与解除的法律效力第八章：违约责任8.1 违约责任的确定8.2 违约赔偿的范围与计算方法8.3 违约责任的免除与减轻第九章：争议解决9.1 争议解决的方式9.2 争议解决的程序9.3 争议解决的法律适用第十章：附则10.1 合同生效条件10.2 合同的解释权10.3 其他约定第十一章：签字栏11.1 甲方签字11.2 乙方签字11.3 签订时间11.4 签订地点合同编号______第一章：合同总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在水利水电建设施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的水利水电建设施工项目。
1.3 合同的法律依据本合同的订立、履行、变更、解除和争议解决，均应遵守中华人民共和国的法律、法规和相关政策。
第二章：合同主体2.1 甲方的权利与义务甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并有权要求乙方按照合同约定完成工程任务。
2.2 乙方的权利与义务乙方有权按照合同约定获得工程款，并有义务按照合同要求完成施工任务。
2.3 双方的共同责任甲乙双方应共同遵守合同约定，确保工程质量和安全。
第三章：工程概况3.1 工程名称及地点工程名称：，地点：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利水电施工合同新编示
范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
水利水电施工合同新编示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
发包方：
法定代表人：
承包方：
法定代表人：
依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招
投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，
双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如
下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程承包范围：根据施工图纸要求。
二、合同工期
自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。
三、质量标准
合格（按设计施工合同质量要求）。
四、合同价款
金额：_______元。
五、双方主要义务和责任
1、甲方主要义务和责任
（1）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任
（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。
（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
（3）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
（4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
（5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
（6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。
六、工程进度
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。
但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工
指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
七、工程质量和验收
1、本工程质量要求达到合格。
2、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。
3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，
若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。
5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
八、材料、设备采购供应方式
1、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。
材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
3、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。
4、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。
九、付款方式
1、本工程工程预付款为合同价格的10%。
招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）工作量的15%之内（当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低）。
当工程款支付到合同款的50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
2、按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停
付款。
预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。
若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。
3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
十、工程合同价目竣工结算
1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。
2、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整：
（1）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
（2）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
（3）市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
十一、其他
1、违约
甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
（1）由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。
逾期违约金最多不超过10000元。
承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。
承包人可获得每天1000元的奖励金。
奖励金最多不超过10000元。
（2）乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。
发生安全事故，责任由乙方承担。
（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。
2、纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
3、本合同一式_____份。
其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。
甲方：（公章）
法定代表人：（签字）
_____年____月____日
乙方：（公章）
法定代表人：（签字）
_____年____月____日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。