浙江省建设工程咨询服务合同示范文本
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本》
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本》示范文本(2020年版)浙江省住房和城乡建设厅浙江省市场监督治理局使用说明1、本示范文本适用于建设工程中由工程咨询人向托付人提供时期性或全过程工程咨询服务的合同签订。
2、本示范文本由协议书、通用条件、专用条件及附录A、附录B组成,通用条件内容不应修改,专用条件可由合同双方依据项目需求进行完善及补充。
3、工程咨询服务具体服务内容宜在附录A中明确,或另行签订协议补充。
关于专业咨询服务,可依据相关专业咨询服务合同示范文本[如《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2020-0202)、《建设工程招标代理合同(示范文本) 》(GF-2005-0215)、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》(GF-2020-0212)等]签订专业咨询服务合同作为补充。
4、本示范文本使用时应当注意:(1)以□前缀的内容,双方当事人应当协商确定。
需要选择的内容,在□中以划√方式标示选定;确定不选择的内容,在□中以划×方式标示删除。
(2)下划线和附录中空格部分,依据需要填写。
确实不需要填写具体内容的,以“/”标示。
(3)标注于下划线上括号内文字部分为提示性内容,供填写相关内容时参考,合同成稿中宜删除。
编号:工程咨询服务合同项目名称:托付人:工程咨询人:第一部分协议书托付人(全称):工程咨询人(全称):依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程咨询有关事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况项目名称:。
项目总投资:。
建安造价:。
建设地点:。
建设规模:。
资金来源:。
建设工期:。
二、工程咨询服务范畴和内容:(服务范畴同招标范畴),具体服务内容在本合同附录A中明确。
三、组成本合同的文件及说明顺序1.协议书;2.中标通知书;3.投标文件及其附件;4.专用条件及附录A;5.通用条件;6.附录B。
本合同签订后,双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。
浙江建设工程造价咨询合同
浙江建设工程造价咨询合同合同编号:_________甲方(委托方):_________乙方(咨询方):_________鉴于甲方为_________工程项目的业主或其授权代表,欲获取专业的建设工程造价咨询服务;乙方为具有相应资质的专业咨询机构,愿意提供此类服务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下合同条款:一、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求,对_________工程项目进行造价咨询,包括但不限于工程预算编制、审核、结算等服务。
2. 乙方应根据甲方提供的图纸、设计说明及其他相关资料,进行工程量的计算和材料、人工、机械使用费的核算。
3. 乙方需提供完整的咨询报告,包含详细的成本分析、预算书及必要的建议。
二、服务期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付咨询费用,具体金额为人民币____元。
2. 付款方式:____%的预付款在合同签订后____天内支付,剩余款项在咨询服务完成后____天内结清。
四、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供高质量的服务,并在规定时间内完成咨询报告。
2. 乙方有义务保守甲方商业秘密,不得泄露给第三方。
3. 甲方应提供准确、完整的工程资料,以便乙方进行准确的造价咨询。
4. 乙方应保证服务质量,对其提供的咨询结果负责。
五、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,提交_____仲裁委员会仲裁。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜,由双方协商补充。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同经双方代表签字盖章后生效。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日。
浙江建设工程造价咨询合同
浙江建设工程造价咨询合同甲方(委托方):______________地址:______________联系电话:______________乙方(咨询方):______________地址:______________联系电话:______________鉴于甲方需要对其建设项目进行造价咨询,乙方具有相应的资质和经验,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方为甲方提供建设工程造价咨询服务的相关事宜,达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方提供的项目资料,提供以下服务:- 项目造价估算;- 成本控制建议;- 造价审核;- 其他双方协商确定的造价咨询服务。
1.2 乙方应保证所提供的服务内容符合国家及浙江省相关法律法规和行业标准。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如因甲方原因导致服务期限延长,双方应另行协商确定延长期限及相应费用。
第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用总额为人民币____元(¥____)。
3.2 支付方式:- 预付款:合同签订后____日内,甲方向乙方支付服务费用的____%作为预付款;- 进度款:乙方完成____阶段工作后,甲方向乙方支付服务费用的____%;- 尾款:服务完成后,经甲方验收合格,甲方向乙方支付剩余的服务费用。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务:- 按时向乙方提供所需的项目资料;- 按合同约定支付服务费用;- 对乙方的工作成果进行验收。
4.2 乙方的权利与义务:- 按照合同约定提供专业服务;- 保证服务成果的质量;- 遵守甲方的商业秘密和信息保密义务。
第五条违约责任5.1 如一方违反合同约定,应向守约方支付违约金,违约金的数额为违约方应支付或应收服务费用的____%。
5.2 因不可抗力导致无法履行或延迟履行合同的,双方互不承担违约责任。
第六条合同变更和解除6.1 因特殊情况需要变更或解除合同的,双方应协商一致,书面确定。
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本甲方(委托人):地址:电话:传真:乙方(受托人):地址:电话:传真:一、服务内容和标准1. 甲方雇佣乙方为该建设项目的技术咨询顾问。
乙方应为甲方提供以下服务:(1)技术支持和建议;(2)建设工程费用概算;(3)工程方案设计;(4)工程招标及投标管理;(5)工程施工质量管理;(6)工程验收和结算;(7)其他必要的技术咨询服务。
2. 以上服务的标准包括但不限于以下要求:(1)在合同签订后的第3个工作日内,派遣专家组成员到项目现场进行调研,并向甲方提交调查报告;(2)完成费用概算和基础设计的编制,提交给甲方审批;(3)协调起草工程招标文件,负责招标工作的全部过程;(4)对中标单位的资格、技能、经验、信誉进行评估;(5)检查施工进度和质量,保证工程的高水平完成;(6)协调验收和结算工作,确保验收及结算程序的顺利进行。
二、服务期限本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,并且为期12个月。
经过双方协商和确认,可以延长合同期限。
在该期限到达时,如果甲方需要继续使用乙方的技术咨询服务,可以另外签订服务合同。
三、服务报酬和付款方式1. 服务报酬的支付方式:一次性支付或分期支付。
2. 分期支付方式:根据服务执行进度确定按阶段支付费用。
每一个阶段的付款比例根据合同约定的具体事项而定。
乙方应在每一阶段完成服务后及时向甲方报告,并附上有关文件材料以便甲方审核付款。
四、保密协议1. 乙方必须保守甲方提供的所有机密信息,包括但不限于技术、设计、财务和商业信息。
未经甲方事先书面同意,乙方不得向任何第三方披露此类信息。
2. 乙方有义务保障所有涉及甲方项目的文件和资料的安全性,并将其存放在安全可靠的地方。
五、违约责任1. 如果合同任何一方未能履行其义务,应在5个工作日内向另一方提供书面通知,并应在30天内改正违约行为。
对于迟延付款的情况,逾期付款金额应加上逾期利息。
2. 如果违约行为持续存在,任何一方有权解除本合同。
浙江省工程咨询合同范本
浙江省工程咨询合同范本甲方(委托人):____________乙方(咨询人):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方提供工程咨询服务事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程投资估算:____________1.5 工程主要建设内容:____________二、咨询服务内容2.1 乙方同意为甲方提供以下工程咨询服务:(1)工程可行性研究;(2)工程设计;(3)工程招标代理;(4)工程监理;(5)工程造价咨询;(6)甲方委托的其他工程咨询服务。
2.2 乙方向甲方提供的工程咨询服务应符合国家及地方法律法规、规范、标准和甲方要求。
三、合同价格3.1 乙方向甲方提供的工程咨询服务价格根据《浙江省建设工程咨询服务合同示范文本》(2018版)及双方协商确定。
3.2 乙方向甲方提供的工程咨询服务价格包括:(1)咨询费;(2)人员费;(3)材料费;(4)差旅费;(5)其他费用。
3.3 双方应按照约定的价格支付咨询服务费用。
四、合同履行4.1 乙方应按照约定的时间、质量要求完成工程咨询服务。
4.2 乙方应向甲方提供工程咨询服务的相关成果,包括但不限于报告、图纸、资料等。
4.3 甲方应按照约定的时间、方式支付乙方咨询服务费用。
4.4 甲方应配合乙方开展咨询服务,提供乙方所需的资料、信息和支持。
五、合同的变更、解除和终止5.1 双方同意,合同的变更、解除和终止,应书面签署,并经双方确认。
5.2 合同的变更、解除和终止,不影响双方在合同履行过程中的权利和义务。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
浙江省建设工程造价咨询合同
浙江省建设工程造价咨询合同合同编号:[具体编号]委托单位(甲方):[甲方名称]咨询单位(乙方):[乙方名称]签订地点:[具体地点]签订日期:XXXX年XX月XX日根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程造价咨询服务的规定,经双方协商,就本建设工程造价咨询事宜达成如下协议:一、工程概况项目名称:[项目名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
服务内容:包括但不限于预算编制、结算审核、过程跟踪审计等。
具体工作内容根据实际选择的服务项目确定。
二、咨询业务范围及服务内容乙方承担的咨询业务范围:[具体范围,如施工预算编制、清单编制等]。
具体服务内容包括但不限于编制工程预算(或结算)、出具咨询意见、提供市场行情分析等。
双方可以根据实际情况调整服务内容并签署补充协议。
三、合同总价及支付方式合同总价:[大写金额](人民币)。
合同支付方式为分期付款,具体支付节点及金额按照工程进度及咨询服务完成情况支付。
其中,合同签订后支付预付款XX%,中期支付XX%,余款在项目结束后一定期限内结清。
支付形式可以为现金、银行转账等。
违约责任需明确,如任意一方未履行合同约定的义务则需支付违约金。
具体违约金数额根据实际约定而定。
四、合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效,至完成所有咨询服务内容并结清款项后终止。
进度安排需明确各阶段的时间节点及主要工作内容,如预算编制阶段、审核阶段等,并确保按时完成咨询服务。
特殊情况下需要延期或变更进度安排的,应经双方协商一致并书面确认。
实际工作内容如与合同不符或有变更,双方应及时沟通并签署补充协议。
五、保密条款及知识产权归属双方应对涉及本合同的所有技术资料和信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
本项目的成果性文件及知识产权归甲方所有,乙方在咨询过程中形成的成果性文件版权归乙方所有,但仅限于内部使用,不得对外转让或用于其他项目。
六、质量保证及验收标准乙方应确保提供的咨询服务符合国家相关法规和规范要求,确保数据准确、分析合理。
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本(2018版)政府示范文本要点工程咨询人向委托人提供建设工程阶段性或全过程工程咨询服务,委托人支付工程咨询报酬。
包括协议书、通用条件、专用条件、附录A“工程咨询服务内容”、附录B“委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备”几部分。
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本(2018年版)浙江省住房和城乡建设厅浙江省市场监督管理局使用说明1、本示范文本适用于建设工程中由工程咨询人向委托人提供阶段性或全过程工程咨询服务的合同签订。
2、本示范文本由协议书、通用条件、专用条件及附录A、附录B组成,通用条件内容不应修改,专用条件可由合同双方依据项目需求进行完善及补充。
3、工程咨询服务具体服务内容宜在附录A中明确,或另行签订协议补充。
对于专业咨询服务,可依据相关专业咨询服务合同示范文本[如《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)、《建设工程招标代理合同(示范文本)》(GF-2005-0215)、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》(GF-2015-0212)等]签订专业咨询服务合同作为补充。
4、本示范文本使用时应当注意:(1)以□前缀的内容,双方当事人应当协商确定。
需要选择的内容,在□中以划√ 方式标示选定;确定不选择的内容,在□中以划×方式标示删除。
(2)下划线和附录中空格部分,依据需要填写。
确实不需要填写具体内容的,以“/”标示。
(3)标注于下划线上括号内文字部分为提示性内容,供填写相关内容时参考,合同成稿中宜删除。
编号:工程咨询服务合同项目名称:委托人:工程咨询人:第一部分协议书委托人(全称):工程咨询人(全称):根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程咨询事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况项目名称:。
项目总投资:。
建安造价:。
建设地点:。
建设规模:。
资金来源:。
浙江省建设工程咨询服务合同
浙江省建设工程咨询服务合同合同概述本合同由甲方和乙方双方就浙江省建设工程咨询服务相关事宜,经协商而签订的合作协议。
甲方是位于浙江省的建筑规划设计咨询公司,乙方是需要咨询服务的建筑项目投资人。
双方在本合同的基础上,明确双方的权利和义务,规范双方的合作行为,达成互惠互利的合作关系。
服务内容甲方提供的咨询服务包括:1.建筑规划设计方案咨询;2.施工图设计咨询;3.施工现场质量监督咨询;4.工程结算、支付审核咨询;5.建筑工程招标代理咨询;6.建筑材料选择和采购咨询。
服务周期本合同的服务周期为从起始日期到竣工日期,合计为2年。
具体时间为由两方协商确定。
服务费用1.甲方的服务费用为合同总价的20%,以人民币支付。
2.乙方应按合同约定,在规定时间内向甲方支付全部服务费用。
3.乙方应按本合同的约定支付因延误、变更或额外工作所产生的费用。
服务质量保证1.乙方保证提供真实的工程情况和资料,用于甲方提供咨询服务。
2.甲方应按时、优质、高效地完成咨询服务,确保服务质量。
3.如乙方对甲方的咨询服务质量不满意,应当自发现之日起7日内提出书面质疑,并给出详细的证据材料。
甲方应根据具体情况,采取相应的纠正措施,确保项目的顺利进行。
服务中断条款1.任何一方当事人如发生重大违约、涉嫌诈骗等行为,均有权解除本合同。
2.乙方可以根据项目实际需要,提出变更咨询内容的要求。
甲方同意后,可以变更合同中的服务内容。
3.如因不可抗力因素导致服务中断,双方应共同协商解决问题。
知识产权保护1.本合同所涉及的资料和数据,是双方的业务秘密。
未经另一方事先书面同意,不能转让或使用。
2.本合同签订后,甲方拥有建筑图纸等相关知识产权和商业秘密权利。
乙方没有使用、转让或复制相关资料的权利。
违约责任1.若甲方违反合同规定,导致乙方损失的,甲方应当承担相应的赔偿责任。
2.若乙方违反合同规定,导致甲方损失的,乙方应当承担相当的违约责任。
合同变更与解释1.本合同的任何变更,双方必须采取书面形式,经过双方协商一致的方可生效。
浙江省建设工程造价咨询合同4篇
浙江省建设工程造价咨询合同4篇篇1浙江省建设工程造价咨询合同一、合同双方甲方:(委托方)单位名称:_____________法定代表人:__________ 地址:________________联系电话:______________ 邮编:_____________ 银行开户行及账号:______乙方:(咨询方)单位名称:_____________法定代表人:__________ 地址:________________联系电话:______________ 邮编:_____________ 银行开户行及账号:______二、合同背景甲方拟建设工程项目,为了使工程造价合理、科学、准确,特托付乙方进行工程造价咨询服务。
甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:三、合同内容及服务范围1. 乙方应根据工程招标文件和甲方提供的相关资料进行工程造价分析,出具工程造价投标报价,编制工程预算等咨询服务。
2. 乙方应对工程造价进行全程跟踪,及时根据工程进展、价格变动等情况进行调整,确保工程造价的准确性。
3. 乙方应协助甲方进行工程造价谈判,提供专业咨询意见,并保证工程造价合理、经济、有效。
4. 乙方应对工程变更事项进行评估,提供相应的变更工程造价报价,并与甲方协商确定最终变更工程造价。
四、合同条款1. 甲乙双方应保持联系畅通,及时沟通工作进展情况,如有重要事项需商议,应提前通知。
2. 乙方应按时、按质、提供咨询服务,并保证工程造价数据及时、准确。
3. 如因乙方原因导致工程造价出现严重错误,乙方应承担相应的责任,并协助甲方进行后续处理。
4. 本合同自双方签署之日起生效,至工程完工、结算结束之日止。
5. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同附件与本合同具有同等效力。
五、合同变更与解除1. 合同双方应本着合作共赢的原则,如因不可抗力等特殊情况需要变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 如因某一方无法履行合同义务,可提前30天书面通知对方解除合同,解除合同后应协商处理相关事宜。
浙江建设工程咨询服务合同 示范文本
浙江建设工程咨询服务合同示范文本(2018年版)浙江省住房和城乡建设厅浙江省市场监督管理局使用说明1、本示范文本适用于建设工程中由工程咨询人向委托人提供阶段性或全过程工程咨询服务的合同签订。
2、本示范文本由协议书、通用条件、专用条件及附录A、附录B组成,通用条件内容不应修改,专用条件可由合同双方依据项目需求进行完善及补充。
3、工程咨询服务具体服务内容宜在附录A中明确,或另行签订协议补充。
对于专业咨询服务,可依据相关专业咨询服务合同示范文本[如《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)、《建设工程招标代理合同(示范文本) 》(GF-2005-0215)、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》(GF-2015-0212)等]签订专业咨询服务合同作为补充。
4、本示范文本使用时应当注意:(1)以□前缀的内容,双方当事人应当协商确定。
需要选择的内容,在□中以划√方式标示选定;确定不选择的内容,在□中以划×方式标示删除。
(2)下划线和附录中空格部分,依据需要填写。
确实不需要填写具体内容的,以“/”标示。
(3)标注于下划线上括号内文字部分为提示性内容,供填写相关内容时参考,合同成稿中宜删除。
编号:工程咨询服务合同项目名称:委托人:工程咨询人:第一部分协议书委托人(全称):工程咨询人(全称):根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程咨询有关事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况项目名称:。
项目总投资:。
建安造价:。
建设地点:。
建设规模:。
资金来源:。
建设工期:。
二、工程咨询服务范围和内容:(服务范围同招标范围),具体服务内容在本合同附录A中明确。
三、组成本合同的文件及解释顺序1.协议书;2.中标通知书;3.投标文件及其附件;4.专用条件及附录A;5.通用条件;6.附录B。
本合同签订后,双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。
浙江建设工程造价咨询合同
浙江建设工程造价咨询合同甲方(委托方):[甲方全称]乙方(咨询方):[乙方全称]鉴于甲方在浙江省内进行的建设项目需要专业的造价咨询服务,乙方作为具有相应资质的造价咨询机构,双方本着平等互利的原则,经协商一致,签订本合同。
第一条服务内容乙方应根据甲方提供的项目资料,提供以下造价咨询服务:1. 项目前期的造价估算;2. 施工图预算编制;3. 工程量清单编制;4. 投标报价分析与建议;5. 施工过程中的成本控制;6. 竣工结算审核;7. 其他双方约定的造价咨询服务。
第二条服务标准乙方提供的造价咨询服务应符合国家及浙江省相关法律法规、行业标准和规范,确保服务的准确性、合理性和合法性。
第三条服务期限本合同服务期限自[合同生效日期]起至[项目竣工结算完成日期]止。
第四条费用及支付方式1. 服务费用按照双方约定的标准计算,具体金额为[具体金额]元。
2. 甲方应在合同签订后[支付时间]内支付[首付款比例]%的预付款。
3. 余款在乙方完成服务内容并经甲方确认后[支付时间]内一次性支付。
第五条双方权利与义务1. 甲方应提供必要的项目资料,并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应按照合同约定提供专业的造价咨询服务,并保证服务的质量。
3. 甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。
4. 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
第六条保密条款双方应对在履行合同过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
第七条违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过协商解决;协商不成时,可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
第九条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
第十条其他本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________签订日期:____年__月__日本合同内容仅供参考,具体条款应根据实际情况和双方协商确定。
浙江建设工程咨询服务合同
浙江建设工程咨询服务合同合同编号:[填写合同编号]甲方(委托方):[填写甲方名称]乙方(咨询方):[填写乙方名称]鉴于甲方拟在[填写项目地点]开展[填写项目名称]的建设工作,现需聘请具有专业资质的咨询机构提供相关服务。
经双方协商一致,特订立本合同,以资信守。
第一条服务内容乙方应根据甲方的需求,提供包括但不限于以下服务:1. 项目前期调研及可行性研究报告;2. 工程设计咨询、施工图审查;3. 工程造价咨询、招投标代理;4. 工程监理、项目管理;5. 其他双方约定的咨询服务。
第二条服务期限本合同服务期限自[填写开始日期]起至[填写结束日期]止,具体服务时间根据项目进度和双方协商确定。
第三条费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付咨询服务费用,具体金额为[填写金额]元;2. 付款方式:[详细描述付款方式,如分期付款、一次性付款等];3. 发票开具:乙方应在收到款项后[约定时间内]向甲方提供正规发票。
第四条双方权利与义务1. 甲方应按时支付咨询费用,并提供必要的项目资料和支持;2. 乙方应保证服务质量,按时完成咨询任务,并对所提供的咨询服务结果负责;3. 双方应保守商业秘密和技术秘密,未经对方同意不得泄露给第三方。
第五条违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议;2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________签订日期:[填写签订日期]。
建设工程咨询服务合同(3份范本)
建设工程咨询服务合同(3份范本)建设工程咨询服务合同
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
签订日期:______________
一、协议或合同的目的和背景
双方经友好协商,为了就______________项目进行咨询服务,特订立本合同。
二、具体的条款和条件
1. 甲方应按照乙方的委托,提供相关的建设工程咨询服务,确保服务质量和进度。
2. 乙方应按照约定时间和方式支付甲方的咨询服务费用。
3. 双方应遵守合同中的约定,如有违反,应承担相应的责任。
三、保密事项
双方应对在合同履行过程中所涉及的商业秘密和机密信息进行保密,不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时协商解决,如无法解决,可根据法律规定处理。
五、协议终止的条件
1. 双方经协商一致可提前终止合同。
2. 若一方违反合同约定,对方有权解除合同。
六、违约和争议解决方式
若一方违约,应承担相应的违约责任。
如发生争议,双方应协商解决,如协商无果,可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 本合同一式三份,甲方、乙方各持一份,第三份存档备查。
2. 本合同自双方签字盖章后生效,至合同履行完毕终止。
甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________签字:______________ 签字:______________。
浙江省建设工程造价咨询合同6篇
浙江省建设工程造价咨询合同6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程造价咨询事宜达成如下协议:一、工程概况项目名称:[项目名称]工程地点:[工程地点]服务内容:施工图纸预算、工程结算审核等建设工程造价咨询业务。
二、合同的主要内容及范围乙方对甲方建设项目中的工程预算、结算及合同价款等相关工程造价事宜提供咨询意见。
具体包括但不限于以下内容:1. 施工图预算的编制与审核;2. 工程变更、洽商及现场签证的造价编制与审核;3. 工程结算的编制与审核;4. 工程材料及设备的市场价格调查与分析;5. 其他工程造价相关的咨询工作。
三、合同期限及时间安排本合同自签订之日起生效,至工程结算完成并出具最终审核报告为止。
具体服务时间根据甲方的工作安排和实际需要确定。
四、费用及支付方式1. 咨询费用计算方式:根据甲方委托的咨询内容,按照工程总造价的百分比计算咨询费用。
具体费用金额根据工程实际情况确定。
2. 支付方式:双方签订本合同后,甲方按照工程进度分期支付咨询费用给乙方。
乙方完成各阶段工作后,提交相应成果文件并经甲方确认后支付相应款项。
工程结算完成后,支付剩余款项。
3. 发票开具:乙方在完成各阶段工作后,向甲方提供合法有效的发票,甲方收到发票后按约定支付款项。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:提供完整的工程资料,确保资料的真实性和完整性;协助乙方开展咨询工作,为乙方提供必要的工作条件;按照合同约定支付咨询费用。
2. 乙方职责与义务:按照合同约定完成建设工程造价咨询工作;确保提供的咨询意见合法、准确、完整;遵守职业道德规范,保守甲方商业秘密;按时提交咨询成果文件。
六、保密条款甲、乙双方对在本合同签订、履行过程中所获知的对方商业秘密及国家秘密负有保密义务,未经对方许可,不得向第三方泄露。
浙江省建设工程造价咨询合同7篇
浙江省建设工程造价咨询合同7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方公司联系电话]乙方(咨询人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方公司联系电话]鉴于甲方需要对建设工程进行造价咨询,乙方愿意接受甲方的委托提供专业的咨询服务,甲乙双方遵循《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:一、咨询项目概述1. 项目名称:[具体项目名称]2. 项目地点:[具体项目地点]3. 咨询内容:包括但不限于建设工程造价估算、预算编制、成本控制、进度款审核及其他与造价相关的专业咨询。
二、咨询服务形式与范围1. 乙方应根据甲方的需求,提供现场勘查、编制工程量清单、预算控制价、成本分析等专业咨询服务。
2. 乙方提供的咨询服务应涵盖项目的全过程,包括但不限于项目前期、施工期间及竣工结算阶段。
三、合同金额与支付方式1. 本合同总金额为人民币[大写金额]整(¥[小写金额])。
2. 支付方式:合同签订后,甲方应按以下比例支付咨询费用:(1)完成初步造价咨询成果后XX%支付;(2)项目中期评估完成后XX%支付;(3)项目竣工结算审核完成后XX%支付。
3. 甲方通过银行转账方式支付咨询费用至乙方指定账户。
四、咨询期限与进度安排1. 本合同自双方签署之日起生效,咨询期限预计为XX个月。
2. 乙方应根据项目的实际情况制定详细的进度计划,并按时提交各阶段咨询成果。
3. 如因甲方原因导致项目延期,双方应协商相应调整咨询期限及费用。
五、双方责任与义务1. 甲方应提供真实、准确的工程资料,并承担因资料不实导致的咨询结果误差责任。
2. 乙方应按时提供高质量的咨询成果,并对成果的真实性、准确性负责。
3. 乙方应保护甲方的商业机密及隐私,未经甲方同意,不得泄露或擅自使用甲方的资料。
4. 双方应共同遵守法律法规,确保本合同项下的活动合法合规。
浙江工程咨询合同
浙江工程咨询合同在撰写工程咨询合同时,需要明确几个关键点:服务内容、服务期限、费用支付、违约责任等。
以下是一份标准的浙江工程咨询合同范本,以指导相关从业人员正确书写合同。
【浙江工程咨询合同范本】甲方(委托方):_____________________地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________乙方(咨询方):_____________________地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________鉴于甲方需对其工程项目进行专业咨询,经双方协商一致,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,订立如下合同:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目咨询活动中的权利、义务和责任,确保工程项目的顺利实施。
二、服务内容乙方根据甲方的要求,提供以下咨询服务:1. 工程项目的市场分析与可行性研究;2. 工程设计优化建议;3. 施工方案评估与管理咨询;4. 其他双方约定的专业咨询事项。
三、服务期限本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止,具体时间由双方根据实际情况协商确定。
四、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付咨询费,具体金额为人民币____元;2. 付款方式:_____%预付款,余款于项目咨询报告提交后____日内结清;3. 如遇特殊情况需调整费用,须经双方另行协商确定。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付咨询费,应按未付金额每日万分之五的标准向乙方支付违约金;2. 如乙方未按约定提供服务或服务质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
六、保密条款双方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术信息负有保密义务,未经对方书面同意,不得泄露给第三方。
浙江建设工程咨询服务合同
浙江建设工程咨询服务合同一、合同当事人及背景本合同由以下双方共同签订:甲方:(委托方)________________(以下简称“甲方”)乙方:(咨询方)________________(以下简称“乙方”)双方在自愿、平等的基础上,依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,就乙方为甲方提供建设工程咨询服务事宜达成如下协议:二、咨询服务内容及标准1.咨询服务内容乙方提供的咨询服务内容包括(但不限于):(1)项目前期调研和方案设计;(2)招投标文件编制及评标工作;(3)建设施工过程中工程质量监督及验收;(4)工程竣工验收、交接以及质保期管理等服务。
2.咨询服务标准(1)乙方的咨询服务应符合国家相关法律、法规、标准和规范的要求,确保服务质量;(2)乙方的咨询服务应全面、细致、准确、及时,充分发挥专业知识和经验优势;(3)乙方应为甲方提供建设工程咨询服务过程中所需的一切文件材料和技术支持;(4)乙方应按照已达成的合同约定时间和服务标准完成咨询服务。
三、合同履行方式及时间1.合同履行方式双方通过书面交流或网络沟通等方式确定咨询服务的具体细节和要求。
乙方应在规定时间内提供相应的技术支持及服务。
2.合同履行时间本合同的咨询服务期限自________年____月____日起,至________年____月____日止。
履行期为______年。
四、费用及付款方式1.服务费用及付款方式(1)本合同签订后,甲方应于______天内向乙方支付咨询服务费用_______万元人民币。
(2)服务费用支付方式:(支票/银行转账等)(3)甲方应在乙方完成咨询服务后______天内,向乙方付清全部咨询服务费用。
2.服务费用变动如因国家相关政策、法律、法规等原因,咨询服务费用发生变化,双方应及时就新的服务费用协商达成一致并进行书面补充协议。
五、保密条款及违约责任1.保密条款(1)本合同相关资料及信息为双方约定内容,在没有获得对方同意或者依据法律规定披露的情况下,不得向其他单位或个人透露或公开。
浙江省工程咨询合同
浙江省工程咨询合同---工程咨询合同甲方(委托方):_______________地址:_______________________法定代表人:_________________联系电话:____________________乙方(受托方):_______________地址:_______________________法定代表人:_________________联系电话:____________________鉴于甲方拟进行_______________工程(以下简称“本工程”),需专业技术咨询服务,经双方协商一致,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,订立如下合同:一、合同目的与范围1. 本合同目的在于明确甲乙双方在本工程咨询过程中的权利、义务和责任,保证工程咨询质量,促进工程顺利实施。
2. 合同范围包括但不限于:项目前期研究、可行性研究报告编制、工程设计、施工管理、监理、造价咨询等服务内容。
二、咨询内容与要求1. 乙方应根据甲方提供的项目资料,按照约定时间提交咨询报告。
2. 咨询报告应包含但不限于市场分析、技术方案、经济评估等内容,并确保数据准确、分析深入、建议合理。
3. 乙方应保守甲方商业秘密和技术秘密,未经甲方同意不得泄露给第三方。
三、报酬与支付方式1. 双方约定咨询费用总额为人民币________元。
2. 甲方应于合同签订后__日内支付乙方咨询费用的__%作为定金;剩余款项在咨询报告提交并经确认合格后__日内支付清。
四、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间或要求提交咨询报告,应承担违约责任,按未完成部分的报酬总额支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付咨询费用,应向乙方支付滞纳金,按未付款项每日万分之五计算。
五、争议解决1. 因履行本合同所发生的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本 (2018版) 政府示范文本要点工程咨询人向委托人提供建设工程阶段性或全过程工程咨询服务,委托人支付工程咨询报酬。
包括协议书、通用条件、专用条件、附录A工程咨询服务内容”、附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备”几部分。
(2018年版)浙江省住房和城乡建设厅浙江省市场监督管理局使用说明1、本示范文本适用于建设工程中由工程咨询人向委托人提供阶段性或全过程工程咨询服务的合同签订。
2、本示范文本由协议书、通用条件、专用条件及附录A、附录B组成,通用条件内容不应修改,专用条件可由合同双方依据项目需求进行完善及补充。
3、工程咨询服务具体服务内容宜在附录A中明确,或另行签订协议补充。
对于专业咨询服务,可依据相关专业咨询服务合同示范文本[如《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202 )、《建设工程招标代理合同(示范文本) 》(GF-2005-0215 )、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》(GF-2015-0212 )等]签订专业咨询服务合同作为补充。
4、本示范文本使用时应当注意:(1 )以口前缀的内容,双方当事人应当协商确定。
需要选择的内容,在匚中以划V方式标示选定;确定不选择的内容,在□中以划X方式标示删除。
(2)下划线和附录中空格部分,依据需要填写。
确实不需要填写具体内容的,以“ /标示。
(3)标注于下划线上括号内文字部分为提示性内容,供填写相关内容时参考,合同成稿中宜删除。
编号:项目名称:委托人:工程咨询人: _______________________第一部分协议书委托人(全称): 工程咨询人(全称):根据《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平 等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程咨询事项协商一致,订立本合同。
、项目概况 项目名称: 项目总投资: 建安造价: 建设地点: 建设规模: 资金来源: 建设工期:二、工程咨询服务范围和内容: 在本合同附录A 中明确。
三、组成本合同的文件及解释顺序1•协议书;2. 中标通知书;3•投标文件及其附件; 4. 专用条件及附录 A ; 5. 通用条件; 6. 附录B 。
本合同签订后,双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文 件的组成内容。
四、 项目负责人工程咨询项目负责人姓名: ________________________ ,身份证号码: _______________________ ,注册证书 类别、专业、注册号: _______________________ ,职称、证书号: ______________________(服务范围同招标范围),具体服务内容O五、工程咨询服务目标1建设管理服务目标:□专业咨询服务目标:□投资咨询服务目标:□设计技术咨询服务目标:。
□召标代理服务目标:。
□造价咨询服务目标:。
□工程施工监理服务目标:。
□其他服务目标:。
六、工程咨询报酬根据工程咨询服务范围和内容,本合同工程咨询总报酬为:其中:建设管理:。
□投资咨询:。
□设计技术咨询:。
□召标代理:。
□造价咨询:。
□工程施工监理:。
□其他:。
除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等,在专用条件中约七、工程咨询服务期限建设管理服务期限为:。
相关专业咨询服务期限为:□在相关专业咨询服务合同中另行约定。
□投资咨询:_____________________□设计技术咨询: _______________________□召标代理:_____________________□造价咨询:______________________□工程施工监理: ______________________□其他: _____________________八、双方承诺1•委托人承诺,遵守本合同中的各项约定,按本合同约定支付酬金。
2•工程咨询人承诺,遵守本合同中的各项约定,按本合同约定提供工程咨询服务。
九、争议解决本合同履行过程中引起的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按照下列方式解决(只能选择其中一项):□向仲裁委员会申请仲裁;□向有管辖权的人民法院起诉。
十、合同订立1•订立时间:年月日。
2•订立地点:。
十一、合同份数本合同一式份,具有同等法律效力,其中委托人执份,工程咨询人执份。
委托人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)统一社会信用代码::地址:邮政编码:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:工程咨询人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)统一社会信用代码::地址: 邮政编码:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:第二部分通用条件1. 词语定义、语言1.1除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义:1.1.1项目是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。
1.1.2委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其。
1.1.3工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。
1.1.4建设管理”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动,包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、竣工、结(决)算、试运行过程及项目范围、质量(安全)、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制。
1.1.5专业咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。
1.1.6工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。
1.1.7项目负责人”是指经委托人同意,由工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。
1.1.8正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。
1.1.9附力“工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作,包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。
1.1.10天”:“除特别指明外,均指日历天。
合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天24 : 00时。
1.1.11参建方”是指承担本项目的勘察、设计、施工、供货、建设管理、专业咨询服务等工作的单位。
1.1.12不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见,在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
2. 委托人义务2.1委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施,并主持项目的竣工验收和移交使用。
2.2委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员,并为工程咨询工作提供房屋、资料、设备条件。
2.3委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。
2.4委托人负责资金使用计划的审核与管理,并承担项目建设开支,向所有参建方按合同约定支付款项。
2.5委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人联系,若委托人更换常驻代表,应当提前通知工程咨询人。
2.6委托人应当建立健全决策机制,及时对工程咨询人的请示和建议作出决定,对工作计划和报告进行批复,决定与批复的合理时限、相应形式在专用条件中约定。
委托人在项目建设过程中对参建方的各种实施指令均应当通过工程咨询人下达。
2.7委托人应当将授予工程咨询人的管理权利以及工程咨询机构主要成员的职能分工及时书面通知各参建方。
2.8委托人负责项目资金筹措、建设相关优惠政策争取、项目建设外部环境协调等,协调工作均以委托人为主完成,工程咨询人予以配合。
3. 工程咨询人义务3.1工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询服务。
3.2工程咨询人在履行本合同义务期间,应当遵守国家有关法律、法规,维护委托人的合法权益。
3.3工程咨询人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构,向委托人报送项目负责人授权书(明确授权范围)、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划,完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。
在履行合同义务期间,应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作,提供相应的咨询服务成果文件。
3.4工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询,严格控制项目投资,确保工程质量,按期组织交验实体项目。
工程咨询人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。
如需超出范围变更,应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。
3.5工程咨询人应当根据项目进度需要,按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。
3.6工程咨询人应当在项目建成后,及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。
协助委托人组织项目移交使用,配合做好竣工结(决)算审查和项目审计工作。
3.7工程咨询人应当在项目建成后,监督相关单位落实工程保修责任。
3.8工程咨询人应当建立完整的项目建设档案,在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编,向委托人移交。
3.9工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。
在工程咨询工作完成或中止时,工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。
3.10未征得委托人同意,不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。
3.11在工程咨询服务范围内,就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意见。
如委托人与其他参建方发生合同争议,工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解决。
如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序,工程咨询人应当提供必要的证明资料。
3.12除依法必须由委托人签章的工程文件外,工程咨询人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。
具体要求在专用条件中约定。
3.13工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本(委托人自行起草或者委托他人起草的除外),参与合同洽商及审核合同文本,并为委托人提供相应咨询建议。
3.14未经委托人同意,工程咨询人不得将建设管理及自有资质范围内的专业咨询服务转委托给第三方实施。
法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项,经委托人同意,工程咨询人可以转委托,转委托协议等文件应当向委托人报备,工程咨询人对转委托服务负全部责任。
4. 委托人权利4.1对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。
4.2对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。
4.3对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定,以及审批工程设计变更。