劳务承包合同解除协议
2024年劳务承包合同范本5篇
2024年劳务承包合同范本5篇篇1甲方（用工单位）：____________________乙方（劳务承包方）：____________________鉴于甲乙双方共同达成劳务承包协议，为明确双方权利和义务，保障劳务承包工作的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及承包内容甲方将部分劳务项目委托乙方承包，乙方根据甲方的要求完成指定劳务工作。
承包内容主要包括但不限于____________________（具体工作内容）。
第二条承包期限本合同承包期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
期间如有变动，需双方书面协商并签订补充协议。
第三条承包费用及支付方式1. 承包费用计算：依据实际完成的工作量及双方约定的单价进行计算。
2. 支付方式：每月按实际完成的工作量结算一次，甲方在收到乙方提交的结算报告后______日内完成审核并支付费用。
3. 发票与凭证：乙方在完成每次劳务承包任务后应提供合法有效的发票及凭证。
第四条双方权利和义务一、甲方权利和义务：1. 提供必要的工作条件及现场指导。
2. 及时审核乙方提交的结算报告并支付费用。
3. 对乙方的工作进行监督检查，确保工作质量。
二、乙方权利和义务：1. 按照甲方的要求完成劳务承包任务。
2. 遵守甲方的现场管理规定，确保安全生产。
3. 维护甲方的形象和利益，不得从事损害甲方声誉和利益的行为。
4. 对其雇佣人员的工资、保险等费用负责。
第五条质量保证和验收标准1. 乙方应确保所完成的劳务工作符合甲方的质量要求。
2. 验收标准按照国家和地方的相关标准及甲方的内部规定执行。
第六条安全生产和文明施工乙方应严格遵守安全生产和文明施工的规定，确保施工现场的安全和文明施工。
因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。
第七条合同变更与解除本合同一经签订，双方应严格遵守。
进行劳务承包的合同文件模板分享5篇
进行劳务承包的合同文件模板分享5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要完成特定的劳务项目，而乙方具备相应的劳务能力和条件，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就本次劳务承包事宜达成如下协议：一、合同双方基本信息甲方全称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方全称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________二、承包事项及要求1. 承包事项：明确本次劳务承包的具体事项，如工程建设、服务提供等。
2. 承包范围：具体描述承包的范围和地点。
3. 承包期限：明确承包的开始和结束时间。
4. 承包标准：规定承包工作应达到的标准和质量要求。
5. 甲方提供条件：甲方为乙方完成承包事项提供的必要条件。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：双方约定劳务费用的计算方式和标准。
2. 支付方式：约定支付劳务费用的时间、方式和途径。
3. 税收处理：明确税务处理方式和责任分担。
四、保密条款双方同意在合同履行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等保密事项进行保护，并约定保密期限和保密责任。
五、知识产权条款明确在合同履行过程中产生的知识产权归属和使用权，以及双方对知识产权的保护责任。
六、违约责任1. 违约情形：列举可能的违约情形。
2. 违约责任：明确违约方应承担的法律责任和赔偿方式。
3. 纠纷解决方式：约定纠纷解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼。
七、其他条款1. 不可抗力：明确不可抗力事件的认定和应对方式。
劳务承包的协议书范本5篇
劳务承包的协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方工程项目的劳务承包事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方工程项目需求，现同意将本工程的部分劳务工作承包给乙方。
乙方承诺具备从事相关工程劳务的资质和能力，按照本协议约定完成劳务工作。
二、工程概况工程名称：__________工程地点：__________承包范围：__________（具体范围详见附件一）承包方式：劳务承包承包期限：自本协议签订之日起至工程完工并验收合格为止。
三、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬计算方式：按照实际完成的工作量计算。
具体计算方法和单价详见附件二。
2. 支付方式：甲方应按照约定及时支付乙方的劳务报酬。
具体支付方式为每完成一个阶段的工作并经甲方验收合格后，甲方在XX个工作日内支付该阶段劳务报酬的XX%。
工程完工并验收合格后，甲方应在XX个工作日内支付剩余劳务报酬。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。
2. 工程验收标准按照国家和地方的相关法律法规、技术规范以及双方约定的标准进行。
验收合格后方可进行工程结算。
五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权监督乙方履行本协议的情况，确保工程质量和进度；（2）甲方应按照约定支付劳务报酬；（3）甲方应提供必要的施工条件和环境；（4）甲方有权对乙方的施工过程和成果进行检查和验收。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应按照本协议约定完成劳务工作，确保工程质量和进度；（2）乙方有权获得约定的劳务报酬；（3）乙方应遵守甲方的施工管理和安全规定；（4）乙方应承担因其违约造成甲方的损失。
六、安全生产和文明施工要求1. 乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全；2. 乙方应制定并执行安全生产和文明施工措施；3. 乙方应对施工现场的环境进行保护，防止污染；4. 乙方应对施工现场的废弃物进行合理处理。
解除承包合同协议书(共4篇)
解除承包合同协议书〔共4篇〕第1篇：解除土地承包合同协议书篇一：解除土地承包关系补偿协议书解除土地承包关系补偿协议书甲方：乙方：为了加快小城镇开展步伐，推进城市化进程，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地承包法》等法律法规的规定，本着自愿、平等、有偿的原那么，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：一、位置：二、面积：三、土地补偿标准：四、土地补偿金额：五、甲方在本协议签订之日起日内全额支付乙方土地补偿款；甲方按实际土地面积支付乙方补偿款后，自动收回该地块的使用权；六、乙方收到甲方支付的补偿款之日起，不在享受该地块的使用权，不得对该地块的使用权归属及其地上附着物提出异议；七、甲乙双方必须严格按照协议内容执行，不得以任何理由违约。
甲方必须在规定的期限内全额支付乙方的补偿款，乙方不得以任何理由阻挠该地块的详细使用，假设违约，违约方自行承当一切违约责任；八、本协议自协议签订之日起生效，自补偿款到位之日起执行；九、自本协议生效后，甲乙双方于年月签订的土地租赁协议自动解除；十、本协议未尽事宜由双方协商解决；十一、本协议一式三份，张湾乡政府和甲乙双方各持一份。
甲方：〔签章〕乙方：〔签章〕篇二：解除土地承包合同收回承包地通知书解除土地承包合同收回承包地通知书贾利平：杨杖子村民委员会与你于1998年10月12日，签订的《土地承包合同》，在合同履行期间，做为承包人你多年不按合同约定向村委会缴纳承包费；并未经村委会同意非法转让土地，并非法改变土地农业用处；违犯合同条款及法律明确规定，土地承包合同全部无法履行，做为承包方你已丧失土地经营才能，无法完成承包合同规定的义务，现发包方村民委员会，依法书面通知你：村委会与你于1998年10月12日签订的《土地承包合同》，根据合同第四条的明确规定，发包方有权收回承包土地予以解除。
请你于接到本通知15日内，给予明确答复，无正当理由不予答复的，视同默认，本合同予以解除。
解除承包合同协议书
解除承包合同协议书甲方：（承包方姓名）乙方：（被承包方姓名）鉴于甲、乙双方就承包合同事宜存在争议，为维护双方的合法权益，经双方协商一致，特订立本协议书如下：一、承包合同的基本情况1. 根据《合同法》相关规定，甲方与乙方于（具体签订日期）签订了《承包合同》，合同编号为（合同编号），合同内容为（合同内容简要描述）。
2. 承包合同生效后，甲方负责承揽合同中所述的工程项目，乙方作为被承包方提供相应的资源和服务。
3. 承包合同根据合同约定需要在合同期限履行完毕，但由于双方在合同履行过程中出现争议，影响了合同的执行。
二、解除承包合同的原因1. 甲方与乙方在合同履行中存在诸多分歧和争议，双方协商一致决定解除承包合同。
2. 双方认为，基于当前的情况和合同履行的困难，解除承包合同是双方的最佳选择。
三、解除承包合同具体事宜1. 双方自愿协商一致，一致同意自今日起解除《承包合同》，双方不再具有任何合同义务和权利。
2. 解除承包合同后，甲、乙双方应当相互配合，如实交接合同下的工程项目和相关资料，并签署解约证明。
3. 解除承包合同后，双方应当及时进行清账结算，如有尚未结清的款项，应当在解除合同后的协商期限内结清。
4. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
四、特别约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商一致，签署补充协议。
3. 如有争议，双方应当友好协商解决。
如无法协商一致，应提交有管辖权的人民法院解决。
甲方（签字）：__________________ 日期：__________________乙方（签字）：__________________ 日期：__________________以上是解除承包合同的协议书，兹作为双方解除合同的证明。
愿双方在今后的发展道路上顺利前行，再无任何纠纷和争议。
特此协议。
（印章和签字）。
解除劳务外包协议书范本(3篇)
第1篇甲方（劳务外包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：____________________联系电话：__________________________乙方（劳务接受方）：____________________地址：______________________________法定代表人：____________________联系电话：__________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《劳务外包协议》（以下简称“协议”），协议编号为：________________，双方在协议有效期内进行了劳务外包业务合作。
现因______（具体原因，如：合同期满、甲方业务调整、乙方经营状况发生变化等），经双方友好协商，决定解除上述协议。
为明确双方的权利义务，特订立本解除协议。
一、协议解除的依据1. 《劳务外包协议》约定的解除条件成就；2. 双方协商一致，达成解除协议的共识；3. 国家法律法规和政策允许解除协议。
二、协议解除的时间本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
三、协议解除后的权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方应在本协议生效之日起__日内，按照协议约定向乙方支付已完成的劳务外包费用，并结清所有相关费用。
（2）甲方应在本协议生效之日起__日内，将乙方提供的劳务人员名单及相关资料退还给乙方。
（3）甲方应在本协议生效之日起__日内，按照协议约定，协助乙方办理劳务人员的退场手续。
（4）甲方应在本协议解除后，不得以任何形式追究乙方的法律责任。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应在本协议生效之日起__日内，将甲方提供的劳务外包业务资料退还给甲方。
（2）乙方应在本协议生效之日起__日内，将甲方提供的劳务人员名单及相关资料退还给甲方。
（3）乙方应在本协议解除后，不得以任何形式追究甲方的法律责任。
工程合同终止协议书-终止合同协议书
工程合同终止协议书-终止合同协议书工程合同终止协议书,终止合同协议书工程合同终止协议书(一)甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称甲方)乙方于2011年x月x日与“ XXX” 签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收尺度、必须急时采取相干措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须依照甲方、监理公司、职能部分的请求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成局部的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部分审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条目执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最闭幕算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付：甲、乙单方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财政请求对帐并予以确认、并按请求开具正规税务、否则，甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财政请求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
劳务施工合同解除协议模板
劳务施工合同解除协议模板
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方与乙方之间签订了《劳务施工合同》，现因以下原因双方协商一致解除合同，特签订本解除协议，以免后续产生不必要的法律纠纷。
1.双方约定：自本解除协议生效之日起，双方合同自动终止，各自享有各自的权利和承担各自的义务。
2.解除原因：（详细描述解除合同的原因）
3.解除日期：根据双方协商一致的情况，约定解除合同的日期为（具体日期）。
双方自此日期起，停止履行合同约定的义务。
4.解除过程：双方应当在签署本解除协议后，立即协商处理未完成的项目、款项结算、材料设备归还等事宜，共同保证双方权益。
5.双方保密义务：双方应当对商业秘密及合同内容保密，不得将相关信息泄漏给第三方，如有违反一方应当承担相应的法律责任。
6.协议生效：本解除协议自双方签字盖章之日起生效，有效期永久。
7.解决争议：本解除协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
因履行本协议发生的争议，双方应协商解决，协商不成应向签订地法院诉讼解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
日期：日期：
特此协议
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：。
关于解除劳务承包合同的联系函
关于解除劳务承包合同的
联系函
公司：
我公司承建的工程，其中号楼主体及地下车库劳务工程（下称“本工程”）由贵公司承包施工。
贵公司在施工期间，未能按照合同约定的施工节点完成，造成工期严重滞后，经我公司多次督促，贵公司于2019年8月12日向我公司出具《关于确保施工进度的承诺书》，承诺了各楼栋的施工节点日期，并且承诺若任意一次未能按节点日期完成，则我公司可以解除《劳务承包合同》，贵公司接到通知后无条件退场，退场后自愿按照已完产值的70%结算工程款。
截止目前，贵公司未能按照自己承诺的施工节点完成工作，施工进度严重滞后，已经违反了2019年8月12日的书面承诺。
为保障本项目的整体施工进度，避免损失扩大，现我公司郑重函告贵公司：解除贵我双方签订的关于本工程的《劳务承包合同》，请贵公司接函后3日内完成退场；贵公司未完成的工作内容不再由贵公司施工，我公司将另行发包给第三方施工；贵公司退场后，按已完产值的70%结算工程款。
专此函达！
总包单位：（盖章）
日期：年月日。
解除劳务合同模板5篇
解除劳务合同模板5篇解除劳务合同模板1用人单位(甲方)：_____________________________________________注册地址：___________________________________________________电话：_______________________________________________________法定代表人：_________________________________________________职务：_______________________________________________________统一社会信用代码：___________________________________________劳动者(乙方)：_________性别：_________出生日期：__________民族：_________籍贯：______________学历：________________身份证号码：________________________________________________现居住地址(通信地址)：___________________________________联系电话：_________电子邮箱：_______________________微信号：______________________________________户口所在地及类型(城镇/农村)：__________________________紧急联系人及电话：_________________________________________甲、乙双方于________年______月______日签订为期________年的固定期限劳动合同，现乙方向甲方提出申请，要求提前解除双方之间的劳动合同，甲方同意与乙方解除劳动合同。
劳务外包解除合同范本
劳务外包解除合同范本甲方（委托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为________的《劳务外包合同》（以下简称“原合同”），现经双方协商一致，就原合同的解除事宜达成如下协议：第一条合同解除1.1 本协议签署之日起，原合同即告解除，双方均不再承担原合同项下的任何权利和义务。
1.2 双方确认，自本协议生效之日起，原合同中关于违约责任、保密义务等条款继续有效，直至双方履行完毕各自义务。
第二条劳务费用结算2.1 双方同意，根据原合同约定的结算方式，对已完成的劳务工作进行结算。
2.2 甲方应在本协议签署后____个工作日内，向乙方支付完毕所有应付款项。
第三条工作交接3.1 乙方应于本协议签署之日起____个工作日内，将所有与原合同相关的工作资料、文件等移交给甲方。
3.2 双方应共同完成工作交接，并签署交接清单，以确认交接事项的完整性和准确性。
第四条保密义务4.1 双方均应遵守原合同中关于保密义务的约定，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露原合同及本协议的任何内容。
第五条违约责任5.1 如任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
承包合同解除协议
承包合同解除协议
甲方：
地址：
乙方：
地址：
鉴于甲方与乙方于（日期）签订了承包合同，并约定（具体合同内容），经双方协商一致，特达成以下解除协议：
一、解除协议的原因
甲方与乙方双方在履行承包合同的过程中，经过充分沟通和协商，双方一致认为由于以下原因需要解除该合同：
1.（原因一）
2.（原因二）
3.（原因三）
二、解除协议的生效
经双方协商一致，本解除协议自双方签字盖章之日起生效，并终止原承包合同。
双方承诺在本协议生效前对原合同项下的权益和义务进行妥善处理。
三、解除协议的效力与争议解决
1. 解除协议是甲乙双方真实、完全共同的意思表示，具有法律效力。
2. 解除协议的订立、履行和效果适用中华人民共和国现行的有关法律法规。
3.若因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款
1.本解除协议一式两份，甲方和乙方各持一份，均具有相同的法律效力。
2.除非经双方书面同意，本解除协议任何一方不得转让、出租、抵押或以其他方式处分或转让本协议约定的权益。
3.本协议自签署之日起即时生效，自始至终具有合同效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
详解劳务派遣与承包：2024协议差异五项要点一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX详解劳务派遣与承包：2024协议差异五项要点一本合同目录一览1. 劳务派遣与承包的定义及范围1.1 劳务派遣的定义与范围1.2 承包的定义与范围2. 合同主体2.1 劳务派遣公司的职责与义务2.2 承包商的职责与义务3. 派遣与承包的工作内容3.1 派遣工作的具体内容3.2 承包工作的具体内容4. 派遣与承包的时间及地点4.1 派遣工作的时间及地点4.2 承包工作的时间及地点5. 派遣与承包的人员要求5.1 派遣人员的资质要求5.2 承包人员的资质要求6. 派遣与承包的费用及支付方式6.1 派遣费用的计算及支付方式6.2 承包费用的计算及支付方式7. 合同的履行与监督7.1 劳务派遣公司的履行监督职责7.2 承包商的履行监督职责8. 合同的变更与解除8.1 合同变更的条件与程序8.2 合同解除的条件与程序9. 违约责任及争议解决9.1 劳务派遣公司的违约责任9.2 承包商的违约责任9.3 争议解决的方式与程序10. 保密条款10.1 保密信息的定义与范围10.2 保密义务及期限11. 知识产权归属与保护11.1 知识产权的归属与使用11.2 知识产权的保护措施12. 合同的生效、期限及终止12.1 合同的生效条件12.2 合同的有效期限12.3 合同终止的条件与程序13. 法律适用及争议解决13.1 合同适用的法律法规13.2 争议解决的方式与程序14. 其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 合同附件及附加条款第一部分：合同如下：第一条劳务派遣与承包的定义及范围1.1 劳务派遣的定义与范围本合同所称劳务派遣，是指劳务派遣公司根据实际用工单位的需求，将其合法招聘的员工派遣至实际用工单位工作，由劳务派遣公司承担员工派遣期间的人事管理、工资福利等责任，实际用工单位承担员工在工作过程中的使用责任。
1.2 承包的定义与范围本合同所称承包，是指承包商接受劳务派遣公司的委托，按照约定向实际用工单位提供一定的服务或者完成一定的工程任务。
项目劳务承包合同撤销申请
尊敬的甲方：我方作为乙方，在贵公司项目劳务承包合同签订过程中，由于种种原因，现提出撤销合同申请，特此函告如下：一、合同背景1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 合同签订日期：[合同签订日期]4. 合同期限：[合同期限]二、撤销原因1. 甲方在签订合同时，未按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方无法按期完成项目施工任务。
2. 甲方在合同签订后，未按照合同约定支付工程款，严重影响了乙方的正常生产经营。
3. 甲方违反合同约定，擅自变更工程量、设计等，导致乙方施工过程中出现重大损失。
4. 甲方在合同履行过程中，存在严重违约行为，严重损害了乙方的合法权益。
三、撤销依据1. 《中华人民共和国合同法》第九十三条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，另一方有权请求解除合同。
2. 《中华人民共和国合同法》第九十四条：当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，另一方有权解除合同。
四、撤销请求1. 请求甲方同意撤销双方签订的项目劳务承包合同。
2. 请求甲方承担因合同撤销给乙方造成的经济损失。
五、后续处理1. 乙方将积极配合甲方处理合同撤销后的善后事宜，包括但不限于工程款结算、设备退还等。
2. 双方应保持良好沟通，共同协商解决合同撤销后可能出现的争议。
特此函告，敬请甲方予以关注并尽快给予回复。
如有需要，乙方愿意与甲方协商解决相关事宜。
此致敬礼！乙方：[乙方名称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱][申请日期]。
劳务承包合同解除协议书范本
甲方（承包方）：[承包方名称]住所地：[承包方住所]法定代表人：[承包方法定代表人]联系电话：[承包方联系电话]乙方（发包方）：[发包方名称]住所地：[发包方住所]法定代表人：[发包方法定代表人]联系电话：[发包方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致，决定解除双方于[签订日期]签订的《劳务承包合同》（以下简称“合同”）。
现就合同解除事宜达成如下协议：一、合同解除1. 自本协议签订之日起，甲乙双方签订的《劳务承包合同》正式解除。
2. 合同解除后，甲乙双方应立即停止履行合同中约定的权利义务。
二、费用结算1. 乙方应按照合同约定支付甲方已完成工作的工程款，支付金额为[具体金额]元。
2. 甲方应向乙方提供已完成工作的相关证明材料，包括但不限于工程量清单、施工图纸、验收报告等。
3. 双方应在合同解除后[具体天数]内完成工程款的结算，甲方收到款项后应及时出具收款凭证。
三、财产移交1. 甲方应将承包工程所使用的设备、材料、工具等财产在合同解除后[具体天数]内移交给乙方。
2. 双方应就财产移交事宜进行验收，如发现财产有损坏或丢失，应按合同约定或实际情况进行处理。
四、债权债务处理1. 合同解除前，甲乙双方应各自清理自己的债权债务，不得将债务转嫁给对方。
2. 合同解除后，甲乙双方之间不再存在任何债权债务关系。
五、保密条款1. 甲方对在承包工程过程中了解到的乙方商业秘密负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 乙方对在承包工程过程中了解到的甲方商业秘密负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：_______________签订日期：_______________________签订地点：_______________________。
劳务承包合同(发包人版本)7篇
劳务承包合同（发包人版本）7篇篇1甲方（发包人）：___________________乙方（承包人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方工程项目的劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 承包范围：___________________二、承包方式乙方按照甲方的要求，以包工不包料的方式承包甲方工程项目的劳务。
包括但不限于施工、管理、技术指导等一切与工程有关的劳务工作。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题造成工程返工或整改，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币_______元（大写：___________________元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
3. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方进行工程结算，确认最终结算金额。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定造成事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
七、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付乙方劳务费用。
2. 甲方应提供施工所需的技术资料和设计图纸。
3. 甲方有权对乙方的施工质量、工期进行监督。
八、乙方责任1. 乙方应组织足够的施工人员，确保工期按时完成。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工技术规范进行施工。
劳务分包合同协议书范本(6篇)
劳务分包合同协议书范本甲方：_____有限公司（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）甲乙双方于____年____月____日签订为期年的劳动合同，现甲乙双方同意解除劳动合同关系。
经双方协商一致，签订本最新解除劳动合同书样本如下：_____1.自____年____月____日起，解除双方签订的劳动合同，双方的权利义务随之终止;2.甲方同意在乙方妥善办理所有工作移交手续后支付乙方包括但不限于经济补偿金、提前通知解除劳动合同赔偿金、相应比例的年终奖等共计人民币____元（大写）扣除乙方尚欠甲方备用金人民币____元（大写），甲方将于乙方妥善办理所有工作移交手续后实际支付乙方人民币____元（大写）3.甲方为乙方缴纳四金（包括基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金、住房公积金）至年____年____月____日止。
4.甲方根据相关劳动法规和规定，向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;5.乙方应当于本协议签订后____日内妥善办理所有工作移交手续，离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为，否则将承担相应的法律责任及所造成的全部损失。
6.乙方自愿放弃其它所有诉求。
本最新解除劳动合同书样本自甲，乙双方签字（盖章）并加盖甲方劳动合同专用章后生效;甲方（盖章）_____有限公司乙方（盖章）_____法定代表人或授权委托人____年____月____日劳务分包合同协议书范本（二）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、甲方将A区：5、6、9、10、11、12;C区：19、20共计8座楼木模板分项劳务分包给乙方制作、安装、拆模等。
到封顶后所有材料按甲方指定的场地堆放整齐。
计量按砼接触面积计算，包工单价每平方米16元正（包括铁钉、铁丝在内）。
二、甲方将A区：5、6、9、10、11、12;C区：19、20共计8座楼钢筋制作绑扎分项劳务分包给乙方施工。
到封顶后所有材料按甲方指定的场地堆放整齐。
公司厨师劳务承包合同
甲方：（公司名称）乙方：（厨师姓名）鉴于甲方需要专业厨师为员工提供餐饮服务，乙方愿意接受甲方委托，提供厨师劳务服务。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同期限1.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
1.2 合同期满后，如双方无异议，本合同可自动续签，续签期限由双方另行协商确定。
第二条劳务内容2.1 乙方负责甲方食堂的日常烹饪工作，包括但不限于菜品制作、厨房卫生清洁、食材采购与管理等。
2.2 乙方应按照甲方提供的食谱和菜单进行烹饪，确保菜品的质量和口味。
2.3 乙方应保证食材的新鲜、安全，不得使用过期或变质的食材。
2.4 乙方应遵守国家食品安全法规和行业标准，确保食品安全。
第三条工作时间和待遇3.1 乙方每日工作时间为____小时，具体工作时间由甲方根据实际需要安排。
3.2 乙方每月工资为人民币____元，支付方式为每月____日支付上月工资。
3.3 乙方享有国家法定节假日休息，并按照国家规定享受带薪年假。
3.4 乙方在工作期间产生的交通费用、住宿费用等由甲方承担。
第四条责任和义务4.1 甲方责任：（1）为乙方提供符合卫生标准的工作环境和设施。
（2）保障乙方的合法权益，按时足额支付工资。
（3）对乙方进行必要的工作培训和指导。
4.2 乙方责任：（1）遵守国家法律法规和公司规章制度。
（2）确保工作质量和食品安全。
（3）爱护公司财产，不得损坏或浪费。
（4）妥善保管公司资料，不得泄露。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
5.2 乙方如有以下行为，甲方有权解除合同：（1）严重违反公司规章制度。
（2）工作失误导致食品安全事故。
（3）擅自离岗，影响正常工作。
5.3 甲方如有以下行为，乙方有权解除合同：（1）未按时足额支付工资。
（2）未提供符合卫生标准的工作环境和设施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除劳务承包合同解除协议
篇一：解除劳务分包合同协议
解除合同协议书
甲方：xxx工程有限公司
乙方：xxx劳务有限责任公司
鉴于：
１、20XX年月日，甲乙双方签订了xxx装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。
２、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致，现双方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。
现经甲、乙双方友好协商，就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议：
一、双方一致同意自本协议签订之日起《建设工程施工劳务分包合同》解除。
二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中，甲方
没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用，未发生农民工工资拖欠行为。
三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后，甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。
四、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
篇二：某劳务队承包合同解除与出场结算协议_secret ****劳务队承包合同解除与出场结
算协议
发包单位：
承包单位：
根据发、承包双方的努力合作，现已将上庭苑1-2#栋承包范围内的砼主体工作全部完毕，因各自单位的工作需要，就原承包合同关系予以解除，并就合同解除前后工作与结算事宜特签定如下协议条款。
一、劳务承包合同解除关系与其他事项
1、经双方确定将二零零六年十月三十一日签定的工程承包施工合同书于二零零七年九月二十日正式终止。
终止后
与原合同单位和个人无任何合同关系。
2、在二零零七年九月二十日以前从事上庭苑项目施工
的各分项班组的工资结算工作承包人必须遵守劳务承包合
同支付规定。
并在发包人于二零零七年九月二十日签字宣布合同终止后二天内与各分项班组算清工资应付数额与结欠
金额并在发包人与承包人结付工资尾款时由承包人通知所
有参加上庭苑项目施工的班组一同在场领款发放，切实做到专款专用，确保本项目的工资一分不欠。
3、承包人在与发包人结清上庭苑项目工资时，必须组
织参加该项目的各分项承包班组到场说明合同解除理由，并经各班组在结算单上签字认可后，发包人方可发放结算余额，但承包人和各项承包
班组在本协议书上签字后，应将该做未完的工作按发包人要求如期完成，并无任何理由再向发包人追加任何费用。
二、出场结算范围与结算方案：
1、凡属原承包合同范围中的施工内容均按二零零七年
九月二十日以前已做未完或已包未完工程(除1、2#栋屋顶以上构架、楼梯间、电梯机房等砼浇捣与拆模及拆模后的所有材料清运装车外)部分，均属一次性终止合同承包关系，直
接由发包人另行安排。
2、结算方案：
A、承包人应收部分金额
1、○按原合同扣减水电工资13元/㎡和扣减屋顶以下各分项班组应做未完协定金额壹拾万元整后，其工资计算方法为下式：1、2#栋建筑面积共计40282㎡，单价按123元/㎡，其计价金额列式40282×123=4954686元。
2、合同以外签证单据共壹拾伍分，金额为45251.50元具体详○
签证附件。
3、○一栋西头基础及二栋整栋基础因图纸变更，协商补偿劳务工资及机械费用共壹拾陆万元整。
1+○2+○3**劳务队应收部分金额共=○
伍万玖千玖百三拾七元伍角）
b、发包人应扣部分金额
1、扣回承包人已支金额。
○
2、扣回1、2#栋屋顶以下应做未完协商款10(:劳务承包合同解除协议)0000元。
○
3、扣回施红卫植筋工资8755元。
○
4、扣回承包人在发包人仓库领料款___________元，详双方认○
可证明。
5、扣回施工中业主、监理、项目部等罚款____________元。
发○
12345包人扣回部分金额共=○+○+○+○+○
=_____________________________元。
收支两抵，发包人还应付给承包人____________________________元。
三、其它：
1、塔吊班组、水电班组、架工班组所有借支由各班组签字认可后，由承包人提供给发包人，所有参于上庭苑分项施工的班组合同承包人必须提供给发包人。
2、本协议由发包人、劳务公司签字、盖章，承包人、各劳务班组共同签字生效，以上各方签字后，承包人所有债务及责任均与发包人无关。
发包人签字（盖章）：劳务公司签字（盖章）：
承包人签字：劳务班组签字：
20XX年9月20日
篇三：解除承包合同通知书(共11篇)
篇一：解除土地承包合同收回承包地通知书
解除土地承包合同收回承包地通知书贾利平：
杨杖子村民委员会与你于1998年10月12日，签订的《土地承包合同》，在合同履行期间，做为承包人你多年不按合同约定向村委会缴纳承包费；并未经村委会同意非法转让土地，并非法改变土地农业用途；违背合同条款及法律明确规定，土地承包合同全部无法履行，做为承包方你已丧失土地经营能力，无法完成承包合同规定的义务，现发包方村民委员会，依法书面通知你：村委会与你于1998年10月12。