公路工程合同协议书(2)(1)
公路工程施工监理合同协议书样板5篇
公路工程施工监理合同协议书样板5篇篇1公路工程施工监理合同协议书甲方（监理单位）：______（委托人名称）乙方（监理单位）：______（监理单位名称）为明确双方在公路工程施工监理工作中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《工程建设监理规范》等法律法规，经双方友好协商，特订立本合同。
一、监理项目概况根据委托人的要求，监理单位将对______公路工程施工过程进行监理工作。
具体监理项目范围为______。
二、监理服务内容1.监理单位应根据法律法规和委托人的要求，对工程施工过程进行监理，负责监督施工单位的施工行为是否符合相关规范标准。
2.监理单位应及时向委托人报告工程施工情况，包括进度、质量、安全等方面的情况，并提出监理意见。
3.监理单位应对施工单位提出的技术疑问及时解答，并配合委托人处理工程施工中出现的问题。
4.监理单位应按照合同约定和相关规范，对工程施工材料、设备及施工质量进行检查验收，并签发相应的监理意见和证明文件。
三、监理费用及支付方式1.监理费用为______，由委托人按照约定的付款方式支付给监理单位。
2.支付方式为每______支付一次，共分______次支付。
四、合同生效及期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
如有延期情况，需双方协商确定延长合同期限。
五、违约责任1.若一方未履行合同义务或违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2.监理单位在工程监理中有故意或重大过失的行为，则需承担相应的法律责任。
六、其他事项1.本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为本合同的补充。
3.本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁途径解决。
甲方（监理单位）：________（盖章）乙方（委托人）：________（盖章）签订日期：________以上为本公路工程施工监理合同协议书样板，双方应严格按照合同规定履行各自的义务，确保工程施工能够顺利进行并取得良好的监理效果。
公路工程合同模版
公路工程合同模版1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）共同签署，旨在明确双方在公路工程项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。
2. 合同条款2.1 项目描述- 业主委托承包商进行公路工程项目的设计、施工和交付。
- 工程项目的具体范围、规模和时间要求详见附件A。
- 承包商应根据业主的要求，按照合同约定的标准和质量要求完成工程项目。
2.2 价格和支付方式- 工程项目的总价款为合同金额。
- 业主应按照约定的支付方式和支付时间向承包商支付合同金额。
2.3 工期和交付- 工程项目的工期为合同签订后的时间段。
- 承包商应按照合同约定的工期完成工程项目，并按时交付。
2.4 变更和索赔- 任何一方在工程项目进行期间有权提出变更请求，但变更必须经双方书面同意。
- 如因不可抗力等原因导致工程项目延误或无法继续进行，双方应协商解决，并根据实际情况进行索赔。
2.5 质量保证和验收- 承包商应按照合同约定的质量要求进行工程项目的设计、施工和交付。
- 业主有权对工程项目进行验收，验收合格后方可支付尾款。
2.6 违约责任- 任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
3. 合同生效与解除3.1 合同生效- 本合同经业主和承包商双方签字盖章后生效。
3.2 合同解除- 双方经协商一致，可以解除本合同。
- 如一方违反合同约定且经催告后仍未改正的，对方有权解除本合同。
4. 争议解决- 双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
5. 其他条款- 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
- 本合同的附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
以上为公路工程合同模版的主要内容，双方在签署合同之前应详细阅读并理解合同的各项条款。
如有不明之处，可进行必要的咨询和解释。
公路工程施工监理合同协议书样版5篇
公路工程施工监理合同协议书样版5篇篇1甲方：XXX公路工程建设指挥部乙方：XXX监理咨询有限责任公司根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同。
一、工程概况工程名称：XXX一级公路南段路基、路面、桥涵、绿化、沿线设施工程工程地点：XXX二、监理范围和监理工作内容1. 监理范围：本合同段所有工程的施工监理。
2. 监理工作内容（1）编制并签发开工令、停工令、复工令。
（2）审查承包人提出的实施性施工组织设计。
（3）审查承包人提交的有关施工计划、方案、申请、变更设计报告等。
（4）检查、监督承包人严格按照合同规定的质量标准、工期要求施工，并按合同规定及时支付工程款。
（5）对承包人提出的索赔报告进行调查、核实，提出处理意见。
（6）检查、监督工程现场的安全生产、文明施工情况，对承包人提出的安全生产专项方案进行审查。
（7）组织工程各部位的初验，参加业主组织的工程竣工验收。
（8）整理合同文件档案资料，编制工程决算。
（9）协助业主办理工程交接事宜。
（10）完成合同文件规定的其他工作内容。
三、监理依据与要求1. 监理依据（1）国家、省、市颁布的有关法律、法规、规章及文件。
（2）本合同文件。
（3）经审核批准的设计图纸及变更设计文件。
（4）工程质量标准、规范、规程、工艺标准和上级颁发的施工验收规范和质量检验评定标准。
（5）经审核批准的施工组织设计和工程进度计划。
2. 监理要求（1）监理单位要严格按照监理合同、监理程序和工作制度要求，认真履行监理职责，同时确保监理人员及监理工作的连续性、稳定性。
（2）监理人员要熟悉图纸、规范及工程现场，了解工程进展情况和存在的问题，并采取相应的监理措施。
（3）总监理工程师要常驻现场，每月在现场工作时间不得少于22天，驻地监理工程师不得少于28天，并不得在其他项目兼职。
（4）监理人员要按合同规定的监理权限和程序办事，重大问题及时向业主汇报。
（5）监理人员要遵守职业道德，不得泄露与本工程有关的技术与商业秘密。
公路施工承包合同书(8篇)
公路施工承包合同书(8篇)公路施工承包合同书(通用8篇)公路施工承包合同书要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公路施工承包合同书样本能让你事半功倍，下面分享【公路施工承包合同书(通用8篇)】，供你选择借鉴。
公路施工承包合同书篇1甲方：_________________乙方：_________________经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方负责施工，双方就此达成如下协议：_________________1、此工程全长米，填方工程量不超出㎝，每m按元计算;包括全公路两边、边沟、挖通，每公里工时费万元()已含机械费人工费，不使用压路机。
乙方进场后，甲方必须安排现场施工人员给乙方放线打桩，如乙方在施工过程中，所遇当地居民干扰，甲方应及时处理，乙方不负责任。
2、付款方式：_________________乙方进场后，一个月后付款总款的，元。
工程完工后经甲乙双方共同验收后付清本工程所有余款3、乙方在施工过程中，甲方应及时到施工现场监督、指导，及时指出存在的问题，以便乙方改进。
否则由此造成的损失乙方概不负责。
甲方自行承担一切损失。
4、甲方需按协议支付工程款，因延期交款而造成的工期延误及损失由甲方负责。
5、开工时间：_________________年月日至年月日。
6、甲乙双方共同遵守合同。
如哪一方违约，按总工程款的30%处罚违约金。
7、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。
未尽事宜双方共同协商。
此协议甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。
甲方：_________________(签字)身份证号：_________________签订日期：_________________公路施工承包合同书篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为加强本村村道路硬化工程的管理，确保工程质量并按期完成任务，经发包方与承包方，双方协商，签订本施工合同。
一、工程名称：村道硬化二、工程地点：三、工程数量：长米，宽米，厚米，按550元/m6计算。
公路工程施工协议
公路工程施工协议甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）法定代表人：（承包方法定代表人）电话：（承包方联系电话）鉴于甲方拟委托乙方承担甲方公路工程施工项目，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方工程施工事项达成如下协议：第一条项目名称甲方将委托乙方承担的工程项目名称为：XXXXXXXX公路工程。
第二条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，负责承担XXXXXXXX公路工程施工的全部工程内容。
2. 具体工程内容包括但不限于：路基填筑、路面铺设、桥涵建设、路灯安装等。
3. 乙方应当按照甲方的要求，保证工程质量和工程进度。
第三条工程费用1. 工程费用为XXXX万元，由甲方支付给乙方。
2. 工程费用包括但不限于：人工费、材料费、机械设备费、管理费等。
第四条工期安排1. 工程施工周期为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。
2. 乙方应当按照约定的工期，完成工程建设。
第五条工程质量1. 乙方应当按照国家相关技术标准和甲方要求，提供合格的工程产品和服务。
2. 工程质量不符合要求的，乙方应当承担相应的责任，包括但不限于免费返工、赔偿损失等。
第六条安全责任1. 乙方应当建立健全安全生产责任制度，保障施工过程中的安全。
2. 如发生施工事故，乙方应当及时处理并承担相应的法律责任和经济责任。
第七条变更和解除1. 若工程施工过程中需要对工程内容进行变更的，应当经甲乙双方友好协商达成一致意见。
2. 若因不可抗力等原因，导致工程无法进行或需要解除合同的，应当按照相关法律法规处理。
第八条争议处理本协议自签署生效，如发生争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，应当向有管辖权的法院提起诉讼。
第九条其他除本协议约定外，其他事项由双方另行协商确定。
甲方（委托方）签字：日期：乙方（承包方）签字：日期：以上协议自双方签字生效，双方遵守并履行。
公路工程合同协议书模板
公路工程合同协议书模板h2一、合同基本信息/h2合同名称：XX公路工程合同合同编号：__________甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________签订地点：__________签订日期：__________h2二、工程项目概述/h2本部分应详细描述工程项目的名称、位置、规模、设计标准、预计工期等关键信息，为后续条款提供背景和基础。
h2三、合同双方的权利与义务/h2此节需列明甲乙双方在合作中各自承担的职责，如甲方需按时支付工程款，乙方则负责确保工程质量和进度。
h2四、工程进度安排/h2详细说明工程的起止日期、重要里程碑的时间点以及延期责任和处理办法。
h2五、质量要求和验收标准/h2明确工程质量标准，包括材料、施工工艺及验收流程等，并规定不合格工程的处理措施。
h2六、合同价款及支付方式/h2包括总价款、计价方式、预付款比例、进度款支付条件及最终结算方法等。
h2七、变更和索赔管理/h2对于工程变更的情形，如何提出，审批流程，以及由此产生的费用调整等进行规定。
h2八、违约责任/h2定义违约情形，相应的法律后果，以及违约金的计算方法和上限。
h2九、不可抗力/h2描述在不可抗力情形下，双方的义务和责任，以及如何处理工期延误和经济损失。
h2十、争议解决方式/h2确定争议解决的途径，比如协商、调解、仲裁或诉讼等，以及相关的程序和规则。
h2十一、附则/h2包含合同生效条件、附件列表、补充协议效力等其他必要条款。
h2十二、签字盖章/h2双方代表需在协议书上签字盖章，以证明对合同内容的认可和承诺。
在实际应用中，上述模板需要根据具体的工程项目特点和双方的实际需求进行调整和完善。
建议在起草和签订合同之前，由专业的法律顾问进行审阅，以确保所有条款都符合相关法律法规，并能够有效保护各方利益。
公路工程合同协议书最简单三个步骤
公路工程合同协议书最简单三个步骤下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!公路工程合同协议书是保障各方利益的重要文件，其编写需要遵循一定的步骤和规范。
公路工程合同协议书格式
公路工程合同协议书格式---甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就___________公路工程项目（以下简称“本工程”）达成一致意见，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经充分协商，订立如下合同：一、工程基本信息1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准要求。
5. 工程投资估算：总投资约为_______元人民币。
6. 工程开工日期：____年____月____日7. 工程竣工日期：____年____月____日二、合同价款与支付方式1. 合同总价：人民币_______元。
2. 支付方式：按照以下比例分期支付——- 预付款：合同总价的10%，在乙方开工前支付。
- 进度款：按工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定。
- 结算款：工程竣工验收合格后，根据实际完成的工程量进行结算。
三、工程进度与工期1. 进度计划：乙方应制定详细的工程进度计划，并经甲方审核同意。
2. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
3. 变更与调整：如需对工程进度或工期进行调整，应及时书面通知对方，并取得对方的书面同意。
四、质量保证与验收1. 质量保证：乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 验收程序：工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。
五、违约责任1. 违约定义：任何一方未能履行合同约定的义务，均构成违约。
2. 违约责任：违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
高速公路工程合同协议书
高速公路工程合同协议书一、合同基本信息甲方（建设单位）：__________乙方（承包单位）：__________合同名称：高速公路建设项目工程合同合同编号：__________签订日期：__________签订地点：__________二、工程概述本合同所涉及的工程内容主要包括_______（具体描述工程范围、目标和预期成果）。
工程总长度为________公里，设计标准及技术要求按照国家相关规范执行。
三、合同金额与支付方式合同总金额为人民币（大写）_______元整（￥_______）。
支付方式按照以下流程进行：1. 预付款：甲方需在合同签订后___天内支付合同总金额的___%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量按月支付。
3. 结算款：工程完工验收合格后，双方应进行最终结算。
四、工期与竣工工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
若因不可抗力或双方认可的其他原因导致工期延误，应及时协商调整并签署补充协议。
五、质量保证乙方必须保证工程质量符合国家标准和行业规定，并对工程质量承担相应的保修责任。
保修期为工程竣工验收合格之日起计算，为期___年。
六、违约责任如甲乙双方任何一方未能履行合同约定的义务，应向守约方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
七、争议解决合同执行过程中出现争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商一致后另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
道路工程协议书范文
道路工程协议书范文一、协议双方甲方（项目管理方）：XXX市政府道路建设局乙方（施工单位）：XXX建筑有限公司二、协议内容1. 项目概述甲方向乙方委托进行XXX市某路段XXX工程建设。
工程总投资XXX万元，占地XXX平方米，计划工期为XXX天。
2. 工程建设要求(1) 安全生产乙方必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产制度，在施工过程中重视安全保障，确保工地“三无”（无事故、无火灾、无伤亡）。
(2) 质量要求乙方必须严格按照相关建设标准，确保工程的质量与安全。
材料采购必须符合国家标准，并进行必要的检测和认证。
乙方必须严格按照工程设计图纸施工，确保不出现任何施工误差。
(3) 工期要求乙方必须按照合同约定的工期进行施工，确保工程的及时完工。
如因乙方原因未能按时完工，由乙方承担相应的经济责任和法律责任。
(4) 施工秩序乙方必须根据施工计划安排施工人员和施工设备，确保施工进度，并确保施工现场的卫生、清洁、安全。
施工现场必须按规定设置施工标识，确保过往车辆和行人能够注意到危险区域，并设立合理的交通指示牌。
(5) 环保要求乙方必须遵守相关环保法规，按照环境影响评价的要求进行工程建设。
施工过程中必须采取相应的环保措施，如在施工现场设置尘土抑制设施、防尘网等，对建筑垃进行分类处理等。
3. 资金支付及维护保障(1) 资金支付甲方按照合同约定及实际工程进展情况，按照工程量向乙方支付相应的工程款。
款项支付必须符合相关法律法规，并交纳相关税费。
(2) 维护保障乙方在工程建设完工后，在保证工程质量的前提下，负责对工程进行维护保障，并及时处理工程质量问题。
如工程出现质量问题，乙方必须在限定期限内进行修补。
4. 协议的变更与解除(1) 变更甲、乙双方如需变更该协议的内容，必须经过协商并达成一致意见，重新签订协议书。
(2) 解除在工程建设过程中，如甲、乙双方发现对方未能履行协议规定的内容，可以协商解决。
如无法协商解决，可以解除该协议。
公路工程联合体施工合作协议书
第一条目的
本协议规定了甲方和乙方(以下简称“该方”)之间关于特定道路工程的联合施工的合作关系，基于甲乙方平等、公平和诚实信用的原则进行修改。
第二条联合施工的内容
2.双方共同为指定的道路工程(以下简称“本工程”)的实施、完成及保证修缮而努力。
2.2各方应在本工程的计划、设计、施工、管理、质量保证及安全确保等各方面相互配合，尽最大努力。
第3条责任分担
3.1甲方负责本工程道路部分(包括雨水工程)的施工，并承担相应的责任、权利和义务。
3.2乙方负责本工程绿化部分的施工，并承担相应的责任、权利和义务。
第四条协商与联络
4.1有关方应定期召开会议，就本工程的进展情况、存在的问题、调整事项等进行相互协商，并在协商一致的基础上做出决定。
4.2我方应指定联络负责人，明确联络方式，确保迅速交换信息。
第5条合同期限
5.1本协议自签订之日起至本工程完工及保修期满期间有效。
第6条终止和解散
6.1本工程完工及保修期结束后，我方将实施清算，并解散联合施工关系。
第7条其他
(记载其他必要事项)
第8条解决纷争
关于本协定的争议，优先由甲乙双方友好协商解决。
协商不能解决时，以[指定的管辖法院]为第一审的管辖法院。
签名栏
甲(公司名):代表姓名:地址:
日期:
乙(公司名):代表姓名:地址:
日期:。
公路合同施工协议书范本
公路合同施工协议书范本【协议名称】公路工程施工合同书【甲方】（以下简称甲方）XX建设单位地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XX【乙方】（以下简称乙方）XX建筑公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX资质等级：特级/甲级/乙级（根据实际情况填写）联系电话：XX鉴于甲方拟对其管辖范围内的XX公路进行修建或改造，乙方愿意承担相应的施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：XX公路改造工程1.2 工程地点：XX省XX市XX区XX路段1.3 工程内容：包括但不限于路面铺设、桥梁建设、排水系统安装等（具体项目以实际为准）1.4 工程标准：按照国家及行业相关标准执行第二条工期要求2.1 开工日期：XXXX年XX月XX日2.2 竣工日期：XXXX年XX月XX日2.3 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
第三条质量要求3.1 乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范，确保工程安全、耐用。
3.2 对于关键工序和重要节点，乙方应提前通知甲方，由甲方组织验收。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程总造价为：人民币XX亿元整（￥XX,000,000.00元）。
4.2 付款方式：甲方按照工程进度分期支付工程款，具体支付比例和时间双方另行商定。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期完成工程质量要求，应按照合同约定支付违约金。
5.2 如甲方未能按期支付工程款，应按照合同约定支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日。
高速公路工程施工合同协议书范本
高速公路工程施工合同协议书范本1. 合同背景2. 工程内容甲方授权乙方对高速公路工程进行施工，具体工程内容包括但不限于下述事项：高速公路的路基填充与挖掘高速公路的道路铺设与修复高速公路的交通标志安装及道路标线绘制高速公路的桥梁、隧道和收费站的建设与维护3. 工期乙方承诺在本合同生效后，在合同规定的工期内完成工程。
工期为甲方和乙方共同商定确定，甲方有权根据实际工程情况适时调整工期。
4. 施工价格及支付方式4.1 施工价格本合同的施工价格为人民币_________万元整（大写：_________元整）。
双方同意将根据实际施工情况对价格进行调整。
4.2 支付方式 4.2.1 甲方按照施工进度和质量验收的情况，分次支付合同总价款，具体支付比例如下：第一次付款：工程合同总价款的____%（人民币______万元）作为预付款，在双方签订合同后的_______个工作日内支付给乙方；第二次付款：工程合同总价款的____%（人民币______万元），在乙方完成工程任务的____%后，由甲方在____天内支付给乙方；第三次付款：工程合同总价款的____%（人民币______万元），在乙方完成工程任务的____%后，由甲方在____天内支付给乙方；最后一次付款：工程合同总价款的____%（人民币______万元），在乙方全部完成工程任务并通过验收后的____天内支付给乙方。
5. 工程质量和验收标准5.1 工程质量乙方应按照相关法律法规和施工标准，保证工程的质量。
如果乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应自行承担由此引发的费用和责任。
5.2 工程验收在工程施工完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
乙方应配合甲方的验收工作，如发现存在问题，应及时予以改正。
甲方对工程质量及验收结果不满意的，乙方应承担相应的责任并进行整改。
6. 违约责任6.1 任何一方违反本合同规定的，应向对方支付相应的违约金。
违约金的数额由双方商定，若无法商定的，则按照双方当事人均认为合理的标准确定。
公路工程合同协议书(8篇)
公路工程合同协议书（8篇）公路工程合同协议书公路工程合同协议书（精选8篇）公路工程合同协议书篇1协议书由____(以下简称“业主”)为一方，与____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议：一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理规范》(jtj077-95)5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件a监理服务的形式、范围与内容附件b业主提供的监理工作条件附件c监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自2022年_月__日生效，至2022年_月__日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。
协议书副本___份.双方各执___份。
业主：_____(盖章)______监理单位：_____(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)单位地址：单位地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行;帐号：帐号：公路工程合同协议书篇2鉴于业主为修建( ) 并接受了承包人对该项工程___ ___合同段的投标书,现由(业主全称)(以下简称“业主)为一方和(承包人全称) (以下简称“承包人”)为另一方于2022年_____月______日共同达成并签订本协议如下:1.第___合同段由K___+____至K____+_____,长约____km,技术标准_ __级，____路面。
公路工程合同协议书
公路工程合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟建设位于_________（项目地点）的公路工程项目，并经过公开招标/邀请招标/竞争性谈判等程序，最终确定由乙方承担该公路工程的设计、施工、监理等工作。
经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概述本工程项目为__________（工程名称），起点于_______，终点于_______，全长约_______公里，路基宽度为_______米，路面类型为_______结构，设计行车速度为每小时_______公里。
二、工程质量1. 乙方必须严格按照国家及行业相关标准和规范进行工程设计与施工，确保工程质量满足合同要求。
2. 工程材料应符合设计规定和质量标准，不得使用未经检验或不合格的材料。
3. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，达到国家规定的工程质量标准。
三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币_______万元整，具体金额根据实际完成的工程量结算。
2. 甲方按照合同约定的时间节点向乙方支付工程款，具体支付比例和时间如下：- 预付款：签约后_______天内支付总造价的_______%；- 进度款：根据工程进度分阶段支付，每阶段完成后支付该阶段造价的_______%；- 竣工款：工程验收合格后，支付剩余的_______%。
四、工程期限1. 开工日期为_______年_______月_______日，竣工日期为_______年_______月_______日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商调整工期，并以书面形式确认。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程质量或工程期限，应按合同规定承担违约责任。
2. 如甲方未能按约定支付工程款，应按逾期未付款额的_______%支付违约金给乙方。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
(完整版)2018公路工程合同协议书
2018公路工程合同协议书（发包人名称，以下简称发包人）为实施公路工程（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称承包人）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1．由K 0 + 000 至K1 +405 ，长约 1.405 km，公路等级为四级，设计时速为20公里/小时，水泥混凝土路面，有 0 立交 0 处；特大桥 0 座，计长 0 m；大中桥 0 座，计长 0 m；隧道 0 座，计长 0 m以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）已标价工程量清单；（10）图纸；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）0拾0万0仟0佰0拾0元柒角0分（￥000000.0）。
5. 承包人项目经理：。
承包人项目总工：。
6. 工程质量符合合格标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为：天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11．本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：承包人：（盖单位章）（盖单位章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：或或其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字） 20xx年x月 x 日 20xx年x月 x 日。
公路工程施工监理合同协议书5篇
公路工程施工监理合同协议书5篇篇1甲方（业主）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（监理单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为确保公路工程施工质量、进度和安全，经友好协商，就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理事宜达成如下协议：一、监理工程概况工程名称：____________________公路建设工程工程地点：____________________工程规模及特点：本工程为一级公路，总里程约为______公里，主要建设内容包括路基、路面、桥梁、隧道等。
工程要求高标准、高质量、高效率完成建设任务。
二、监理范围和内容1. 乙方负责甲方所委托的公路工程的监理工作，包括施工质量控制、进度控制、安全生产监管等方面。
2. 乙方应根据国家相关法律法规、规范及工程设计文件，对工程施工全过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全达到预定目标。
3. 乙方需对施工现场进行巡查，发现问题及时通知甲方及施工单位进行整改。
4. 乙方应参与工程验收，确保工程符合设计要求及规范标准。
三、监理期限本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
若因不可抗力因素导致监理工作无法正常进行，双方可协商延长监理期限。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式：根据工程规模、技术复杂程度及监理工作量等因素综合确定。
2. 监理费用总额为人民币______万元（大写：______万元整）。
3. 支付方式：甲方按工程进度分期支付监理费用给乙方，具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
公路工程合同协议书
公路工程合同协议书甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲方决定修建一条名为“__________”的公路工程（以下简称“本工程”），并且乙方已经提交了针对本工程的投标书，甲乙双方经充分协商，达成以下协议：第一条工程范围与内容1.1 本工程包括从起点Km至终点Km的道路建设，全长约为_______公里。
1.2 本工程的主要建设内容包括：路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、排水工程、照明工程以及其他相关的附属设施。
第二条工程质量与技术标准2.1 本工程的质量应符合国家及行业相关法律法规、规范和标准的要求。
2.2 本工程的技术标准应达到________级，路面结构应符合__________等技术规范的要求。
第三条工程进度与工期3.1 乙方向甲方承诺，本工程的工期为_______个月，自工程开工之日起算。
3.2 乙方应按照甲方提供的工程进度计划和节点要求，确保工程的顺利推进。
第四条工程价款与支付4.1 本工程的合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款节点和比例，向乙方支付工程进度款。
4.3 工程竣工并经验收合格后，甲方应按照合同约定向乙方支付尾款。
第五条工程变更与调整5.1 在工程实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款发生变化的，双方应按照合同约定的方式进行调整。
5.2 乙方应按照甲方的要求，及时办理工程变更手续，并报甲方审批。
第六条工程保修与维护6.1 乙方应对本工程的质量、安全、功能等方面承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。
6.2 在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应的维修费用。
第七条违约责任与赔偿7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
2024年公路工程施工监理合同协议标准范文
2024年公路工程施工监理合同协议标准范文尊敬的甲方（监理单位）和乙方（施工单位）：甲乙双方为了保证公路工程施工监理工作的顺利进行，特签订本监理合同协议书。
根据有关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 乙方承担公路工程施工任务，甲方负责对施工过程进行全程监理。
1.2 项目工程概况如下：XXX公路XX路段。
1.3 项目合同金额为XXX万元。
第二条服务内容2.1 甲方应对施工过程进行严格监督，确保施工符合相关规范标准。
2.2 甲方应及时传达施工现场情况，提出改进建议，并协助解决技术问题。
第三条质量标准3.1 施工过程中，乙方应按照相关规范标准进行作业，保证工程质量。
3.2 甲方有权对施工过程中出现的质量问题进行跟踪监督，要求乙方及时整改。
第四条保密条款4.1 双方需严格保守施工机密资料，不得向第三方透露。
4.2 对于涉及技术、商业等方面的信息，双方应采取必要措施确保保密。
第五条合同变更5.1 若在施工监理过程中出现需要变更的情况，应双方协商一致，并签订书面变更协议。
第六条终止协议6.1 若因不可抗力等原因需要终止合同，双方应提前书面通知，并协商解决后续事宜。
第七条争议解决7.1 对于因合同履行引发的争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，应提交相关部门调解处理。
甲方（监理单位）：______________ 日期：______________乙方（施工单位）：______________ 日期：______________以上是本次监理合同协议书的内容，双方应严格遵守合同约定，共同推动工程顺利进行。
感谢您的配合与支持！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路工程合同协议书（副本）工程名称：禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段发包人：禹州市交通运输局承包人：河南鸿盛建筑工程有限公司日期：2017年11月13日公路工程合同协议书禹州市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称），已接受河南鸿盛建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段，为梁北镇苏王口村公路工程项目。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3 ）补遗书；（4 ）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款;(6)公路工程专用合同条款;(7 )通用合同条款；(8)技术规范；(9)图纸；(10)已标价工程量清单；(11 )承包人有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；(12)根据承诺提供的详细人员、设备清单；(13)施工组织设计安排；(14)项目监理委任书；(15 )农民工工资支付承诺；(16)发包人下发的管理文件；(17 )其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确和不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4•根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)玖拾柒万零贰佰贰拾伍元整(Y 970225.00元)，最终结算费用以财政审核为准。
5•承包人项目经理：陈光。
技术负责人：张守乾。
6.工程质量符合合格标准。
7•承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8•发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9•承包人应按照监理人指示开工，工期为.阻日历天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
11.本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议时合同的组成部分。
发包人:禹州市交通运输局（盖单位章）承包人:河南鸿盛建筑工程有限公司（盖单位章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：_____________ （签字）或其委托代理人：_____________ （签字） ______ 年 ____ 月 ____ 日______ 年____ 月____ 日廉政合同根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称）建设工程的项目法人禹州市交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位河南鸿盛建筑工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1、发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（2）严格执行禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、发包人的义务（1 ）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2 ）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任（1 ）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7、本合同作为禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
法定代表人或其委托代理人：_____________ （签字）法定代表人或其委托代理人：____________ （签字）______ 年—月_______ 日发包人监督单位：（全称）（盖单位章）_______ 年____ 月_____ 日承包人监督单位：（全称）（盖单位章）8、本合同一式十份，由甲乙双方各执四份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：禹州市交通运输局（盖单位章）承包人：河南鸿盛建筑工程有限公司（盖单位章）安全生产合同为在禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人禹州市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人河 _ 南鸿盛建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2 ）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5 ）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076 —95 ）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按施工人员的 1 %—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6 ）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8 ）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10 ）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过” 的原则，严肃处理相关责任人。
（11 ）在整个施工过程中，承包人应对所雇员工和所用机械的安全负全责。
在此期间，承包人应采取各种必要的安全保卫措施，以防止重大安全事故的发生。
如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的安全保卫措施而导致或发生的人身伤亡、机械损坏或丢失、罚款、索赔、诉讼费用及其它一切责任均由承包人负责。