建设工程勘察合同标准文本0906版
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程合同范本建设工程勘察合同4篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程合同范本建设工程勘察合同合同编号：XXXX甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《建设工程勘察管理条例》，甲、乙双方本着平等互利的原则，就开展建设工程勘察业务达成一致，现签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条甲方要求乙方进行的工作1.1 甲方要求乙方对（工程项目名称）进行勘察工作，包括但不限于土壤勘察、地质勘察、地形勘察、水文勘察等。
1.2 勘察范围具体包括：（详细勘察范围、要求及工作内容）。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方有权根据勘察需要，进入工程现场，进行必要的勘察和取样。
2.2 乙方应严格按照勘察要求和规范进行工作，保证勘察结果的真实性和准确性。
2.3 乙方应按时完成勘察工作，提交勘察报告，并协助甲方进行后续的工程设计和施工。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应提供必要的工作条件和支持，确保乙方能够顺利进行勘察工作。
3.2 甲方有权对乙方提供的勘察报告进行审核和评估，并提出意见和建议。
3.3 甲方应按时支付乙方相应的勘察费用，在合同签订后的（天数）内完成支付。
第四条价格及支付方式4.1 乙方应根据勘察工作的难易程度和工作量确定勘察费用，并在合同签订后的（天数）内向甲方提交勘察费用清单。
4.2 甲方应在收到勘察费用清单后的（天数）内进行支付，支付方式为：（支付方式）。
第五条不可抗力和争议解决5.1 若因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决或解除合同，但应根据实际情况进行费用调整和赔偿。
5.2 若在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。
若协商不成，可向有关部门申请调解或通过仲裁解决。
第六条违约责任6.1 若任何一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
第七条合同章程本合同自签订之日起生效，自签订之日起至勘察工作完成之日止有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同文本(4篇)
建设工程勘察设计合同文本委托方_____(以下简称甲方)承包方_____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
(二)收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
(四)委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
建设工程勘察标准合同
建设工程勘察标准合同合同编号：_______甲方（发包人）：_______乙方（勘察人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和国家及省、市有关建设工程勘察的管理规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模及特征：_______1.4 工程勘察任务（内容）及技术要求：_______1.5 承接方式：_______1.6 勘察工作量：_______第二条甲方向乙方提供下列文件数据2.1 提供工程勘察任务委托书，技术要求。
2.2 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.3 甲方不能提供上述资料，委托乙方搜集的，甲方需向乙方支付_______元人民币作为搜集资料的费用。
第三条乙方向甲方提供的文件数据3.1 提供勘察工作范围内的地形、地貌、地质、水文、气象等方面的资料。
3.2 提供勘察报告、设计文件、施工图纸等相关资料。
3.3 提供勘察过程中发现的问题及建议。
第四条合同价款4.1 乙方向甲方提供的勘察文件及资料，甲方应按照约定时间支付合同价款。
合同价款为_______元人民币。
4.2 甲方支付合同价款后，乙方应按照约定时间提供勘察文件及资料。
第五条合同履行5.1 乙方应当按照约定的时间、质量要求完成勘察任务，并提交相应的勘察文件及资料。
5.2 甲方应当按照约定的时间支付合同价款。
5.3 甲方应当在收到乙方提交的勘察文件及资料后，及时进行审查，并提出审查意见。
5.4 乙方应当根据甲方的审查意见，对勘察文件及资料进行修改完善。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成勘察任务，或者勘察文件及资料不符合约定的质量要求的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权要求甲方承担违约责任。
建设工程勘察合同文本8篇
建设工程勘察合同文本8篇篇1甲方（发包人）：__________地址：__________联系电话：__________统一社会信用代码：__________法定代表人姓名：__________乙方（勘察人）：__________地址：__________联系电话：__________统一社会信用代码：__________法定代表人姓名：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________工程勘察任务范围及内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
二、勘察工作期限及进度安排乙方应按照甲方要求的工期完成勘察工作。
如遇特殊情况，双方协商确定延期事宜。
具体进度安排如下：__________（此处可以详细列出各个阶段的时间节点和工作内容）。
三、费用及支付方式1. 勘察费用：甲方应向乙方支付勘察费用，总金额为人民币______元（大写：______元整）。
具体费用明细及计算方式如下：（可详细列出各项费用，如勘探费、试验费、报告编制费等）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付勘察费用：（如分期支付，应明确每期支付的金额和期限）。
3. 发票与结算：乙方完成勘察任务并提交成果后，应向甲方提供合法的发票，甲方在收到发票后______天内完成结算。
四、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行勘察工作，保证勘察成果的质量。
2. 勘察成果应包括以下内容：（列举勘察成果的具体内容，如地质报告、测量数据等）。
3. 甲方应在收到勘察成果后______天内组织验收。
验收标准按照国家和地方相关标准、规范执行。
4. 若勘察成果不符合质量要求，甲方有权要求乙方重新勘察或进行补充勘察。
五、保密条款1. 双方应对本合同涉及的商业秘密、技术资料等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。
2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。
3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。
4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。
5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。
三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。
2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。
3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。
4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。
5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。
四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。
2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。
3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。
4. 支付方式：银行转账或支票支付。
具体支付方式由双方协商确定。
五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察合同(参考文本)5篇
建设工程勘察合同(参考文本)5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(参考文本)甲方：（委托人名称）乙方：（勘察单位名称）鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程”），为保证工程质量，甲乙双方按照自愿、平等的原则，经友好协商，就工程的勘察工作达成如下协议：第一条任务范围1.1 乙方受甲方委托，担负工程的勘察任务，具体包括但不限于：勘察取样、勘察设计、勘察报告编制等。
1.2 勘察内容与范围详见《勘察任务书》，双方应当按照该文件的规定履行工作。
第二条服务费用2.1 甲方应当按照勘察服务的实际完成情况，按照协议约定支付给乙方服务费用。
2.2 服务费用支付方式和时间详见勘察服务合同附件，双方应当按照约定的时间和方式履行支付义务。
第三条勘察工作进度3.1 乙方应当按照双方约定的工作进度，按时完成勘察任务。
3.2 若勘察工作因不可抗力等客观原因无法按时完成，乙方应当及时向甲方汇报，并提出合理的解决方案。
第四条质量保证4.1 乙方承诺在勘察过程中，严格按照相关国家标准及规定进行勘察工作，确保工程质量。
4.2 若勘察过程中出现质量问题，乙方应当立即采取相应措施进行整改，并承担相应的责任。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中，均应当保守工程相关数据和资料的秘密，不得泄露给第三方。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将工程相关资料用于其他用途。
第六条合同变更和解除6.1 如有需要修改本合同条款，双方应当通过友好协商，并签署书面协议进行变更。
6.2 如发生争议，双方应当通过友好协商解决；若无法达成一致意见，可通过法律途径解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工作完成后终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同自签订日期起生效。
本合同文本，经甲、乙双方确认无误后生效。
（以下无正文）篇2建设工程勘察合同一、甲方委托乙方对某一具体工程或建设项目进行勘察，乙方应按照国家现行有关技术标准和规范、质量管理要求和合同约定的有关内容进行工作；二、乙方勘察单位应根据现行有关国家规定，应当具有有关专业技术能力，应当具有相关勘察执照、资质证书，并应确保其提供的服务符合国家有关质量标准和评估情况，以及质量体系管理体系文件的要求；三、本合同一经签订生效，即受中华人民共和国法律的保护，如有争议应当协商解决，协商不成的，由被告提交至被告住所地人民法院起诉；四、乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方的商业秘密以及其他未公开之信息，均应严格保密，未经甲方同意，不得向第三方透露；五、乙方在勘察工程项目中所使用的设备和工具，应当符合国家技术标准和安全要求，乙方应当对设备和工具的维护保养以及定期检测做好记录，并在需要时对其进行报废、更换；六、甲方应当按照合同约定的支付时间和方式，按时足额向乙方支付合同约定的勘察费用，如有违反合同约定的情况，乙方有权要求甲方赔偿相关损失；七、乙方在履行工作过程中，应当按照相关的法律法规和安全规定，保障勘察工作的全面顺利进行，并保证工作人员的身体健康和生命安全；八、本合同经双方签署之日即生效，有效期为______年，经届满自动终止，双方如需继续合作，应当另行签署新的合同，并按照新合同的约定继续执行合作事项；九、如有需要对本合同进行修改和补充的，须经双方协商一致，并作出书面的变更和补充协议，经双方签署生效；十、本合同备案登记机构为______，备案登记号为______。
有关建设工程勘察合同范本3篇
有关建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（勘察人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，甲、乙双方在平等协商的基础上，就乙方接受甲方委托进行__________建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及委托内容（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）委托内容：甲方委托乙方承担本工程的地质勘察任务，包括勘探作业以及提供详实准确的书面勘察报告。
工作内容具体包括但不仅限于工程测量、地下水取样分析及其他补充性地质勘查。
详细勘察工作内容依据《建筑工程勘察规划规范》进行实施和补充，甲乙双方就工程具体要求另行签订工程勘察委托书并确认为本合同不可分割的部分。
二、合同工期及进度安排（一）合同工期：乙方应在收到甲方通知后______天内进场开始勘察工作，并于进场后______天内完成勘察工作并提交勘察成果资料。
因甲方原因造成停工的，工期顺延。
由于不可抗力因素造成的停工，双方协商解决工期顺延问题。
若乙方不能按期完成，则按违约处理。
违约金为合同总金额的______%，在合同总价款中扣除。
甲方（发包人）：XXX联系方式：XXX-XXXX-XXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX开户银行及账号：XXXXXXXXXXXXXXXXX联系人及电话：XXX-XXXXXXX电子邮箱：**************篇2甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计法规，结合本工程的具体情况，为明确双方责任、权利和经济责任，经双方协商，达成如下协议条款，以便双方共同遵守。
一、工程概况及委托内容（一）工程名称：____________________。
（二）工程地点：____________________。
（三）工程规模及特征：____________________。
建设工程勘察合同文本4篇
建设工程勘察合同文本4篇篇1建设工程勘察合同文本甲方（委托人）：______________乙方（受托人）：______________鉴于甲方拟进行某项建设工程的勘察工作，为保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国建设工程基本法》及有关法规，经双方协商一致，达成如下协议：第一条定义1.1 本合同项下，建设工程勘察范围包括但不限于工程设计前必要的地质勘察、勘测测量、水文勘察、地质灾害评估等工作。
1.2 勘察成果包括勘察报告、勘测图件、测绘资料等，应当真实、准确、合法。
第二条勘察内容及要求2.1 甲方授权乙方进行建设工程的勘察工作，乙方应当按照相关法规和标准，完成勘察工作，并提交合格的勘察成果。
2.2 乙方应当在勘察工作过程中，遵守诚实守信原则，严格按照甲方的要求，进行勘察工作。
2.3 勘察工作完成后，乙方应当提交《建设工程勘察报告》，并将相关勘察图件、测绘资料等交付给甲方。
第三条勘察费用及支付方式3.1 本次建设工程勘察的费用为______________，甲乙双方同意按照______________的比例分担。
3.2 勘察费用支付方式为______________，支付时间为______________。
3.3 如因勘察范围变更或其他原因导致费用增加，应当另行协商确定。
第四条保密条款4.1 乙方应当对甲方提供的所有信息和资料保密，并严禁泄露给任何第三方。
4.2 乙方不得将勘察过程中得到的任何机密信息透露给他人或用于其他目的。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按照约定时间完成勘察工作，应当承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 如勘察成果不符合要求，乙方应当承担相应的责任，并提供重新勘察或修正的服务。
第六条争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决，如协商不成，可向有关主管部门申请调解。
6.2 若仍无法解决，应当提交仲裁委员会裁决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签署之日起生效，至勘察工作完成并验收合格之日止。
建设工程勘察合同范本3篇
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________工程勘察项目。
2. 工程地点：具体地址请详细描述。
3. 工程规模：工程范围及勘察工作量等具体描述。
二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方应根据勘察结果，编制勘察报告，并对报告的质量负责。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。
2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十（30%），勘察工作完成后支付剩余费用。
3. 支付方式：具体描述支付方式、时间、地点等。
四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。
2. 乙方应制定详细的勘察进度计划，并报甲方备案。
3. 如因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
3. 勘察工作完成后，乙方应提交勘察报告，甲方组织验收。
4. 如勘察报告不符合质量要求，乙方应负责修改或重新勘察。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。
3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________鉴于甲方需要建设工程项目勘察设计服务，经过公平协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下合同协议：一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作，乙方同意接受委托并按照本合同要求完成相关工作。
双方就工程项目的地点、规模、勘察设计等事宜达成一致意见。
工程概况详见附件一。
二、服务内容乙方提供建设工程勘察设计的全程服务，包括但不限于现场勘查、勘察规划、方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
双方应明确具体的服务内容以及分阶段的服务目标。
具体服务内容见附件二。
三、合同条款及内容要求第一条合同金额及支付方式一、合同总金额为人民币大写_________元整（小写_________元）。
支付方式包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付细节见附件三。
二、发票及税务事项按照国家相关法规执行。
第二条进度安排及验收标准一、乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应的成果文件。
甲方应及时对成果文件进行验收并反馈意见。
二、验收标准应明确具体，包括设计质量、技术标准、安全性等方面的要求。
具体验收标准见附件四。
第三条保密条款及知识产权归属一、双方应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
二、知识产权归属问题应明确约定，双方应遵守国家关于知识产权的相关法律法规。
三、如涉及专利等知识产权问题，双方应共同协商处理。
具体条款见附件五。
第四条合同变更及违约责任一、合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案。
如需变更合同内容，应签订书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
因此，这段评价文本是有效的，并且能够很好地满足基本的法律顾问文本需求。
评价者给出了很好的分析和建议，使这份合同文本在专业性和严谨性上得到了提升，同时也满足了法律和实际操作的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同工程名称：合同编号：工程地点：甲方：乙方：签订日期：签约地址：建设工程勘察合同发包人（甲方）：勘察人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合工程的具体情况，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条合同依据本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》1.2 《建筑工程勘察设计合同条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》1.3《深圳经济特区建设工程质量管理条例》1.4 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章1.5第二条勘察依据2.1甲方向乙方出具的勘察任务书（附件一）2.2 招投标文件第三条勘察工程概况3.1 工程名称：工程的勘察。
3.2 工程地点：，占地面积约平方米，建筑面积，其中，住宅约为，商场约为半地下室停车场约为。
3.3 工程规模：共布设个孔第四条勘察内容、深度及质量控制4.1 勘察内容：4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制4.1.24.2 勘察深度：乙方提交的勘察成果必须满足如下深度要求，且需经甲方书面认可方可付款，否则甲方有权拒绝付款；4.2.1勘察成果应符合国家、地方的相关勘察标准和要求，能如实反映勘察内容的真实情况；4.2.2 勘察成果应能完全反映甲方所确认的如下技术要求（详见附件一地质勘察任务书）：□查明本工程范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特征，分析和评价地层的稳定性、均匀性。
□查明不良地质现象对场地稳定性有无直接危害和潜在威胁，划分对建筑有利、不利和危险的地段，并对场地地层进行综合的工程地质评价。
□探明地下水埋藏条件类型、水质的侵蚀性和地下水变化幅度。
□拟建工程场地或附近存在对安全有影响的不良地质时，应进行分析评估和勘探。
□提供下列图表：钻孔平面布置图、工程地质剖面图、地质柱状图、试验成果表。
□本工程严格执行现行国家规范《岩土工程勘察规范》。
□钻孔的布设及勘探要求以发包方提供的勘探孔平面布置图及设计工作联系单为依据。
4.2.34.3 质量控制为保证勘察的质量，乙方应将勘察安排和进度控制如下：4.3.1 乙方应委派工程负责人，进行现场踏勘，分析和评估现场环境，确定勘察手段、勘察工作量、编制工程预算。
4.3.2 咨询甲方及有关顾问，就地质勘察任务书中的相关问题与甲方沟通，以了解甲方对工程地勘工作的技术要求，提出勘察纲要或勘察组织设计。
4.3.3 地质勘察过程中，及时与甲方沟通协调，提出增减工程量和修改勘察工作的意见并就相关变更事项进行确认。
4.3.4确定地质勘察周期安排，列明初步勘察、深化勘察和最终勘察施工图的完成时间（勘察周期为常规安排，可依据甲方工程开发的需要，作适当调整）4.3.5 勘察开工及完成时间本工程的开工日期为；勘察完成日期为。
由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第十一条规定办理。
勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.3.6 预计勘察工作量第五条甲方应向乙方提交的资料及文件清单第六条乙方应向甲方交付的勘察成果及文件清单第七条勘察费及付款方式7.1 本合同勘察费采用以下计费方式：□按钻探单价计，以实际完成的工程量进行结算。
钻探单价为：综合单价元/米（包含税金和勘察办证费用、管线探测费用、测量孔位费用、施工占用场地赔偿金），预算勘察费总额为。
□以预算包干的方式计取收费，本工程勘察费总额的包干价为。
7.2 上述勘察费已经包含涉及建筑结构、钢结构、强弱电、空调、消防、给排水之专业勘察收费，除双方另有约定之外，甲方不再支付任何勘察费用。
7.4 甲方在支付以上款项的同时，乙方应向甲方提供中华人民共和国地区合法有效的等额发票，否则甲方可顺延付款。
7.5 以上付款，甲方将以转帐支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月或他种的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。
第八条成果验收8.1 乙方提交的报告、勘察成果，技术资料需经甲方书面审核验收。
8.2 甲方收到乙方交付的报告、成果、文件后_____天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示乙方已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受乙方的报告、成果、文件。
8.3 甲方若需在本合同约定的工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。
若无甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。
第九条甲方的义务和责任9.1 甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
甲方提交的资料及文件以乙方实际签收日期为准，乙方不得拒绝签收。
甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行勘察。
9.2 甲方提交上述资料及文件超过规定期限日以内，乙方有权按本合同规定顺延交付勘察成果的时间；甲方提交上述资料及文件超过规定期日以上时，乙方有权要求双方重新确定提交勘察成果的时间。
9.3甲方委派为本工程负责人，负责与乙方工程负责人沟通联络，并对乙方提交的勘察成果进行确认。
9.4 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使乙方在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担民事责任。
9.5 甲方应及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
9.6 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
9.7 工程勘察前，若甲方负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与乙方委派的工程负责人一起验收。
9.8 勘察过程中的重大变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量，与乙方重新确认勘察费。
9.10 甲方应协助乙方解决其工作人员的生产、生活条件，费用由乙方承担。
9.11 由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应支付停、窝工费。
9.12 甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。
9.139.14 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。
第十条乙方的义务和责任10.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的地质勘察任务书及技术要求，并根据本合同第四条和第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付质量合格的中间和最终勘察成果资料，并对其完整性、正确性和适用性负责。
10.2 出于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充、完善，使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由甲方、乙方商定为实际损失的 %。
10.3 乙方应委派工程负责人，负责与甲方的工程负责人沟通联络，共同确认相关文件资料。
经双方本工程负责人签字确认的书面文件和资料为本工程的勘察依据和有效附件10.4 勘察过程中，乙方应根据工程现场地形地貌、地质和水文地质条件及技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
10.5 勘察过程中，乙方应密切保持与甲方的联系，甲方可随时针对乙方的勘察工作进行检查并提出相关意见。
10.6 乙方应保留双方认可的有代表性的钻探样品，并提供一份给甲方。
10.7在现场工作的乙方人员，应遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定以及甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，做好现场保卫和环保工作，并按甲方提出的保护要求，保护好工作现场周围的建、构筑物、古树、名木和地下管线、管道、文物等。
10.8 未经甲方同意，乙方不得在勘察中采用尚未成熟的新技术、新产品、新工艺。
10.9 乙方不得以任何方式扩散、转让、披露本合同中甲方提供的任何资料、文件、图表、批准文件，否则，甲方有权向乙方索赔。
10.1010.11 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。
第十一条违约责任11.1 甲方不能按本合同约定向乙方支付勘察费的，每逾期一日应承担应付未付金额__‰的违约金。
逾期超过日的，乙方有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。
11.2 在合同履行期间，由于工程停建或甲方违反本合同约定要求解除合同，乙方未开始勘察工作的，不退还甲方支付的定金；已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已经进行的实际工作量，不足一半时按该阶段勘察费的一半支付；超过一半时按该阶段勘察费的全部支付。
11.3 乙方应对勘察成果资料的质量负责。
由于乙方勘察成果质量不合格或不符合技术要求造成返工的，返工费用由乙方承担；由于乙方勘察过错造成工程质量问题或其他损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损部分的勘察费，并负责赔偿由此给甲方造成的实际损失。
11.4由于乙方原因，未按合同约定时间交付勘察成果资料的，每延误一日，乙方应承担该工程应收勘察费总额‰的违约金。
逾期超过日，甲方有权解除合同，乙方应按勘察费总额的％向甲方支付违约金。
11.5本合同生效后，乙方要求终止或解除合同，应双倍返还定金。
11.6乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
11.7甲方、乙方应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经双方工程负责人共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经双方工程负责人重新验收认定，各自承担发生的费用。
若造成停、窝工的，原因是甲方的，由甲方负责；原因是乙方的，由乙方负责。
11.8 。
第十二条勘察成果的知识产权12.1甲方向乙方支付本工程勘察费后，乙方向甲方提供的中间勘察成果和最终勘察成果的相关权利归甲方所有。
12.2乙方应保证其提交的勘察成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利，否则应由乙方承担责任，并赔偿甲方损失。
12.3乙方应保护甲方对勘察成果所享有的知识产权，不得向第三人泄露、转让与勘察成果有关的数据、技术资料等，否则，应承担责任，并赔偿甲方受到的经济损失。