商品房预售资金监管三方监管协议书内容
三方预售房款监管协议书

协议编号:__________甲方(预售方):__________乙方(购房方):__________丙方(监管方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方购买甲方开发的预售房(以下简称“房屋”)事宜,达成如下协议:一、房屋基本情况1.1 房屋位置:__________1.2 房屋建筑面积:__________平方米1.3 房屋套内面积:__________平方米1.4 房屋户型:__________1.5 房屋总价:人民币__________元整二、预售房款支付及监管2.1 乙方应按照本协议约定,在签订本协议之日起__________日内,向甲方支付房屋总价款的__________%,即人民币__________元整。
2.2 乙方支付房款的方式:__________2.3 丙方作为监管方,负责监管乙方向甲方支付的预售房款。
2.4 丙方应在收到乙方支付的预售房款后__________日内,将房款存入监管账户。
2.5 房款监管账户信息如下:账户名称:__________开户行:__________账号:__________2.6 甲方在收到监管账户内的房款后,应按照本协议约定的时间节点,向乙方交付房屋。
2.7 丙方有权对预售房款的使用情况进行监督,确保房款用于房屋的开发和建设。
2.8 如因甲方原因导致房屋无法按期交付,丙方有权暂停向甲方支付剩余房款,直至甲方按照本协议约定的时间节点交付房屋。
三、违约责任3.1 甲方违约责任:(1)如甲方未按约定时间节点交付房屋,应向乙方支付违约金,违约金为房屋总价款的__________%。
(2)如甲方未能按约定时间节点完成房屋建设,导致乙方无法入住,甲方应承担相应的赔偿责任。
3.2 乙方违约责任:(1)如乙方未按约定时间节点支付房款,应向甲方支付违约金,违约金为未支付房款总额的__________%。
商品房预售资金监管协议书

商品房预售资金监管协议书甲方(开发商): [开发商全称]乙方(监管银行): [监管银行全称]丙方(购房人): [购房人姓名]鉴于甲方为商品房预售项目的开发商,乙方为甲方指定的预售资金监管银行,丙方为意向购买甲方商品房的购房人,三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就商品房预售资金的监管事宜达成如下协议:第一条监管目的为保障购房人的合法权益,确保商品房预售资金专款专用,特设立预售资金监管账户,由乙方负责监管。
第二条监管账户甲方应在乙方开设预售资金监管专用账户,账户信息如下:- 账户名称:[账户名称]- 账号:[账号]- 开户行:[开户行名称]第三条资金存入1. 丙方应将购房款项按照合同约定的时间和金额存入上述监管账户。
2. 甲方应确保所有购房款项均通过监管账户进行结算。
第四条资金使用甲方使用预售资金应遵循以下规定:- 仅用于本项目的开发建设,不得挪作他用。
- 按照工程进度和合同约定,分期申请使用资金。
第五条监管责任1. 乙方负责对监管账户内的资金进行监管,确保资金安全。
2. 乙方应定期向甲方和丙方提供资金监管报告。
第六条违约责任如甲方违反本协议规定,擅自使用或挪用监管资金,应承担违约责任,并赔偿由此给乙方和丙方造成的损失。
第七条协议的变更和解除本协议一经签订,未经三方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
第八条争议解决本协议在履行过程中如发生争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他本协议未尽事宜,由三方协商解决。
本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):___________ 日期:____年____月____日丙方(签字):___________ 日期:____年____月____日请注意,这只是一个示例文本,实际的协议书应根据具体情况和法律法规的要求进行定制。
商品房预售资金监管协议书(三方协议)

赣州市商品房预售资金监管协议书甲方(开发企业):乙方(监管银行):丙方 (监管机构): ()为保证预售商品房相关工程建设的资金需要,依据《赣州市商品房预售资金监督管理办法》(以下简称《办法》),甲、乙、丙三方经协商,在平等、自愿的基础上,达成如下协议:一、甲方开发并拟预售的商品房项目名称为,坐落在,拟预售楼栋号,拟预售面积平米,预售价格总额万元。
甲方委托乙方对上述商品房预售资金的存入、支出进行监管。
甲方授权乙方按时向丙方报送商品房预售资金专用账户账务信息及相关业务数据。
二、甲方同意本协议项下的商品房预售资金(包括定金、首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款等)全部存入其在乙方设立的预售资金专用账户。
专用账户名称(开发企业名称):;账号: ;本次资金监管额度为预售价格总额的25%为万元。
具体节点监管额度见附表。
三、乙方严格按照《办法》规定对监管额度内的预售资金进行监管,并负责对进入监管账户的到账资金进行核查。
进入专用账户的预售资金数额超过监管额度后,甲方可以向乙方申请将超出部分转出,应优先用于工程建设。
四、入账资金达到监管额度后,甲方可按照《办法》规定,向丙方申请使用监管资金,丙方审核通过后在《商品房预售资金使用申请表》签署意见。
五、甲方申请使用监管资金时,应向乙方提交以下材料:凭丙方批复同意的《商品房预售资金使用申请表》,以及相关施工单位签订并已备案的工程建设合同或材料采购合同,向乙方申请拨付资金。
甲方应对上述提交材料的真实有效性负责,乙方、丙方仅承担上述材料的形式审查责任,不对具体内容的真实性承担审核责任。
乙方收到申请材料后应在二个工作日内予以拨付。
如因房地产开发企业原因、清算系统或不可抗力因素使拨付资金无法满足上述时限的除外。
不符合拨付条件的,乙方应及时通知甲方,并出具不予拨付通知书。
六、入账资金未达到监管额度前,甲方与购房人解除购房合同的,甲方可持当地房地产行政主管部门出具的证明文件向乙方申请退回相应购房款,乙方应在二个工作日内拨付。
商品房预售资金监管三方协议书合同范本模板

商品房预售资金监管三方协议书合同范本模板合同编号:[合同编号]签订日期:[签订日期]甲方(开发商):公司名称:[公司名称]地址:[地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]乙方(监管银行):公司名称:[公司名称]地址:[地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]丙方(购房人):姓名:[姓名]身份证号码:[身份证号码]联系地址:[联系地址]联系电话:[联系电话]鉴于甲方作为开发商,乙方作为监管银行,丙方作为购房人,为了保障商品房预售资金的安全和合法性,特订立以下协议:一、资金监管方式1.1 乙方作为监管银行,负责接收、保管和监管甲方从丙方处收取的商品房预售资金,并按照相关法规和监管要求进行管理。
1.2 乙方应开立专用账户,将甲方从丙方处收取的商品房预售资金存入该账户,并确保资金安全和不侵权使用。
二、资金监管义务2.1 甲方应按照相关法规和合同约定,将从丙方处收取的商品房预售款项及时、完整地划入乙方指定的监管账户,并提供相应的收款凭证和资金划拨通知。
2.2 乙方应按照监管要求,对收到的商品房预售款项进行监管,确保资金的安全和合规使用,不得私自挪用或冻结资金。
2.3 乙方应按照甲方的授权和要求,将预售资金按照合同约定的用途进行划拨或支付,并及时向甲方和丙方提供相关的资金流水和支付凭证。
三、风险提示和责任规定3.1 丙方应按照合同约定的时间和金额支付商品房预售款项,并确认向甲方支付的款项为合法合规的资金来源。
3.2 甲方应按照监管要求和合同约定,使用预售资金进行商品房项目的建设和相关费用支出,并保证所使用的资金符合法律法规的规定。
3.3 乙方对于预售资金的监管责任仅限于按照要求进行资金存管和划拨,不对资金来源和使用的合法性承担任何责任。
3.4 如因不可抗力或其他无法控制的因素导致资金的损失或延误,乙方应及时通知甲方和丙方,并协助解决相关问题。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此所遭受的经济损失。
商品房预售款监管协议书

商品房预售款监管协议书
甲方:[卖方姓名/公司名称]
乙方:[买方姓名/公司名称]
一、背景
1.根据《中华人民共和国合同法》、《商品房销售管理办法》等相关法律法规规定,甲方作为商品房的卖方,乙方作为商品房的买方,双方就商品房预售款的监管事宜达成协议,共同遵守。
二、交纳预售款
1.乙方应按照合同约定的支付进度和时间,将预售款汇入指定的监管账户,以确保预售款的安全。
三、监管账户
1.甲方应在乙方签订购房合同后的三个工作日内,提供监管账户的基本信息,包括开户银行、户名、账号等,并确保该账户为专门用于监管预售款的账户。
四、监管义务
1.甲方应确保所收取的预售款全部存入监管账户,不得挪作他用。
2.甲方应向乙方提供监管账户的开户证明、预售款流水等相关证明材料。
五、监管机构
1.乙方和甲方共同委托[监管机构名称]作为独立的第三方进行
预售款的监管。
2.[监管机构名称]应按照双方约定的规则,及时对实际收入和支出进行监管,并向乙方出具监管证明。
六、监管证明
1.甲方应向乙方提供经[监管机构名称]出具的监管证明,证明预售款的安全存放和使用情况。
七、争议解决
1.本协议的解释、履行或争议的解决,均适用中华人民共和国法律。
2.如双方在履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有关行政部门或人民法院提起诉讼。
八、其他
1.本协议自双方签字盖章之日起生效,并终止于预售款支付完毕。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:。
商品房预售资金监管三方监管协议书内容

商品房预售资金监管三方监管协议书内容甲方:(银行机构)乙方:(房地产开发商)丙方:(工程监理单位)为加强商品房预售资金监督管理,确保商品房建设顺利进行,保护交易双方的合法权益,维护房地产交易市场秩序,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》、《晋中市商品房预售资金监管实施细则》等法律法规和政策规定,经甲、乙、丙三方充分协商,在平等、自愿的基础上,就乙方开发建设并拟进行预售商品房项目的预售资金监管事宜取得一致意见,特订立本协议。
一、预售商品房概况乙方开发建设的项目,坐落位置:,土地证证号:,土地面积:平方米,总建筑面积:平方米,工程预算清书总额:万元,预计售楼款约为:万元,其中作为本协议项下的监管项目,甲方作为监管项目商品房预售资金的监管银行,丙方为监管项目的工程监理单位。
二、监管资金账户由乙方提出申请,甲方为乙方开设的商品房预售资金专用帐户名称:,帐号: 。
该专用账户账号是本协议项下商品房预售资金的唯一专用收款款账户。
三、监管方式预售资金的收取第一文库网、使用和违约责任,严格按照《晋中市商品房预售资金监管实施细则》执行。
四、争议解决方式本协议在履行过程中发生争议的,由三方当事人协商解决,协商不成的,可以要求监管项目所在地房地产行政主管部门和金融管理部门共同调解,协商或者调解不成,或者当事人不愿调解的,按照下列第项处理:(一)向晋中市仲裁委员会申请仲裁。
(二)向有管辖权的人民法院起诉。
五、协议的终止1、本协议项下监管项目竣工验收备案、办理房屋产权初始登记后,根据房地产行政主管部门出具的相关证明和乙方提出的资金账户撤销申请,经协议三方一致书面同意,资金账户内的商品房预售资金方可解除监管,同时本协议终止。
2、如本协议在履行期满前确需提前终止的,必须由乙方向监管项目所在地房地产行政主管部门申请,经批准并签订新的商品房预售资金监管协议、完成监管资金交割并报当地房地产行政主管部门和人民银行备案后,本协议方可终止履行。
预售资金监管三方协议书

甲方(预售资金监管机构):____________________乙方(房地产开发企业):____________________丙方(购房人):____________________鉴于甲方作为预售资金监管机构,负责对乙方预售资金进行监管,确保预售资金的安全、合规使用;乙方作为房地产开发企业,负责开发建设房地产项目,并通过预售方式筹集资金;丙方作为购房人,愿意购买乙方的房地产项目。
为明确各方的权利、义务和责任,特制定本协议。
一、协议标的1. 乙方开发的房地产项目预售资金,包括但不限于房屋销售款、车位销售款等。
2. 甲方对预售资金的监管范围、方式及期限。
二、监管资金账户1. 乙方应在甲方的监管下设立专用预售资金监管账户,该账户仅用于存放本项目预售资金。
2. 专用预售资金监管账户的开设、变更及销户,应经甲方审核同意。
三、监管资金使用1. 乙方应严格按照国家有关法律法规和政策规定,使用预售资金,确保资金用于本项目开发建设。
2. 乙方在以下范围内使用预售资金:(1)支付土地费用、建筑工程费用、配套设施建设费用等;(2)支付预售资金监管账户管理费用;(3)支付购房人贷款利息;(4)支付项目开发过程中发生的其他费用。
3. 未经甲方同意,乙方不得挪用、占用、转移或处置预售资金。
四、监管资金结算1. 乙方应在每月末向甲方报送预售资金使用情况,包括但不限于资金来源、使用方向、金额等。
2. 甲方对乙方报送的资金使用情况予以审核,确认无误后,将预售资金划拨至乙方指定的账户。
3. 甲方有权对乙方预售资金使用情况进行不定期抽查,确保资金使用合规。
五、责任与义务1. 甲方责任:(1)对预售资金进行监管,确保资金安全;(2)及时处理购房人投诉,维护购房人合法权益;(3)按照规定向有关部门报送预售资金监管情况。
2. 乙方责任:(1)按照国家法律法规和政策规定,使用预售资金;(2)按时向甲方报送预售资金使用情况;(3)积极配合甲方监管工作,提供相关资料。
预售资金三方监管协议书

甲方:_________(预售资金监管机构)乙方:_________(房地产开发企业)丙方:_________(购房者)鉴于甲方作为预售资金监管机构,负责对乙方房地产开发企业预售资金的监管,确保购房者权益,乙方房地产开发企业同意将其预售资金交由甲方监管,丙方购房者同意将购房款支付至甲方监管账户,现三方经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲方、乙方、丙方在预售资金监管过程中的权利、义务和责任,确保预售资金的安全、合规使用,保障购房者合法权益。
二、监管范围1. 乙方房地产开发企业在项目预售过程中所收取的购房者购房款,包括首付款、按揭款等。
2. 乙方房地产开发企业应将上述预售资金存入甲方指定的监管账户。
3. 甲方对预售资金进行监管,确保资金按照规定用途使用。
三、监管方式1. 乙方房地产开发企业应在规定时间内,将预售资金存入甲方监管账户。
2. 甲方对预售资金进行实时监控,确保资金安全。
3. 甲方应定期向乙方房地产开发企业提供预售资金监管报告。
4. 甲方应定期向丙方购房者提供预售资金监管信息。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权对预售资金进行监管,确保资金按照规定用途使用。
2. 甲方有权对乙方房地产开发企业进行监督检查,确保其遵守本协议。
3. 甲方应保证预售资金监管工作的独立性和公正性。
4. 甲方应按照规定,及时向乙方房地产开发企业提供预售资金监管报告。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应按照规定,将预售资金存入甲方监管账户。
2. 乙方应配合甲方进行预售资金监管工作,确保资金安全。
3. 乙方应按照规定用途使用预售资金,不得挪用、侵占。
4. 乙方应按照约定时间,向甲方提供相关资料。
六、丙方的权利与义务1. 丙方有权了解预售资金监管情况,包括资金使用、监管报告等。
2. 丙方有权要求乙方房地产开发企业提供预售资金监管报告。
3. 丙方应按照规定,将购房款支付至甲方监管账户。
4. 丙方应配合甲方进行预售资金监管工作。
太原新建商品房预售资金监管协议书

太原新建商品房预售资金监管协议书甲方(开发商):公司名称:________________法人代表:________________ 。
公司地址:________________ 。
联系电话:________________。
乙方(银行/监管机构):机构名称:________________ 。
负责人:________________ 。
机构地址:________________ 。
联系电话:________________。
丙方(购房人):姓名:________________ 。
身份证号:________________ 。
住址:________________ 。
联系电话:________________ 。
鉴于:甲方为太原市某新建商品房的开发商,计划通过预售方式筹集资金,以完成该项目的建设。
乙方作为资金监管方,负责对该项目的预售资金进行监管,确保资金的使用符合相关法律法规及协议约定。
丙方为该项目的购房人,希望通过购房预售协议的签订,确保预售款项的合理使用并按时交付房屋。
基于此,三方在平等、自愿的基础上,就新建商品房预售资金监管事项达成如下协议:一、资金监管的目的为了保证项目资金的合理使用,确保购房人合法权益的同时,确保开发商按时完成建设工程,三方同意对预售资金进行严格监管,确保资金的使用专款专用。
二、预售资金的来源与金额1. 预售资金来源:甲方通过销售新建商品房获取的购房款项,具体包括但不限于购房人的首付款、按揭贷款等款项。
2. 预售资金的总金额:根据房屋的销售价格及购房人支付的款项,总金额会有所不同。
每笔预售款项应当按照购房人支付的实际金额转入乙方监管账户。
三、预售资金的监管账户乙方将为本项目专门开设一个监管账户,该账户专门用于存放由购房人支付的预售款项。
该账户的基本信息如下:银行名称:________________ 。
账户名称:________________ 。
账户号码:________________。
商品房预售资金专用帐户监管三方协议书范本模板

编号:_____________商品房预售资金专用帐户监管协议甲方:___________________________乙方:___________________________丙方:___________________________签订日期:_______年______月______日甲方:(房地产行政主管部门)乙方:(监控银行)丙方:(预售人)为加强商品房预售管理、规范商品房预售资金使用行为,根据《城市商品房预售管理办法》的规定,经甲、乙、丙三方协商,就位于市市(市、区),项目名称为楼盘的预售资金收存和使用订立如下协议,共同遵守。
一、丙方在乙方开设预售商品房售房款专用帐户,其帐号为。
乙、丙方同意由甲方按照《市商品房预售资金监督管理工作实施意见》的规定,依法行使对该项目商品房预售资金的收存和使用进行监管。
二、乙方应按银行业务的有关规定,做好金融服务工作,方便当事人办理商品房预售资金存取业务。
三、丙方应要求预购人按签订的《商品房买卖合同》的付款时间,将预售资金直接缴入商品房预售资金专用帐户。
四、丙方应将该项目全部的预售资金(含定金)及银行提供给购房人的按揭贷款存入专用帐户,不得另设非专用帐户。
五、乙方收到预售资金时,应向购房人出具缴款凭证;丙方凭乙方出具的缴款凭证,换发不动产售房发票。
六、丙方与购房人签订《商品房买卖合同》后日内应为预购人办理备案登记手续,在办理商品房合同备案时,丙方应同时附送监控银行出具给预购人的预售资金存入监控专户的凭证(即送票回执复印件,原件核对)。
七、乙方为丙方办理预售资金拨付时,应凭丙方出具的甲方核准意见办理拨付手续。
拨付金额以甲方核准同意支付数额为准。
未经甲方同意,乙方不得拨付。
八、丙方使用预售资金,只能按甲方批准用途使用,不得挪作他用。
九、若工程总造价变更,丙方须及时将变更情况报甲方并提供有效的证明材料。
十、甲方应在收到丙方使用预售资金申请之日起个工作日内作出答复,对不同意使用的,应书面说明理由。
预售资金监管协议书

预售资金监管协议书甲方(卖方):_____________________乙方(买方):_____________________鉴于甲方拟预售其开发的房地产项目,乙方有意向购买该项目中的房产,双方为了确保交易的顺利进行和资金的安全,经协商一致,特订立本预售资金监管协议书。
第一条监管目的本协议旨在通过第三方监管机构对甲方预售房产所得资金进行监管,确保预售资金专款专用,保障乙方及其他购房者的合法权益。
第二条监管资金乙方同意将其购买甲方房产的预售款项存入双方指定的第三方监管账户,该账户由监管机构进行管理。
第三条资金使用甲方承诺预售资金仅用于以下用途:1. 项目开发建设;2. 偿还项目贷款;3. 法律规定的其他用途。
甲方不得擅自改变资金用途。
第四条监管机构甲乙双方同意委托________(监管机构名称)作为本项目的预售资金监管机构。
第五条监管期限监管期限自乙方将预售款项存入监管账户之日起至甲方完成房产交付之日止。
第六条资金监管流程1. 甲方向乙方提供预售资金监管账户信息;2. 乙方按照合同约定将预售款项汇入监管账户;3. 监管机构对资金使用情况进行监督,并定期向甲乙双方报告;4. 甲方按照工程进度申请使用监管资金,监管机构审核后予以放款。
第七条违约责任1. 如甲方未按约定用途使用资金,乙方有权要求甲方返还相应款项,并支付违约金;2. 如乙方未按约定时间支付预售款项,甲方有权要求乙方支付违约金。
第八条争议解决本协议在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定_____________________________________________________________________________第十条生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________监管机构代表(签字):_____________________签订日期:____年____月____日签订地点:_________________________(注:本协议书仅供参考,具体条款应根据实际情况由专业法律人士协助制定。
预售款监管协议书

预售款监管协议书甲方:(开发商名称)地址:(开发商地址)乙方:(购房者姓名)地址:(购房者地址)鉴于甲方为营造一个安全、有序、公平的购房环境,保障乙方的合法权益,甲、乙双方达成如下协议:第一条预售款监管的目的和原则1. 为确保乙方的资金安全,明确预售款的使用规范和管理,本协议依法规定预售款的监管方式。
2. 本协议的签署并不影响甲方按照有关法律法规规定的程序及时收取和使用预售款。
3. 本协议的签署并不免除乙方按照约定及时足额支付预售款的义务。
第二条预售款监管的方式1. 乙方在与甲方签订购房合同后,将预售款存入监管账户,由第三方监管机构进行监管。
2. 第三方监管机构在本协议约定的条件下,按照乙方的指令或双方约定的规则支付、划拨预售款。
3. 第三方监管机构应确保预售款账户的独立性和专款专用,不得挪作他用。
第三条预售款的划拨条件1. 甲方应提供符合法律法规要求的相关文件,包括但不限于预售许可证、土地使用证、施工许可证等,向乙方证明开发商的资质和项目的合法性。
2. 甲方应确保施工进度和质量符合约定,并提供相应的验收证明,以确保开发项目的顺利进行。
3. 在满足上述条件的情况下,乙方有权要求第三方监管机构按照约定的支付规则将预售款划拨给甲方。
第四条交付与验收1. 甲方应按照合同约定的工期和质量要求,及时完成开发项目,并通知乙方进行验收。
2. 乙方应在收到甲方的交付通知后,及时到达指定地点进行验收,并签署相关的交付、验收文件。
3. 乙方如对交付的物业存在质量问题,应在规定的时间内向甲方提出书面整改要求,并由双方协商解决。
第五条违约责任1. 甲方如未按照约定提供相关文件或不能按时完成开发项目,应承担违约责任,并按相关法律法规承担相应的法律责任。
2. 乙方如未按照约定支付预售款或未按时签署交付、验收文件,应承担违约责任,并按相关法律法规承担相应的法律责任。
第六条争议解决方式1. 本协议的解释、执行以及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
预售款监管协议书

预售款监管协议书预售款监管协议书在现在的社会生活中,协议使用的频率越来越高,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。
那么写协议真的很难吗?下面是小编整理的预售款监管协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
预售款监管协议书1甲方(开发商)乙方(金融机构):丙方(工程监理机构):甲、乙、丙三方就甲方兴建项目预售款的监理事宜,达成如下协议。
一、甲方经与签订《土地使用权出让合同书》取得位于深圳市区路,地块编号为,土地面积为平方米的土地使用权,《房地产证》号为号,兴建房地产项目,现已具备预售条件,拟向深圳市国土资源和房产管理局提出预售申请,委托乙方作为本项目的预售款之监管机构,委托丙方为本项目之工程监理机构。
二、根据《深圳经济特区房地产转让条例》的规定,甲乙丙三方同意:1、本项目预售楼款由甲方委托乙方代收。
甲方在乙方须设立专门帐户。
2、同意为《预售款监管协议书》中的乙方(即本项目的预售款监管机构),共同履行《预售款监管协议书》的'权利和义务。
并同意本项目的预售款专门帐户,帐户名称:。
3、预售款应当专款专用,由丙方根据本项目建筑工程承包合同和工程实际进度,书面通知乙方向甲方划款,未经丙方书面通知,乙方不得直接向甲方划拨工程款。
三、本项目预售款的监管期限,从预售款进入在乙方设立的专门帐户起至本项目验收合格、结算完毕止,同时本协议自动失效。
四、乙方和丙方监管不当,造成购房人损失的,应当与甲方承担连带赔偿责任。
五、本协议如发生纠纷,甲乙丙三方协商解决,协商不成向法院起诉。
六、本协议一式八份,甲乙丙三方各执一份、深圳市国土资源和房产管理局一份,具同样法律效力,自三方签章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:法定代表人:乙方(盖章):法定代表人:丙方(盖章):法定代表人:乙方(盖章):法定代表人: 2 乙方(盖章):法定代表人:年月日预售款监管协议书2甲方:银行乙方:开发企业丙方:石嘴山市茂源房地产交易中心为了加强商品房预售款的管理,维护预售人和预购人的合法权益,保证预售款用于项目开发,使项目按计划建设完成,为使乙方按期归还甲方贷款,保证该项目建设所需资金,加强商品房预售款管理,规范商品房预收款使用行为,根据《城市商品房预售管理方法》的有关精神,经甲乙丙三方协商同,对商品房项目的预售款实行监管。
最新版商品房预售资金监管协议

最新版商品房预售资金监管协议以下是最新版的商品房预售资金监管协议范本:商品房预售资金监管协议甲方(开发商):_________________,统一社会信用代码:_____________乙方(监管机构):_________________,统一社会信用代码:_____________丙方(购房人):_________________,身份证号码:_____________,联系方式:_____________经协商,三方在本协议的基础上,就甲方开发、销售的商品房项目,乙方进行资金监管,丙方从甲方处购买商品房时,就房款支付及资金监管等有关事项达成如下协议:第一条监管资金安全保障责任1. 甲乙双方应本着平等、公正、信息公开、透明、诚信原则,切实承担好资金监管工作的安全保障责任。
2. 乙方对监管的房款资金应做到严格核算、科学管理,确保房款资金安全、防止资金挪用、流失、损失等情况发生。
第二条资金监管方式1. 购房人向甲方支付首付款后,剩余的交房款将由乙方由监管账户进行资金监管。
2. 乙方应根据购房人支付的房款金额,及时在监管账户内进行余额核算,确保监管账户余额与应支付房款相符。
3. 购房人在合同约定的支付期限内将房款支付至乙方监管账户的,视为已经履行了支付义务,甲方应按期交付商品房。
4. 购房人不按照合同约定的支付期限支付房款的,视为违约行为,甲方有权提前解除协议并要求购房人自购房金中扣除违约金。
第三条资金监管账户的设立及使用1. 乙方应在开户银行根据监管要求设立专用监管账户,并与甲方、丙方各开立一个子账户。
2. 乙方应对监管账户的使用、管理、核算等情况进行及时记录、结算;3. 购房人可以通过乙方的监管账户转账、支票等方式向监管账户支付房款,甲方应按照该账户信息向购房人交付商品房;4. 甲方通过监管账户提取资金的,必须经乙方确认并严格按照协议约定进行。
第四条借款及利息1. 如甲方因施工、各类供应物资等需要的购买、管理资金而产生借款的,须符合国家金融管理规定,经乙方审核确认,方可在监管账户内办理;2. 借款利息费用由甲方承担支付,且不得影响购房人支付房款及其与甲方的房屋买卖合同的权利义务。
商品房销售资金监管协议(三方模式)

编号:资金监管协议(三方模式)甲方(出资方):有效证件名称及号码:地址:电话:乙方:(协办方)有效证件名称及号码:地址:电话:监管人:****银行股份有限公司广州****支行负责人或授权代理人:地址:邮编:传真:电话:签订地点:签订日期:年月日为便利甲、乙双方间的交易事宜,协议各方在自愿、平等和协商一致的基础上,就甲、乙双方授权委托监管人提供交易资金监管服务有关事宜,订立本协议。
第一条定义在本协议中,除非上下文另有明确约定,下列术语具有如下含义:1.1 “监管账户”是指甲、乙双方共同委托监管人以冻结、扣划等方式进行监管的下列在监管人辖下营业机构所开立的账户:户名:,账号:,开户行:。
1.2“指定账户”是指作为收取监管资金的一个或多个账户,监管资金仅可用于向指定账户进行划付。
“指定账户”的户名、账号、开户银行均由乙方指定,并在划款时出具的《授权支付通知书》(附件2)中列示。
1.3 “监管资金”是指本协议有效期内甲方依据本协议第二条存入监管账户内的资金。
1.4 “预留印鉴”是指甲、乙双方用于签发本协议附件的一系列通知书所使用的印鉴,预留印鉴样式见附件6。
1.5 “手续费支付人”是指依据本协议第5.1款确定的负有支付监管手续费义务的一方。
1.6 “指定人员”是指本协议第9.1款所述由甲方\乙方授权亲临监管人营业网点柜台送达文书(包括但不限于送达《授权支付通知书》(附件2)和支付结算凭证、其他与监管账户划款相关的文件资料),并办理相关划款事宜之人,《指定人员身份证明材料》见附件5。
如指定人员为多名的,任一名即可亲临监管人营业网点送达文书和办理划款事宜。
1.7 “工作日”是指监管人正常对外营业日,法定休息日和节假日除外。
1.8 “中国”是指中华人民共和国,为本协议之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
第二条监管资金的入账2.1 甲方将在年月日将全部资金人民币(大写)元,(小写)元存入监管账户。
商品房预售款监管协议书

商品房预售款监管协议书甲方(开发商):____________________乙方(购房者):____________________丙方(监管银行):____________________为了规范商品房预售款的管理和使用,保障购房者的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙、丙三方经协商一致,特订立本商品房预售款监管协议书。
一、监管目的1. 确保商品房预售款专款专用,用于甲方开发建设的商品房项目。
2. 防止甲方挪用预售款,维护购房者的权益。
二、监管账户1. 甲方应在丙方开设商品房预售款监管专用账户,账户名称为:_______________。
2. 监管账户的开户行:_______________,账号:_______________。
三、监管资金1. 乙方支付的商品房预售款应直接汇入监管账户。
2. 甲方不得以任何理由将预售款转入其他账户或挪作他用。
四、资金使用1. 甲方使用预售款应遵循专款专用的原则,主要用于支付工程款、材料费、管理费等。
2. 甲方使用预售款前应向乙方和丙方提交书面申请,并说明用途。
五、监管期限1. 监管期限自本协议签订之日起至甲方完成商品房交付使用之日止。
2. 监管期满,甲方应向乙方和丙方提交书面申请,申请解除监管。
六、监管银行的职责1. 丙方负责监管账户的日常管理,确保资金的安全。
2. 丙方有权对甲方使用预售款的申请进行审核,并在确认用途合理后予以放款。
七、违约责任1. 如甲方违反本协议规定,擅自挪用预售款,应向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。
2. 如丙方未尽到监管职责,导致预售款被挪用,应承担相应的法律责任。
八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,三方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、协议生效本协议自三方签字盖章之日起生效,一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
十、其他事项1. 本协议未尽事宜,由三方协商补充。
商品房预售资金监管协议书

商品房预售资金监管协议书甲方(开发商):_____________________乙方(购房者):_____________________丙方(监管银行):_____________________鉴于甲方为商品房预售方,乙方为商品房预售购买方,丙方为预售资金的监管方,为保障乙方的合法权益,确保预售资金的专款专用,甲乙丙三方经协商一致,签订本协议书。
第一条资金监管账户1. 甲方应在丙方开设商品房预售资金监管账户,账户名称为:________________________。
2. 乙方支付的商品房预售款项应直接存入上述监管账户。
第二条资金使用1. 甲方使用预售资金应专款专用,仅限于商品房建设及相关费用。
2. 甲方使用预售资金前,应向丙方提交书面申请,并提供相应的证明材料。
3. 丙方在审核甲方提交的申请及证明材料后,按照本协议约定和相关法律法规的规定,对资金使用进行监管。
第三条资金监管期限1. 资金监管期限自乙方首次支付预售款项之日起至商品房交付使用之日止。
2. 商品房交付使用后,甲方可向丙方申请解除资金监管。
第四条违约责任1. 甲方未按约定使用预售资金的,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方未按约定支付预售款项的,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 丙方未履行监管职责,导致预售资金被挪用的,应承担相应的法律责任。
第五条争议解决本协议在履行过程中如发生争议,三方应协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________法定代表人(签字):_________________日期:____年____月____日乙方(签字):_____________________日期:____年____月____日丙方(盖章):_____________________法定代表人(签字):_________________日期:____年____月____日(注:本协议书为示例文本,具体内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
商品房预售资金三方监管协议参考文本

商品房预售资金三方监管协议参考文本甲方(住房和城乡建设主管部门):地址:法定代表人或负责人:电话:经办人:电话:乙方(房地产开发企业):地址:法定代表人:电话:经办人:电话:丙方(监管银行):地址:法定代表人:电话:经办人:电话:为加强新建商品房预售管理,规范商品房预售资金使用行为,保障购房人的合法权益,维护房地产市场平稳健康发展。
根据《海南省商品房预售资金监管办法》(以下简称《办法》)的规定,经三方协商一致,现就乙方开发的商品房预售款监管事宜达成以下协议:第一条预售商品房概况第二条预售资金监管账户乙方在丙方开设商品房预售款专用账户,本次预售商品房的所有预售资金收入均存入本协议监管账户。
三方确认本协议约定的预售资金监管账户是本次预售商品房的唯一资金监管账户。
监管账户户名:监管账号:第三条预售资金监管额度确保商品房预售项目交付的预售资金监管额度:¥:(大写:)第四条三方的权利与义务1.甲方的权利与义务(1)甲方按照《办法》有关规定,做好商品房预售资金的收存和使用的监管工作。
(2)甲方受理乙方申请使用商品房预售资金,应当自受理之日起3个工作日内作出用款意见。
(3)甲方对本协议监管账户资金的拨付有否决权,即对不符合规定的用款不予批准。
(4)甲方有权要求乙方定期报送预售款和使用款项数据,及时了解乙方预售资金进账和去向情况。
(5)甲方有权向乙、丙双方查询本协议监管账户资金进账和去向。
(6)对乙方未按《办法》规定收存、使用预售资金的,提供虚假证明材料申请使用预售资金的,以收取其他款项为名变相逃避监管的,项目收支存在异常情况且未按期改正,以及其他违反预售资金监管规定的,甲方有权依照有关规定进行处罚。
2.乙方的权利与义务(1)乙方须按本协议第二条约定将预售款逐笔逐户存入本协议监管账户,不得私自存入其他账户,否则承担相应的责任。
(2)乙方应协助购房人使用同名银行账户通过资金监管专用pos机或银行转账方式将购房款直接存入本协议监管账户,不得另设其他账户收存本项目预售资金,不得以现金的方式直接收存房价款。
商品房预售资金监管协议示范文本

商品房预售资金监管协议示范文本甲方:(房地产开发企业)乙方:(监管银行)丙方:(监管机构)为加强商品房预售资金监督管理,规范预售资金使用,确保工程建设顺利进行,保护预售商品房交易双方的合法权益,维护房地产市场秩序,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》及有关法律法规,经甲、乙、丙三方协商,就项目的预售资金收存、拨付、使用及监督管理相关事宜达成一致意见,签订本协议。
一、商品房项目基本情况1.甲方开发建设的商品房项目,坐落位置:,建设工程规划许可证号:,建筑工程施工许可证号: 。
2.该项目不动产权证号:,土地面积:平方米。
3.商品房预售资金监管额度根据建安工程造价、项目装修标准及其他不可预见费用综合核定。
该商品房项目的楼幢:,地上建筑面积:平方米,总建筑面积:平方米,项目销售毛坯均价:元/平方米,项目装修价格:元/平方米,建安工程造价:元/平方米,小区配套设施建设成本单价元/平方米,该项目的预售资金监管额度((建安工程造价+项目装修价格+小区配套设施建设成本单价)*批准预售的商品房面积*【1 00%】【根据各地的商品房预售资金管理办法确定比例】):(币种)元(大写)。
4.商品房预售资金使用节点额度,按照项目建设进度确定:(1)取得预售证后,建成主体层数(含地下室)达到总层数的前,累计申请使用资金额度不得超过监管额度的%,计(币种)元(大写)。
(2)建成主体层数(含地下室)达到总层数的后,主体结构验收前,累计申请使用资金额度不得超过监管额度的%,计(币种)元(大写)。
(3)主体结构验收后,单位工程质量竣工验收前,累计申请使用资金额度不得超过监管额度的%,计(币种)元(大写)。
(4)完成竣工验收备案后,不动产首次登记前,累计申请使用资金额度不得超过监管额度的%,计(币种)元(大写)。
(5)完成不动产首次登记后,可申请提取剩余全部监管资金额度和解除项目预售资金监管。
(备注:可自定义增加拨付节点)二、商品房预售资金及监管账户情况1.商品房预售资金实行全额、全程监管,专款专用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
甲方:(银行机构)
乙方:(房地产开发商)
丙方:(工程监理单位)
为加强商品房预售资金监督管理,确保商品房建设顺利进行,保护交易双方的合法权益,维护房地产交易市场秩序,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》、《晋中市商品房预售资金监管实施细则》等法律法规和政策规定,经甲、乙、丙三方充分协商,在平等、自愿的基础上,就乙方开发建设并拟进行预售商品房项目的预售资金监管事宜取得一致意见,特订立本协议。
一、预售商品房概况
乙方开发建设的项目,坐落位置:,土地证证
号:,土地面积:平方米,总建筑面积:平方米,工程预算清书总额:万元,预计售楼款约为:万元,其中
作为本协议项下的监管项目,甲方作为监管项目商品房预售资金的监管银行,丙方为监管项目的工程监理单位。
二、监管资金账户
由乙方提出申请,甲方为乙方开设的商品房预售资金专用帐户名称:,帐号: 。
该专用账户账号是本协议项下商品房预售资金的唯一专用收款款账户。
三、监管方式
预售资金的收取、使用和违约责任,严格按照《晋中市商品房预售资金监管实施细则》执行。
四、争议解决方式
本协议在履行过程中发生争议的,由三方当事人协商解决,协商不成的,可以要求监管项目所在地房地产行政主管部门和金融管理部门共同调解,协商或者调解不成,或者当事人不愿调解的,按照下列第项处理:
(一)向晋中市仲裁委员会申请仲裁。
(二)向有管辖权的人民法院起诉。
五、协议的终止
1、本协议项下监管项目竣工验收备案、办理房屋产权初始登记后,根据房地产行政主管部门出具的相关证明和乙方提出的资金账户撤销申请,经协议三方一致书面同意,资金账户内的商品房预售资金方可解除监管,同时本协议终止。
2、如本协议在履行期满前确需提前终止的,必须由乙方向监管项目所在地房地产行政主管部门申请,经批准并签订新的商品房预售资金监管协议、完成监管资金交割并报当地房地产行政主管部门和人民银行备案后,本协议方可终止履行。
六、三方协商确定的其它事项
1、
2、
本协议未尽事宜,协议三方可以签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等效力。
七、本协议在执行过程中,当事人三方的商品房预售资金监管和收取、使用等行为应当接受和服从项目所在地房地产行政主管部门和金融管理部门的指导、监督和管理。
八、本协议共计页,一式六份,甲、乙、丙三方各一份,另外三份分别报监管项目所在地房地产行政主管部门和人民银行、银监部门备案。
九、本协议自三方签字盖章之日起生效。
甲方: (公章)乙方: (公章)丙方: (公章)
负责人签名:负责人签名:负责人签名:
业务联系人:业务联系人:业务联系人:
联系电话:联系电话:联系电话:
年月日年月日年月日。