项目工程垫资合约协议书范文示范
建设工程施工承包垫资协议书4篇
建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借方):(单位名称):(法定代表人):(注册地址):(联系电话):乙方(承包方):(单位名称):(法定代表人):(注册地址):(联系电话):为明确双方在建设工程施工承包垫资事宜上的权利义务,经双方友好协商,特订立本协议书。
为此,甲方与乙方本着诚实守信的原则,共同遵守以下条款:第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意向乙方垫资金额为(具体金额),用于乙方在建设项目中的施工经营活动。
1.2 乙方应当按照合同约定使用垫资,不得挪作他用。
如有资金不足或超出的情况,应及时与甲方联系沟通,并在双方共同商定下进行调整。
第二条垫资期限及还款方式2.1 垫资期限为(具体期限),自本协议签署之日起算。
若乙方需要延长垫资期限,应提前与甲方协商并取得书面同意。
2.2 乙方应按照合同约定的工程款支付时间节点,及时进行还款。
如遇特殊情况需延迟还款,应提前向甲方说明情况,并经协商确定新的还款时间。
2.3 还款方式:乙方应按照工程进度与支付款项,向甲方进行还款。
还款方式包括一次性结清与分期还款两种方式,双方应协商确定具体还款方式,并签署书面协议。
第三条利息及违约责任3.1 若乙方未按时按量还款给甲方,则甲方有权向乙方收取逾期利息,利息计算规则如下:逾期金额× 逾期天数× 违约利率(根据中国人民银行同期利率确定)3.2 一旦乙方违反本协议的规定,如未按期还款、挪用资金等情况,甲方有权协助乙方进行整改,并要求乙方承担由此产生的法律责任。
第四条保密责任4.1 本协议任何一方应对对方提供的商业秘密和机密信息承担保密责任。
未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用相关信息。
4.2 双方在本协议有效期内及协议终止后一定期限内应继续履行保密责任,不得利用对方的商业秘密或机密信息谋取私利。
第五条协议解除5.1 如因不可抗力等不可抗力事件致使任何一方无法履行本协议规定的义务,应及时通知对方,并免责,但应尽最大努力减少损失。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:乙方:(承包方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:为明确双方在工程垫资协议中的权利义务,特签订本协议:一、协议目的为了保障工程顺利开展,确保工程施工过程中的资金需求,双方根据自愿、平等和诚实信用原则,达成如下协议:二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金,具体金额为(数字大写)。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务,确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下:(具体约定)。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项,应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务,应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议,双方应协商解决,无法协商解决的,提交工程所在地人民法院解决。
甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________签订日期:__________________________本协议一式两份,甲乙双方均持一份有效,具有同等效力。
愿双方共同遵守,无须变更,生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)乙方(借款人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则,甲、乙双方本着互利互惠,平等自愿,就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额:甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资,垫资金额为(具体金额),账户名称为(账户名称)、账号为(账号)。
工程垫资合同5篇
工程垫资合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方与乙方在____________工程进行合作,甲方需要乙方进行工程垫资,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程垫资过程中的权利和义务,确保双方权益得到合法保护,促进工程顺利进行。
二、工程垫资内容1. 乙方同意在工程开始前为甲方提供工程垫资,垫资总额为人民币________万元。
2. 垫资用途仅限于本工程所需的材料采购、设备租赁、人工费用等。
3. 甲方应按照工程进度及时向乙方支付工程款项,确保乙方垫资款项及时回笼。
三、工程垫资期限1. 本工程垫资期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕止。
2. 若工程延期,甲方应提前与乙方协商,达成新的垫资协议。
四、利息及支付方式1. 乙方为甲方提供工程垫资,将按照不超过年化利率XX%计算利息。
2. 利息支付方式:_____________(如:每月支付、按季度支付等)。
3. 甲方应在工程竣工验收合格后XX个月内偿还乙方垫资本金及利息。
五、甲方的义务与责任1. 甲方应确保工程的顺利进行,按时完成工程建设。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款项,确保乙方垫资款项及时回笼。
3. 甲方应按时支付垫资利息,确保乙方合法权益。
4. 若甲方未能履行上述义务,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
六、乙方的义务与责任1. 乙方应按照合同约定为甲方提供工程垫资。
2. 乙方有权监督工程进展及资金使用情况。
3. 若甲方未能按时偿还垫资本金及利息,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
4. 乙方应确保垫资款项用于本工程,不得挪用。
七、违约责任1. 若甲方未能按时支付工程款项或偿还垫资本金及利息,应按照未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方承担因此产生的额外损失。
工程垫资施工协议范本(3篇)
第1篇甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方拟进行某项建设工程,因资金周转需要,乙方同意为甲方提供垫资服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程项目:____________________1.4 总投资额:人民币______元整(大写:____________________)二、垫资金额及期限2.1 乙方同意为甲方垫资人民币______元整(大写:____________________)。
2.2 垫资期限为______个月,自甲方收到乙方垫资款之日起计算。
三、垫资用途及还款方式3.1 乙方垫资款项仅用于上述工程的施工,不得挪作他用。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方还款:(1)在工程竣工验收合格并交付使用后,甲方应向乙方支付垫资款项;(2)甲方应按照垫资金额的_____%作为利息,于还款期限内一次性支付给乙方。
四、垫资利息4.1 乙方垫资期间,甲方应向乙方支付垫资利息,利率为_____%,按月计算。
4.2 利息计算方式:每月利息=垫资金额×月利率。
五、担保及抵押5.1 甲方应向乙方提供以下担保方式之一:(1)提供等额的银行保函;(2)提供价值不低于垫资金额的抵押物;(3)其他双方认可的担保方式。
5.2 抵押物应经双方协商确定,并在本协议中明确约定抵押物的名称、数量、价值及抵押期限。
六、违约责任6.1 甲方未按约定时间向乙方支付垫资款项的,应向乙方支付_____%的违约金。
6.2 乙方未按约定时间向甲方支付垫资利息的,应向甲方支付_____%的违约金。
6.3 如因甲方原因导致工程无法按期竣工,甲方应向乙方支付_____%的违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
建设工程施工承包垫资协议书5篇
建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方(施工单位):__________为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方开展的建设工程施工项目,乙方向甲方垫资的事宜,达成如下协议:一、项目名称:__________四、项目工期:______年/月/日至______年/月/日。
五、垫资金额:乙方同意向甲方垫资______元。
六、垫资方式:乙方将垫资款项直接支付给甲方账户,不得用于其他用途。
九、返还方式:项目结束后,甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。
十、项目变更:若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化,双方应重新协商确定垫资金额。
十一、协议变更:经双方协商一致,可以对本协议进行修改、补充或解除。
十二、争议解决:本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商;协商不成的,由_____仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的。
十三、本协议自双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
甲方(盖章):__________ 日期:______年______月______日注:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第2篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方:____________乙方:____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、项目简介1. 项目名称:____________2. 项目地址:____________3. 项目建设内容:____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资,用以支付工程队伍、材料和设备等费用。
2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。
3. 双方应遵守相关法律法规,严守合同精神,共同完成项目建设目标。
三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为:____________元(大写:____________)。
工程垫资合同5篇
工程垫资合同5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,就甲方所投资的工程项目达成合作意向,现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方就工程垫资事宜达成如下合同协议:一、工程概述本工程为甲方投资建设的__________工程项目。
工程地点位于_______________,工程内容包括但不限于_____________等。
乙方作为承包方,负责完成本工程的施工任务。
二、工程垫资约定1. 乙方同意在本工程实施过程中为甲方提供垫资服务。
垫资额度为人民币________元整(大写:_________________________元整)。
2. 垫资用途:本垫资款项仅用于本工程项目的施工、材料采购、设备租赁等费用支出。
乙方不得将垫资款项挪作他用。
3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后_____个月内。
4. 垫资利息:双方约定垫资期间利息为____%,自乙方实际支付之日起计算,至甲方归还垫资之日止。
三、工程实施与验收1. 乙方应按照国家和地方有关工程建设的法律、法规及标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2. 甲方有权对工程进度、质量进行监督,并提出合理建议和要求。
乙方应积极予以配合。
3. 工程竣工后,双方应按照国家有关验收标准进行验收。
验收合格后,办理竣工验收手续。
四、垫资款项的归还与结算1. 甲方应在工程竣工验收合格并办理结算后,按照约定时间内归还乙方垫资款项及支付利息。
2. 双方应按照本合同约定进行工程结算,确保结算结果的准确性和合理性。
3. 若甲方未能按时归还垫资款项及利息,乙方有权按照本合同约定追究甲方的违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本合同约定归还垫资款项及利息,乙方有权要求甲方支付逾期违约金,并承担由此产生的法律责任。
2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或延误工期等情况,应按照实际损失承担赔偿责任。
最新工程垫资协议书范本
最新工程垫资协议书范本工程垫资协议书甲方(垫资方):【甲方全称】乙方(项目方):【乙方全称】鉴于:1.甲方是一家专业的投资公司,拥有丰富的资金实力和投资经验;3.乙方为实现本项目的顺利实施,需向甲方申请垫资,甲方同意为本项目提供垫资;4.双方为明确在本项目实施过程中的权利义务,经友好协商,特订立本协议书。
第一条垫资金额及用途1.2垫资款仅用于本项目的建设、设备购置、施工及其他相关费用,乙方不得将垫资款挪作他用。
第二条垫资期限及利率2.1甲方同意将垫资款借给乙方,借款期限自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止,共计【】个月。
2.2借款期限内,垫资款按年化利率【】%计算利息。
利息按月支付,乙方应在每月的【】日前将当月利息支付至甲方指定的账户。
第三条垫资款的偿还3.1乙方应在借款期限届满之日一次性归还甲方全部垫资款本金及利息。
3.2若乙方提前还款,应提前【】个工作日向甲方提出书面申请,并按实际借款天数计算利息。
3.3若乙方逾期还款,除应继续支付利息外,还应按逾期本金每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
第四条保证与承诺4.1乙方保证本项目具有合法的建设手续,不存在任何法律纠纷。
4.2乙方承诺按照甲方的要求,及时提供与本项目有关的资料、文件,并保证其真实性、准确性和完整性。
4.3乙方承诺按照本协议约定的用途使用垫资款,并接受甲方对其使用情况的监督。
第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金,赔偿金为本协议约定的垫资款本金的一倍。
5.2乙方未按期支付利息或归还垫资款的,甲方有权提前收回垫资款,并要求乙方支付逾期期间的利息及违约金。
第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
6.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定7.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程垫资追偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(垫资方):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方垫付工程款事宜,达成如下协议:一、垫资金额及期限1. 甲方同意垫付乙方工程款人民币_______元整(大写:_______元整),用于乙方施工项目_______(项目名称)的建设。
2. 甲方垫付的工程款,乙方应在工程完工并经验收合格后_______日内(自乙方收到甲方垫付款之日起计算)偿还给甲方。
二、还款方式及利息1. 乙方应按照以下方式偿还甲方垫付的工程款:(1)工程完工并经验收合格后,乙方应向甲方支付垫付款的_______%作为利息。
(2)甲方垫付的工程款扣除利息后,乙方应在_______日内支付给甲方。
2. 甲方有权根据乙方还款情况,调整还款方式及利息。
三、还款责任1. 乙方应按照协议约定的时间、金额偿还甲方垫付的工程款及利息。
2. 乙方如因故不能按时偿还垫付款,应提前_______日向甲方说明情况,并经甲方同意后,可适当延长还款期限。
3. 乙方如未按时偿还垫付款,甲方有权采取以下措施:(1)要求乙方支付逾期还款违约金,违约金按垫付款的_______%计算。
(2)要求乙方提供担保,包括但不限于抵押、质押、保证等方式。
(3)向人民法院提起诉讼,依法追偿垫付款及利息。
四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)甲方未按约定时间、金额垫付工程款的,应向乙方支付_______%的违约金。
(2)甲方因自身原因导致乙方损失,应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任:(1)乙方未按约定时间、金额偿还垫付款的,应向甲方支付_______%的违约金。
(2)乙方未按约定完成工程,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决。
建设工程施工承包垫资合同5篇
建设工程施工承包垫资合同5篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资合同一、合同双方甲方:【甲方名称】二、合同背景为了顺利开展建设工程施工,甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:三、合同内容1. 甲方同意向乙方提供垫资,用于建设工程施工的资金支持。
垫资金额为【具体金额】,由甲方一次性支付至乙方指定账户。
2. 乙方应按照工程进度和实际需要使用垫资,严格控制资金使用,保证在合同规定的时间内将垫资全部用于建设工程施工,不得挪作他用。
3. 垫资使用期限为【具体期限】,超过期限未用完的部分应及时退还给甲方,乙方不得因垫资问题影响工程施工进度及质量。
4. 乙方应在接到垫资后,按照约定的进度向甲方提交项目施工进度计划和资金使用报告,并接受合同约定的监督和检查。
5. 甲方有权根据工程进度和实际情况,要求乙方提供相关资金使用证明和结算凭证,乙方应积极配合提供。
6. 乙方应加强施工管理,严格按照设计要求和施工规范进行施工,保障工程质量。
7. 在工程竣工验收合格后,乙方应及时将剩余的垫资全额退还给甲方,不得有任何拖延。
8. 本合同项下的垫资不得用于支付工程外的其他费用,否则一切责任由乙方承担。
四、合同变更1. 双方经协商一致,如有变更本合同内容,应签订书面变更协议,并按变更协议执行。
2. 未经甲、乙双方书面同意,不得擅自变更本合同的任何条款。
五、合同解除1. 本合同自双方完成合同约定的全部义务后解除。
2. 若甲、乙双方需解除本合同,应提前【具体期限】向对方书面通知。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交合同签订地的人民法院进行解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的事项全部履行完毕。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)第2篇示例:建设工程施工承包垫资合同是指建筑施工企业为了开展工程建设,在获得工程承包资格后,因施工需要先行支付工程款项而与资金提供方签订的一种合同。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系电话:经甲、乙双方友好协商,就乙方施工图设计工程,需要垫资进行施工前期费用,特订立如下协议:一、协议范围根据本协议的约定,乙方接受甲方的垫资,并承诺按照合同约定的工程施工要求,按时、按质完成建设工程,以及按照协议规定的还款期限及利息支付方式偿还垫资款项。
二、协议金额1. 本协议的垫资金额为人民币(大写)(¥小写)元整。
2. 乙方应于垫资到账后的7个工作日内,开具甲方需求的发票和相应的收据。
三、垫资利息1. 垫资期间,按照年息%的利率计算垫资利息。
垫资利息每月结算,由乙方于每月25日支付给甲方。
2. 如乙方未按期支付利息,应按照逾期未还利息金额的日万份之一向甲方支付滞纳金。
四、还款期限乙方应在工程施工完工验收后的(天/月)内一次性偿还本协议项下的所有垫资款项及利息。
逾期未还,应按照逾期未还本金额的日千分之五向甲方支付滞纳金。
五、违约责任1. 乙方未按期支付垫资款项及利息的,应向甲方支付滞纳金。
2. 乙方未按时、按质完成建设工程的,应按合同约定承担违约责任。
3. 本协议若有任一方未履行协议内容或违约,均应承担相应的法律责任。
六、争议解决本协议履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,应提交有管辖权的法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方盖章生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:声明:本协议为一般性协议书,具体内容以双方实际签订的合同约定为准。
篇2建设工程施工承包垫资协议书委托方(甲方):___________________承包方(乙方):___________________鉴于甲方拟建设__________________项目,因资金不足,临时需要垫资,为确保项目顺利进行,双方经友好协商,达成如下协议:一、垫资金额及时间1. 乙方将按照项目需求,向甲方提供_______元资金作为垫资款,垫资期限自____年____月____日至____年____月____日。
工程垫资担保协议书范本(3篇)
第1篇甲方(担保人):________乙方(借款人):________丙方(工程承包方):________根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方在丙方工程中垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额及期限1. 乙方在丙方工程中需垫资人民币________元。
2. 垫资期限为________个月,自本协议签订之日起计算。
二、垫资用途乙方垫资款项用于丙方工程的正常施工,包括但不限于材料采购、人工费用、设备租赁等。
三、还款方式1. 乙方应按月向丙方支付垫资款项,每月还款金额为________元。
2. 还款期限为垫资期限届满后________个月内。
四、担保责任1. 甲方同意为乙方在丙方工程中的垫资提供担保。
2. 甲方在本协议约定的担保期限内,对乙方垫资款项承担连带清偿责任。
3. 甲方在本协议约定的担保期限内,如乙方未按约定还款,甲方应立即代为偿还,并有权向乙方追偿。
五、违约责任1. 如乙方未按约定还款,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为每月应还款金额的________%。
2. 如丙方未按约定支付工程款项,甲方有权要求丙方支付违约金,违约金为未支付工程款项的________%。
3. 如因乙方原因导致工程无法按期完工,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,由甲乙丙三方另行协商解决。
3. 本协议的修改、补充或解除,必须经甲乙丙三方协商一致,并以书面形式签订补充协议。
4. 本协议自签订之日起,对甲乙丙三方具有法律约束力。
甲方(担保人):________乙方(借款人):________丙方(工程承包方):________签订日期:________年________月________日附件:1. 乙方垫资款项使用情况说明2. 丙方工程款项支付情况说明3. 其他相关证明材料注:本范本仅供参考,具体协议内容应根据实际情况进行调整。
垫资方合作协议范本(3篇)
第1篇甲方(垫资方):________乙方(项目方):________鉴于甲方拥有一定的资金实力,愿意为乙方提供项目垫资服务,乙方同意接受甲方的垫资服务,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概述1. 项目名称:________2. 项目地点:________3. 项目总投资:________4. 项目建设周期:________5. 项目业主:________二、垫资服务内容1. 甲方同意为乙方提供项目垫资服务,垫资金额为人民币________元整(大写:________元整)。
2. 垫资期限:自本协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
3. 垫资用途:用于项目的建设、购置设备、支付工程款等。
4. 甲方有权对乙方使用垫资金额进行监督,乙方应按照甲方的要求提供相关财务报表和资金使用情况。
三、双方权利义务1. 甲方权利:(1)甲方有权要求乙方按照本协议约定使用垫资金额,确保资金用于项目建设和相关支出。
(2)甲方有权对乙方进行财务审计,了解乙方资金使用情况。
(3)甲方有权根据乙方资金使用情况,调整垫资金额或终止垫资服务。
2. 甲方义务:(1)甲方应按照本协议约定,按时足额提供垫资金额。
(2)甲方应积极配合乙方办理项目建设和相关手续。
(3)甲方应妥善保管乙方提供的财务报表和资金使用情况,不得泄露给第三方。
3. 乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照本协议约定提供垫资金额。
(2)乙方有权根据项目进度和实际需求,申请调整垫资金额。
(3)乙方有权要求甲方提供财务审计和资金使用情况。
4. 乙方义务:(1)乙方应按照本协议约定使用垫资金额,确保资金用于项目建设和相关支出。
(2)乙方应按时向甲方提供项目进度、财务报表和资金使用情况。
(3)乙方应积极配合甲方进行财务审计,确保资金使用透明。
四、垫资费用及支付方式1. 垫资费用:甲方垫资金额按年利率________%计算,乙方应在每个会计年度结束时支付利息。
建设工程施工承包垫资协议书4篇
建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方(出资方):法定代表人:地址:电话:乙方(施工方):法定代表人:地址:电话:鉴于甲方拟委托乙方施工承包__________工程项目,且甲方应在工程开工前预付相应的施工款用以垫资,并且双方已就有关事宜达成一致意见,经协商并按法律规定签订如下协议:第一条确定承包项目甲方拟委托乙方承包工程项目名称为__________,项目施工地点位于__________,工程范围包括_____________等内容,具体勘察设计和实施方案由乙方负责。
第二条工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币______________元整(¥_______),按照出资方与施工方共同商定的计价方式计算结算。
2. 甲方应在工程开工前以预付款方式预付工程价款的__________%用以垫资,剩余款项在工程完工验收后__个工作日内支付给乙方。
第三条工程工期及质量要求1. 工程的开工日期应在本协议签署之日起__个工作日内,完工日期为__________。
2. 工程项目的质量应符合国家有关标准规定,并且需经甲方验收合格后乙方方可领取尾款。
第四条保证金和违约责任1. 乙方应在工程开工前向甲方交纳保证金,金额为工程价款的____%。
2. 如乙方未能按照合同约定的工期完成工程或工程质量不符合标准,甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因乙方原因导致工程无法完成或质量问题造成巨大经济损失,甲方可以要求乙方赔偿相应损失,包括但不限于人工、材料、法律费用等费用支出。
第五条合同变更1. 任何一方未经对方书面同意,不得任意修改协议中规定的合同内容。
2. 如有合同变更需求,双方应另行协商达成书面协议。
第六条争议解决1. 双方因本协议发生争议,应协商解决,若协商不成可提交有关部门进行调解。
2. 如协商和调解无法解决争议,可根据相关法律规定向有管辖权的法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期至工程竣工验收并支付尾款之日止。
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方:XXX公司乙方:XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要,委托乙方进行施工承包,并同意乙方垫资部分工程款项,双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下垫资协议书:一、垫资工程概况1. 工程名称:XXX公司建设项目2. 工程地点:XXX3. 工程内容:详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式:乙方垫资部分工程款项,具体金额以实际结算为准。
2. 垫资期限:自本协议签订之日起,至甲方支付乙方垫资款项之日止。
3. 利息及费用:乙方垫资款项自实际支付之日起,按中国人民银行同期贷款利率计息,利息按月支付。
除垫资款项外,乙方不得向甲方收取其他费用。
4. 还款保障:甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押,确保乙方垫资款项的偿还。
三、施工承包条款1. 施工图纸及预算:乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。
2. 施工工期:乙方应在合同签订后尽快进场施工,确保按期完成工程任务。
3. 质量标准:乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
4. 验收及结算:工程完工后,甲方应及时组织验收,并按实际完成工程量进行结算。
四、违约责任1. 甲方违约责任:甲方如未按时支付乙方垫资款项,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息,并承担因此给乙方造成的全部损失。
2. 乙方违约责任:乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求,应承担因此给甲方造成的全部损失。
五、争议解决1. 争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用:本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
六、其他条款1. 保密条款:双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。
2. 不可抗力:因不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致一方不能履行本协议的,可以部分或全部免除其责任,但应及时通知对方,并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。
垫资工程协议合同范本共8篇
垫资工程协议合同范本共8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!垫资工程协议合同范本共8篇垫资工程协议合同范本第一篇总而言之,垫资施工行为虽然是法律所允许的,但其实是一种非常不健康的现象,一方面,它会助长投资规模过度膨胀,引发经济的“虚热”,同时很容易让施工企业陷入困境,对整个建设行业是一种危害;另一方面,容易引发经济纠纷,造成一些不安定因素和社会治安问题的出现目前,行政法规已经命令禁止政府投资工程垫资施工,但对于民间的建设工程,这些法规并不具备约束作用。
垫资协议书6篇
垫资协议书6篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(垫资方):____________________鉴于甲方因项目需要,需对本项目投资垫资,而乙方有意为此提供垫资支持,故双方在公平、公正、平等的基础上,经充分协商,达成如下垫资协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在垫资过程中的权利与义务,确保双方利益得到合法保护,明确垫资的用途、金额、期限及还款方式等。
二、垫资项目本协议涉及的垫资项目为:____________________。
三、垫资金额1. 乙方同意为甲方垫资人民币______元整(大写:____________________元整)。
2. 垫资金额支付方式为:乙方在本协议签署后______个工作日内将垫资金额支付至甲方指定账户。
四、垫资期限1. 垫资期限为______个月,自本协议生效之日起计算。
2. 垫资期限届满,甲方应按时归还全部垫资款项。
五、利息及费用1. 垫资利息按照年利率______%计算,自垫资之日起计算。
2. 甲方应按照约定支付利息及可能产生的其他费用。
3. 若甲方未能按时归还垫资款项及利息,乙方有权按照约定收取逾期违约金。
六、还款及保证1. 甲方应在本协议约定的期限内按时归还垫资款项及利息。
2. 甲方应提供必要的担保或保证,确保乙方垫资安全。
3. 若甲方未能按时还款,乙方有权采取法律手段进行追偿。
七、保密条款1. 双方应对本协议内容及相关信息进行保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本协议相关的文件及资料。
八、违约责任1. 若甲方未能按时归还垫资款项、利息及费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若甲方违反本协议约定的其他义务,乙方有权要求甲方承担违约责任。
3. 若乙方未能按约定提供垫资支持,应按照未垫资金额的______%向甲方支付违约金。
九、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
工程垫资合同范文(三篇)
工程垫资合同范文合同编号:【编号】工程垫资合同甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系电话】鉴于甲方拟开展工程项目,需要进行垫资,乙方愿意提供垫资服务,双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的甲方拟开展的工程项目需要垫资,乙方同意为甲方提供相应的垫资服务,双方依法签署本合同,明确双方的权利和义务。
第二条垫资金额和方式1. 乙方同意向甲方提供垫资服务,总金额为人民币【垫资金额】元(大写:【金额大写】)。
2. 垫资款项将按以下方式进行支付:(1) 甲方提出垫资申请后,经双方确认无误后,乙方将在【垫资方式】方式下支付垫资款项。
(2) 甲方每次提出垫资申请时,应提供详细的垫资用途和相关凭证,乙方有权要求甲方提供相关资料和证明。
(3) 乙方垫资未超过【垫资金额百分比】%时,甲方无需支付任何担保费用;当垫资金额超过【垫资金额百分比】%时,甲方应按照乙方要求向乙方支付相应的担保费用。
第三条利息及费用1. 乙方向甲方提供垫资服务期间,甲方应按照约定支付相应的利息费用。
2. 利息费用的计算方式如下:【利息计算方式】。
3. 甲方应当按时向乙方支付利息费用,否则乙方有权向甲方追偿逾期利息,并采取法律手段追索。
第四条还款方式1. 甲方应按照约定的还款计划按时向乙方偿还垫资款项和利息费用。
2. 还款方式可以选择以下一种或多种方式:【还款方式】。
3. 甲方每次还款应提供详细的还款凭证,如银行转账凭证、支票等,确保还款过程的可追溯性和记录性。
第五条保证措施1. 甲方应按照乙方的要求,提供相应的抵押担保或质押担保等措施,并及时办理相关手续。
2. 如果甲方未能按照约定的时间和方式偿还垫资款项和利息费用,乙方有权采取法律手段追偿,并有权查封、扣押抵押质押物等。
第六条合同生效与终止1. 本合同经双方盖章后生效,并自【生效日期】之日起执行。
工地垫资框架协议书范本(3篇)
第1篇甲方:(施工单位名称)乙方:(建设单位名称)鉴于:为了确保本项目的顺利进行,甲方需先行垫付部分资金用于项目的启动和施工,乙方同意在项目实施过程中,按照约定的条件和方式进行垫资。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下框架协议:一、项目基本情况1.1 项目名称:________________________1.2 项目地点:________________________1.3 项目规模:________________________1.4 项目总投资:________________________1.5 项目预计工期:________________________二、垫资金额及支付方式2.1 垫资金额:人民币______元整(大写:________________________)2.2 垫资支付方式:(1)甲方根据项目进度,分阶段向乙方支付垫资款;(2)具体支付节点及金额如下:- 第一阶段:项目开工前支付______元;- 第二阶段:主体结构完工后支付______元;- 第三阶段:工程竣工验收合格后支付______元;- 第四阶段:项目竣工结算完成后支付______元。
三、垫资利息及支付方式3.1 利息计算:(1)垫资利息按中国人民银行同期贷款利率计算;(2)利息支付方式:乙方应于每月的______日前,向甲方支付上月垫资利息。
3.2 利息支付:(1)乙方应在每月的______日前,将利息支付至甲方指定账户;(2)如乙方未按时支付利息,应向甲方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。
四、垫资款退还4.1 乙方在项目竣工结算完成后,应向甲方退还全部垫资款及利息;4.2 退还垫资款及利息的方式:(1)乙方应于项目竣工结算完成后______日内,向甲方支付垫资款及利息;(2)如乙方未按时支付,应向甲方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。
五、违约责任5.1 甲方违约责任:(1)甲方未按约定时间支付垫资款,应向乙方支付______的违约金;(2)甲方未按约定时间支付利息,应向乙方支付______的违约金。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)乙方:(承包方)为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议:1. 建设地点:______2. 项目名称:______3. 项目总投资:______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方;2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方,并支付垫资费用______元;3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。
三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后,本协议自动终止。
四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密,不得向任何第三方透露。
五、其他1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 凡因本协议引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向______仲裁委员会申请仲裁。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:______年______月______日(以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本,供参考使用,具体内容可根据实际情况做适当调整)篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作,为确保工程顺利进行,经双方协商一致,特订立本协议。
一、项目内容和工程范围1.1 项目名称:1.2 工程范围:1.3 工程地点:1.4 工程规模:二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后,按照工程进度和款项支付时间节点,向乙方提供垫资,作为工程施工资金的来源。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程垫资协议书范本篇一:建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:东方鼎臣广场二、工程地点:上分线以东、发展大道以北三、工程结构:框剪结构总建筑面积约约6万平方米。
四、进场时间:定于五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行元/工日。
4、施工措施费按取费标准的 %计算;5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。
拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。
十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理10、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款二万元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在工程款中扣除。
如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。
11、积极配合项目部工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。
12、乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。
如遇特殊情况必须由项目部批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。
如发生意外概由乙方承担责任。
13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线,以及烧电炉等违反安全管理行为,一经查实处没收器具并每次罚款200元。
如发生意外概由乙方承担责任。
14、在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。
15、夏天炎热,乙方如需安装空调,费用自付,用电按电表度数计算。
16、施工人员一律要参加人身保险,甲方承担30%,乙方承担70%。
十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向上饶市人民法院起诉。
篇二:建设工程施工承包垫资合同建设工程施工承包垫资合同发包人:都昌县源生环保科技有限公司(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。
第一条工程概况(一)工程名称:都昌县生活垃圾综合处理厂项目(二)工程地点:江西洪城水业都昌分公司西侧(三)工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程(四)工程价款:本工程投资额约元人民币。
(五)承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。
本工程不得分包、转包。
第二条合同工程(一)开工日期:2014 年5 月 26日(二)竣工日期:2015年 11 月26日(三)合同工程总日历天数180天。
第三条合同价款(一)合同价款依据1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
(二)工程结算1.工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算:A.工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。
B.工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。
能严把施工质量关,所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
C.乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。
2.乙方根据实际工程量,按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书,送交甲方审核。
第四条质量标准工程质量标准为:(一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求,根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失,且工期不予顺延。
(二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。
否则,返工费用由乙方自负。
甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查,乙方视为甲方同意隐蔽,否则,返工费用由甲方承担。
(三)具体质量要求如下:本工程质量标准要求全部达到合格工程,争创优质。
第五条材料供应及机械租赁(一)乙方采购材料及要求1.应事先通知甲方,请甲方看样,留滞样品,并经甲方书面同意后,方可采购。
2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。
严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
(二)周转材料及机械租赁:乙方应根据具体情况,配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第六条安全文明施工(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。
(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,设立安全警告标示牌,并设专职的安全员,保障施工现场的安全。
特殊工种要经过专业培训,持有效证件上岗。
施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。
(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担。
在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责,费用自理。
(四)乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。
对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
(五)乙方必须严格控制火工品,遵守有关火工品的管理制度,严禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
(六)施工现场材料应堆放整齐,机械设备安装井然有序,施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。
第七条双方职责(一)甲方职责1.负责本工程的场地平整、通水电工作,保证施工期间的需要。
2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。
3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
4.确定水准点与座标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验。
5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
7.负责工程的施工监理,对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
(二)乙方职责1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
2.负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。
自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等,并报甲方审批。
开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间:《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。
4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。