建设安装工程项目施工合同实例
建筑安装工程承包施工合同5篇
建筑安装工程承包施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于__________的建筑安装工程项目施工事宜，达成以下合同条款，以资共同遵守：一、工程概况工程名称：__________建筑安装工程项目。
工程地点：__________。
承包范围：包括但不限于土建、给排水、电气安装等施工图纸所示全部内容。
具体以甲方提供的施工图纸、设计变更及交底记录为准。
二、合同工期开工日期：本合同签订后______天内开工。
具体开工日期由甲方发出开工通知为准。
竣工日期：本合同工程定于______年______月______日竣工并交付使用。
由于乙方原因造成的延误工期，每延误一天罚款______元作为违约金支付给甲方。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成工程，双方可协商顺延工期。
三、质量与检验标准本工程质量标准按照现行国家验收规范及省市工程质量验收评定优良标准，工程质量达到合格等级。
乙方必须精心组织施工，严格执行现行施工规范及设计要求，确保工程质量达到优良标准。
若因乙方原因造成工程质量问题或返工损失，由乙方承担全部责任及经济损失。
四、合同价款及支付方式篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建筑安装工程的承包施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________二、承包范围及方式1. 乙方承包范围：本工程的设计、施工、验收等全过程。
包括但不限于土建、给排水、电气、暖通、消防等全部工程内容。
建设工程合同施工案例(3篇)
第1篇一、案例背景某房地产开发公司（以下简称“甲方”）与某建筑公司（以下简称“乙方”）于2018年6月1日签订了一份建设工程施工合同，约定由乙方负责承建甲方开发的某住宅小区。
合同约定工期为两年，合同总价为人民币5亿元。
合同签订后，双方按约定履行了各自的义务，工程于2020年6月1日竣工验收合格。
二、纠纷起因在工程竣工验收合格后，甲方对工程的质量提出异议，认为存在以下问题：1. 部分墙体裂缝；2. 部分地面空鼓；3. 部分门窗安装不规范。
甲方要求乙方进行整改，并赔偿因此造成的损失。
乙方认为上述问题是由于施工过程中甲方提供的材料不合格导致的，责任应由甲方承担。
双方协商未果，甲方遂向人民法院提起诉讼。
三、争议焦点1. 工程质量问题是否属于乙方责任；2. 甲方提供的材料是否合格；3. 乙方是否应当承担赔偿责任。
四、法院判决1. 关于工程质量问题，法院认为，乙方在施工过程中严格按照设计图纸和规范进行施工，对工程质量问题负有监督和检查责任。
但根据现场勘查和调查，部分墙体裂缝、地面空鼓和门窗安装不规范等问题并非乙方施工不当所致，而是由于甲方提供的材料不合格所致。
2. 关于甲方提供的材料是否合格，法院认为，甲方提供的材料均通过了相关检测机构的检测，符合国家标准。
但在施工过程中，乙方发现部分材料存在质量问题，向甲方提出了异议，但甲方未予以重视，导致工程质量问题出现。
3. 关于乙方是否应当承担赔偿责任，法院认为，乙方在施工过程中已经尽到了监督和检查责任，对工程质量问题负有监督和检查责任，但并非全部责任。
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，乙方应当承担相应的赔偿责任。
五、案例启示1. 建设工程合同中，明确约定工程质量责任和材料责任对于维护各方权益具有重要意义。
2. 施工过程中，各方应严格按照合同约定履行义务，对工程质量问题进行监督和检查。
3. 甲方提供的材料必须符合国家标准，确保工程质量。
4. 施工过程中，如发现材料存在问题，应及时与甲方沟通，避免造成工程质量问题。
建筑安装施工合同范本3篇
建筑安装施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就本建筑安装施工事项达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围：本合同约定之建筑安装工程的施工内容。
（具体细节详见附件）二、工程期限工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日，合同工期日历天数____天。
三、工程价格与支付1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该总价已包含人工、材料、机械使用等费用。
具体明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按以下阶段向乙方支付款项：预付款、进度款、竣工款和质保金。
具体支付比例和支付时间按照合同约定执行。
四、工程质量要求与验收标准1. 乙方应按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2. 工程验收依据国家验收规范及合同约定的质量标准进行。
工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
五、工程变更与调整如遇工程变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
重大变更涉及工程价款的调整，应依据合同条款公平合理地调整合同价格。
六、安全施工与文明施工乙方应严格遵守安全操作规程，做好安全生产和文明施工工作，确保施工期间的安全生产和环境保护。
甲方应给予必要的配合和支持。
七、违约责任及赔偿损失如一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的一切损失。
具体的违约责任及赔偿方法详见合同附件。
八、不可抗力因素处理因不可抗力因素导致工程延误或不能完成的，双方应及时沟通，共同协商解决，并对工程进度及价款进行调整。
建设工程施工合同示范样本6篇
建设工程施工合同示范样本6篇第1篇示例：建设工程施工合同示范样本甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、公开公平的原则，根据相关法律法规和国家建设工程施工标准，就甲方委托乙方承担的建设工程施工事项达成一致，特订立本合同，共同遵守并履行。
第一条工程名称甲方委托乙方承担的工程为：______________（填写工程名称）第三条工程范围1. 甲方委托乙方承担的工程范围包括但不限于：______________（填写具体工程范围）。
2. 工程的具体内容、标准、数量及要求详见《工程量清单》及《工程技术规范》。
第四条工程报价1. 乙方应根据工程范围、内容、要求及工程量清单，按照相关标准和规定，制定合理的工程报价，并提供给甲方审查。
2. 工程报价一经甲方确认后，即视为双方对工程价格达成共识。
第五条工程工期1. 工程的合同工期为______________（填写具体的工期要求），自合同生效之日起计算。
2. 若由于不可抗力或其他特殊原因，导致工程延期，乙方应及时报告甲方，并在延期事宜达成一致后，按合同约定进行调整。
第六条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定，保证工程质量符合合同约定及国家法律法规的要求。
2. 在工程施工过程中，如发现存在不符合合同约定或有可能影响工程质量的问题，乙方应立即通知甲方，并及时采取补救措施。
第七条工程款支付1. 工程款支付方式：______________（填写具体的支付方式，如一次性付清、分期支付等）。
2. 工程款支付时间：______________（填写具体的支付时间和方式）。
第八条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应主动向甲方提出竣工验收申请，并应邀请甲方进行现场验收。
2. 验收合格后，甲方应及时支付剩余工程款，双方办理相关手续，确认工程验收完成，工程竣工。
3. 如工程存在质量问题或验收不合格，乙方应负责整改，并在整改后及时向甲方提出重新验收申请。
建设工程施工合同协议范本5篇
建设工程施工合同协议范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同协议。
一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________工程内容：_________________________（如土建、水电安装等）技术标准：按照国家相关施工规范和质量标准执行。
二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日（如因特殊原因需调整工期，双方应书面确认）。
三、合同价款及支付方式合同总价款：人民币XXXX元（大写：_________________________元整）。
具体支付方式为：1. 工程预付款：合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程预付款XX%。
2. 工程进度款：根据工程进度节点，经甲方审核确认后支付工程进度款。
具体支付节点及比例双方另行约定。
3. 工程结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算确认，甲方支付至结算价的XX%。
剩余款项作为质保金，待质保期满后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收，如甲方未按时验收，则视为验收合格。
3. 验收合格后，双方签署工程验收合格证书。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
安装工程施工合同简单版(6篇)
安装工程施工合同简单版订立合同双方：建设单位：_____（以下简称发包方）施工单位：_____（以下简称承包方）双方经充分协商，达成如下协议：第一条：工程名称：_____第二条：工程地点：_____第三条：建筑面积：_____第四条：工程价款及付款方法：_____第五条：工程期限（开工、竣工时间）_____第六条：工程质量标准第七条：承包形式及材料设备供应第八条：发包方义务：1.开工前____天，甲方给乙方施工图一式____份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。
（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）2.按协议分工，开工前____天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条：承包方义务乙方负责：1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。
开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工，按期竣工。
4.竣工后，____天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
6.……第十条：违约责任及奖励条款第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本____份，承包方、发包方各一份，报送_____、_____各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：_____（盖章）承包方：_____（盖章）法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 地址：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：_____ 帐号：_____签约日期：____年____月____日安装工程施工合同简单版（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：一、工程概况：安装电梯，数量（大写）_____台，安装电梯，数量（大写）_____台。
建筑工程施工合同范文示例（精选16篇）
建筑工程施工合同范文示例（精选16篇）建筑工程范文示例篇1今天为大家推荐的是建筑工程施工合同范文示例，希望能满足各位的阅读需求，看完后对您有参考价值。
发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：为了确保，需，依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。
四、工程造价：本工程预算价为万元元整)(详见工程预算书)。
五、承包方式：包工包料。
六、结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。
根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。
七、付款方式：工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。
八、工程工期工期总日历天数为天，自年月日至年月日。
因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。
若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。
2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
十、其它事项1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。
4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。
5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。
建设部建筑工程施工合同范本5篇
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体工程规模描述]。
4. 承包范围：具体施工图纸内的土建、安装等工程内容（详见附件）。
二、合同工期1. 承包方应按国家工期定额和经发包方确认的施工图预算，编制施工总进度计划，并报发包方备案。
2. 合同工期：自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。
具体工期按照施工进度计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、质量与检验1. 本工程质量应达到国家质量标准的优良等级。
2. 承包方应建立健全质量检查与管理制度，并按国家施工规范、验收规范和评定标准等有关条款进行工程质量检验与评定。
施工过程中应及时进行自检和工序交接检查，并应接受发包方的监督检查。
3. 承包方应确保工程质量，如因承包方原因造成工程质量事故，其经济损失由承包方承担。
四、合同价款及支付1. 合同总价：[具体合同总价金额]。
大写：[合同总价汉字大写]。
该合同总价已包含完成本工程所需的所有费用，除非另有约定，承包方不得要求追加费用。
如有调整，须经双方书面确认。
双方应根据工程项目的实际需要，明确各类材料设备的供应责任及品牌标准等要求。
1. 甲方负责供应的主要材料和设备应符合国家相关标准，并提供产品合格证明及相应的检测资料。
2. 乙方负责采购的材料和设备应符合设计要求和国家规范标准，并提供相应的质量保证资料。
3. 材料设备供应的变更须经双方书面确认并调整合同价款及工期计划等相关内容。
建筑安装专业施工合同模板5篇
建筑安装专业施工合同模板5篇第1篇示例：建筑安装专业施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要对其建筑进行安装专业施工，为了明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程内容甲方委托乙方对其建筑进行安装专业施工，具体内容包括但不限于：XX安装、XX安装等。
二、工程进度1. 工期：本项目工期为XX年月XX日至XX年月XX日。
2. 工程周期内，乙方应按照双方约定的工程进度进行施工，并保证按时交付。
三、工程质量1. 乙方应按照甲方的要求进行施工，保证施工质量符合国家相关标准和规定。
2. 在施工过程中，如发现施工质量不符合要求的情况，乙方应立即采取措施进行整改。
四、工程款支付1. 甲方应按照双方约定的款项支付方式，按时进行支付。
2. 乙方应在施工过程中如实记录施工进度及其所需材料的用量，并及时向甲方报告。
五、安全与保障1. 乙方应严格遵守国家相关安全法规，保障施工现场的安全。
2. 如发生意外事故，乙方应立即通知甲方，并承担相应的责任。
3. 双方应共同遵守所在地的环保法规，确保施工过程中对环境不造成污染。
六、违约责任1. 如乙方未能按时完成工程交付或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按时支付工程款或提供所需的施工条件，应承担相应的违约责任。
七、保密义务双方在履行合同过程中应保守对方的商业秘密，不得向第三方透露相关信息。
八、合同变更任何一方如需变更合同内容，应提前与对方协商一致，并签订书面变更协议。
九、争议解决双方如因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经双方确认结算完毕之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，也可签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为建筑安装专业施工合同的模板，具体合同内容可根据实际情况进行修改和完善，以符合双方的实际需求。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建筑工程施工的合同范本(4篇)
建筑工程施工的合同范本发包单位(甲方)：_____承包人：(乙方)：_____根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1、工程名称：工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价：按下室占地面积_____元(此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差)。
工期：第2条：合同使用标准和法律2.1、合同使用标准：2.2、适用法律：中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例第3条：甲方工作3.1 公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
3.2按照合同条款按时按量支付工程款。
3.3如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。
对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。
3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。
乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。
第4条：乙方工作4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，4.2 乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。
预留钢筋必须按甲方的要求所预留。
破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。
安装工程施工合同范文(5篇)
安装工程施工合同范文甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程施工合同》及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____管道供气项目。
工程地点：____市_____街。
工程范围和内容：_____气化站：____个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
工程造价为：____元整。
（即：￥____元）第二条工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自____年____月____日至____年____月____日竣工。
第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在____日之内支付工程造价总额的____%给乙方。
如甲方未按合同付款，则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后，____日内正式进入安装工地。
三、当竣工后，甲方需在____日将其余的____%支付给乙方，余下____%款项在工程使用后____个月内一次付清。
工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为____天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后，甲方正常使用____天，视甲方验收认可。
第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第____号《建设工程管理条例》的有关规定执行。
即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿务。
第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建筑安装施工合同书模板（通用6篇）
建筑安装施工合同书模板（通用6篇）建筑安装书模板篇1发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同》及相关法律规定，结合本工程的实际特点，本着互惠、互利、合作、相互信任的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：稻花香酒厂新建工程2、工程地点：318国道旁3、工程内容：完成施工蓝图范围内及现场所需要完成的全部内容。
其中：厂房、办公楼、道路硬化、排水管网及辅助配套等工程。
4、工程承包方式：乙方(包工包料)，实现工程总承包。
5、工程施工时间：年月日至年月日。
6、合同价款及付款方式：6.1按施工图纸项目工程用20xx年《湖北省统一定额收费标准》计算，下浮8%。
6.2付款方式：按工程形象进度付款。
6.3按每月完工的实际工程量付80%。
6.4工程竣工验收合格后一月内付至工程总造价95%。
6.5结帐方式：必须用现金支付，不能以物抵帐。
余款一年后无质量问题全部付清。
7、合同风险范围如下：市场物价风险：包括主材根据当时市场价格，材料单价变化幅度，超过±5%以外的风险按合同约定执行，在约定风险外的按当地市场价进行调整。
8、合同以外风险范围价款调整方法：因设计变更，工程量增减引起合同价款的变化依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。
调整办法是依据工程师实际审签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整，合同中没有适用或类似于变更，增减工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经与甲方协商一致后，按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。
9、合同文件中使用的语言文字，标准和使用法律：9.1适用法律、法规、国家的法律、法规及本省、本市的部门规定或地方法规。
9.2适用标准、规范建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量检验评定标准。
第二条甲方义务1、办理甲方应办的所有手续、平整施工场地，使施工场地具备施工条件的约定时间，已具备施工条件。
建筑安装工程作业施工合同范本5篇
建筑安装工程作业施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建筑安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于土建、电气、给排水、暖通等建筑安装作业。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 如有变更，双方应另行签订书面补充协议。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币________元整（￥________）。
2. 付款方式：分期支付。
工程开工前支付预付款，工程进度款按月结算，竣工验收合格后支付尾款。
具体支付比例和节点按双方约定执行。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方现行有关建筑工程质量标准进行设计和施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和验收申请。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失。
五、工程变更及调整1. 工程施工过程中，若发生设计变更或工程量增减等情况，双方应及时签订书面变更协议。
2. 变更涉及工程价款调整的，双方应根据实际情况协商确定调整后的工程价款。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法规和相关规范，确保施工现场安全设施完备。
2. 乙方应严格执行文明施工规定，保持施工现场整洁有序。
若因乙方原因造成环境污染等后果的，由乙方承担相应责任。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中的任何一方未能履行合同约定的义务，均应承担违约责任。
违约方应向守约方支付违约金并赔偿损失。
建设工程安装合同范本（精选5篇）
建设工程安装合同范本（精选5篇）建设工程安装篇1甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲、乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本钢结构制作、安装工程承包事项协商一致，签订本合同。
钢结构料件加工、制作由乙方负责；钢结构安装工程应由乙方或乙方指定有专业资质之施工单位负责施工，该公司的安装责任仍然由乙方承担。
第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程造价：乙方按甲方确认的图纸或设计院提供之蓝图以包工包料的形式包干。
工程总价计人民币：（RMB￥），其中钢结构制造费用为人民币：（RMB￥）；安装费用为人民币：（RMB￥）。
如甲方或监理单位书面通知变更工程内容或数量时，则承揽总价则按变更后之内容、数量及本合同议定之单价计算（不含总包单位管理费、配合费、挂靠费、报建费）。
第二条工程承包范围承包范围：钢结构件、屋、墙面围护系统及通风气楼的制作、安装（不含门、窗）第三条合同文件组成及解释顺序：按照《建设工程条件》执行（一）本合同；（二）标准、规范及有关技术文件；（三）工程量清单报价和图纸；（四）双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的通知、会议纪要和补充协议或文件视为本合同的组成部分。
第四条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1、合同语言：汉语。
2、适用法律：国家有关法律、行政法规及本工程所在地省、市的有关法规、规章及规范性文件；3、适用标准、规范：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20__。
第五条付款办法1、首付款：合同签订后5日内甲方支付乙方合同总价之30%，计人民币：元整（RMB ￥）。
2、钢构进场款：主框架构件进场后，甲方支付乙方合同总价之30%，计人民币：元整（RMB ￥）（以材料到场之日起算，甲方应于7日内将该款汇入乙方指定帐户，若未见此款项，乙方有权作出停工选择，工期相应顺延，甲方承担违约责任）。
工程项目施工合同实例(3篇)
第1篇一、合同基本信息合同编号：XXXX-XXXX合同名称：XX工程项目施工合同甲方（建设单位）：XX有限公司乙方（施工单位）：XX建筑集团有限公司签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：XX市XX区合同工期：XX个月合同总价：人民币XXXX万元整二、工程概况1. 工程名称：XX工程项目2. 工程地点：XX市XX区3. 工程规模：总建筑面积XX万平方米，包括住宅、商业、办公等业态。
4. 工程内容：地基基础、主体结构、装饰装修、设备安装、室外工程等。
5. 工程建设标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等相关规范执行。
三、合同双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、文明施工等进行监督检查；（2）甲方应在合同约定的时间内向乙方支付工程款；（3）甲方应提供施工图纸、技术资料、场地、设备等；（4）甲方应按照国家法律法规及合同约定，办理相关手续。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定，按期完成施工任务；（2）乙方应确保工程质量、进度、安全、文明施工；（3）乙方应按照甲方要求，提供施工图纸、技术资料、设备等；（4）乙方应遵守国家法律法规及合同约定，办理相关手续。
四、工程进度及质量要求1. 工程进度：（1）根据合同工期，乙方应按月编制施工进度计划，并报甲方审批；（2）乙方应按照批准的施工进度计划，确保工程按期完成；（3）如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应责任。
2. 工程质量：（1）乙方应严格按照国家相关规范、标准和设计要求施工；（2）乙方应确保工程质量达到国家规定的合格标准；（3）乙方应定期进行质量自检，并向甲方报告。
五、工程款支付及结算1. 工程款支付：（1）甲方应在合同签订后XX个工作日内，向乙方支付合同总价XX%的预付款；（2）乙方在完成合同约定的分项工程后，甲方应在XX个工作日内支付该分项工程款；（3）工程竣工验收合格后，甲方应在XX个工作日内支付剩余工程款。
建筑工程施工合同参考范文（5篇）
建筑工程施工合同参考范文发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。
具体承包内容如下：一、工程概况：工程名称：原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程工程地点：原阳县城关镇振华学校院内工程内容：土建、安装二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。
质量标准：合格合同价款：单平方造价为850元每平方米。
本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。
工期：4个月（120天）三、合同履行条款甲方责任与义务：1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。
2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。
3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。
4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。
5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。
6、按合同约定及时拔付工程款。
乙方责任与义务：1、开工后积极组织人员，机械设备进场。
2、配备合格施工、技术、管理人员。
3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。
4、确保按合同工期完成施工任务。
5、施工期间，安全第一。
因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。
四、工程款（进度款）支付按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的20%;基础施工结束后支付总款的10%;一层主体结束，支付总工程款的15%;二层主体结束，支付总款的15%;三层主体结束，支付总款的10%;四层主体结束，支付总款的10%;粉刷结束，支付总款的10%;门窗安装结束，付总款的5%;余款工程后____年内一次付清。
五、工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同第一节合同协议书发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
、工程概况工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程工程地点：嘉兴市东升路二环西路口工程内容：土建及水电安装工程群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件）工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号资金来源：企业自筹、工程承包范围承包范围：施工总平面图内的工程总包、合同工期开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。
竣工日期：年月日合同工期总日历数天。
、质量标准工程质量标准：合格。
、合同价款金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币）（小写）：￥元、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（）本合同协议书（）中标通知书（）投标书及其附件（）本合同专用条款（）本合同通用条款（）标准、规范及有关技术文件（）图纸（）工程量清单（）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
、合同生效合同订立时间：2008 年 5 月日合同订立地点：嘉兴本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二节通用条款本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
第三节专用条款一、词语定义及合同文件、合同文件及解释顺序（）本合同协议书（）本合同专用条款（）本合同通用条款（）合同来往信函、联系单、承诺书及双方盖章确认的会议纪要（）工程建设标准强制性条文（）标准、规范及有关技术文件（）招投标文件及答疑纪要（）合同图纸及规范上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的或发包人选择指定为准。
、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外,还使用语言文字适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：按中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《招投标条例》、《建设工程质量管理条例》等现行法律法规执行。
适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：开工前国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人与监理工程师确认的标准和要求。
４、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前天发包人向承包人提供完整的施工图纸柒套。
发包人对图纸的保密要求：不能遗失、泄露、转让，工程竣工后原则上全部收回。
使用国外图纸的要求及费用承担:二、双方一般权利和义务、工程师监理单位委派的工程师姓名: 张大龙职务: 总监理工程师姓名: 职务:监理单位：浙江嘉宇工程管理有限公司发包人委托的职权: 详见本工程《建设工程委托监理合同》约定，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限。
需要取得发包人批准才能行使的职权:工程变更；工期顺延及费用索赔的认可或确认；停工、复工指令；其余按本工程《建设工程委托监理合同》执行。
发包人派驻的工程师姓名: 沈昌雄职务：工程师职权: 按通用条款第条执行，同时以发包人任命中的规定的权限为准。
不实行监理的,工程师的职权:、项目经理姓名：蔡建飞职务：项目经理职权：按承包人授权书所授予的权利和义务执行。
、发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:（）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备。
（）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电线路按照总承包单位协调由承包人现场引接,水、电费用由承包人负责。
发包人每月依水、电部门的计价标准向承包人收取水、电费用，承包人应在接到缴费通知书日内按时缴交。
逾期发包人有权从承包人当期的工程进度款中扣除，承包人不得有异议。
（）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通并已满足要求。
（）工程地质和地下管线资料的提供时间: 开工前天内提供。
（）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（）水准点与座标控制点交验要求: 开工前七天以书面形式交由承包人,并进行现场交验。
（）图纸会审和设计交底时间: 开工前七天内完成。
（）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款第（）条执行。
（）双方约定发包人应做的其他工作:发包人委托承包人办理的工作:、承包人工作承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:（）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:（）应提供计划、报表的名称及完成时间：、合同签订后天内向发包人提供整体工程的总进度及月形象进度施工计划表及机械设备、劳务安排计划表。
、开工后每月日前向发包人报送经监理工程师审核的当月完成工程进度报表并附有工程量、单价及价款计算表一式陆份。
（）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并承担因承包人原因造成的责任。
（）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:（）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承担施工场地的交通、噪音、排污吸纳与处置手续和费用以及当地有关规定要求办理的相关手续。
()检测费用：承包人承担建筑材料、构件、制品的检测费用。
（）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:所有已完成工程均应保护，费用及责任由承包人承担。
（）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应做好施工场地周围建筑物及地下管线的保护工作。
（）施工场地清洁卫生的要求:按发包人的要求搭建临时设施，材料机具堆放应规范，保持施工场地的整洁，切实做到文明施工及招标文件的要求，并承担因此发生的一切责任及费用。
按照当地建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定和承包人施工组织设计中编制的文明施工章节执行，并做到：①设置、维修和管理临时排污系统；②收集和处理所有施工场地和生活区域的所有垃圾，直到交工为止；③交工时应将其排污设施全部拆除（发包人与承包人另有协议的除外）并清理至发包人现场工程师满意。
（）双方约定承包人应做的其他工作:、开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰的问题并及时完成图纸报审。
如因承包人未能在施工该道工序提前天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。
、承包人在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其他施工单位完成而又会影响本工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等等，直至满意为止方可施工。
若此等已完成的工程有错误或不配合本工程的需要，承包人须立刻以书面通知发包人。
若承包人没有按上述要求通知发包人而进行施工，则被视为已全面接受此等已完成的工程，而任何以后因上列原因而引起之延误及损失，一概由承包人承担。
、承担与工程施工有关的所有由承包方负责的政府性收费。
、承包人应保证付清工人或劳务工人工资报酬。
、发包人定期按发包人制定的考核制度对承包人进行考核。
、施工组织设计应有文明施工专篇，以利在施工中创文明施工示范工地。
达标条件按国家有关建筑施工安全技术规范、规定执行。
、承包人须负责因更正自己不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而引致的费用。
、承包人应严格按照设计图纸施工，施工过程中根据自身的知识、经验如判断设计可能存在缺陷，要将情况如实及时报告给发包人。
如发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予以执行，惟由此而产生的后果，承包人不负责任。
如承包人面对设计缺陷，未及时向发包人报告，亦未采取任何有效的措施来解决缺陷，则不能免除承包人的责任。
、施工中承包人不得对原工程设计私自进行变更。
因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
所有的设计变更需设计院、监理、施工单位和发包人四方签字后方可执行，否则责任自负。
、合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发生费用从承包人工程结算款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。
、承包人应负责已完工程的成品保护工作，并承担毁损、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。
、承包人自行解决施工临时设施并承担费用。
、承包人应负责建筑安装材料检验费、技术措施费、检测费等所有检测费用。
、本工程施工场地围墙外人行道下均埋设城市供水管、通讯线路、天然气管道等，施工单位应采取必要的安全措施，以免损坏上述设施；施工时发现文物、古迹、爆炸物等应停止施工，并及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工；、所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。
加工时应采取有效的成品半成品保护措施，成品半成品若有损坏，由承包人自行负责。
三、施工组织设计和工期１０、进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前天内提供。
工程师确认的时间：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后一周内。
群体工程中有关进度计划的要求：进度为各单体工程都达到同一目标。
１３、工期延误本工程工期为日历天，承包人应当严格控制工期，并确保在施工合同约定的工期内竣工。
承包人的施工进度滞后于工程的进度计划时，发包人有权要求承包人采取一切积极措施赶工。
双方约定工期顺延的其他情况：通用条款条第（）项所指的设计变更，原则上工期不予顺延。
如需顺延应为重大设计变更且工程量变化较大（超过单项工程总量），且应由工程承包人提出工期顺延的书面申请，由监理单位审核，并交由发包人同意；承包人申请顺延工期的，应严格按照通用条款第条进行签证，并经发包人同意。
未签证的，在工程结算时，不给予工期顺延；除上述因素外，承包人在任何情况下不得停止施工。
否则，每停工一天应向发包人支付人民币五千元的违约金。
发包方可从承包方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
承包人在工程建设中无故停工两天（含）及以上的，所造成的一切损失均由承包人承担。
四、质量与验收１７、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位：１９、工程试车试车费用的承担：五、安全施工承包方按“安全管理条例”及国家有关安全施工规范、规程施工。