配电室设备安装工程施工合同样本

合集下载

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本1. 合同背景2. 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间配电室设备安装工程施工的权利和义务,确保工程按时、按质、按量完成,并达到相关标准和要求。

3. 工程内容3.1 乙方承担配电室设备安装工程的具体施工任务,包括但不限于设备的安装、调试和验收等。

3.2 甲方提供必要的施工图纸、资料和指导,并协助乙方办理施工所需的许可证件及手续。

3.3 工程施工过程中遇到的问题和变更事项由甲乙双方协商解决,并在书面形式上明确变更后的约定。

4. 工期要求4.1 乙方应按照双方协商的工期安排进行工程施工,确保工程能够按时完成。

4.2 如遇不可抗力因素影响工期延迟,乙方应及时通知甲方,并经双方协商确定后,可酌情延长工期。

5. 付款方式5.1 乙方完成工程进度后,甲方应按照双方合同约定支付相应的工程款项。

5.2 工程款项支付方式以现金/电汇/支票等形式进行,具体约定如下:预付款:甲方应在合同签订后15个工作日内支付工程总款项的20%作为预付款。

进度款:乙方完成工程进度的20%后,甲方应在5个工作日内支付相应的工程款项。

竣工款:乙方完成全部工程后,甲方应在7个工作日内支付剩余的工程款项。

5.3 如乙方未按时完成工程,并影响工期延误的,甲方有权根据实际情况相应扣减工程款项。

6. 质量保证6.1 乙方承诺工程质量符合相关标准和规范要求,并提供相应的保修期。

6.2 在保修期内,如设备出现质量问题,乙方应及时予以修复或更换。

6.3 如乙方未能及时处理质量问题或提供保修服务,甲方有权要求解决问题,并索取相应的赔偿。

7. 违约责任7.1 若任何一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。

7.2 如乙方未按时完成工程任务,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

7.3 如甲方未按时支付工程款项,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

7.4 如甲乙双方均存在违约行为,应依法进行协商、调解或通过法律途径解决。

8. 争议解决8.1 甲乙双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决。

配电室设备安装工程施工合同样本

配电室设备安装工程施工合同样本

配电室设备安装工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 设备1.5 施工第二条合同范围与内容2.1 工程内容2.2 设备供应2.3 施工范围第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工付款3.5 支付条件第四条施工期限4.1 工程开工4.2 工程竣工4.3 延期及违约责任第五条工程质量与标准5.1 工程质量5.2 质量检验5.3 质量异议及处理第六条设备安装与调试6.1 设备安装6.2 设备调试6.3 试运行第七条技术支持与培训7.1 技术支持7.2 培训内容7.3 培训时间与地点第八条合同的变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 赔偿方式第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效11.2 合同终止11.3 合同解除第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理第十四条其他条款14.1 合同的转让14.2 合同的附件14.3 合同的修改与补充14.4 合同解除后的处理14.5 法律法规规定的其他事项第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同规定,负责组织、实施和管理配电室设备安装工程的一方,即甲方。

1.2 承包方承包方是指按照本合同规定,负责完成配电室设备安装工程施工的一方,即乙方。

1.3 工程工程是指按照本合同规定,乙方负责实施的配电室设备安装工程,包括设备供应、安装、调试及试运行等。

1.4 设备设备是指本工程所需的全部设备,包括配电室设备、配件、工具及必要的辅助设备。

1.5 施工施工是指乙方根据本合同规定,按照工程设计要求、技术规范和施工标准,进行设备安装、调试及试运行等工作。

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本合同编号:__________合同各方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方为实施配电室设备安装工程,乙方具备相关资质及经验,自愿签订本合同,共同遵照执行。

第一条工程概况1.1 工程名称:__________配电室设备安装工程1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

2.2 乙方报价应包含:设备安装、调试、培训、售后服务等全部费用。

2.3 合同价款支付方式:(1)本合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的30%;(2)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的60%;(3)剩余10%作为质保金,质保期(自工程验收合格之日起)满无质量问题后支付。

第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求施工,确保工程质量。

3.2 工程验收标准:__________3.3 验收方式:__________第四条工期4.1 合同约定的工期为:__________。

4.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。

第五条技术支持和售后服务5.1 乙方应提供完整的技术资料和操作培训。

5.2 乙方自工程验收合格之日起提供__________年的质保期。

5.3 质保期内,乙方负责设备的维修、更换等售后服务。

第六条保密条款6.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。

6.2 保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

7.2 如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

8.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

配电室设备安装工程施工合同DOC

配电室设备安装工程施工合同DOC

配电室设备安装工程施工合同
甲方(委托方)信息
委托方:[甲方名称]
地址:[甲方地址]
联系人:[甲方联系人]
联系电话:[甲方联系电话]
乙方(承包方)信息
承包方:[乙方名称]
地址:[乙方地址]
联系人:[乙方联系人]
联系电话:[乙方联系电话]
工程概况
本项目的工程名称为[工程名称],位于[工程地址]。

工程内容
本工程主要涉及配电室设备的安装工作,具体工程内容如下:
1.安装主开关;
2.安装柜式变压器;
3.安装配电盘;
4.安装接地装置;
5.安装电缆托架。

工期
工程开始日期为[开始日期],工程结束日期为[结束日期]。

工期为工期天。

工程费用及结算方式
本工程总费用为[总费用]元,按照以下方式结算:
1.按照施工进度,每[结算周期]天结算一次;
2.结算金额为工程进度完成比例乘以总工程款;
3.工程款支付方式为[支付方式]。

质保期
工程竣工并验收合格后,乙方应对本工程质量承诺质保期为质保期个月。

违约责任
1.甲方违反合同规定未按时支付工程款的,应支付迟延支付金;
2.乙方违反合同规定未按时完成工程的,应承担违约责任;
3.如因本合同履行发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方有权向有权管辖的人民法院提起诉讼。

本合同一式[合同份数]份,甲、乙双方各持[份数]份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________
签订日期:_______________。

配电室施工合同3篇

配电室施工合同3篇

配电室施工合同3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1配电室施工合同一、甲方:(委托方)___________________________________住址:________________________________________联系人:_______________________________________电话:________________________________________传真:________________________________________乙方:(承包方)___________________________________住址:________________________________________联系人:_______________________________________电话:________________________________________传真:________________________________________经双方友好协商,为保障双方合法权益,特签订如下合同:二、项目名称:__________________________________三、工程地点:__________________________________四、工程内容:1. 工程概述:本项目主要包括配电室的新建/改造/维护等工程。

2. 工程要求:工程应符合国家相关标准和规定,确保施工质量和安全。

3. 工程范围:具体工程范围详见工程图纸和技术要求。

五、工期安排:1. 预计工期:工期为________天。

2. 工期延误:若因特殊原因导致工期延误,应提前向甲方报备并协商解决方案。

六、工程造价:1. 工程造价:合同总造价为_____________元,具体分阶段支付,详见付款方式。

2. 付款方式:工程款分________次支付,具体支付比例和时间详见合同附件。

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本配电室设备安装工程施工合同范本一、甲方与乙方甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]二、合同背景1. 甲方为[甲方公司名称],具有配电室设备安装工程的需求;2. 乙方为[乙方公司名称],具有配电室设备安装工程的经验和能力;3. 双方达成一致,愿意通过签订本合同来明确双方的权利和义务。

三、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围为甲方的配电室设备安装工程,包括但不限于:安装配电箱、开关、电表等电器设备;铺设电缆、接线、接地等电气工作;安装消防设备、照明设备等其他相关工作。

1.2 工程详细范围将在施工前由双方共同确认,具体工程内容详见附件一。

2. 工程进度2.3 工期保证金:甲方应在合同签订后三个工作日内,向乙方支付工程总价款的10%作为工期保证金。

2.4 若工程未按照约定日期完成,乙方应按照每延迟一天支付已支付工程价款千分之五的违约金给甲方。

3. 工程价款3.1 工程总价款:人民币[总价款金额](大写:[总价款金额大写])。

3.2 付款方式:甲方应在工程开始前支付工程价款的30%作为预付款;工程完成后,乙方提供竣工验收报告后,甲方应支付剩余款项。

3.3 工程款项支付至乙方指定的银行账户,具体账户信息详见附件二。

4. 规格要求4.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准执行本工程,并保证所使用的设备和材料符合相关标准。

4.2 甲方对乙方提供的设备、材料和工程质量有权进行检查和验收;若发现不符合合同约定的,乙方应承担责任并进行及时修复。

5. 违约责任5.1 如果乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方加速工程进度并支付违约金。

5.2 如果甲方未按照合同约定支付工程价款,乙方可以暂停工程进程,并要求甲方支付滞纳金。

5.3 如果一方未履行本合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。

6. 纠纷解决本合同如发生纠纷,可以协商解决;若协商不成,可向所在地法院提起诉讼。

配电室设备安装工程施工合同正规范本(通用版)

配电室设备安装工程施工合同正规范本(通用版)

配电室设备安装工程施工合同一、合同背景本合同由甲方(简称“承包商”)与乙方(简称“业主”)共同签署,双方就配电室设备安装工程施工事宜达成如下协议。

二、工程概况1.项目名称:配电室设备安装工程。

2.工程地质:(填写详细地质)。

3.工程内容:本工程包括主要内容:–配电室设备的选购、运输、安装、调试。

–相关管线的布置、连接及配电室设备的电气接线。

–完成前期工程准备工作。

三、工期及支付方式1.工期:本合同规定的工期为(填写工期,以天、周或月为单位)。

2.工期延误:若由于承包商原因造成工期延误,承包商需承担相应的赔偿责任。

3.支付方式:–第一阶段支付:承包商在工程开工前,需支付合同总金额的20%作为预付款。

–第二阶段支付:工程完成50%后,承包商可向业主申请支付合同总金额的40%作为进度款。

–第三阶段支付:工程完成后,经验收合格后,业主需支付剩余款项。

四、质量要求和保修期1.质量要求:承包商需保证工程施工质量符合规范和设计要求,并承担因施工质量不符合要求而产生的责任。

2.保修期:工程竣工后,承包商须提供一年的免费质量保修期。

五、接受与验收1.接受标准:工程的接受标准按照国家相关规范和设计要求执行。

2.验收时间:工程竣工后,双方应在合理时间内进行竣工验收。

六、违约责任1.若由于承包商原因导致工程或严重影响工程质量,承包商应承担相应的违约责任。

2.若由于业主原因导致工程无法按时进行或者无法满足需求,则业主应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决1.双方如发生争议,应友好沟通解决,若无法达成一致,则提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。

八、其他条款1.本合同经双方签字盖章后生效,并作为双方之间必须履行的法律文件。

2.本合同的修改、补充以及解除需经双方协商一致,并以书面形式进行确认。

3.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

合同签署人:甲方(承包商):(签字):(法定代表人):乙方(业主):(签字):(法定代表人):。

配电室设备安装工程施工合同范本(2023范文免修改)

配电室设备安装工程施工合同范本(2023范文免修改)

配电室设备安装工程施工合同范本1. 合同目的本合同旨在明确配电室设备安装工程的双方责任和义务,确保工程按照规定的标准、质量和时间完成,并满足相关法规和技术要求。

2. 合同双方甲方:(详细信息)乙方:(详细信息)3. 工程内容本工程包括但不限于内容:配电室设备的安装、调试和验收;相关电气和机械设备的布置和连接;工程验收和交付;其他双方协商确定的工程内容。

4. 工程进度本工程的进度安排如下:开工日期:(具体日期)完工日期:(具体日期)工期计算规则:工期计算以日历天为单位;工期开始日期为双方签署本合同之日;工期期间遇到法定节假日或甲方要求的停工日期,将加以顺延。

5. 工程费用本工程总工程款为(具体金额)人民币,根据工程的进展,费用将按方式支付:预付款:合同总额的(具体比例),于工程开工前支付给乙方;进度款:根据工程进度,按照比例支付给乙方:第一阶段:工程进度的(具体比例)完成时支付;第二阶段:工程进度的(具体比例)完成时支付;第三阶段:工程进度的(具体比例)完成时支付;最终款:工程竣工验收合格后支付。

若工程的实际费用超过预计费用,甲方应按照双方协商确定的方式支付差额。

6. 工程质量要求本工程应符合质量要求:配电室设备的安装应符合相关法规和技术要求;设备的运行稳定性和安全性应得到保证;工程质量应符合相关国家和行业标准。

7. 违约责任双方如出现违约情况,应承担相应的违约责任:甲方违约:未按合同约定时间支付款项的,应按合同总额的(具体比例)支付违约金;未按合同约定的工期要求提供场地或协调其他资源的,应按每日(具体金额)支付违约金。

乙方违约:工程质量出现重大问题或无法按时完成工程,应承担相应的赔偿责任。

8. 法律适用和争议解决本合同适用于相关法律法规的规定,并受到双方所在地法院的管辖。

双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向双方约定的仲裁机构申请仲裁。

9. 其他条款本合同一式两份,甲乙双方各执一份;本合同自双方签字盖章之日生效;本合同未尽事宜,双方可协商具体解决办法。

配电室设备安装工程施工合同样本

配电室设备安装工程施工合同样本

配电室设备安装工程施工合同样本合同编号:_______甲方(委托方):________________________地质:____________________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(承包方):________________________地质:____________________________法定代表人:____________________联系方式:____________________鉴于甲方拟对位于____________________的配电室进行设备安装工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商,达成如下合同条款:一、工程名称:____________________二、工程地点:____________________三、工程内容:根据甲方提供的施工图纸和技术要求,乙方负责完成配电室设备的安装、调试、验收及售后服务等工作。

四、工程期限:1.工程开工日期:_______年_______月_______日;2.工程竣工日期:_______年_______月_______日;3.工程总工期:_______天。

五、工程质量:乙方应按照国家有关电力工程施工质量验收标准进行施工,确保工程质量符合规定要求。

六、合同价款及支付方式:1.工程总造价为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元;2.甲方分三期支付工程款项,具体支付方式和时间如下:a)开工前,甲方支付合同总价的30%作为预付款;b)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价的50%;c)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的20%。

3.乙方开具等额的增值税专用发票。

七、工程变更及调整:1.在施工过程中,如甲方需对工程内容进行变更,应书面通知乙方,乙方根据变更内容重新报价,经双方协商一致后签订补充协议;2.如乙方在施工过程中遇到特殊情况需对工程内容进行变更,应书面通知甲方,甲方在收到通知后七个工作日内作出答复,经双方协商一致后签订补充协议。

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本

合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(受托方):_______根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行配电室设备安装工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程范围:包括配电室设备安装、调试、验收及售后服务等。

1.4工程质量:符合国家及行业标准,达到优良标准。

1.5工程期限:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

二、合同价款2.1合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

2.2付款方式:(1)预付款:合同签订后_______个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款;(2)进度款:乙方按照工程进度完成_______%时,甲方支付乙方已完工程量的_______%进度款;(3)验收款:工程完工验收合格后_______个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为验收款;(4)质保金:工程完工验收合格后_______年内,甲方保留合同总价款的_______%作为质保金,质保期满后无息支付给乙方。

三、甲方的权利和义务3.1提供施工场地,确保乙方顺利施工;3.2负责协调施工现场与外部环境的关系,确保施工顺利进行;3.3按照约定支付合同价款;3.4对乙方完成的工程进行验收。

四、乙方的权利和义务4.1按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量;4.2严格按照施工图纸及甲方要求进行施工,确保工程进度;4.3负责施工期间的安全事故处理及环境保护;4.4提供完整的工程资料,协助甲方进行验收;4.5对施工过程中出现的质量问题及时进行整改,直至达到甲方要求。

五、违约责任5.1甲方违约:甲方未能按照约定支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×_______%。

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本

配电室设备安装工程施工合同范本配电室设备安装工程施工合同范本一、合同背景和目的本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)共同签订,旨在明确双方在配电室设备安装工程施工过程中的权益和责任,并规定相关合作事项。

二、项目概述⒈项目名称:⒉项目地点:⒊项目范围:⒋施工工期:⒌合同价款:三、甲方责任⒈提供工程设计图纸和技术要求。

⒉按时支付合同价款。

⒊提供施工现场的安全保障措施。

四、乙方责任⒈根据甲方提供的设计图纸和技术要求进行设备安装。

⒉遵守施工现场的安全规定。

⒊按时完成施工任务。

⒋提供施工过程中产生的相关文档和报告。

五、合同价款及支付方式⒈合同价款为:⒉支付方式:甲方按照施工进度向乙方支付合同价款。

六、质量要求⒈乙方在施工过程中应确保所安装设备符合国家标准和项目要求。

⒉乙方应提供设备安装的质量保证期。

七、合同违约\\争议解决⒈若一方违约,另一方有权提出书面通知解决问题。

⒉若双方协商解决不成,可以申请仲裁或通过法律途径解决争议。

八、其他约定⒈本合同自双方签字之日起生效。

⒉本合同的附件包括(列出具体附件)。

⒊本合同中涉及的法律名词及注释如下:- 合同价款:本合同约定的支付金额。

- 设备安装工程施工:指乙方根据甲方的需求和要求进行设备安装的工程施工。

- 工期:指完成设备安装工程所需的时间。

附件:(列出具体附件)法律名词及注释:- 合同价款:根据《合同法》第60条第2款规定,合同价款是指合同中约定的对价金额。

- 设备安装工程施工:根据《建设工程施工合同条例》第十一条规定,设备安装工程施工是指按照工程设计要求将各种设备进行安装的工作。

- 工期:根据《建设工程施工合同条例》第二十五条规定,工期是指工程进度计算单位时间内完成的工程量。

配电室设备安装工程施工合同范本-(含多场合)

配电室设备安装工程施工合同范本-(含多场合)

配电室设备安装工程施工合同范本合同编号:_______甲方(委托方):________________地质:________________法定代表人:________________联系方式:________________乙方(承包方):________________地质:________________法定代表人:________________联系方式:________________鉴于甲方拟对位于________________的配电室进行设备安装工程,乙方愿意承担该项工程的施工任务,甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则,根据《合同法》等相关法律法规的规定,经充分协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:________________1.2工程地点:________________1.3工程范围:甲方委托乙方进行配电室设备安装工程,包括但不限于设备采购、运输、安装、调试等。

1.4工程质量:乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工,确保工程质量达到甲方要求。

1.5工程期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

第二条合同价款2.1合同总价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。

2.2付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款;(2)工程进度达到_______%时,甲方支付乙方合同总价款的_______%;(3)工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的_______%;(4)剩余合同总价款的_______%作为质保金,质保期满后支付。

第三条工程变更3.1若甲方在工程进行过程中提出变更要求,乙方应积极配合。

双方应就变更内容、费用、工期等进行协商,并签订书面变更协议。

3.2若乙方因工程变更导致费用增加,甲方应按照实际增加的费用支付给乙方。

配电室设备安装工程施工合同-无删减范文

配电室设备安装工程施工合同-无删减范文

配电室设备安装工程施工合同配电室设备安装工程施工合同1. 合同背景本合同是由甲方(下称“委托方”)与乙方(下称“承包方”)就配电室设备安装工程的施工合作达成的一致意见,并通过双方共同协商达成的全面合作协议。

2. 合同目的本合同的目的是明确双方在配电室设备安装工程中的责任和义务,并确保项目的按时、高质量完成。

3. 合同条款3.1 项目描述本次合同的项目为委托方提供的配电室设备安装工程。

具体项目工作包括但不限于:- 配电设备的选择和采购;- 设备的安装和调试;- 施工期间的现场管理和安全保障;- 完成相关文档和报告的编制。

3.2 工期本项目的工期为从合同生效之日起,至最后一项工作完成之日止。

双方应在合同签订后7日内共同制定详细的施工计划,并按计划执行。

3.3 付款方式根据工程进度及质量验收情况,委托方将根据双方共同确认的报价进行逐次支付。

最后一笔付款将在项目完成并经验收合格后进行。

3.4 保修期承包方对所提供的设备和施工质量提供一年的免费保修期,自项目完工之日起计算。

3.5 违约责任任何一方如违反合同规定,则应向对方支付相应的违约金。

如违约方无法履行合同义务,对方有权终止合同并要求违约方承担相应责任。

4. 其他条款4.1 保密条款双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密及相关信息应予以保密,并不得向任何第三方透露。

违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。

4.2 知识产权本合同下的任何知识产权都属于委托方,承包方不得擅自使用、复制或转让相关知识产权。

4.3 争议解决双方如有任何争议或纠纷,应首先通过友好协商解决。

如协商无果,双方可以向有管辖权的法院提起诉讼。

4.4 合同变更任何一方如需变更合同内容,须征得另一方书面同意,并经双方签字确认后方可生效。

4.5 合同解除如因不可抗力等特殊情况导致合同无法继续履行,双方可以协商解除合同,并书面确认解除合同的日期和相关责任。

5. 合同签署本合同以委托方和承包方双方的签字盖章为准。

配电室设备安装工程施工合同(增加多场景)

配电室设备安装工程施工合同(增加多场景)

配电室设备安装工程施工合同甲方:__________乙方:__________根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担配电室设备安装工程施工事宜,经充分协商,达成如下合同:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________(1)配电室设备的采购、运输、安装、调试;(2)配电室设备的接线、绝缘、接地;(3)配电室设备的保护、控制、监测;(4)配电室设备的验收、交付、培训。

二、工程期限2.1工程期限:自合同签订之日起至____年__月__日止。

2.2如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担由此产生的一切责任。

三、工程费用3.1工程总费用:人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。

3.2付款方式:(1)合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方向乙方支付合同总价的30%作为进度款;(3)工程验收合格后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的30%作为尾款;(4)剩余10%作为质保金,质保期满后无质量问题,甲方向乙方支付。

四、工程质量和验收4.1乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。

4.2工程完成后,乙方应向甲方提交完整的工程资料,包括但不限于施工图纸、验收报告、操作手册等。

4.3甲方应在收到乙方提交的工程资料后15个工作日内组织验收,并将验收结果通知乙方。

4.4如工程验收不合格,乙方应在甲方通知之日起30日内完成整改,并重新提交验收。

五、工程变更和违约责任5.1如甲方需对工程进行变更,应提前15日通知乙方,双方协商确定变更事项和费用。

5.2如乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。

六、知识产权6.1乙方应保证其施工过程中使用的设备、材料、技术等不侵犯他人知识产权。

6.2乙方施工过程中产生的知识产权归乙方所有,但甲方有权在合同范围内使用。

配电室设备安装工程施工合同

配电室设备安装工程施工合同

配电室设备安装工程施工合同配电室设备安装工程施工合同甲方(委托方):(甲方名称、地质、)乙方(承接方):(乙方名称、地质、)为明确双方的权利和义务,根据《合同法》以及相关法律法规,甲方与乙方达成以下工程施工合同:一、工程名称配电室设备安装工程。

二、项目概况1. 项目地点:(填写项目所在地)2. 工程内容:设计、采购、运输、安装、调试配电室设备;配电室改造和维修工程。

三、合同价款及付款方式1. 合同总价款为(填写具体金额)人民币。

2. 付款方式:10%作为合同签订后的首付款,在签订本合同后的三个工作日内支付给乙方;剩余金额根据工程进度分期付款,具体付款比例和时间由双方协商确定。

四、工程周期1. 工程开始日期为(填写具体日期)。

2. 乙方应在(填写具体工期)内完成工程。

五、质量保证1. 乙方保证所提供的所有设备均符合国家相关标准和规定,质量合格;2. 乙方对所提供的设备,按照品牌商提供的质保期进行维修和更换。

六、工程变更和索赔1. 如遇工程变更,应经甲方书面同意,双方重新协商确定工程内容、工期和费用等相关事宜;2. 如因乙方原因导致工程延期或损失,乙方应进行相应赔偿。

七、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不合格,甲方有权要求乙方承担违约责任,赔偿甲方的损失;2. 如甲方未按合同约定支付工程款项或未提供工程所需的资源,甲方应承担违约责任,赔偿乙方的损失。

八、合同解除和纠纷解决1. 如双方协商一致决定解除合同,应签订解除合同协议并解除合同;2. 若因合同履行发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,应提交至合同约定管辖法院解决。

九、其他事项1. 合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力;2. 除本合同约定事项外,其他未尽事宜双方可协商解决,并作出补充协议。

甲方(盖章):乙方(盖章):。

配电室设备安装工程施工合同(2024精)

配电室设备安装工程施工合同(2024精)

配电室设备安装工程施工合同一、合同背景为了规范配电室设备安装工程施工过程,明确双方的权利和义务,特编制此合同。

二、合同双方三、合同内容1.工程概况:本次工程为配电室设备的安装工程。

包括但不限于配电柜、开关设备、电缆和配电线路的安装。

2.施工时间:合同签订后,甲乙双方应共同商定工期,并在合同上明确约定。

3.施工范围:乙方应按照甲方的要求,对配电室的设备进行安装。

甲方将提供相应的设备和技术要求。

4.施工安全:乙方应制定并执行安全施工方案,确保施工期间的安全。

乙方应培训员工,并为他们提供必要的个人防护装备。

5.施工质量:乙方应按照甲方的技术要求和标准进行施工,确保施工质量符合相关规范和标准。

6.工程变更:如需对工程进行变更,应经双方协商一致并签订书面变更合同。

7.工程款项:甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付施工款项。

8.保修期:乙方对已安装的设备应提供一定的保修期。

在保修期内,乙方应负责设备的维修和更换。

四、违约责任1.甲方违约:如甲方未按约定支付施工款项,乙方有权暂停工程,并要求甲方补偿相应的损失。

乙方也有权向甲方追讨未支付款项,并要求支付相应的利息。

2.乙方违约:如乙方未按照约定安装设备,或者施工质量不符合要求,甲方有权要求乙方重新施工,并要求乙方承担因此产生的费用和损失。

五、争议解决本合同的解释和执行均适用的法律。

任何因合同引起的争议,双方应协商解决。

如协商不成,双方应向相关仲裁机构提起仲裁。

六、合同生效与变更1.本合同经甲乙双方签字盖章后生效,并具有法律效力。

2.本合同的补充协议和变更协议,应经双方协商一致,并以书面形式进行。

配电室设备安装工程施工合同(范本文)

配电室设备安装工程施工合同(范本文)

配电室设备安装工程施工合同第一章:总则第一条目的和意义本合同旨在明确双方的权利和义务,规范配电室设备安装工程施工的各项事项,保障施工的顺利进行,确保工程质量和安全。

第二条合同签订方甲方:[甲方公司名称],法定代表人:[甲方法定代表人姓名],注册地质:[甲方注册地质],联系方式:[甲方联系方式]。

乙方:[乙方公司名称],法定代表人:[乙方法定代表人姓名],注册地质:[乙方注册地质],联系方式:[乙方联系方式]。

第三条工程内容和范围1.本工程的主要内容是对配电室设备进行安装工程施工;2.施工范围包括但不限于:–配电柜和开关设备的安装;–电缆、线路的连接和布线;–环境清理和现场整理等。

第二章:施工方式和期限第四条施工方式本工程采用甲方提供的设计方案和乙方提供的施工计划,由乙方负责施工的安排和实施。

第五条施工期限乙方应按照甲方要求的工期,制定合理的施工计划,并保证按时完成工程。

第六条施工进度和监督甲方有权对乙方的施工进度进行监督,并要求乙方按时提交进度报告。

第三章:工程质量和安全第七条工程质量乙方应根据相关标准和规范要求,保证施工质量符合国家规定,并承担由于施工质量问题导致的责任。

第八条工程安全1.乙方应组织施工人员进行安全教育和技能培训,确保施工过程中的人员安全;2.乙方负责配电室设备施工的安全防护措施,并承担由于安全问题导致的责任。

第四章:费用和支付方式第九条工程费用1.工程费用总额为:[工程费用总额];2.工程费用结算标准为:[结算标准]。

第十条付款方式1.甲方应按合同约定支付工程费用的进度款;2.工程完工后,甲方应在[具体日期]内支付尾款。

第五章:合同变更和解除第十一条合同变更任何一方需变更合同内容时,应通过书面形式提出变更请求,并经双方协商一致。

第十二条合同解除–双方一致同意解除;–甲方或乙方发生严重违约行为。

1.合同解除后,双方应根据实际情况进行清算,并承担相应的违约责任。

第六章:争议解决和法律适用第十三条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向所在地的人民法院提起诉讼。

2023配电室设备安装工程施工标准合同

2023配电室设备安装工程施工标准合同

配电室设备安装工程施工合同1. 合同背景为了满足特定项目的电力需求,甲方打算在其工地上建设一座配电室。

为了完成配电室设备的安装工作,甲方与乙方达成一致并签署了本合同。

2. 合同范围2.1本合同的目的是规范乙方在甲方工地上进行配电室设备的安装工作。

本合同适用于配电室设备的安装过程中的所有具体工作。

2.2 本合同的范围包括但不限于工作:安装配电室主体设备,如变压器、开关柜等;安装配电室的附属设备,如电表、电缆槽等;安装配电室的安全设备,如消防设施、防盗设备等。

3. 合同条款3.1 工程时间根据项目计划和进度安排,乙方需要在合同签订后的30天内完成所有配电室设备的安装工作。

3.2 工程质量乙方必须按照相关标准和规范完成工程,并确保所有设备的安装质量和可靠性。

如发现质量问题,乙方需承担相应的修复和更换费用。

3.3 施工费用甲方将根据合同约定支付工程费用。

费用将根据工程进展和完成情况进行支付,支付方式为按进度款项支付,最后一笔款项将在工程竣工后支付。

3.4 施工保险乙方应为本工程投保相应的施工保险,并向甲方提供保险单据。

3.5 知识产权在工程实施过程中,乙方不得侵犯任何第三方的知识产权。

如发生侵权行为,乙方需承担相应的法律责任。

4. 合同变更与解除4.1任何一方如需变更合同内容,必须经过双方协商一致,并签署书面变更协议。

4.2 合同解除需满足条件之一:双方一致同意解除;一方严重违反合同规定且无法纠正;因不可抗力等使得合同无法履行。

4.3合同解除后,乙方应按照已经完成的工程量和质量计算相应款项,并归还甲方已支付的尚未完成工程的款项。

5. 违约责任5.1如乙方未按合同约定的时间完成工程,乙方需要按照每天工程总费用的1%向甲方支付违约金。

5.2如乙方严重违反合同规定,如故意损坏设备、造成事故等,乙方需承担相应的法律责任,并向甲方赔偿损失。

6. 其他条款6.1本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

配电室设备安装工程施工合同
发包方( 甲方) :
承包方( 乙方) :
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、
自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上, 经友好协商, 就甲方委托乙方进行保障房
项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见, 特签订本合同, 以资信守。

第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
1) .配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相
关工作( 高低压供配电成套设备由乙方采购) 。

4、工程内容:
按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的”供用电方案协议书”内容、电力设计单位
提供的( 以下简称”本楼盘”) 施工图进行施工。

外电工程: 根据乙方向市电力局申报, 甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议
内容, 乙方承包的本工程施工内容为:
第二条承包方式
该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试, 包报建、包设计、包勘查, 包文明施工及安全防护, 包供电高可靠性费减免( 如有) 、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干, 即交钥匙工程。

第三条工期和工程进度
1、开工日期: 年月日
计划竣工日期: 年月日
本合同计划总工期: 日历天
乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。

实际开工时间以甲方书面通知为准。

2、进度计划
乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织( 设计) 方案和进度计划, 监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见, 乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工, 并接受监理、甲方的检查、监督。

工程实际进度与计划不相符时, 乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施, 经监理、甲方确认后执行。

因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符, 乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

3、开工及延期开工
甲方应提前21天向乙方书面通知开工的时间, 乙方应该按照通知要求的时间进场开工。

若乙方不能按时开工的, 应当在不迟于通知要求的开工时间前5
天, 以书面形式向监理、甲方提出不能按时开工的理由。

甲方、监理同意后, 乙方可延期开工, 并按照甲方重新确定的开工时间进场开工, 但竣工日期不变, 除非经甲方、监理书面同意竣工日期相应顺延, 否则由此导致的工程延期, 乙方应按照合同第十四条约定承担违约责任。

甲方代表收到乙方请求后三日不作答复, 视为不同意乙方请求。

因甲方原因导致乙方不能按照本合同约定的开工日期开工, 甲方应提前3天以书面形式通知乙方, 推迟开工
日期, 工期顺延, 延期开工30天内不计索赔, 由此导致乙方无法在竣工日期竣工的, 由乙方向监理、甲方申请延期, 监理、
甲方确认后工期相应顺延, 但不作任何其它费用补偿。

4、工程暂停
甲方认为确有必要暂停施工时, 应当以书面形式要求乙方暂停施工, 并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。

乙方应当按甲方要求停止施工, 并妥善保护已完工程。

乙方实施甲方做出的处理意见后, 能够书面形式提出复工要求, 甲方应当在48小时内给予答复。

甲方未能在规定时间内提出处理意见, 或收到乙方复工要求后48小时内未予答复, 乙方可自行复工。

因甲方原因造成停工的, 甲方不承担乙方因暂停施工造成的损失, 但工期能够相应顺延。

若因乙方不按合同条款施工或因质量、安全、环保等不符合本合同有关要求而被勒令暂时停工, 乙方必须立即整改, 由停工日至获得复工日内给甲方造成的经济损失, 由乙方负责。

甲方有权从任何应付而未付乙方的款项中直接扣除, 工期不予顺延。

因甲方原因而停、缓建的工程, 甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位, 由此造成乙方外运材料和购件积压的经济损失, 人员和机械设备的调迁等费用, 均由甲方赔偿给乙方。

因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停、缓建, 使合同不能继续履行, 双方应签定工程停、缓建补充协议。

工程停、缓建后, 乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及移交工作, 按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场。

甲方应为乙方撤离提供必要条件, 支付相应经济支出, 并按合同约定支付已完工程价款。

乙方在施工过程中, 除不可抗力或甲方要求外, 不得以任何理由停工。

5、工程延期
如遇下列情况, 乙方须在发生签证事由3日内书面通知甲方, 并经甲乙双方代表签证, 工期相应顺延; 否则视为乙方放弃签证的权利, 工期不予顺延: ( 1) 因甲方原因影响工程项目进度, 如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工;
( 2) 非乙方原因造成工地连续停水、停电时间超过8小时以上;
( 3) 不可抗力因素。

除以上所列的原因外, 一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因: 如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货等, 皆包括在上述工期内。

由于乙方原因造成的甲方分包工程不能按期进场施工或未能按期完成专业工程, 由此造
成的经济损失由乙方负责, 总工期不予顺延。

第四条工程质量及验收
1收规范及市供电部门验收要求为依据。

其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及市地区供电部门的验收标准, 最终以供电部门验收送电为准。

2、乙方应提前五个工作日通知甲方验收, 甲方应在五个工作日内组织竣工验收。

3、工程竣工验收前, 工程变更不大的, 由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。

工程变更较大的, 应由原设计方出具变更图纸, 甲、乙方在竣工图上签注。

所发生的费用由乙方承担。

4、工程竣工验收, 甲方应会同供电部门进行, 并以供电部门验收合格为准。

第五条工程总价款及价款调整方式
1、工程总价款
( 1) 本工程固定总价包干, 总价为人民币( 大写) : ( 小写: ¥元) , 其中含材料、设备价款万元。

( 2) 除非本合同另有约定, 本合同固定包干总价应按以下含义理解:
①本工程为固定总价包干, 应包括但不限于为完成该项目所需的所有费用, 即机械设备费( 含各类设备进出场及设备采保费) 、保修费、各种行政事业性收费、临时设施费、劳务费、主辅材费、冬雨季施工费、合同工期内赶工引起的赶工费、窝工费、过马路穿管费、顶管费、道路修复费、文明施工增加费、电缆占坑费、配电房土建( 指地面以下范围涉及电力部分的) 及电缆坑、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、试验费、缺陷修复费、外电工程负荷报审费用、配电房及线路走廊的报建费用、管理费、各类保险( 含运输保险费、外来务工人员综合保险) 、税金、利润费用等费用( 不含负荷费) 、不可预见费( 如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、二次进场、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款) 等。

用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付。

相关文档
最新文档