小额工程施工合同模板

合集下载

小额总包施工合同7篇

小额总包施工合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小额总包施工事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限以下工程事项：____________（具体事项双方另行约定）4. 工程目标：确保工程安全、质量、进度和造价符合相关要求和标准。

二、合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币（大写）____________________元整（￥________元）。

该合同总价已包含完成本工程所需的人工费、材料费、机械费及其他相关费用。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的____%；（3）剩余款项作为质保金，待工程保修期结束后无质量问题一次性支付。

三、工期及进度管理1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：具体日期双方根据工程实际情况另行约定。

3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。

如有特殊情况，应及时向甲方报告并共同协商解决。

四、质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家和地方相关标准。

2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请后的七日内组织验收。

3. 验收合格后，双方应签署验收合格证书。

如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

五、保修与售后1. 工程保修期为竣工验收合格之日起________年。

保修期内，乙方负责工程的维修和保养工作。

2. 保修期结束后，乙方应提供必要的售后服务支持。

小额工程工程施工合同(3篇)

第1篇合同编号：_______甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包、乙方承包的小额工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程规模：________________________5. 工程预算：人民币_______元整（大写：________________________）二、工程工期1. 本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2. 乙方应按照甲方要求，按时完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付人民币_______元整的违约金。

三、工程款项1. 甲方应在本合同签订后_______日内，向乙方支付工程预付款人民币_______元整。

2. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在_______日内支付工程款人民币_______元整。

3. 乙方在工程完工后，应向甲方提供完整的工程结算资料，甲方在收到结算资料后_______日内进行审核，并支付剩余工程款。

四、工程验收1. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请报告。

2. 甲方应在收到验收申请报告后_______日内组织验收，验收合格后，甲方应在_______日内签发工程验收合格证书。

3. 若甲方对工程质量有异议，应在验收合格证书签发前提出，乙方应在接到通知后_______日内进行整改。

五、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到合同约定要求。

小额施工合同范本(必备5篇)

小额施工合同范本(必备5篇)小额施工合同范本第1篇甲方：___________乙方：___________经过甲乙双方协商同意打（吃水井/工业用井/灌溉用井）一眼，协商条件如下：1.井深___________根管，管高_________，直径_________。

2.价格每根水泥管_____元。

打井地点在__________________________3.甲方负责打井队的吃住。

香烟。

物品看管和所用的电费。

压水。

跟班。

机油。

柴油以及拉管运费，负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿，下管人工等事宜。

4.乙方负责机井能按拔水泵为标准，负责井管费用，不负责出水量大小。

5.打井进料前预支___________元，其余放架子算清帐，不欠帐。

6.双方各自负责自己人员安全问题。

7.如果发生纠纷，由甲乙双方签字负责人负责，以此为据，双方共同遵守。

甲方负责人：乙方负责人：___年____月____日小额施工合同范本第2篇发包方：承包方：甲方自建房屋一栋，发包给乙方，经甲乙双方共同协商特订以下条款：一、工程概况:本工程地下层、一层、夹层为框架结构，二、三、四层为砖混结构;二、甲方将主体部分发包给乙方，土建部分：不包括钢筋工，主体及地下层±0以上72元/平方米;三、结算方法：主体工程完工后，以实际制作为准结算，挑出部分按实际面积计算。

四、付款方式：一层一付，工程完工后，十日内一次付清。

五、甲方要求，乙方按图施工，质量按甲方要求制作。

六、安全施工：乙方应安全施工，勤检查，如发生意外，甲方不负责任(重大问题除外)。

七、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商。

八、本协议一式二份，甲乙双方共同遵守。

九、本协议自签字之日起生效，主体完工付款后，自行终止。

甲方：乙方：日期：小额施工合同范本第3篇甲方：____________________ (以下简称甲方)乙方：____________________(以下简称乙方)根据《_民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

有关小工程施工合同协议书5篇

有关小工程施工合同协议书5篇篇1甲方（发包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行小工程施工事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。

2. 工程地点：__________。

3. 工程内容：__________。

4. 工程规模：__________。

二、工程期限1. 工程开工日期：本协议书签订后第___日开工。

2. 工程竣工日期：自开工之日起___日内完成。

如有不可抗力因素导致无法按时完成，须经甲方同意后顺延工期。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币_____元整（￥_____元）。

2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：（1）本协议书签订后___日内，甲方支付乙方工程总价的___%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后___日内，甲方支付乙方工程余款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关工程施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的___日内组织验收，并签署验收合格证书。

如甲方未能按时验收，则视为已默认验收合格。

3. 如因乙方原因造成工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复或赔偿责任。

五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限：工程竣工验收合格之日起___个月。

2. 在保修期内，因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费修复。

保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。

五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。

2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。

七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。

八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。

九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。

1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。

2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。

十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。

小型建筑工程施工合同范本5篇

小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。

6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3、由乙方办理。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。

三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。

做好各项质量检查记录。

参加竣工验收编制工程结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。

四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。

6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。

五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

施工合同小型工程范本(集锦6篇)

施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。

小型施工合同(15篇)

小型施工合同(15篇)小型施工合同1(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。

合同工期日历天数为天。

工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。

发包方于年月日，向承包方提供套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方项目经理姓名： ;承包方项目经理姓名：。

第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。

第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。

发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。

第6条工程质量检查及验收。

6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

实用小型工程合同（5篇）

实用小型工程合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲、乙双方本着互利互惠、诚实守信的原则，达成以下合作协议：第一条合同项目甲方委托乙方承担以下工程项目：[详细描述项目内容，包括工程名称、规模、工期等]第二条工程时间工程开始日期为合同签订后的[具体日期]，预计完成日期为[具体日期]。

第三条工程费用1. 工程费用总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元）。

2. 工程费用支付方式：（1）甲方需要在工程开始前支付预付款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程进展费用。

（2）工程完成后，甲方需支付尾款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程最后结算款项。

（3）乙方应向甲方提供详细工程费用清单，包括材料费、人工费等。

第四条工程质量标准1. 工程应符合国家相关法律法规以及技术标准规定的质量要求。

2. 乙方负责确保工程材料的质量符合标准，并提供合格证明材料。

3. 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改。

第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程任务，甲方有权要求乙方加快工程进度，并按照合同约定支付相应的违约金。

2. 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的滞纳金。

3. 若甲、乙双方出现违约行为，应按照约定进行相应的违约处理，并承担由此产生的法律责任。

第六条保密条款甲、乙双方在合作过程中可能获取到对方的商业秘密和机密信息，双方应保守这些信息，不得向第三方泄漏，否则应承担相应的法律责任。

第七条争议解决本合同的解释、执行和争议解决，应适用中华人民共和国法律。

如双方无法协商一致，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。

第八条合同变更和终止1. 任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应通过书面形式与对方协商，并以书面方式签署变更协议。

小型工程合同范本通用版本5篇

小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。

三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。

五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。

六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。

七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。

八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。

九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。

十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。

甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。

感谢甲、乙双方的合作与支持。

第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。

二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。

五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。

小工程施工协议书标准模板(七篇)

小工程施工协议书标准模板发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。

三、工程内容：等内容。

四、承包形式：包工包料双包工程。

五、甲方职责：（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系;（3）解决好工程所需的水电问题（水电费由乙方承担）。

六、乙方职责：（1）听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;（2）严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工（3）严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;（4）确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;（5）在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》_____定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

八、付款方式：分四年到位（不计资金利息）。

其中____年拨付工程款的42.5%;____年____月____日前拨付28.5%;____年____月____日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在____年____月____日前付清全部工程款。

如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。

九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日小工程施工协议书标准模板（二）甲方：乙方：甲方愿将_____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、承包内容：_____二、承包价格：承包价格参考《零星项目价目表》。

施工承包合同经典范本(小型工程)6篇

施工承包合同经典范本(小型工程)6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方发包的小型工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方负责施工工程的全部内容。

2. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购材料并施工。

三、工期及进度安排1. 工程开工日期：_______年____月____日。

2. 工程竣工日期：_______年____月____日。

3. 进度安排：按照甲乙双方协商确定的施工进度表执行。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准：按照国家标准及甲乙双方约定的验收标准执行。

3. 如因乙方施工质量问题导致的工程返工或整改，乙方应承担全部责任。

五、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________________________元整）。

2. 支付方式：甲乙双方约定采用________方式支付。

工程款项的支付应按照国家相关规定和合同约定执行。

3. 甲方在收到乙方提交的结算报告后，应在________天内完成审核并支付款项。

六、材料设备供应及保管责任1. 材料设备供应：由乙方负责采购供应施工所需的全部材料设备。

2. 材料设备保管责任：乙方应对其采购的材料设备妥善保管，如因乙方原因造成损失，由乙方承担全部责任。

小工程施工合同模板(标准版)5篇

小工程施工合同模板(标准版)5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程承包方式：_________4. 工程范围和内容：_________第二条工程期限1. 本工程合同总工期为_________天，自乙方进场施工之日起计算。

2. 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

第三条工程价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币_________元整。

2. 甲方按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的_________%作为预付款；（2）工程施工至_________时，甲方支付乙方合同总造价的_________%；（3）工程施工至_________时，甲方支付乙方合同总造价的_________%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

第四条工程质量及验收标准1. 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。

2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的相关资料。

3. 工程竣工验收，应以国家或专业的质量检验评定标准为依据。

不合格的，由乙方负责返工或整改。

第五条甲方责任与权利1. 甲方应负责办理与施工相关的各种审批手续。

2. 甲方应提供施工所需的水、电等设施。

3. 甲方应按时支付工程款项。

4. 甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

5. 甲方应按时竣工验收，并支付剩余款项。

第六条乙方责任与权利1. 乙方应按时进场施工，并按期完成施工任务。

2. 乙方应保证施工质量，达到国家或专业的质量检验评定标准。

3. 乙方应按时向甲方提供关于工程质量的相关资料。

4. 乙方有权要求甲方按时支付工程款项。

小额工程施工合同范本（精选6篇）

小额工程施工合同范本（精选6篇）小额工程施工合同范本（精选6篇）随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。

那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的小额工程施工合同范本（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

小额工程施工合同1发包方(甲方)：身份证号码：联系(通信)地址：手机：施工负责人(乙方)：身份证号码：联系(通信)地址：手机：设计负责人：身份证号码：联系(通信)地址：手机：依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，经三方协商一致，签定本合同.一、工程概况1、工程地址：2、建筑面积：3、户型：_________室_____________厅_________卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□，(□为确定的内容，以√或×表示，下同.)4、承包方式.双方商定采用下列第种方式承包：①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代购主材清单"为准).②乙方包工、包辅助施工材料，(见乙方提供材料验收单).甲方提供主材(见甲方提供材料明细表).5、施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单)。

6、施工日期：_____年____月____日至_____年____月____日。

7、合同价款：(大写)_____________元整。

竣工后据实复核结算□;合同价款包干□。

8、支付方式：合同签定后，甲方先支付首期工程款35%元水电工程验收合格后支付40%工程款_________元;木、泥框架工程验收合格后支付20%工程款元;油漆工程完工验收合格后支付3%工程款________元;工程竣工验收合格七日内付2%的工程尾款_________元。

此工程款直接和乙方结算。

二、施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：1、甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。

小型工程建设合同范本6篇

小型工程建设合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：__________________________2. 工程地点：__________________________3. 工程内容：__________________________4. 工程规模：__________________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。

2. 工程竣工日期：____年____月____日。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余的工程款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范进行工程施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在收到通知后的七日内组织验收。

3. 验收标准：按照国家和地方的相关标准、规范以及本合同的约定进行验收。

4. 验收合格后方能交付使用。

五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁、有序。

3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，由乙方承担全部责任。

六、工程变更及调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，乙方应无条件执行。

建设工程施工合同 (小型工程本)6篇

建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。

本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。

一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。

2. 工程地点：工程施工地点为_________。

3. 工程内容：工程具体内容为_________。

4. 工程总造价：工程总造价为_________。

5. 施工工期：工程施工工期为______。

6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。

7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。

8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。

二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。

2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。

3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。

4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。

5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。

6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。

7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。

8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。

三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。

2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。

四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。

2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。

小型工程施工合同范本(精选6篇)

小型工程施工合同范本（精选6篇）小型工程施工合同范本第1篇房主人(甲方)：_________________承建人(乙方)：_________________甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋，由乙方承担施工，经双方充分协商，达成如下施工合同，希共同遵守。

第一条、建筑项目：_________________包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设，所有内外墙要抹灰，房屋正面外墙贴大理石。

第二条、建设地点：_________________。

第三条、承建方式及施工准备1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。

2、甲方应及时提供工程所需全部材料。

3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。

雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

第四条、建房工期：_________________从_______年____月____日起至_______年____月____日止。

第五条、承建工程价格及付款方式1.工程人工价为每平方米180元人民币。

2.付款方式：_________________基础施工先付壹万，主体过半再付叁万，屋面贴瓦再付叁万，拆架后再付贰万，余款作为质量保证金，验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。

第六条、施工安全要求1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

如有此类情况出现，责任与甲方无关。

小工程合同范本 (精选14篇)

小工程合同范本（精选14篇）小工程合同 1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况1.工程名称：办公室装饰2.工程地点：3.工程范围：室内装修(见预算清单)4.工程承包方式：本工程采用全包工包料方式承包5.工程造价：(1)工程预算总造价为￥______元，大写人民币：______元整。

(2)本工程总造价计算依据：A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

C、施工中甲方要求新增加的项目费用。

第二条：工程期限1.经甲、乙双方商定：本工程合同工期为____天(日历)，具体开竣工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。

2.本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。

3.本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：(1)由于不可抗力造成无法正常施工的；(2)由于甲方原因影响连续施工的'；(3)由于设计变更或设计未确定的；(4)由于未办妥相关物业或行政审批手续的；(5)由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时；(6)由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

第三条：工程施工准备与双方责任1.甲方责任：(1)开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

(2)组织好设计交底及图纸会审工作。

(3)委托为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。

(4)开工前1天，甲方腾空装修场地以便工程开工。

(5)做好甲方提供材料及设备的供应，落实建设资金，按期拨付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。

2.乙方责任：(1)提供完整的施工图纸及施工技术资料。

(2)开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织计划，制定施工总计划进度。

深圳小额工程施工合同(3篇)

第1篇合同编号： _________签订日期： _________甲方（工程业主）： _________地址： _________联系电话： _________乙方（施工单位）： _________地址： _________联系电话： _________鉴于：甲方需要进行一项小额工程施工，乙方愿意按照甲方的需求和要求，提供施工服务。

双方本着平等互利、协商一致的原则，就以下事项达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程预算：人民币________元整（大写：______）第二条工程期限2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______2.3 工期延误责任：如因乙方原因导致工程延期，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币________元整的违约金。

第三条施工质量3.1 乙方应严格按照国家有关工程施工质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的质量等级。

3.2 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

3.3 工程质量验收合格标准：________第四条材料供应4.1 甲方负责提供施工所需的全部材料，并承担材料费用。

4.2 乙方负责材料的保管和使用，确保材料质量符合工程要求。

4.3 如因材料质量问题导致工程损坏，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方损失。

第五条施工现场管理5.1 乙方应遵守施工现场的各项管理制度，确保施工安全。

5.2 乙方应负责施工现场的卫生和环境保护工作。

5.3 乙方应负责施工现场的临时设施建设，并在工程竣工后拆除。

第六条付款方式6.1 甲方按工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）开工前支付工程总款的________%作为预付款；（2）工程完成________%后支付工程总款的________%；（3）工程完成________%后支付工程总款的________%；（4）工程全部完成后，甲方验收合格并取得竣工报告后支付剩余工程款的________%。