暖通空调施工合同
暖通工程合同模板
暖通工程合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！暖通工程合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主需要进行暖通工程，乙方具备暖通工程施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。
一、工程内容1.1 本工程包括但不限于以下内容：供暖系统、通风系统、空调系统的安装、调试和验收。
1.2 工程地点：____________________。
1.3 工程规模：____________________。
1.4 工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
二、工程期限2.1 本工程合同签订后，乙方应按照双方约定的时间表尽快安排施工，确保工程按时完成。
2.2 工程竣工日期为：____________________。
2.3 乙方若因特殊情况不能按时竣工，应提前向甲方说明原因，并协商延期。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量保修期为：____________________。
3.3 保修期内，乙方负责免费维修、更换因施工原因导致的设备及材料问题。
四、工程款支付4.1 本工程款采用分期支付方式，具体支付比例和时间双方协商确定。
4.2 甲方支付工程款时，应出具正规发票。
五、违约责任5.1 双方应严格按照本合同条款履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
5.2 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
暖通工程安装合同协议书
暖通工程安装合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方对暖通工程的需求和供应达成一致，特此制定以下合同条款：一、工程概述甲方委托乙方进行位于_________（地址）的暖通系统安装工程。
该工程包括但不限于暖气设备、空调系统、通风设备的采购、安装与调试，以及相关的管道铺设和接口连接工作。
二、工程范围和标准详细描述工程的具体范围，包括各个系统的类型、品牌、规格、数量等。
所有安装工作必须符合国家现行的相关标准和规范，保证工程质量满足或超过这些要求。
三、工期和进度明确规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的预期完成时间。
乙方应按照约定的时间节点推进工程进度，并及时向甲方报告。
四、质量保证乙方需提供合格的材料和设备，保证施工质量。
对于所安装的系统，乙方应提供相应的质保服务，并明确保修期限及覆盖范围。
五、费用支付合同中应详细列明工程的总造价，包括材料费、人工费等，并说明付款方式和时间节点。
一般分为预付款、进度款及尾款等，根据实际完成的工作量进行结算。
六、变更与调整如遇设计变更或现场条件需要调整，应及时书面通知对方，并由双方协商确定增减费用及工期调整。
七、违约责任一旦一方未能履行合同约定，应按合同规定承担相应的违约责任。
例如，延期交付可能需要支付违约金，而质量不合格则需负责返工或赔偿损失。
八、争议解决合同执行过程中如有争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、其他事项根据实际情况，双方可以就其他未尽事宜进行补充说明，并以书面形式确认。
十、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日。
暖通工程分包合同
五、工期及进度
1.乙方应在合同约定的工程期限内完成工程内容，并确保工程进度满足甲方要求。
2.乙方应按甲方提供的施工图纸及工程量清单进行施工，如有变更，应及时通知甲方并协商解决。
六、甲乙双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务：
（1）提供施工图纸、工程量清单等技术资料；
暖通工程分包合同
一、工程概述
1.工程名称：__________
2.工程地点：__________
3.工程规模：__________
4.工程内容：暖通工程，包括通风、空调、供暖等系统设计、施工、调试及售后服务。
二、分包范围
1.分包工作内容：通风系统、空调系统、供暖系统的设计、施工、调试及售后服务。
2.分包工程量：按施工图纸及工程量清单所列内容。
（5）提供售后服务。
七、违约责任
1.甲方未按时支付合同价款的，应按逾期金额的每日千分之五向乙方支付违约金。
2.乙方未按照合同约定完成工程内容，导致工程延期或质量不符合标准的，应承担相应的违约责任。
八、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；
2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
（2）提供施工场地、临时设施及施工所需的电源、水源；
（3）对乙方施工过程进行监督、检查；
（4）按时支付合同价款。
2.乙方的权利与义务：
（1）按照施工图纸、工程量清单及合同约定完成工程内容；
（2）确保工程质量和安全，遵守国家及行业相关标准、规范；
（3）按照合同约定及时提交工程进度报告；
（4）配合甲方进行工程验收；
3.分包工程期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
暖通施工合同
篇一：暖通空调施工合同甲方：河南乙方：河南省合同编号：日期：年承包合同限公司有限公司月日施工安装合同甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、法规和暖通工程施工验收相关规范、标准等的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经友好协商，就西元国际广场暖通空调工程的有关事宜达成一致，以资共同遵守.一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地址：二、承包范围及方式2.1承包范围：3.2承包内容2。
2。
1主要包括：的所有暖通空调设备(不包括离心式制冷机组和螺杆式制冷机组采购安装、吊顶式空调机组及风机盘管的采购）的安装，风机盘管控制器的购置安装、空调通风系统、新风系统（不包括防排烟系统）、空调水系统（包括水系统所有的管道、弯头、三通、法兰和阀门）、空调系统的冷却泵、冷冻泵、冷却塔（冷却塔的控制柜甲方提供，乙方安装）、空气幕、所有风机及风机、水泵等设备的控制箱、软启动控制柜（包括配电室到软启动控制柜之间和所有控制箱、控制柜、电源箱之间电缆线的购买及敷设）空调机房内的照明灯具、开关、插座及室内排风设备的采购、供应、运输、安装、调试（带负荷试运转，制冷机组厂家全力配合)、维修、售后服务，并承担施工用水用电等一切费用.4.3承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包文明、包工期，综合单价包死。
三、合同价款5.1本工程合同所附的工程量清单综合单价为乙方从签订合同到验收合格交付甲方期间的单价包死价。
6.2本合同为综合单价合同，合同价款=甲乙双方确认的最终决算价。
本合同各子项的综合单项价款包括完成本子项范围中乙方承担的所有责任和费用，报价清单范围内的所有子系统如出现预算漏项，缺项问题均由乙方承担全部责任和损失。
7.3合同价款包含的风险范围（包括但不限于）：3。
3。
1设备、材料价格波动;3.3.2工程建设或相关手续办理程序和所需费用发生变化；3。
3。
3民扰和扰民产生的费用；3。
3。
承接通风暖通空调工程合同范本
承接通风暖通空调工程合同范本---甲方（业主）：[业主全称]乙方（承包商）：[承包商全称]鉴于甲方拟对其位于[项目地址]的建筑物进行通风、暖通及空调系统的设计与安装工程，经双方友好协商，达成如下合同：第一条工程范围1. 乙方负责甲方指定建筑物的通风、暖通及空调系统的设计、供应、安装及调试工作。
2. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范执行工程，确保工程质量满足甲方要求。
第二条合同金额1. 双方同意本工程的总合同金额为[合同金额]元人民币。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项，具体付款方式和时间见附件。
第三条工程进度1. 乙方应在签订合同后[具体天数]天内开始施工，并保证在[竣工日期]前完成所有工程内容。
2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应及时协商确定新的工期。
第四条质量保证1. 乙方保证所提供的设备和材料符合国家及行业标准，并提供相应的合格证明。
2. 乙方应对所安装的系统进行不少于[保修期限]年的免费保修服务。
第五条合同变更与终止1. 如需变更合同内容，必须经双方书面同意，并签订书面补充协议。
2. 因一方违约或其他法定情形，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应责任。
第六条争议解决1. 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
第七条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日---。
暖通工程合同样本
暖通工程合同样本一、合同背景暖通工程是指安装与运营建筑物供热、通风、空调、给排水及电气设备的工程。
为确保工程顺利进行，双方需签署暖通工程合同，明确双方的权益和责任。
本文为暖通工程合同样本，旨在提供参考。
二、合同主要内容1. 项目描述合同需清晰地描述暖通工程的详细内容，包括建筑物的类型、面积、用途以及所需安装的供热、通风、空调、给排水及电气设备等。
2. 工程期限合同中应明确暖通工程的开始日期和完成日期，以保证工程按时交付。
3. 价格与支付双方应就工程的总价、支付方式及支付时间达成一致。
其中，约定预付款、进度款和尾款等支付阶段，以确保工程进行的同时进行资金支持。
4. 质量标准合同应规定工程的质量标准，双方需明确工程所需材料的质量、使用标准和验证方法，以及工程中的验收标准。
5. 设备保修暖通设备的维修保养是保证工程性能和延长使用寿命的重要环节。
在合同中，双方应约定设备保修的期限和保修范围，并明确设备故障责任的划分。
6. 违约责任为规避合同纠纷，合同中应规定各方的违约责任及相应的赔偿方式。
例如，当其中一方未按时支付款项或提供合同约定的设备时，应承担相应的违约责任。
7. 知识产权如暖通工程需要用到专利技术或其他知识产权，合同需明确相关的权益和责任。
8. 结算与验收工程完成后，双方应进行结算并进行最终验收。
验收合格后，支付剩余款项，并对工程及设备进行移交手续。
9. 保密条款对于涉及商业秘密的信息，双方应签订保密协议并约定保密期限，以确保信息的安全。
10. 争议解决如出现争议，双方应友好协商解决。
如果无法达成一致，合同应明确相关的争议解决方式，例如仲裁或诉讼。
三、注意事项1. 暖通工程合同应遵守相关法律法规，双方需确保合同的合法性和有效性，并将合同备案。
2. 合同中的条款应具体明确，避免模糊和隐晦，以避免日后的争议。
3. 在签订合同之前，双方应充分了解工程的性质和需求，以确保合同的完整性和可行性。
4. 如需对合同内容进行修改，双方应及时进行协商，并在合同中明确修改的内容和效力。
暖通工程合同模板范本
暖通工程合同模板范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方计划进行暖通工程项目，联合甲、乙双方签订本合同，就暖通工程项目的承包事宜达成一致。
根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑行业暖通安装工程施工及验收规范》和有关法律法规的规定，甲、乙双方自愿遵守，为维护双方合法权益，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方进行暖通工程项目，项目名称为（项目名称）。
第二条工程内容1. 本工程包括暖通空调、供暖、通风管道系统的设计、施工、安装、调试等相关工作。
2. 工程包括以下主要内容：（1）暖通系统设计及施工；（2）供暖系统设计及施工；（3）通风管道系统设计及施工。
第三条工程周期1. 甲方承诺提供工程所需的相关资料、条件，并按时支付工程款项。
2. 乙方应尽最大努力按照设计要求、合同约定的时间节点完成工程建设任务。
3. 工程周期为（具体时间），乙方承诺按期交付工程。
第四条价款及支付方式1. 工程总价款为（具体金额）。
2. 价款支付方式：（1）工程开工前，甲方支付总价款的20%作为预付款；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余价款。
3. 价款支付账户：户名：开户行：账号：第五条质量保证1. 乙方承诺工程质量符合国家标准，并提供相应的质量保修期。
2. 如在质量保修期内出现质量问题，乙方应配合解决，并承担相关责任。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致工程无法按时交付，乙方应承担相应违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应违约责任。
3. 因不可抗力导致工程无法按时交付，双方可协商解决。
第七条知识产权保护1. 乙方应尊重甲方的知识产权，并保护相关的专利权、商标权等权益。
2. 如在工程中涉及到甲方的技术资料、图纸等，乙方应保密并不得擅自向第三方透露。
第八条合同解除1. 若因双方共同协商一致，可解除合同。
2. 若违约一方不履行合同义务，对方可提出解除合同。
第九条争端解决双方因合同履行产生争议，应友好协商解决。
暖通合同范本大全
暖通合同范本大全甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对[项目名称]进行暖通工程施工，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围：详细描述暖通工程涵盖的具体内容，如空调系统安装、通风设备安装等。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：__________元（大写：__________________）。
2. 支付方式：具体说明付款的阶段和比例。
三、工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日四、工程质量及验收1. 工程质量标准：按照相关国家和行业标准执行。
2. 验收方式：明确验收的程序和标准。
五、双方的权利和义务（分别详细列出甲方和乙方在工程中的各项权利和义务）六、违约责任（规定双方违反合同约定时应承担的责任）七、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构或法院]裁决。
八、其他条款（可包括保密条款、保险条款、不可抗力条款等）甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：______年____月____日。
暖通施工付款合同
甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋暖通工程施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，对甲方房屋进行暖通工程施工，包括__________（具体工程内容详细列出）。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币__________元（大写：_________________________元整），以下简称“合同金额”。
2.2 乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、施工费、管理费、利润等。
三、付款方式3.1 甲方按照乙方提交的进度报告和完成的工程量，支付相应的工程款。
3.2 付款分为四个阶段：第一阶段：工程开工前，甲方支付合同金额的30%；第二阶段：工程进度达到50%时，甲方支付合同金额的30%；第三阶段：工程进度达到80%时，甲方支付合同金额的20%；第四阶段：工程验收合格后，甲方支付合同金额的10%。
3.3 甲方支付工程款时，需提供正规发票。
四、工程进度及质量4.1 乙方应按照双方约定的施工计划和进度进行施工，确保工程按时完成。
4.2 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.3 乙方应在施工过程中，对施工现场进行有效管理，确保施工安全。
五、验收及保修5.1 工程完成后，甲方应组织验收。
验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
5.2 工程验收合格后，乙方应提供相应的保修服务，保修期自验收合格之日起计算，保修期限按照国家相关法律法规的规定执行。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照甲方损失的金额支付违约金。
6.2 乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担。
暖通空调安装合同协议书
暖通空调安装合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________项目（以下简称“本项目”）的暖通空调系统安装事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本项目暖通空调系统安装过程中的权利、义务和责任，以确保工程质量，保障双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程地点：_________2. 工程内容：包括但不限于暖通空调系统的设计、供货、安装、调试及售后服务等。
3. 工程标准：按照国家相关标准及行业规范执行。
三、合同金额与支付方式1. 合同总金额为人民币（大写）_________元整（¥_________）。
2. 付款方式：首付款为合同总额的30%，在乙方开始施工前支付；进度款根据工程进度分阶段支付；尾款在工程验收合格后支付。
四、工期要求1. 开工日期：自____年__月__日起。
2. 竣工日期：至____年__月__日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
五、质量保证1. 乙方保证提供的设备和材料符合国家标准和行业规范。
2. 安装完成后，乙方应对系统进行全面测试，确保运行正常。
3. 质保期为一年，质保期内出现非人为损坏的质量问题，乙方负责无偿修复或更换。
六、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准，应承担违约责任。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
暖通设备安装劳务合同范本
甲方（委托方）：____________________地址：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________鉴于甲方需要乙方提供暖通设备安装劳务服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：暖通设备安装，包括但不限于：管道安装、风机安装、空调设备安装、散热器安装等。
4. 工程工期：自本合同签订之日起至____年____月____日止。
二、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：人民币____元整（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方按以下方式支付劳务费用：（1）合同签订后，乙方提交施工图纸及相关资料，甲方支付劳务费用总额的____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，乙方提交工程进度报告及相关资料，甲方支付已完工程劳务费用总额的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余劳务费用总额的____%；（4）甲方在支付劳务费用时，应扣除乙方应承担的税费。
三、工程进度及验收1. 乙方应按照甲方要求，在合同约定工期内完成暖通设备安装工程。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及相关资料进行施工，确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
3. 工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余劳务费用。
四、质量保证1. 乙方应确保暖通设备安装工程的质量，严格按照国家标准及甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中，如发现质量问题，应立即采取措施进行整改，直至达到甲方要求。
五、违约责任1. 甲方未按约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金为____%。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为____%。
3. 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
暖通空调设计技术服务合同
一、定义与术语
1.本合同所述“暖通空调设计技术服务”，以下简称“技术服务”，指乙方根据甲方需求，提供的包括但不限于暖通空调系统设计、施工图绘制、设备选型及系统优化等相关技术服务。
2. “项目”指甲方委托乙方提供技术服务的具体暖通空调工程。
3. “双方”指甲方和乙方。
二、技术服务内容与范围
2.未经乙方书面同意，甲方不得将乙方提供的技术文件、图纸等资料泄露给第三方。
六、保密条款
1.双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以严格保密。
2.保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
七、违约责任
1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方法为：损失金额×20%。
1.乙方根据甲方提供的项目资料和需求，负责以下技术服务：
（1）暖通空调系统方案设计；
（2）暖通空调系统施工图设计；
（3）设备选型及系统优化；
（4）编制技术文件及施工图预算；
（5）提供技术交底及施工过程中技术支持。
2.技术服务范围包括但不限于：
（1）空调系统设计；
（2）通风系统设计；
（3）供暖系统设计；
（4）冷热源及设备选型；
（5）控制系统设计。
三、技术服务期限
1.乙方自收到甲方提供的项目资料和需求之日起，开始提供技术服务。
2.技术服务期限为合同签订之日起至项目验收合格之日止。
3.如遇特殊情况，双方可协商延长技术服务期限。
四、技术服务费用
1.技术服务费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：________元。
2.甲方在合同签订后7个工作日内，支付乙方技术服务费用50%作为预付款；项目验收合格.如甲方逾期支付技术服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方法为：逾期金额×0.05%×逾期天数。
暖通空调系统施工工程合同依据的法律法规
暖通空调系统施工工程合同依据的法律法规说到暖通空调系统施工工程，大家可能会觉得这只是一个冷冰冰的技术名词，但其实它和咱们的生活息息相关，不信你看看自己家里的空调、暖气，甚至是大街上的商场、办公室，都少不了暖通空调的身影。
那这种工程合同又是怎么回事呢？其实它可不像大家想的那样复杂，背后有很多法律法规支持着。
今天咱就聊聊这些法律法规是怎么管控咱们的暖通空调系统施工工程的。
暖通空调施工合同的法律依据可不是随便写写就行的，得按照国家的相关法律来。
比如说最基础的《合同法》，它是所有合同的“总纲”，不管是什么样的工程合同，基本上都得遵循它的原则。
你别看《合同法》这名字听起来有点“正式”，其实它就是规定了合同双方该怎么合作，出问题了又该如何解决，保障双方的权益。
简单点说，就是两方一旦签了合同，就得严格按它办，谁也不能随便赖账，不然法律会站在你对面，把你从头到脚看得一清二楚。
不过光有《合同法》还不够，暖通空调工程这么专业，还得有一些专门针对这类工程的法规。
举个例子，《建筑法》就很关键。
这部法律规定了建筑施工的方方面面，暖通空调系统施工作为建筑工程的一部分，也需要遵循其中的规定。
不管是安装、调试，还是后期的维修，都必须按照《建筑法》上的要求来，像是施工质量、安全管理等方面都得合规，不能随便马虎。
接着就是《建设工程质量管理条例》。
这个条例就像是个“质量警察”，确保你做的暖通空调系统施工不是偷工减料，搞些“假把式”出来。
质量不合格的工程是坚决不允许通过验收的，万一真的出了问题，不仅工程方会吃亏，业主的生活环境也会受到影响。
比如空调设备安装不当，结果冷气不凉，暖气不热，连带着大家的舒适感都被影响了，谁也不想遇到这种情况对吧？而且《安全生产法》这部法律也不容忽视，安全第一嘛！想想，暖通空调系统施工可不是在家里做小手工，它涉及到电、气等各种危险品，施工人员的安全得有人保证。
这就需要根据《安全生产法》来管理，确保施工人员佩戴好安全装备，使用合格的工具，采取有效的防护措施。
暖通工程合同(3篇)
暖通工程合同（3篇）暖通工程合同（3篇）暖通工程合同篇1 合同编号：建设工程施工合同(附属工程)工程名称：暖通安装工程工程地点：发包人：承包人：签订日期：发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将暖通安装工程发包给乙方施工，为明确甲乙双方各自的权利、义务与责任，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以备双方共同遵照执行。
第一条工程概况1、工程名称:暖通安装工程。
工程地点:工程内容:通风管安装设备工程等(参照相关施工蓝图及甲方要求)。
2、施工工期：本工程总工期为60日历天，工期计算为自甲方签发开工令之日起开始计算至竣工验收合格为止。
出现以下合同约定工期延误的情形时，乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后，甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件，由甲方总工室签字盖章后认定：1)施工中因停水、停电连续影响达到8小时以上者;2)因图纸重大变更或增加工程量超过总工程量的10%;3)不可抗力;4)因与其他施工队交叉作业造成的停工。
5)因工作面或道路不畅通导致无法施工的。
出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。
3、工程质量等级:合格4、承包方式:包工包料第二条工程计价方式及预算造价经双方协商一致，本工程所发生内容均套用20__年《安装工程消耗量定额》及其现行配套相关文件、补充定额、费用定额及定额解释，费率按中限值计取。
本工程预算总造价暂定为柒佰万元整(￥7000000.00元)。
工程最终结算总造价按双方约定的计价方式确定。
第三条工程进度款支付及使用1、本合同签订生效后，双方同意按本合同第二条约定的工程预算造价计算方式及以下约定条件支付工程进度款：(1)乙方每完成两层暖通设备安装，并经双方确认后，乙方申请进度款，甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程预算造价的25%;(2)乙方完成所有暖通设备安装，并甲方确认，乙方申请进度款，甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程进度款至工程预算造价的85%;(3)乙方完成所有暖通设备安装施工，并经验收合格，乙方交付完善的竣工备案资料和结算资料，甲方收到竣工资料后进行结算，结算双方在结算清单上签字盖章认可后一个月内完成剩余工程款的支付工作(须扣除结算总价的2%作为保修金，保修期满后十个工作日内结付保修金，保修金不计利息)。
空调合同模板8篇
空调合同模板8篇（范例推荐）空调合同模板篇1甲方：法定代表人：系电话：_________乙方：法定代表人：联系电话：_______根据《民法典》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：一、乙方负责维修甲方办公室的30台空调（挂机）二、乙方的维修内容为：1、清洗空调；2、添加制冷添加剂；3、配置10个空调遥控器；4、保障空调正常工作的其他维护内容。
三、乙方保证于20__年3月28日前将维修后的空调如数交付甲方，并自交付之日起1年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修、四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损，承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任，保证维护后的安装固定、五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换的空调零部件、确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的"匹配、六、甲方验收维修空调合格后，一次性支付乙方空调维修费、费用依据乙方维修工作内容核算（含税费）、其中：1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台；2、配置万能空调遥控器30元/个。
七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：20__年月日20__年月日空调合同模板篇2发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：负责人：根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：4、承包方式：二、产品的安装、调试1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。
暖通施工合同范本3篇
暖通施工合同范本3篇篇一暖通施工合同范本鉴于甲方委托乙方进行暖通施工项目，为确保双方在合作过程中权利、义务的明确，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.2 工程地点：__________（1）暖通设备的安装与调试（2）管道、风管的制作与安装（3）保温、隔热、隔音工程的施工（4）电气线路的敷设与调试（5）其他与暖通工程相关的施工内容1.4 工程面积：__________平方米1.5 工程预算：人民币__________元（大写：________________________元整）1.6 工程工期：自本合同签订之日起至__________年__________月__________日止二、双方的权利与义务2.1 甲方权利与义务：（1）甲方应按约定向乙方支付工程款；（2）甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续；（3）甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等；（4）甲方有权对乙方施工过程进行监督，对不符合要求的部位提出整改要求；（5）甲方应按约定接收并验收乙方完成的工程。
2.2 乙方权利与义务：（1）乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，按时完成工程；（2）乙方应确保施工质量，符合国家相关标准及行业规范；（3）乙方应遵守施工现场的规章制度，确保施工安全；（4）乙方应妥善保管甲方提供的资料和设备，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任；（5）乙方应在工程完成后向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
三、工程款的支付3.1 甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程预付款，金额为人民币__________元（大写：________________________元整）。
3.2 乙方完成工程量的50%后，甲方应在7个工作日内支付进度款，金额为人民币__________元（大写：________________________元整）。
3.3 乙方完成工程量的80%后，甲方应在7个工作日内支付进度款，金额为人民币__________元（大写：________________________元整）。
施工合同范本施工范围
施工合同范本施工范围一、工程概况施工合同会对工程的基本情况进行描述，包括工程名称、地点、规模、结构形式等。
这些信息为确定施工范围提供了背景和基础。
二、施工范围的具体内容1. 建筑工程：基础工程：包括土方开挖、地基处理、基础浇筑等。
主体结构工程：涵盖混凝土结构、钢结构、砌体结构等的施工。
屋面工程：涉及屋面防水、保温、排水等的施工。
装饰装修工程：包含内外墙面的粉刷、地面的铺设、门窗的安装等。
2. 安装工程：给排水工程：包括供水管道的铺设、排水管道的安装、卫生洁具的安装等。
电气工程：涵盖电气线路的敷设、灯具的安装、配电箱的设置等。
暖通空调工程：涉及空调系统的安装、通风设备的安装、采暖系统的施工等。
3. 室外工程：道路工程：包括道路的铺设、路缘石的安装等。
绿化工程：涵盖植物的种植、景观的营造等。
室外给排水工程：包含室外供水管道和排水管道的铺设。
三、施工范围的边界界定为了避免在施工过程中出现争议，施工合同中需要明确施工范围的边界。
这包括与相邻工程的衔接部位、与现有设施的接口部位等。
例如，在建筑工程中，需要明确与周边建筑物的间距和连接方式；在安装工程中，需要明确与外部供电、供水、供气等系统的接口位置和连接方式。
四、施工范围的变更在施工过程中，由于各种原因可能会导致施工范围的变更。
施工合同中应规定变更的程序和要求，包括变更的提出、审批、实施和费用调整等方面的内容。
一般来说，变更需要经过业主、设计单位和承包商的共同协商，并签订变更协议后方可实施。
五、施工范围的验收施工完成后，需要按照施工合同中规定的验收标准和程序对施工范围进行验收。
验收内容包括工程质量、工程量、施工工艺等方面。
只有通过验收的工程才能视为合格工程，承包商才能获得相应的工程款。
施工合同范本中的施工范围是合同的核心内容之一，它直接关系到工程的质量、进度和成本。
在签订施工合同前，业主和承包商应认真协商，明确施工范围的各项内容，避免在施工过程中出现纠纷和争议。
暖通保温施工合同范本
暖通保温施工合同范本一、工程概况1.1 工程名称：__________暖通保温施工项目1.2 工程地点：__________1.3.1 暖通系统的设计、安装、调试；1.3.2 保温材料的采购、运输、施工；1.3.3 保温工程的验收、维护及保修。
（暖通系统：指供暖、通风、空调等系统的总称，用于调节室内空气质量、温度和湿度。
）二、合同工期2.1 本工程合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应在合同约定的工期内完成全部工程内容，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 乙方应在合同签订后3个工作日内向甲方提交详细的工程预算，经甲方确认后作为合同价款。
四、支付方式4.1.1 合同签订后3个工作日内，支付合同价款的10%作为预付款；4.1.2 工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；4.1.3 工程验收合格后，支付合同价款的50%；4.1.4 工程保修期满后，支付合同价款的10%作为质保金。
五、质量标准5.1.1 暖通系统运行稳定，各项参数符合设计要求；5.1.2 保温工程表面平整，无裂缝、起砂等现象；5.1.3 保温材料的防火、环保等性能符合国家标准。
（保温材料：指用于保温工程的材料，如保温板、保温棉等。
）六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
6.2 乙方应对施工现场进行合理布局，设置安全警示标志，配备必要的安全生产设施。
七、验收与保修7.1 工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到报告后7个工作日内组织验收。
7.2 工程验收合格后，乙方应提供至少12个月的保修服务。
八、违约责任8.1 任何一方违反本合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
8.2 乙方未能在约定工期内完成工程，每逾期一日，应支付合同价款1%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
暖通空调施工合同限公司乙方：河南省有限公司合同编号：日期：年月日施工安装合同甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、法规和暖通工程施工验收相关规范、标准等的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经友好协商，就西元国际广场暖通空调工程的有关事宜达成一致，以资共同遵守。
一、工程概况1、1工程名称：1、2工程地址：二、承包范围及方式2、1承包范围：2、2承包内容2、2、1主要包括：的所有暖通空调设备（不包括离心式制冷机组和螺杆式制冷机组采购安装、吊顶式空调机组及风机盘管的采购）的安装，风机盘管控制器的购置安装、空调通风系统、新风系统（不包括防排烟系统）、空调水系统（包括水系统所有的管道、弯头、三通、法兰和阀门）、空调系统的冷却泵、冷冻泵、冷却塔（冷却塔的控制柜甲方提供，乙方安装）、空气幕、所有风机及风机、水泵等设备的控制箱、软启动控制柜（包括配电室到软启动控制柜之间和所有控制箱、控制柜、电源箱之间电缆线的购买及敷设）空调机房内的照明灯具、开关、插座及室内排风设备的采购、供应、运输、安装、调试（带负荷试运转，制冷机组厂家全力配合）、维修、售后服务，并承担施工用水用电等一切费用。
2、3承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明、包工期，综合单价包死。
三、合同价款3、1本工程合同所附的工程量清单综合单价为乙方从签订合同到验收合格交付甲方期间的单价包死价。
3、2本合同为综合单价合同，合同价款=甲乙双方确认的最终决算价。
本合同各子项的综合单项价款包括完成本子项范围中乙方承担的所有责任和费用，报价清单范围内的所有子系统如出现预算漏项，缺项问题均由乙方承担全部责任和损失。
3、3合同价款包含的风险范围（包括但不限于）：3、3、1设备、材料价格波动；3、3、2工程建设或相关手续办理程序和所需费用发生变化；3、3、3民扰和扰民产生的费用；3、3、4与其它配套和单体工程的工程配合费；3、3、5施工现场条件所引发的各种费用；3、4乙方承诺放弃因甲方原因造成工期延误的经济索赔权利。
3、5结算方式3、5、1结算价款=各子项综合单价各子项工程量四、付款方式1、按照当月已完成工程量的70%进行支付，每月20日上报工程量，甲方审核无误后，于次月25日之前支付工程款；2、工程结束并经甲方、监理验收合格后，甲方在一周内再支付乙方到最终决算价的95%；3、余工程决算价的5％留作质量保证金，待保修期满两年后无任何质量问题五天内一次付清（不计利息）。
4、每次付款前乙方必须提供真实、合法的发票，若发现提供假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方所有损失，同时乙方应按假发票票面金额的200%向甲方支付违约金。
5、乙方收到工程款后应优先支付工人工资，若因工人报酬问题造成上访、堵门、停工等事件发生，影响甲方信誉，此类事件每出现一次，乙方须向甲方支付违约金5000元，该款甲方有权从工程承包款中直接扣除。
五、工期5、1施工工期按工程总进度要求，乙方必须密切配合主体安装要求进行。
5、2合同工期约定为：接甲方书面通知进场后44个日历天内全部完成。
5、3乙方必须制定赶工预案，以便甲方有要求时提前完成工期。
5、4甲方如有其它工期要求，以甲方通知为准；5、5发生以下情况，经甲方认可，工期可相应顺延：5、5、1不可抗力影响（因天气和其它不可预见的自然原因工期顺延）；5、5、2甲方要求的工期推迟。
5、5、3工程量变化或设计变更增加工程量的影响；5、5、4因甲方停水、停电影响正常施工造成停工超过8小时；5、5、5甲方按合同约定履行相应义务，没有及时支付工程款或甲供材设备没有及时到位影响工期的；5、6非甲方原因造成总工期或阶段工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付伍千元的违约金。
六、双方工作6、1甲方工作6、1、1提供暖通工程施工图纸。
6、1、2协助乙方协调与工地其他单位之间的配合，及时审批或协调乙方在施工中出现的技术问题。
6、1、3提供临时用水、电源、临时存放工具器材的场地（费用由乙方承担），甲方直接在合同款中代扣；6、1、4及时按约定支付工程款。
6、1、5给予乙方应有的配合和支持，指定专业工程师对工程质量、进度进行监督检查和协调。
6、2乙方工作6、2、1严格按照国家、地方和相关主管部门现行规范、标准和设计文件、投标时合同谈判承诺、施工合同的有关规定、内容和甲方的要求履行合同约定内容，做好自检工作，确保工程质量；6、2、2乙方在施工期间，若因施工需要需打横向、竖向孔洞以及进行其它可能损伤建筑物原有形态工作的，必须取得甲方及总承包方书面同意后方可施工。
6、2、3按照甲方要求参加工程会议，提供各种报表和进度计划。
6、2、4乙方对甲方的书面指令必须无条件执行，不执行甲方指令，甲方有权对乙方进行经济索赔，工程施工过程中，乙方必须接受甲方监督管理，若发现工程质量不合格或偷工减料时，处以5000元/次的罚款，乙方必须接受甲方人员的整改意见，自觉进行整改直至合格。
在乙方仍无明显改进的情况下，甲方有权要求乙方更换项目经理或解除合同；由此产生的工期延长,由乙方承担全部责任。
6、2、5在工程现场内，乙方接受由甲方委托的监理公司对工程施工实施监理，遵守监理程序和监理管理制度；6、2、6已竣工工程未交付使用前乙方负责工程正式交付前的成品保护工作，并承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃（丢失）等，乙方自费予以修复；6、2、7双方合同签订后，乙方负责办理暖通工程所需的各种手续，处理因暖通工程施工而引起的交通、环卫、环保、执法等事务，执行主管行业的相关规定和要求，并承担相关费用；6、2、8乙方应对本合同范围内的建设工程发生的一切事故负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非甲方原因导致工期拖延或财产损失，由乙方承担一切责任。
6、2、9乙方在现场施工临时用水、临时用电需与主体施工单位结合挂表，水电费自理。
6、2、10乙方应参照主体及其他相关工程施工进度，保证不影响其他专业施工进度，出现纠纷需服从甲方安排。
6、2、11 乙方负责工程技术资料及相关一切手续文件的整理及办理。
6、2、12乙方应按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，若因乙方原因对地下管线和邻近建筑物、构筑物造成损坏，乙方应承担全部赔偿责任。
6、2、13乙方需承诺服从甲方制定的工程现场管理制度。
所委派的项目经理（）须具有丰富的暖通工程施工经验，并在工地主持日常施工工作，每周在现场时间不得少于五天，施工期间需24小时随时保持与甲方（）的联系，乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。
6、2、14乙方必须按本承包合同及甲方审批的施工组织设计要求组织施工。
乙方的所有现场管理人员应具有与所承担工作相应的能力，且须按照工程需要配备管理人员队伍，一经确定后，乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更①人员安排、②施工方案等，必须提前一周书面上报甲方并经同意方可执行，否则，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金5000元（并按照甲方指令要求予以恢复）。
6、2、15乙方如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目经理被甲方投诉，每投诉一次乙方一次支付甲方违约金人民币1000元，项目经理被甲方投诉达3次，甲方有权要求乙方支付合同预算总价5%的违约金并可解除合同，因此给甲方造成的全部损失由乙方承担赔偿责任。
项目部其他人员因上述原因被投诉或调职离岗者，乙方每人次支付甲方人民币500元作为违约金。
乙方人员应尊重看房、购房客户，并尽可能满足看、购房客户所提出的正当要求，如发生恶意影响销售工作，根据情节轻重乙方每次支付甲方违约金人民币500-1000元，并向客户及甲方赔礼道歉。
6、2、16根据工程实际进度，材料设备进场前3日向甲方申报并取得书面同意，进场后24小时内报甲方验收并及时向甲方提交材料、设备的检验报告或质保证书，以证明其所用材料符合上述要求。
但甲方核对材料、设备的进场检验并不能免除乙方提供材料、设备所应承担的质量瑕疵担保责任。
如该事由连续发生三次,甲方有权解除合同,但无论甲方是否解除合同,乙方均在每一次违约事由发生时,向甲方支付违约金1000 元。
6、2、17合同规定由乙方完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方可安排第三方完成，按实际发生费用（另加25%的管理费）从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。
6、2、18乙方应在施工过程中采取严密的安全文明施工保证措施，并对工程施工人员及工人加强安全文明教育，因乙方违章作业或因乙方采取的安全文明施工保证措施不力而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均有乙方负责并承担费用，甲方不承担任何责任和费用。
6、2、19在施工过程中，做到施工场地整洁，文明施工，保证每日清理，符合现场有关文明施工的规定，如乙方施工时不符合文明施工规定时，甲方有权对其进行处罚。
6、2、20乙方无偿为甲方人员提供技术操作培训及咨询服务。
6、2、21未经甲方书面同意，乙方不得将所承包工程的部分或全部转包给第三人，否则，乙方须向甲方支付合同总价款1%的违约金, 甲方有权以乙方该违约行为为由单方解除合同，由此造成的一切损失均由乙方承担；七、质量标准7、1工程质量必须达到合格标准。
质量标准的评定以国家、地方或行业现行质量检验评定标准为依据。
7、2工程采用的设备、材料必须按照甲方招标文件要求的品牌、规格采购，符合设计要求，并附出厂合格证或材质证明，做好材料和设备的供应和管理工作，如乙方供应出现与甲方指定材料及品牌不一致时，甲方有权扣留其材料，并要求乙方按照投标文件约定的材料及品牌进行供货，同时处以乙方此项金额的五倍罚款。
由此产生的工期延长，由乙方承担全部经济责任。
7、3工程验收必须达到国家及行业规定的标准，要求本暖通空调安装工程的质量不能影响大楼总体质量目标；若因乙方原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，乙方应承担违约责任。
乙方必须严格按照合同、招标文件（含答疑纪要）、投标书、施工图纸（含设计变更、图纸会审纪要、技术交底文件）及中央空调安装规范等技术资料和现行的国家、本地区有关技术、施工规范、规程、质量检验评定标准以及经业主审定的施工组织设计等文件组织施工。
本工程质量必须一次性验收合格，如不能一次验收合格，处以罚款10000、00元。
7、4工程质量达不到约定标准的部分，乙方必须按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
7、5乙方必须按现行国家质量验收规范和监理规范、监理工作程序进行施工和报验。