合同管理三控理论与法规案例分析真题及答案.doc
监理工程师《三控》典型例题及参考答案及解析
1监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循（）的原则。
A.质量第一、安全第一B.进度第一、安全第一C.效益第一、质量第一D.进度第一、效益第一2.质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估，阐明事故对建筑功能、使用要求、结构受力性能及施工安全有何影响，并应有（）。
A.设计单位的意见B.施工单位的意见C.实测、验算数据和资料D.主管部门的意见3.按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为（）。
A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师4.工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。
这体现了建设工程质量特性中的（）。
A.适应性B.耐久性C.安全性B.现场监理人员D.经济性5.监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核（）。
A.建设优质工程的情况8.在工程建设中是否具有良好的信誉C.质量保证措施的落实情况D.与拟建工程类型、规模和特点相似或接近的工程6.监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是（）。
A.勘察实施方案的制定B.勘察工作方案的审查C.勘察成果的技术交底D.勘察工作的总结报告7.大型临时设备在使用前，承包单位必须取得（）的审查批准，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。
A.当地劳动安全部门8.省（自治区、直辖市）劳动安全部门C.本单位安全部门D.本单位上级安全主管部门8.监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经（）签字。
A.有关作业人员B.现场监理人员ACBBD;C.项目负责人D.专业监理工程师9.下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是（）。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案10.凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行施工。
2024年三控考试真题及答案
选择题某工程项目发生主体结构垮塌，造成直接经济损失1500万元，该事故属于哪一级别的质量事故？A. 特别重大B. 重大C. 较大D. 一般答案: C在BOT融资模式中，T指的是什么？A. 建设B. 拥有C. 经营D. 移交答案: D关于流水施工，以下说法错误的是？A. 流水节拍是组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间B. 流水步距是两个相邻施工队相继投入施工的最小时间间隔C. 流水工期是最后一个施工过程的最后一个施工段完成的时间D. 流水节拍与流水步距一定是相等的答案: D在工程进度控制中，动态控制原理的核心是？A. 检查实际进度B. 编制进度计划C. 找出进度偏差D. 分析偏差原因并采取纠偏措施答案: D根据《建设工程质量管理条例》，下列哪项不属于建设单位的质量责任和义务？A. 提供符合要求的勘察设计文件B. 保证合理的设计周期和施工工期C. 不得要求施工单位违反技术标准降低工程质量D. 对建设工程质量进行检测答案: D下列哪项不属于监理在投资控制中的主要任务？A. 审核工程结算款B. 审查施工组织设计C. 控制工程变更价款D. 审核竣工结算答案: B填空题监理在质量控制中，应审查施工单位的______、施工方案和质量控制措施等。
答案: 资质等级BOT融资模式中，B代表______，O代表______。
答案: 建造；经营流水施工的基本参数包括：施工过程、______和______。
答案: 流水节拍；流水步距进度控制中，______是实际进度与计划进度的对比，并找出两者之间的偏差。
答案: 进度监测在投资控制中，监理应协助建设单位编制______和______。
答案: 投资计划；预算工程质量事故按照损失程度可分为______、______、较大质量事故和一般质量事故。
答案: 特别重大质量事故；重大质量事故简答题简述监理在质量控制中的主要工作内容。
答案: 监理在质量控制中的主要工作内容包括：审查施工单位资质等级、施工方案和质量控制措施；对进场材料、设备进行检验；对施工过程进行巡视、检查、旁站等；对隐蔽工程进行验收；组织质量事故的处理等。
合同管理试题讲解及答案
合同管理试题讲解及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 合同管理的主要目的是（）。
A. 确保合同的法律效力B. 保证合同的顺利执行C. 维护合同双方的权益D. 以上都是答案：D2. 合同的变更需要（）。
A. 双方当事人的同意B. 单方当事人的决定C. 第三方的介入D. 合同管理部门的批准答案：A3. 合同的解除可以由（）提出。
A. 任何一方B. 合同管理部门C. 法院D. 仲裁机构答案：A4. 合同履行过程中，如果一方违约，另一方可以采取的措施不包括（）。
A. 要求赔偿损失B. 要求继续履行C. 单方面解除合同D. 放弃追究责任答案：D5. 合同管理中，合同档案的保管期限通常为（）。
A. 合同履行完毕之日起5年B. 合同履行完毕之日起10年C. 合同履行完毕之日起20年D. 永久答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 合同管理的内容包括（）。
A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的变更D. 合同的终止答案：ABCD2. 合同管理中，合同的审查通常包括（）。
A. 合法性审查B. 合规性审查C. 合理性审查D. 完整性审查答案：ABCD3. 合同履行过程中，可能导致合同解除的情形包括（）。
A. 一方当事人破产B. 合同目的无法实现C. 合同约定的解除条件成就D. 一方当事人违约答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 合同管理是合同法的一部分。
（）答案：正确2. 合同管理仅在合同签订前进行。
（）答案：错误3. 合同管理的目的是确保合同的顺利执行。
（）答案：正确4. 合同的变更不需要双方当事人的同意。
（）答案：错误5. 合同履行完毕，合同管理即告结束。
（）答案：错误四、简答题（每题5分，共20分）1. 简述合同管理的重要性。
答案：合同管理的重要性在于确保合同的顺利执行，维护合同双方的权益，预防和解决合同纠纷，提高合同执行的效率和效果。
2. 合同变更的程序通常包括哪些步骤？答案：合同变更的程序通常包括：提出变更请求、双方协商、变更内容的确认、变更协议的签订、变更协议的备案等步骤。
合同管理相关试题及答案
合同管理相关试题及答案一、单项选择题1. 合同管理的主要目的是什么？A. 确保合同的法律效力B. 保障合同双方的权益C. 降低合同执行的风险D. 以上都是答案：D2. 在合同管理过程中，以下哪项不是合同审查的重点？A. 合同当事人的资质B. 合同条款的完整性C. 合同的格式规范性D. 合同的合法性答案：C3. 合同变更通常需要哪些步骤？A. 双方协商一致B. 书面确认变更内容C. 变更后的合同重新审核D. 以上都是答案：D4. 以下哪项不属于合同履行中的风险管理？A. 信用风险管理B. 市场风险管理C. 操作风险管理D. 合同文本的保管答案：D5. 合同违约时，守约方通常可以采取哪些措施？A. 要求违约方支付违约金B. 要求违约方继续履行合同C. 解除合同并要求赔偿损失D. 以上都是答案：D二、多项选择题6. 合同管理包括哪些环节？A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的签订D. 合同的履行答案：A, B, C, D7. 在合同管理中，以下哪些属于风险防范措施？A. 明确合同条款B. 设定违约责任C. 定期检查合同履行情况D. 增加合同的保密条款答案：A, B, C8. 合同终止的原因可能包括哪些？A. 合同履行完毕B. 双方协商一致C. 一方违约导致合同解除D. 不可抗力事件的发生答案：A, B, C, D9. 合同档案管理应包括哪些内容？A. 合同正本及副本B. 合同变更、补充文件C. 合同履行过程中的相关通信记录D. 合同争议解决的文件答案：A, B, C, D10. 以下哪些属于合同管理中的关键条款？A. 价格条款B. 交付条款C. 质量保证条款D. 争议解决条款答案：A, B, C, D三、判断题11. 合同管理只需要在合同签订前进行，签订后就不需要再进行管理。
（错）12. 合同的书面形式是合同生效的唯一形式。
（错）13. 合同管理的最终目的是确保合同能够顺利履行，实现合同目的。
（对）14. 合同管理中，只需关注合同的法律风险，无需关注商业风险。
2019年监理工程师《合同管理》真题及答案解析11页word文档
2019年监理工程师《合同管理》考试真题一、单选题1、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是( )A、推进项目法人责任制落实B、提高工程进度控制水平C、减少建筑领域的经济违法D、降低不可抗力发生的答案：D 解析：建设工程合同管理的目标为发展和完善建筑市场、推进建筑领域的改革、提高工程建设的管理水、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。
参见教材P1。
2、关于合同法律关系的说法，正确的是( )A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的消灭C、只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D、只有行为能够引起合同法律关系的消灭答案：C 解析：B技术秘密是合同法律关系褓中的智力成果，D除了行为还有事件。
参见教材P6~7。
3、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是( )A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所答案：B 解析：项目经理部不具备法人资格。
参见教材P5~6。
4、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于( )A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、职务代理答案：B 解析：在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8。
5、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是( )答案：CA、保证法律关系只有两方参加B、对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D、债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务解析：A至少必须三方参加，B连带责任更能保护债权人，D债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证在其保证范围内承担保证责任。
参见教材P10。
6、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以( )为抵押合同。
答案：DA、建设用地使用权B土地承包经营权C、正在建造的建筑物D、机械、车辆解析：ABC均为抵押权自登记时设立。
参见教材P11。
7、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是( )答案：AA、能够留置的财产仅限于动产B、材料采购合同可以采用留置担保C、施工合同可以采用留置担保D、留置的财产不限于按照合同经定点有的财产解析：担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
合同管理案例及答案
四、案例分析案例一：某年4月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的X小区附近。
A单位就勘察任务与B单位签订了工程合同。
合同规定勘察费15万元。
该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。
施工承包商为D建筑公司。
问题：1、委托方A应预付勘察定金数额是多少？2、该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。
A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B 单位不再履行合同。
请问在上述事件中，哪些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。
但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。
此时B单位应承担什么责任？4、问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费增加20万元，工期延误20天，对于这种情况，D单位应怎样处理？而A单位应承担什么责任？【答案】问题1答案：委托方A单位应向B单位支付定金为：15万元*20%=3万元。
问题2答案：A单位和C单位的做法都是错误的。
A单位不履行勘察合同，属违约行为；C单位应维护他人的勘察成果和设计文件，不得擅自转让给第三方，也不得用于合同以外的项目。
而C单位将他人的勘察报告擅自提供给A单位，并用于合同外项目，这种作法是错误的。
委托方A单位不履行勘察合同，无权要求返还定金。
问题3答案：若勘察合同继续履行，B单位完成勘察任务。
对于因勘察质量低劣造成的损失，应视造成损失的大小，减收或免收勘察费。
问题4答案：D单位应在出现软弱地基后，及时以书面形式通知A单位，同时提出处理方案或请求A单位组织勘察、设计单位共同制定处理方案，并于28天内就延误的工期和因此发生的经济损失，向A单位代表提出索赔意向通知，在随后的28天内提出索赔报告及有关资料。
A单位应于28天内答复，或要求D单位进一步补充索赔理由和证据，逾期不作答复，视为默认。
监理工程师《三控》试题及答案（2）
监理工程师《三控》试题及答案（2）监理工程师《三控》试题及答案201847、已知年利率12%，每月复利计息一次，则季实际利率为( )。
A、1.003%B、3.00%C、3.03%D、4.00%48、有四个借贷方案：甲方案年贷款利率6.11%，每季度复利一次;乙方案年贷款利率6%，每季度复利一次;丙方案年贷款利率6%，每月复利一次;丁方案年贷款利率6%，每半年复利一次。
则贷款利率最小的方案是( )。
A、甲B、乙C、丙D、丁49、王某每年年末存入银行10000元，如果存款利率为8%，第五年末可得款为( )。
A、58666元B、61000元C、56000元D、62000元50、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是( )。
A、9.548万元B、9.652万元C、10.692万元D、19.668万元51、方案经济评价指标体系中，动态的价值性指标是( )。
A、投资回收期B、净年值C、总投资收益率D、内部收益率52、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是( )。
A、净现值B、投资收益率C、利息备付率D、项目投资财务净现值53、某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。
其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。
则其总投资收益率 (ROI)为( )。
A、13%B、15%C、20%D、30%54、在投资项目的财务评价中，计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的( )进行分析。
A、负债水平B、偿债能力C、盈利水平D、保障能力55、某项目投资方案的现金流量如下图所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准静态投资回收期Pc为7.5年，则该项目的静态投资回收期( )。
监理工程师三控2024考试真题
选择题工程质量检查机构出具的检查汇报需经哪个单位确认后方可归档？A. 监理单位B. 施工单位C. 设计单位D. 工程质量监督机构答案：A根据ISO质量管理体系原则，将互有关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是？A. 过程措施B. 持续改善C. 过程评价D. 管理的系统方法答案：D在工程施工过程中，同一项目反复使用同一抽样对象已有检查成果的实施方案时，应事先报哪个单位认可？A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 项目监理机构答案：D根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由哪个单位组织必要的专题论证？A. 施工单位B. 监理单位C. 建设单位D. 施工单位和监理单位答案：C工程施工前，检查批的划分方案应由哪个单位审核？A. 施工单位B. 建设单位C. 项目监理机构D. 设计单位答案：C《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的主要不同点是？A. 基本原理和原则不同B. 基本理念和思维方式不同C. 关注点和目的不同D. 认证程序不同答案：C简答题简述工程质量事故发生后，项目监理机构应如何处理？答案要点：项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取防止事故扩大的措施，同时组织事故调查，审查施工单位提交的事故调查报告，并审核技术处理方案，对技术处理过程进行监理，最后组织检查验收。
什么是质量管理体系的“持续改善”原则？并简述其重要性。
答案要点：“持续改善”是质量管理体系八项原则之一，它强调通过不断寻找改进机会，采取改进措施，提高质量管理体系的效率和效果，以满足顾客和相关方的需求。
其重要性在于促进组织的长期发展和竞争力提升。
简述工程项目质量计划的主要内容。
答案要点：工程项目质量计划主要包括质量目标、质量管理组织机构、质量控制点、质量检查与验收标准、质量改进措施等内容。
它是指导工程项目质量管理的纲领性文件。
如何理解工程质量检查的“终检局限性”？答案要点：工程质量检查的终检局限性是指工程项目建成后，由于其结构的复杂性和隐蔽性，难以对工程内在质量进行全面检查。
合同管理考试题库和答案
合同管理考试题库和答案一、单项选择题1. 合同管理的核心是（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：B2. 合同的法律效力始于（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：A3. 合同的履行地点不明确时，应按照（）履行。
A. 债务人的住所地B. 债权人的住所地C. 第三人的住所地D. 合同签订地答案：A4. 合同的履行期限不明确时，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方（）。
A. 必要的时间B. 一定的时间C. 合理的时间D. 充分的时间答案：C5. 合同的履行方式不明确时，应按照（）履行。
A. 有利于债务人的方式B. 有利于债权人的方式C. 有利于双方的方式D. 有利于合同目的实现的方式答案：D6. 合同的履行费用的负担不明确时，由（）承担。
A. 债务人B. 债权人C. 第三人D. 双方共同答案：A7. 合同的变更或者解除，应当采用（）形式。
B. 口头C. 电子D. 任何形式答案：A8. 合同的转让，应当经（）同意。
A. 债务人B. 债权人C. 第三人D. 法院答案：B9. 合同的解除，应当采用（）形式。
A. 书面B. 口头D. 任何形式答案：A10. 合同的解除，应当通知（）。
A. 债务人B. 债权人C. 第三人D. 法院答案：B二、多项选择题1. 合同管理的内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止答案：ABCDE2. 合同的法律效力包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止答案：ABCDE3. 合同的履行地点不明确时，可以按照（）履行。
A. 债务人的住所地B. 债权人的住所地C. 第三人的住所地D. 合同签订地E. 合同履行地答案：ADE4. 合同的履行期限不明确时，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方（）。
3监理工程师考试《合同管理》真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。
A.物B.行为C.智力成果D.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证B.定金C.留置D.质押4.依据有关"建筑工程一切险"的规定，下列描述中正确的是( )。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。
同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。
此时，施工企业应( )。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。
合同管理岗位考试试题库(含答案)
合同管理岗位考试试题库（含答案）一、选择题（每题5分，共25分）1. 下列哪项不属于合同的分类？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 劳动合同D. 知识产权许可合同答案：C2. 合同的订立应当遵循的原则不包括以下哪项？A. 自愿原则B. 公平原则C. 合法原则D. 效率原则答案：D3. 合同管理的核心环节是？A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：B4. 下列哪种情况不属于合同违约？A. 未按合同约定的时间履行义务B. 未按合同约定的方式履行义务C. 未履行合同约定的附随义务D. 双方都未履行合同约定的义务答案：D5. 合同纠纷的解决方式中，诉讼时效为？A. 3年B. 2年C. 1年D. 6个月答案：A二、判断题（每题5分，共25分）1. 合同的订立必须经过要约和承诺两个阶段。
（）答案：正确2. 合同的履行原则包括实际履行原则和适当履行原则。
（）答案：正确3. 合同的解除必须经过双方协商一致。
（）答案：错误4. 违约责任具有相对性，只有合同当事人之间才能追究违约责任。
（）答案：正确5. 合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述合同管理的意义和目的。
答案：合同管理是企业日常经营管理的重要组成部分，旨在确保合同的订立、履行、变更和解除等环节符合法律法规和企业的利益要求，降低合同风险，提高合同履行效率，维护企业合法权益。
2. 简述合同违约的主要形式。
答案：合同违约的主要形式包括：（1）不履行，即当事人根本未履行任何合同义务；（2）迟延履行，即当事人迟延履行合同义务；（3）不适当履行，即当事人虽然履行了合同义务，但其履行不符合合同约定或法律法规规定。
3. 简述合同纠纷的解决方式。
答案：合同纠纷的解决方式包括：（1）协商，即当事人通过友好协商，达成一致，解决纠纷；（2）调解，即当事人通过第三方调解机构进行调解，达成协议，解决纠纷；（3）仲裁，即当事人通过仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力；（4）诉讼，即当事人通过法院提起诉讼，由法院依法审理并作出判决。
2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)
2024监理工程师《合同管理》测试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列不属于合同文件的组成内容的是（）。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单3. 合同履行的过程中，监理工程师对合同的监督主要体现在（）。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程投资D. 合同变更4. 在合同执行过程中，监理工程师对合同的调整与控制主要针对（）。
A. 合同价格B. 合同内容C. 合同条款D. 合同履行情况5. 下列关于合同变更的说法错误的是（）。
A. 合同变更应按照合同约定的程序进行B. 合同变更应经过双方协商一致C. 合同变更应由监理工程师提出D. 合同变更应按照合同约定的时间进行6. 下列不属于合同违约责任的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失7. 下列关于合同争议解决的说法正确的是（）。
A. 合同争议应首先通过协商解决B. 协商不成的，应通过调解解决C. 调解不成的，应通过仲裁解决D. 仲裁不成的，应通过诉讼解决8. 下列不属于合同索赔的条件的是（）。
A. 索赔事件应属于合同约定的范围内B. 索赔事件应给当事人造成损失C. 索赔事件应由当事人一方负责D. 索赔事件应发生在合同履行期间9. 下列关于工程变更的说法正确的是（）。
A. 工程变更应由监理工程师提出B. 工程变更应经过设计单位同意C. 工程变更应由施工单位提出D. 工程变更应按照合同约定的程序进行10. 下列不属于合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 不可抗力导致合同无法履行D. 监理工程师认为合同无法履行二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同文件的组成包括（）。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单E. 合同履行过程中的相关文件12. 监理工程师在合同履行过程中的监督职责包括（）。
三控考试真题及答案解析
选择题在工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）A. 决策阶段B. 勘察阶段C. 施工阶段D. 设计阶段答案：C工程项目质量控制系统是一个（）的质量控制工作体系。
A. 永久性B. 周期性C. 一次性D. 重复性答案：C关于监理单位质量方针，下列说法正确的是（）A. 由管理者代表制定B. 由技术负责人制定C. 由最高管理者发布D. 由管理者代表发布答案：C工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（）A. 调查表法B. 分层法C. 排列图法D. 控制图法答案：B工程项目质量是在（）下形成的。
A. 自然环境B. 合同环境C. 社会环境D. 经济环境答案：B在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括（）A. 文化水平B. 技术水平C. 控制能力D. 身体素质（多选）答案：A, B, C, D简答题简述监理单位质量管理体系持续改进的核心是什么？答案：监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的有效性和效率。
简述工程项目质量控制系统的主要任务是什么？答案：工程项目质量控制系统的主要任务是监控和保证工程项目在设计、施工、验收等各个阶段的质量，确保工程项目满足预定的质量目标和要求。
在工程开工前，施工图纸会审会议应由谁主持召开？答案：在工程开工前，施工图纸会审会议应由建设单位主持召开。
简述采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的可能原因。
答案：采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的可能原因包括原材料发生变化、临时改变工艺参数、测量工具有误等。
简述在工程项目质量控制中，应如何坚持“以预防为主”的原则？答案：在工程项目质量控制中，应坚持“以预防为主”的原则，即事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是被动的，等出现质量问题再进行处理，以免造成不必要的损失。
简述监理单位质量方针的制定过程。
答案：监理单位质量方针的制定过程通常包括明确质量目标、识别关键质量因素、制定具体质量措施、形成质量方针文件、发布并宣贯质量方针等步骤。
监理考试真题 三控答案解析大全
监理考试真题三控答案解析大全近年来，建筑监理成为一个备受瞩目的职业岗位。
随着国家对建筑质量的要求越来越高，对于建筑监理的要求也随之提升。
作为建筑监理人员，必须具备扎实的专业知识和高超的技能，也需要通过监理考试获得相应的资质。
本文将通过对监理考试真题的解析，帮助考生更好地理解监理知识和提高考试成绩。
一、监理法律法规题1. 根据《中华人民共和国建设工程质量法》的规定，以下说法正确的是：A. 监理机构应当依法设立；B. 监理机构主要负责与业主签订监理合同；C. 当建设工程施工单位不执行合同约定或者工程质量要求时，监理机构可以保持沉默。
解析：答案为A。
根据《中华人民共和国建设工程质量法》第九条的规定，监理机构应当依法设立。
2. 根据《中华人民共和国建设工程质量法》的规定，以下哪项不属于监理机构的职责范围？A. 监督工程建设许可证的合法有效；B. 监督工程建设项目的设计、施工和验收；C. 调查工程质量事故并提出处理意见；D. 对工程施工单位主要负责人的培训和评价。
解析：答案为D。
根据《中华人民共和国建设工程质量法》第十四条的规定，监理机构的职责范围包括监督工程建设许可证的合法有效，监督工程建设项目的设计、施工和验收，以及调查工程质量事故并提出处理意见。
二、监理技术问题题1. 在工程监理过程中，以下哪项不是监理人员应当具备的技术能力？A. 熟悉建筑工程的法律法规和标准规范；B. 具有较强的工程管理能力；C. 掌握工程质量检测和评定的方法和技术。
解析：答案为C。
监理人员应当具备熟悉建筑工程的法律法规和标准规范，以及具有较强的工程管理能力。
2. 在工程质量评定中，以下哪项不属于监理人员进行的工作？A. 检查工程质量验收资料的齐全性和合规性；B. 对工程质量进行计量与评估；C. 参与工程质量事故的调查与处理；D. 填写《监理工程质量评定报告》。
解析：答案为C。
监理人员在工程质量评定中的工作包括检查工程质量验收资料的齐全性和合规性，对工程质量进行计量与评估，以及填写《监理工程质量评定报告》。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0203-47
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0203-471、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
【单选题】A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化正确答案:D答案解析:本题涉及的考点是不安抗辩权的行使。
不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
2、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。
【单选题】A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期正确答案:A答案解析:本题涉及的考点是工程师对承包商索赔处理的内容。
通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。
合同管理试题及答案解析
合同管理试题及答案解析一、单项选择题1. 合同管理的核心是（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止答案：B解析：合同管理的核心是合同的履行，因为合同的履行是合同目的实现的关键环节，也是合同法律效力的体现。
2. 以下哪项不是合同管理的内容？（）。
A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的保管D. 合同的执行答案：D解析：合同的执行是合同履行的一部分，而不是合同管理的内容。
合同管理包括合同的起草、审查、保管等环节。
3. 合同的变更需要（）的同意。
A. 一方当事人B. 双方当事人C. 第三方D. 法院答案：B解析：合同的变更需要双方当事人的同意，因为合同的变更涉及到合同内容的改变，必须得到双方当事人的共同认可。
4. 合同解除后，以下哪项权利不受影响？（）A. 债权请求权B. 债务履行权C. 违约责任D. 合同履行权答案：C解析：合同解除后，违约责任不受影响，因为违约责任是基于合同当事人违反合同义务而产生的，与合同是否解除无关。
5. 以下哪项不是合同无效的情形？（）A. 欺诈、胁迫B. 恶意串通C. 显失公平D. 合同履行完毕答案：D解析：合同履行完毕是合同正常结束的情形，不属于合同无效的情形。
二、多项选择题1. 合同管理的目标包括（）。
A. 确保合同的合法性B. 保障合同的履行C. 提高合同的效率D. 减少合同风险答案：ABCD解析：合同管理的目标包括确保合同的合法性、保障合同的履行、提高合同的效率以及减少合同风险。
2. 以下哪些情形下，合同可以被认定为无效？（）A. 违反法律、行政法规的强制性规定B. 损害社会公共利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 合同当事人意思表示真实答案：ABC解析：合同无效的情形包括违反法律、行政法规的强制性规定、损害社会公共利益以及以合法形式掩盖非法目的。
合同当事人意思表示真实不是合同无效的情形。
3. 合同履行中，以下哪些行为构成违约？（）A. 迟延履行B. 部分履行C. 不履行D. 履行不符合约定答案：ACD解析：合同履行中，迟延履行、不履行以及履行不符合约定均构成违约。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2007年监理工程师执业资格考试《合同管理》真题及答案2008-1-11 11:59 【大中小】【打印】【我要纠错】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A. 监理单位B. 分公司C. 建设单位D. 施工企业2. 按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。
A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D. 某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3. 法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A. 主要办事机构所在地B. 主要经营场所所在地C. 主要合同履行地D. 董事长的户口所在地4. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。
A. 建筑物B. 施工工程技术C. 施工工程款D. 工程施工行为5. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 抵押人使用的宅基地C. 抵押人拥有的股票D. 学校设施6. 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。
A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B. 直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。
A. 不成立B. 成立C. 无效D. 可撤销8. 《合同法》规定，要约生效条件为（）。
A. 要约人向受要约人发出要约B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字C. 受要约人作出有效承诺D. 要约以任何形式到达受要约人9. 《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。
A. 违约B. 侵权C. “先合同义务”D. 无过错10. 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。
对此，以下说法正确的是（）。
A. 乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B. 乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C. 乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D. 乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任11. 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。
A. 订立合同时订立地B. 订立合同时履行地C. 履行合同时订立地D. 履行合同时履行地12. 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。
订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。
A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C. 不安抗辩权D. 合同中止履行的权利13. 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（）。
A. 债权转让B. 合同变更C. 债务转移D. 合同转让14. 设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（）。
A. 要约生效B. 承诺生效C. 合同成立D. 合同生效15. 建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。
A. 工程所在地B. 仲裁申请人所在地C. 纠纷发生地D. 双方协商选定16. 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方（）。
A. 必须适用违约金条款B. 必须适用定金条款C. 可以选择适用违约金或定金条款D. 两者都不能适用，因约定无效17. 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（）。
A. 必须公开招标B. 必须邀请招标C. 可直接委托发包D. 必须聘请招标代理机构委托发包18. 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。
当解答与招标文件的规定不一致时，（）。
A. 投标人应要求招标人继续解释B. 以书面解答为准C. 以招标文件为准D. 由人民法院判定19. 投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。
A. 投标文件没有加盖公章B. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致C. 投标担保金额多于招标文件的规定D. 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认20. 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。
A. 按无效投标处理B. 要求投标人补交投标保函C. 进入评标程序后淘汰D. 要求投标人赔偿损失21. 设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（）。
A. 投标单位的企业规模大小B. 投标方案的投入、产出比高低C. 完成初步设计时间的早晚D. 投标单位的质量管理体系是否科学22. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。
A. 中标人不承担合同责任B. 招标人应退还其投标保证金C. 招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D. 招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额23. 在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。
A. 发出中标通知书后B. 完成评标后C. 提交履约担保后D. 合同履行完毕后24. 必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时（）。
A. 中标人为甲，合同价为950万元B. 中标人为甲，合同价为1000万元C. 中标人为乙，合同价为980万元D. 中标人为乙，合同价为990万元25. 《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指（）。
A. 监理合同注明的开始至完成的时间B. 监理合同约定的监理工作的日历天数C. 监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D. 监理人自开始监理工作至保修期届满的时间26. 《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指（）。
A. 承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B. 委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C. 委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量D. 承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量27. 某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。
监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（）。
A. 发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B. 发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C. 发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D. 发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止28. 《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是（）。
A. 补偿性原则B. 惩罚性原则C. 无过错原则D. 有限责任和过错责任原则29. 设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。
A. 组织对设计文件的审查、鉴定和验收B. 办理设计文件的报批手续C. 选定设计文件依据的设计规范D. 为现场的设计人提供必要的工作条件30. 设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（）。
A. 发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B. 由原设计合同承包人完成设计修改C. 发包人经审批机关批准后，自行修改D. 发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批31. 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。
依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。
A. 设计院没收建设单位支付的定金B. 设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％C. 建设单位支付合同设计费的50％D，设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％32. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。
A. 承包人的损失都由发包人承担B. 发包人的损失都由承包人承担C. 双方的损失各自承担D. 双方的损失都由审批部门承担33. 某工程项目的承包人具有设计资质。
承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。
施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。
则该事件的损失应由（）。
A. 审查单位与监理单位共同承担B. 承包人与审查单位连带承担C. 承包人全部承担D. 承包人承担设计损失，发包人承担施工损失34. 某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（）。
A. 由发包人复制，复制费用发包人承担B. 由发包人复制，复制费用承包人承担C. 由承包人复制，复制费用承包人承担D. 由承包人复制，复制费用发包人承担35. 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。
A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延36. 某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。
在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。
A. 承包人B. 钢材供应商C. 监理单位D. 发包人37. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。
材料使用前需要进行检验时，检验由（）。
A. 发包人负责，并承担检验费用B. 发包人负责，检验费用由承包人承担C. 承包人负责，并承担检验费用D. 承包人负责，检验费用由发包人承担38. 在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。