电力工程施工委托合同协议书范本
电力工程委托代建合同6篇
电力工程委托代建合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（代建方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程规模：____________________。
4. 工程内容：包括但不限于电力线路建设、变电站建设及其他相关配套设施建设等。
二、委托代建事项甲方委托乙方进行本电力工程的代建管理，包括但不限于以下事项：1. 工程项目的规划、设计、施工、验收等建设全过程管理；2. 工程质量、安全、进度的监督与控制；3. 工程投资预算与成本控制；4. 工程相关合同、文件的起草、审核与签订；5. 协调工程各方关系，确保工程顺利进行。
三、代建期限本工程代建期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、工程费用及支付方式1. 工程费用：甲方应根据工程进度及合同约定向乙方支付代建费用。
费用包括代建管理费、技术咨询费、协调费等。
具体费用标准与支付方式详见附件一《工程费用及支付方式》。
2. 支付方式：甲方应按约定时间将代建费用支付至乙方指定账户。
3. 甲方应确保工程资金的及时到位，如因资金问题导致工程停工或延误，乙方不承担任何责任。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及工程设计要求进行工程建设，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织竣工验收，并提交验收报告。
验收合格后，方可交付甲方使用。
3. 若工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按时支付工程费用；（2）提供工程建设的有关资料；（3）协调解决工程建设中的相关问题；（4）确保工程建设符合国家政策、法规及规划要求。
2023年电力委托施工合同_1
2023年电力委托施工合同2023年电力委托施工合同1甲方：_________________乙方：_________________工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_________________ 第一条：工程概况1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________永泰县3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。
现场工程量增减、设计变更按实签证。
工程最终造价以审计部门审定的`造价为准。
第二条：双方职责1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________152****5698),负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。
若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。
第三条：工程质量及验收办法1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。
电力工程委托代建合同
电力工程委托代建合同合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（代建方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，鉴于甲方需进行电力工程建设，并委托乙方进行代建，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就电力工程代建事宜达成如下协议：一、合同背景及目的甲方为推进电力工程建设，提高工程建设效率和管理水平，减少投资风险，特委托乙方作为本电力工程的代建方，负责工程建设的管理和实施工作。
二、代建工程概况工程名称：[具体名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]代建内容：[具体代建内容，包括但不限于工程的设计、施工、监理等]三、代建期限本合同的代建期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、代建费用及支付方式1. 代建费用：甲方应按照工程进度向乙方支付代建费用。
具体费用标准、计算方法和支付时间按照附件《代建费用支付表》执行。
2. 支付方式：甲方应按照约定将代建费用支付至乙方指定账户。
3. 甲方对乙方提供的服务质量和进度进行评价，并据此进行费用结算。
五、代建工程的管理与实施1. 乙方负责组建工程项目部，全面负责工程的管理和实施工作。
2. 乙方应根据工程需要，组织设计、施工、监理等单位开展工作，并确保各单位的协调和配合。
3. 乙方应制定详细的项目实施计划，确保工程按照计划进行。
4. 乙方应建立健全工程质量、安全管理体系，确保工程质量和安全。
5. 乙方应及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的代建工作进行监督和管理，确保工程按照合同约定进行。
2. 甲方应按时支付代建费用，确保工程的顺利进行。
3. 甲方应提供乙方所需的有关资料，协助乙方开展工作。
4. 甲方有权对乙方的服务质量和进度进行评价，并提出改进意见。
七、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的代建费用。
2. 乙方应按时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。
电力工程施工委托
电力工程施工委托委托人（甲方）：XXX 公司地址：XXX联系电话：XXX承包人（乙方）：XXX 工程有限公司地址：XXX联系电话：XXX鉴于甲方需要对其电力工程进行施工，现委托乙方进行此项工程的承包，双方达成如下协议：一、项目名称：电力工程施工项目二、项目地点：XXX三、工程内容：本项目包括但不限于以下内容：1. 设计、安装、调试电力系统设备，并确保其正常运行；2. 安装并调试变压器、配电柜、开关设备等设备；3. 确保整个电力系统的安全可靠运行；4. 完成工程验收并提交相关验收资料。
四、委托费用：本项目的总费用为XXX元，具体支付方式为XXXX。
五、工期：本项目的工期为XXX天，自双方签署本协议生效之日起计算。
六、保证金：乙方应在签订委托书之日起，向甲方交纳XXX元的保证金，工程完工并经甲方验收合格后，保证金将予以返还。
七、违约责任：任何一方若违反本协议规定，应承担相应违约责任。
如乙方未能按时完成工程施工，将扣除相应款项，并赔偿甲方因此所造成的损失。
八、保密条款：本协议签订后，双方均应对协议内容和工程施工过程中涉及到的技术资料、商业机密等保密。
九、其他事项：本委托书自双方签署之日生效，非经双方协商一致，不得擅自变更。
十、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
委托人（甲方）：XXX 公司法定代表人：XXX日期：XXXX年XX月XX日承包人（乙方）：XXX 工程有限公司法定代表人：XXX日期：XXXX年XX月XX日本电力工程施工委托书自甲乙双方签字盖章后生效，至本工程施工完结后终止。
双方应互相遵守本协议的约定，共同完成工程任务，确保工程顺利进行。
希望双方能够合作愉快，圆满完成本次电力工程施工项目。
电力线路施工合同协议书5篇
电力线路施工合同协议书5篇篇1电力线路施工合同协议书甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟委托乙方承建电力线路工程，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方达成如下协议：一、工程名称及地点1. 工程名称：电力线路施工工程2. 施工地点：（具体地址）二、工程范围1. 施工内容：包括但不限于电力线路铺设、杆塔安装、线路接入等工程；2. 工程规模：（工程规模描述）三、合同价款及支付方式1. 合同价款：（人民币大写）（￥多少），合同价款包括工程造价、税金及其他费用；2. 价款支付方式：工程分次完成，按进度支付。
甲方应支付合同价款的50%作为预付款，在工程完工验收合格后支付尾款。
四、工程质量要求1. 施工标准：按照国家相关标准和规定进行，严格保证工程质量；2. 完工标准：工程竣工后应符合国家相关规定，通过相关验收合格。
五、工期及延期处理1. 工期：工程开始日期为（具体日期），完工日期为（具体日期），工期为（具体天数）；2. 延期处理：若工程因不可抗力等原因延期，双方应及时协商解决，延期时间须经甲方书面同意。
六、风险责任1. 工程过程中如发生人员伤亡或财产损失，应由承包方承担相应责任；2. 工程完工后如因质量问题导致事故，承包方应承担相应赔偿责任。
七、争议解决双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地仲裁机构申请仲裁。
八、其他事项1. 各方共同遵守国家法律法规，严格按照合同规定履行各自义务；2. 若双方有其他补充协议，应经双方签署生效。
九、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束，任何一方未经对方书面同意，不得擅自解除或修改本协议。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：年月日以上为《电力线路施工合同协议书》，经双方协商一致签署生效。
愿双方在合作中相互信任、互惠互利，推动工程的顺利进行，共同取得成功！篇2电力线路施工合同协议书甲方（委托方）：__________（全称）、法定代表人：__________、地址：__________。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为______________电气工程施工。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责本合同约定的电气工程施工任务，具体包括但不限于设计、采购、施工、调试等工作。
2. 施工地点：______________3. 施工范围：______________第三条工程价款及付款方式1. 本工程总价款为______________万元（大写：______________元整）。
2. 价款支付方式：（1）工程全面验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及结算单，甲方在收到结算单后应于7个工作日内支付工程款项。
（2）若工程有分期支付约定，按照实际工程进度，乙方应向甲方提供相应阶段工程的竣工报告及结算单，甲方应在收到结算单后的7个工作日内支付相应款项。
3. 外币结算：如以外币结算，应按照中国人民银行外汇管理规定执行。
第四条材料采购及保证1. 乙方负责对所需材料的采购工作，应保证所选材料符合国家相关标准和规定。
2. 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全责，包括材料更换、重新施工等费用，甲方有权要求相应赔偿。
第五条施工周期1. 本合同约定的工程施工周期为______________个自然日，具体按照工程实际进度执行。
2. 若乙方因自身原因导致施工周期延长，应承担因此而产生的相关费用。
电力施工委托合同6篇
电力施工委托合同6篇电力施工委托合同 (1) 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
电力施工协议书范本4篇
电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（委托方）______(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____乙方：（承包方）_____(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议：一、工程范围：_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容：1. 甲方要求乙方按照规划要求，按时完成工程建设；2. 乙方要负责施工的质量、进度，保证工程的安全；3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定；4. 工程款支付方式：_____(具体支付方式)_____三、施工期限：1. 工程开始日期：_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期：_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工，须提前书面告知甲方，并经甲方同意后方可延期。
四、合同价款：1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式：（1）总价款_____%作为预付款，于合同签订之日起七日内支付；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的_____%；（3）工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。
五、质量及验收：1. 乙方应确保工程质量，符合国家规定的标准；2. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现问题应及时进行整改；3. 甲方验收合格后，支付相应工程款。
六、违约责任：1. 若任何一方违反本合同规定，给对方造成损失，应承担相应的违约责任；2. 若乙方逾期未完成工程，每迟延一天，应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电力施工委托书范本(通用6篇)
电力施工委托书范本（通用6篇）电力施工委托书1委托人（全称）:受委托人（全称）：因我单位建设需要，现将五山134线配分线28-29-30杆更换工程的施工事宜全权委托乙方办理。
委托内容及范围：五山134线配分线28-29-30杆更换工程。
请贵公司尽快组织人员开展工作，我公司将积极配合相应工作。
委托人：（公章）受委托人：（公章）法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：电话：电话：传真：传真：年月日电力施工委托书2甲方（委托方）：________________________公司乙方（受托方）：河北________________________有限公司自愿将工程安装任务委托给河北____________________________________有限公司（以下简称乙方），由乙方进行配电工程的安装工作。
乙方应严格按照电力行业相关规定和标准要求进行安装，安装方案和安装资质必须由供电公司相关部门进行审核，审核合格后，安装方案有效。
本委托协议一式两份，双方各执一份。
自签订之日起生效，工程安装完成后，该委托协议自行终止。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同同具有同等效力。
甲方（签章）：______________乙方（签章）：______________法定代表人或授权委托人：________________________法定代表人或授权委托人：________________________________年_____月_____日________________年_____月_____日电力施工委托书3 xxx：现就甘肃康博丝特新材料有限责任公司一期项目用电变电站系统供配电系统安装工程由贵公司施工，具体要求如下：施工范围从线路T接点到低压配电柜出线之间的线路、站内高低压变配电设备的一二次全部设备的安装、实验、调试直至完工交付我公司投运。
详细内容以我公司与贵公司签订的`合同内容为依据。
电力工程项目委托书范本
电力工程项目委托书范本甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承担________电力工程项目（以下简称“本项目”）的相关事宜，达成如下协议：一、项目概况1.1 本项目位于________，主要包括________等内容。
1.2 项目规模：________。
1.3 项目投资估算：________元。
1.4 项目工期：________。
二、委托内容2.1 乙方同意接受甲方委托，承担本项目的勘察、设计、采购、施工、验收、运行维护等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成本项目的设计方案、施工图纸、设备采购等，并确保项目质量和进度。
2.3 乙方应按照合同约定，对项目进行施工，确保项目安全、环保、节能等要求。
2.4 乙方应负责项目的验收和运行维护工作，确保项目顺利投入使用。
三、委托期限3.1 本项目的委托期限为________年，自双方签订本协议之日起计算。
3.2 委托期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
四、费用和支付4.1 乙方承担本项目的所有费用，包括但不限于勘察、设计、采购、施工、验收、运行维护等费用。
4.2 甲方应按照双方约定的时间和方式，向乙方支付项目费用。
具体支付方式如下：（1）甲方支付预付款：合同签订后________日内，甲方支付乙方合同总价款的________%。
（2）甲方支付进度款：项目进度达到________%后，甲方支付乙方合同总价款的________%。
（3）甲方支付尾款：项目验收合格并移交甲方后，甲方支付乙方合同总价款的________%。
4.3 乙方应提供合法、有效的发票，以便甲方进行税前扣除。
五、质量与验收5.1 乙方应按照甲方的要求和相关国家标准、行业标准，保证项目的质量。
5.2 项目验收合格的标准为：________。
电力施工委托书
电力施工委托书尊敬的受托方，根据我方的需要，我们诚挚地委托贵公司进行电力施工工作。
为了明确双方的责任和义务，在此我方特写下本电力施工委托书，详细说明以下事项：一、项目背景和目的本次电力施工委托是基于我方的需要，旨在确保项目的按时完成、质量达标以及安全可靠。
我方已充分考虑到贵公司的专业能力和实力，在诸多竞争者中选择与贵公司合作，希望能够达到互利共赢的目标。
二、委托内容1. 工作范围：根据我方的要求，贵公司需要完成指定的电力施工工作。
具体的施工范围包括但不限于电力线路的架设、电缆的铺设以及设备的安装等。
2. 工期要求：我方对工期有明确的要求，贵公司需要在合同约定的工期内完成施工任务。
如因特殊情况导致工期延误，贵公司需要提前向我方进行沟通并取得书面同意。
3. 质量要求：贵公司需要确保施工工程的质量符合相关法规和标准要求。
如发现质量问题，贵公司需及时采取纠正措施，确保达到预期的施工效果。
4. 安全措施：施工过程中，贵公司需要严格遵守相关的安全规定和操作程序。
为确保施工安全，贵公司应采取必要的安全措施和防护措施，并向我方提供相应的安全报告。
5. 材料选择：在施工过程中，贵公司需要根据我方提供的要求选择合适的材料。
所有所采购的材料必须符合国家标准，且具备相关的检测合格证明。
三、费用支付根据双方协商，我方将按照工程进度和成果支付相应的费用给贵公司。
具体的支付方式和期限将在后续的合同中明确约定。
四、保密条款在履行本委托书的过程中，双方可能接触到对方的商业秘密和机密信息。
为保护双方的合法权益，在本委托书生效期间以及终止后，双方都应严格保密，不得向第三方透露或使用对方的商业秘密和机密信息。
五、合同解除和争议解决1. 合同解除：若贵公司无故违反合同的约定或无法履行合同义务，我方有权解除本委托书。
解除合同时，贵公司应承担相应的违约责任。
2. 争议解决：双方若在履行本委托书的过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
关于电力施工委托书范文（2篇）
关于电力施工委托书范文甲方(委托方)：____公司乙方(受托方)：河北____有限公司自愿将工程安装任务委托给河北____有限公司(以下简称乙方)，由乙方进行配电工程的安装工作。
乙方应严格按照电力行业相关规定和标准要求进行安装，安装方案和安装资质必须由供电公司相关部门进行审核，审核合格后，安装方案有效。
本委托协议一式两份，双方各执一份。
自签订之日起生效，工程安装完成后，该委托协议自行终止。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同同具有同等效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人或授权委托人：____法定代表人或授权委托人：________年____月____日关于电力施工委托书范文（2）电力施工委托书委托人（甲方）：委托单位名称：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________地址：____________________________受托人（乙方）：施工单位名称：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________地址：____________________________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为确保电力施工项目的顺利进行，甲方特向乙方发送本委托书，请乙方参照以下条款进行施工，并保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成任务。
一、施工内容和要求1.1 项目名称：____________________________1.2 项目地点：____________________________1.3 施工范围：____________________________1.4 施工工期：____________________________1.5 施工标准：根据甲方提供的技术要求和相关规范进行施工。
电力施工委托书范本
电力施工委托书范本甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________电力工程施工项目1.2 工程内容：根据甲方的要求，乙方负责完成电力工程的施工，包括但不限于电力线路的铺设、变压器的安装、电缆的敷设等工作。
1.3 工程地点：________1.4 工期：双方协商确定，具体工期在合同附件中详细规定。
1.5 质量标准：工程质量应符合国家电力行业标准和规范，并通过相关部门的验收。
二、合同价格2.1 双方经协商一致，本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），合同附件中详细规定了各项费用的明细。
2.2 合同价款支付方式：（1）甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%；（2）乙方完成工程进度达到合同约定的____%后，甲方支付合同总价款的____%；（3）乙方完成工程并经验收合格后，甲方支付合同总价款的剩余部分。
三、甲乙双方的义务和责任3.1 甲方的义务和责任：（1）负责办理工程所需的相关手续和审批，提供施工场地；（2）按照合同约定支付合同价款；（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（4）协调解决施工过程中出现的困难和问题，保障工程的顺利进行。
3.2 乙方的义务和责任：（1）按照合同约定的工程内容、工期和质量标准完成施工；（2）严格按照国家电力行业标准和规范进行施工，确保施工安全；（3）负责施工过程中的环境保护和垃圾处理；（4）接受甲方和相关部门的检查和监督。
四、违约责任4.1 甲方违约：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应支付违约金，违约金为应付款项的____%；（2）甲方未按约定提供施工场地的，应支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
电力线路施工合同范本3篇
电力线路施工合同范本3篇篇1电力线路施工合同范本甲方（甲方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方（乙方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国招投标法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承建电力线路施工项目，达成如下合同：一、项目名称及位置：电力线路施工项目（具体工程名称），位于（具体位置），项目编号：（编号）。
二、项目内容：1. 项目范围：包括但不限于电力线路设计、施工、调试等工作。
2. 工程量与计算方法：详见附件《工程量清单》。
3. 施工周期：计（天/月/年）自（日期）起至（日期）止。
4. 工程款项：总造价为（具体金额），分期支付。
5. 施工注意事项：详细内容见附件《施工注意事项》。
6. 工程变更：如因不可抗力或人为原因需变更工程内容，双方协商解决。
三、合同款项：1. 工程款项：甲方根据实际工程进度，将工程款项支付给乙方。
2. 违约金：当一方违反合同规定导致损失时，另一方有权获得违约金。
四、合同履行：1. 甲方应按照合同约定，提供必要的支持与协助，并支付合同款项。
2. 乙方应按照合同要求，保质保量地完成工程，并确保工程质量符合相关标准。
五、保证事项：1. 甲乙双方保证遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法规，确保本合同的有效履行。
2. 甲乙双方负责保管好各自的文件和资料，并配合有关部门的检查与审计。
六、纠纷解决：1. 若因本合同发生的争议，应由双方共同协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 双方如有解除合同的需要，需提前书面通知对方，并履行相关程序。
七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定工程完成并经验收合格后终止。
2. 本合同正本一式叁份，甲乙双方各执壹份，经办双方共同附印合同章，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人：签字日期：乙方（盖章）：法定代表人：签字日期：附件：1. 工程量清单2. 施工注意事项以上为电力线路施工合同范本，各项内容均需双方遵守并执行，如有违反将承担相应的法律责任。
电力施工合同协议书(推荐3篇)
电力施工合同协议书（推荐3篇）【电力施工合同协议书第1篇】合同编号：甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。
电力工程安装协议书范本8篇
电力工程安装协议书范本8篇第1篇示例：电力工程安装协议书范本甲方（委托方）：地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行电力工程安装项目，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，就甲方电力工程安装项目的有关事项达成如下协议：第一条项目内容甲方委托乙方进行电力工程安装项目，具体内容为（详细描述项目内容）。
第二条工程周期本项目工程周期为（具体工程周期），自（开始日期）至（完成日期）止。
第三条工程质量乙方应严格按照国家有关标准和甲方的要求，保证项目的电力工程安装质量。
若出现质量问题，乙方应承担相应的责任并进行及时处理。
第四条工程费用1. 甲方应按照双方约定的付款方式，及时支付工程款项。
2. 工程费用为（具体金额），甲方应在（付款期限）内支付清楚。
第五条工程变更1. 在工程实施过程中，如需变更项目内容，乙方应及时向甲方提出变更申请，并经甲方同意后方可进行变更。
2. 双方确认的工程变更应有书面变更协议，明确变更内容和费用调整。
第六条保修期1. 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期服务，具体保修期为（具体时间，一般为一年）。
2. 在保修期内，如发现质量问题，乙方应及时进行维修。
第七条违约责任1. 若因乙方原因导致工程质量不合格或未按时完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致项目变更或工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
第八条解决纠纷在履行本协议过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，若协商无果，应向相关部门申请调解或仲裁。
第九条其他事项双方还约定如下其他事项（填写其他约定事项）。
第十条附则1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并经双方确认后终止。
（以下空白）甲方：（盖章）日期：本协议经双方签字盖章后生效。
愿双方能够遵守协议，共同完成电力工程安装项目，并达成双方的共赢局面。
第2篇示例：电力工程安装协议书范本甲方：（委托方名称）乙方：（受托方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行电力工程安装施工，为明确双方权利和义务，特订立本合同，并遵照国家有关法律法规、技术标准和施工规范，友好协商达成如下协议：一、项目概况1. 甲方拟委托乙方进行电力工程安装施工，并对施工现场的环境、安全、质量等事项提出具体要求。
电气工程施工合同范本5篇
电气工程施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程的电气施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电气设备的安装、调试及维修等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责电气设备的采购、安装、调试及维修等工作。
2. 承包范围：包括但不限于电气设备的采购、运输、安装、调试、试运行、验收、交付使用及保修等。
三、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定总价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付比例为：工程开工后支付工程总价的30%，设备安装完毕后支付工程总价的50%，工程验收合格后支付剩余的20%。
五、工程质量和检验1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准及合同约定的标准。
2. 双方应共同进行工程验收，验收合格后方可视为工程竣工。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行整改，直至符合约定标准。
六、工程安全1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施，防止事故发生。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、保修与维护1. 工程验收合格后，乙方应提供一年免费保修服务。
2. 保修期内，如设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并进行维修。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包方：（以下简称甲方）
承包方：以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：____________
工程内容：________________________教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接； 1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。
其余材料采购有乙方购买。
承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）
第二条工程总价
合同总价为（RMB）：________万元整含税（大写________元整），以最终决算价格结算。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)________% ________元整,（大写________元整）；
2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）________元整(大写________元整)
3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) ________元整(大写________元整)
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。
（详细内容见合同附件）
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；
3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；
3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；
4、自柜体到厂日起履行保固条款；
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。