施工班组中间退场协议书
班组退场协议
甲方： XXXXXXXXXX
乙方： XXXXXXXXXX
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议：
一、退场原因：
XXXX工程施工至今，因多方面的不利因素造成工程进度缓慢。经双方协商，双方同意解除合同，并对乙方的施工量进行中间清算，乙方同意退场。
二、工程价款：
1、甲方支付乙方截止于2013年月日完成所有工程量价款元。
2、甲方一次性支付乙方退场费元。
3、以上价款合计：元（大写：）。
4、自协议签订起，甲方天内付清元价款。
三、其他条款：
1、本协议自签订并付清乙方上述价款后，甲乙双方签订的工程劳务分包协议自行解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应
付费用）均由乙方承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担，乙方应退还甲方已付的全部退场费用。
2、若办理完“退场协议”以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可在广州市仲裁委员会申请仲裁或在广州市中级人民法院提起诉讼。
3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。均具备同等法律效力。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
（委托代理人）（委托代理人）
日期：2013年月日日期：2013年月日
工程施工安全协议书(各班组)
工程施工安全协议书(各班组) 工程施工安全协议书 甲方：雷州市第二建筑工程公司湛江项目部 乙方： 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保国联一车间拆建 工程施工中人身安全，经双方协商一致签订本协议： 第一条工程项目：湛江市建设工程交易中心交易场所 第二条施工地址：湛江市赤坎区湾南路37# 第三条双方安全责任和义务： （一）甲方安全责任和义务： 1、甲方应积极为乙方提供合理方便的工作环境，包括提供安全合理的材料堆场。 2、甲方现场管理人员有权对违反施工安全操作规程和施工安全规范的施工人员进行教 育，并阻止其继续违规施工。 3、甲方对违反安全文明施工的施工人员有权进行必要的经济处罚和行政处理。 4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担 责任。 5、甲方有责任提供安全的电源拉至施工现场给乙方使用，并经常检查乙方接驳电源的 机具设施是否符合安全。 （二）乙方安全责任和义务： 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事 故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、不准赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽的施工人员进入施工现场作业。
2、施工现场非电工人员不得私拉和乱接电线。 3、不准在施工现场玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及一切物品。 4、不准在不设栏杆或其它安全措施的高空作业，并不得在同一部位同时进行上下交 叉 作业。 5、不准带小孩进入施工现场施工作业。 6、电源开关不准一闸多用，未经训练的工人不准操作机械。 7、作业高度超过楼、地面2米时应系好安全带、安全帽带并防止坠落及坠物伤人； 8、不准在施工现场和防火禁区内吸烟。 9、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。 10、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 11、乙方施工过程中发生人生伤亡、电气和设备事故等不安全情况，应立即报告甲方， 并积极配合救助工作。 第四条违约责任 1、由于乙方责任造成的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并 赔 偿因此造成的全部损失。 2、乙方不戴安全帽、赤脚、穿拖鞋进入施工现场施工的，每发现一次扣罚100元。 3、乙方带小孩进入施工现场，每发现一次扣罚500元。 4、在施工现场和防火禁区内吸烟，每发现一次扣罚100元。 5、乙方施工过程中不履行工完、料尽、场地清，每发现一次扣罚500元。 第五条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解 无法解决争议的，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。 第六条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于施工合同。 第七条本协议有效期限：自甲乙双方签订本协议之日起至乙方所承包的施工项目竣 工验收之日止。
建筑工程施工班组中途退场协议书
班组退场协议 甲方：有限公司 地址： 乙方：身份证号：电话： 户籍地址： 现沪地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议：一、退场原因： 项目工程因乙方施工技术存在问题，缺乏施工经验，质量无法达到业主方的标准要求，经多次提出整改无效，导致乙方中途自行退场，现造成已施工部位质量未达标事实存在。经双方协商一致，双方同意对20 年月日签订的“”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后，乙方同意终止该《工程清包合同》。 二、工程价款核实：
1、根据双方认可上表列明，甲方支付乙方截止于2017年月日止双方核实完成所有工程量价款为：0.00元（大写人民币：元整）； 2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴：0.00元（大写人民币：元整）； 3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币：0.00元（大写人币：元整）实际支付日为：2017年月日转账； 4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为：.00 元（大写人民币：元整）。自协议签订日起，甲方天内付清。 三、其他条款：
1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后，甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担（包括由此产生的一切直接、间接损失）。 2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。该协议经双方签字后均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表（委托代理人）：签约人（委托代理人）： 日期：2017年11月日日期：2017年月日
班组安全协议书
班组施工安全协议书 甲方：项目经理部 乙方： 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、甲方的责任与义务 1、贯彻落实国家及合肥市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。 2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。 3、甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。 4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。 5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，且工期不顺延，待整改验收合格后方可继续施工。 6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定以及违章指挥、作业的的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚，处罚以现金的方式缴纳，并登记入账。 7、甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方处以500元-1000元经济处罚。 8、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、
人员管理等方面统一管理。 二、乙方的责任与义务 1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。 3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本班组人员进行安全教育，特征作业人员必须持证上岗，熟悉各种施工机械设备的安全操作规程，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。 4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。 5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。 6、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。 7、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方将从工程款中扣除1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，对新进场人员按规定进行教育、考核合格后方可上岗。对未经考核或考核不合格人员
班组施工合同
班组施工合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方）：?依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条：工程概况： 工程名称: 工程地点： 工程工期：天年月日到年月日第二条:承包范围 1、 2、 3、 第三条：承包方式 本合同采用包清工、包小型工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。 第四条:双方责任和义务 一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 ３、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。 4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。 对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。 二、乙方责任和义务 １、乙方一切食宿问题自行解决。 2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按２０0元/人.次罚款，在工程款中扣除。 3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。 4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。 5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。 第五条:材料管理
推荐-班组安全文明施工协议书
班组安全、环保及文明安全生产协议 承包单位（以下简称甲方）：中交三航局国投湄洲湾电厂取排水工程项目经理 部 分包单位（以下简称乙方）：福建鑫祥建设工程有限公司 工程名称：中交三航局国投湄洲湾电厂取排水工程 工程地点：福建省莆田市秀屿区忠门镇 起止时间：从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，“突出重点，早做准备，统筹安排，服从大局”，以对人民的财产负责的精神，对可能出现的事故进行加强控制，确保施工安全，将损失降低到最低限度，杜绝重大事故发生，切实抓好安全生产文明施工工作，特签订安全生产协议书。协议双方须共同信守，严格履行。 ㈠、安全、环保 1、本工程施工期间，甲方确定黄振龙为安全生产责任人， 月在施工现场工作应不少于26 个工作日。安全员若需较长时间离开工地时，应有专人（或兼）顶岗。 2、乙方应严格执行国家、建设部、海事等部门的有关安全法规、法令、政策，严格遵守施工操作规程，文明施工，制定严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡、机械设备损坏等事故的发生，严禁野蛮施工、违章操作，否则造成的一切损失由乙方自行负责，并承担与之有关的一切刑事、民事经济责任。 3、乙方应在施工前将进场人员名单以及在施工期间将人员变更情况及时用书面形式报送甲方。所有施工人员必须接受甲方的进场安全教育及安全技术交底，配合甲方的安全管理工作。乙方不得安排未经安全生产教育培训的人员上岗作业，特种作业人员必须持相应的有效证件上岗。 4、乙方必须严格按照国家有关法律法规、相关规定及业主、监理、总承包方、甲方的要求制定合理的环保措施，并有效执行； 5、乙方必须认真搞好现场文明施工，自觉接受甲方管理，并严格遵守甲方和业主及政府、部门提出的文明施工及现场管理要求，严格执行有关文明工地的
施工班组中间退场协议书
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工班组中间退场协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：XXXXXXXXXX ____________ 乙方：XXXXXXXXXX ____________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、 白愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、 友好协商，白愿达成以下协议： 一、退场原因： XXXX工程施工至今，因多方面的不利因素造成工程进度缓慢。经双 方协商，双方同意解除合同，并对乙方的施工量进行中间清算，乙方同意退场。 二、工程价款： 1、甲方支付乙方截止于2013年—月日完成所有工程量价 款兀。 2、甲方一次性支付乙方退场费元。 3、以上价款合计：元( ) c 4、白协议签订起，甲方天内付清元价款。 三、其他条款： 1、本协议白签订并付清乙方上述价款后，甲乙双方签订的工程劳务分包协议白行解除，乙方在本项目的所有债权债务(包含工人工资及其它应付费用）均由乙方承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担，乙方应退还甲方已付的全部退场费用。
2、若办理完“退场协议”以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可在广州市仲裁委员会申请仲裁或在广州市中级人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。均具备同等法律效力。 甲方： 法人代表： （委托代理人） 日期：2013年月日 乙方： 法人代表： （委托代理人） 日期：2013年月日
项目部施工班组协议书(-通用)
建筑工程承包协议书 （土建工程） 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 为确保工程质量及工程进度、安全生产、文明施工，努力完成招标文件要求的施工任务及质量、工期目标，在诚信、务实、目标一致的原则基础上，经双方协商一致，签下以下工程清工承包合同条款： 一、工程项目：工程 二、工程地点： 三、承包范围： 四、承包价格：(按图施工的全部土建内容。包括基础、主体 结构、内外粉刷、线条粉刷、模板制作及安装、机械设备、卫生清理、成品保护、内外架子、柱钢筋压力焊等，其中基础按-1.5m内工程量计算，如基础深度超出或未达到1.5m按实调整计算） 五、承包形式：包清工（甲方提供除模板、钢管及全部附件等建 筑材料，保证及时提前到场） 六、付款方式：。 七、工程时间：开工时间：2012年09月08日 竣工时间：2012年11月27日 工期：日历天
八、工程质量与文明施工 1、本工程为确保“”（质量标准）项目，乙方应严格按照国家装饰 工程施工标准及验收规范和“”（质量标准）的要求进行施工，在 以上的大前提下再严格按照施工图纸及施工员的技术交底进行施工。如 达不到质量要求，由甲方签发整改单，在规定的时间内乙方整改完毕， 否则发生的一切费用由乙方承担。如由乙方原因引起的整改，由乙方另 行承担材料等一切损失。 2、乙方承包者必须每天在工地负责工作，如遇特殊情况应经项目负责人书 面同意后并指派一人临时负责乙方班组的管理。 3、乙方在承包范围范围内的工作开始前，应对前项工作完成的情况进行检 查，发现不符合质量标准应向项目负责人提出书面的整改要求，否则乙 方在施工时发生的由于前项工作的质量引起的损失由乙方承担。 4、乙方必须服从项目部质量员的检查、监督，甲方有权对乙方违规不改提 出罚款以及停工的处罚决定。 5、乙方在每天收工后，必须清理施工场地，做到场地干净，积极做好半成 品、成品的保护，防止污染和损坏。乙方对半成品、成品的保护负有责 任，在移交甲方竣工之前，由乙方负责施工项目的半成品、成品保护工 作，否则发生的一切损失由乙方承担。 九、工期期限 1、施工进度必须严格按照施工进度计划进行，乙方必须保证在甲方指定施 工时间内完成。 2、乙方必须不折不扣的保质保量，按进度计划完成任务，若出现工期缓慢、 人员不足的情况，必须随时对下属人员进行调整或加强，如造成乙方不 能满足进度计划内容，延迟完工按每天罚款300元处理，提前完工每天 奖励200元。 3、乙方由于人员缺少而不能保证进度的（以推迟三天为限），甲方有权派其 他班组充实乙方的施工人员，所发生的一切费用及损失均由乙方自负； 如中途退场，所完成工程量部分甲方将不再支付合同款，如因乙方中途 退场造成甲方损失的由乙方承担，并处以10万元赔偿。 4、如出现非乙方原因造成乙方无法施工，乙方应在24小时内向甲方提出书 面报告，经甲方认可后，作为工期顺延的依据。 5、本工程工期可能因为由于甲方原因提前或整体滞后。若出现长期停工情 况，乙方应按照甲方要求减少或撤退施工人员，再次开工时甲方应提前3 天通知乙方，乙方须及时安排工地所需施工人员进场。如乙方原因使工 期整体延误，乙方不能合理、及时、按需安排施工人员，造成甲方的一 切损失从乙方已完成工程款中扣除。
建筑工程施工班组中途退场协议书
班组退场协议 甲方： 有限公司 地址： 乙方： 身份证号： 电话： 户籍地址： 现沪地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议： 一、退场原因： 项目工程因乙方施工技术存在问题，缺乏施工经验，质量无法达到业主方的标准要求，经多次提出整改无效，导致乙方中途自行退场，现造成已施工部位质量未达标事实存在。经双方协商一致，双方同意对20 年 月 日签订的“ ”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后，乙方同意终止该《工程清包合同》。 二、工程价款核实： 施工内容 施工面积(m 2 ) 单价(元) 小计(元) 备 注 外墙其多彩漆 1750 0.00 乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴： 0.00元。 外墙水性涂料 1700 30600.00 合计 元整 0.00 1、根据双方认可上表列明，甲方支付乙方截止于2017年 月 日
止双方核实完成所有工程量价款为： 0.00元（大写人民币：元整）； 2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴： 0.00元（大写人民币：元整）； 3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币：0.00元（大写人币：元整）实际支付日为：2017年月日转账； 4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为：.00 元（大写人民币：元整）。自协议签订日起，甲方天内付清。 三、其他条款： 1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后，甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担（包括由此产生的一切直接、间接损失）。 2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。该协议经双方签字后均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表（委托代理人）：签约人（委托代理人）： 日期：2017年 11月日日期：2017年月日
木工班组施工安全协议书
木工班组施工安全协议书 甲方：项目经理部 乙方：木工班组 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、甲方的责任与义务 1、落实有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。 2、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。 3、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。 二、乙方的责任与义务 1、乙方必须遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。 3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本班组人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。 4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。 5、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。 6、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方将从工程款中扣除1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须提出计
施工班组安全生产合同协议书范本
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为在雄楚大街（楚平路~三环线立交）改造工程2标段桩基工程的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本工程的安全管理工作，甲方与乙方特此签订本安全生产协议书。 一、甲方职责 1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。 2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患，对乙方所承担的作业中存在的安全问题或安全隐患有权发出书面整改、处罚等工作指令或其它相关管理措施。 5. 按有关规定组织安全防护用品进场，及时发放。费用按施工合同条款办理，若施工合同条款未予未明示的，由乙方承担费用。 6. 当乙方因现场达不到安全施工标准而拒绝进入施工现场或终止正在施工的作业时，甲方不得因此而处罚、批评乙方，并且甲方保证并不因此而在以后的工作中对乙方的工作制造困难或消极怠工。 二、乙方职责 1．严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、文件及指示，认真执行施工合同、甲方、业主、监理及有关职能部门下达的有关安全要求。 2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，按甲方管理规定，配备专职或兼职安全检查人员并上报甲方质安部备案，有组织有领导地开展安全生产活动。生产管理人员和作业人员必须熟悉和遵守本标段的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3．建立健全安全生产责任制。从施工负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管
班组施工合同范本
编号： JS-20213843 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 班组施工合同范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签:titlecontent] 发包方：xx项目部(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况： 工程名称：XX桥梁工程 工程地点：XXXX 工程工期：50天 第二条：承包范围 XX桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。 第三条：承包方式
本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。 第四条：双方责任和义务 一、甲方责任和义务 1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。 4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。 二、乙方责任和义务 1、乙方一切食宿问题自行解决。 2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。 3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从
项目部与施工班组安全协议书40773
项目部与施工班组安全、文明管理协议书 甲方： 乙方： 为了进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任，防止工伤事故的发生，遵照《中华人民共和国安全生产法》及上级有关安全生产管理规定，坚持安全第一，预防为主的方针，为强化每一位职工的安全权利和义务，保障职工身心健康和企业财产免遭重大损失，确保工地的安全生产和文明施工，保障职工的切身利益，明确甲乙双方的职责和义务，特制订安全协议如下： 一、甲方责任 1、甲方成立安全生产领导小组，建立安全生产管理网络，制定安全生产各项制度，并指派专职安全人员现场管理，贯彻国家有关安全生产劳动保护和建筑安全的政策法规及现场书面形式或口头指令，乙方必须无条件的遵守执行。 2、负责组织对乙方员工的身份证进行登记并组织三级安全教育、岗前培训工作。针对公司施工特点、作业环境、危险区域、设备状况等，重点介绍可能导致发生事故的危险因素，交待各岗位容易出事故的部位情况。 3、讲解各岗位的安全操作规程和岗位责任，介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。工人发现了事故隐患应及时报告领导，采取措施。 4、向乙方认真传达国家有关部门、公司所指定的方针、政策、制度，建立安全生产责任制度并落实企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，完善安全生产条件，保证安全生产投入和有效实施，及时消除生产安全事故隐患，制定和实施生产事故应急救援预案，确保安全生产。 5、建立安全检查制度。项目部每周进行一次安全检查及安全员日常巡查，对违规作业的班组项目部将进行处罚！定期召开安全领导小组会议，总结经验，对存在问题落实措施，及时整改，整改有专人负责。
6、组织安全技术交底。根据工程进度，由甲方技术负责人（或项目工程师）向乙方现场施工人员进行安全技术交底，对交底工作做好文字记录，使全体员工做到心中有底，预防为主。 7、对班组的安全行为进行日常监督，纠正违章作业。发现违章违纪和事故隐患，应立即责令停工、监督整改。对严重违章作业者，清退现场。甲方负责监督乙方的施工安全，进行安全教育并建立安全教育档案。 8、安全帽、安全带、安全网等一切安全用具，检查和验收，工地上的临时电线、机械等一切安全设施必须符合要求才能投入使用。 9、乙方如有违章操作、不戴安全帽及安全绳、违反操作规程等，经指出后不改，甲方有权对其经济处罚，同时造成一切责任及后果由乙方自行承担。乙方在施工中如不服从上级的指令，或违反安全条例，甲方有权予以处罚，如由此发生安全事故，甲方不予承担责任。 10、对特种作业人员资格审查验证，特种作业人员必须持证上岗，无证者严禁上岗。 11、在容易发生火灾的地方施行动火作业时，事先办理动火作业证，并配备有监护人员和配置灭火器材。 12、乙方在协议期间违反社会治安条例或其他有关法规时，甲方有权对其进行处罚，情节严重时可交司法机关依法追究刑事责任。 13、员工上下班途中一定要注意人身安全，发生事故按规定立即报告有关部门。
施工班组中间退场协议书
施工班组中间退场协议 书 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
班组退场协议 甲方： XXXXXXXXXX 乙方： XXXXXXXXXX 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议： 一、退场原因： XXXX工程施工至今，因多方面的不利因素造成工程进度缓慢。经双方协商，双方同意解除合同，并对乙方的施工量进行中间清算，乙方同意退场。 二、工程价款： 1、甲方支付乙方截止于2013年月日完成所有工程量价款元。 2、甲方一次性支付乙方退场费元。 3、以上价款合计：元（大 写：）。 4、自协议签订起，甲方天内付清元价款。 三、其他条款： 1、本协议自签订并付清乙方上述价款后，甲乙双方签订的工程劳务分包协议自行解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它
应付费用）均由乙方承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担，乙方应退还甲方已付的全部退场费用。 2、若办理完“退场协议”以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可在广州市仲裁委员会申请仲裁或在广州市中级人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： （委托代理人）（委托代理人） 日期：2013年月日日期：2013年月日
(完整)施工班组安全协议
安全协议书 甲方： 乙方： 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，明确双方的安全责任，确保乙方在甲方检维修及施工中的人身、生产和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 一、甲方安全责任 1、甲方有权要求乙方制定施工安全措施。 2、甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 3、甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。 4、甲方负责签发安全作业证，并履行安全作业证许可手续。 5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 二、乙方安全责任 乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方提供承包工程要求的相关资质（营业执照、资质证书等）证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方在甲方区域内施工过程中禁止从事超越本单位资质等级许可的业务或者以其他施工单位的名义承揽甲方工程。
3、乙方在甲方区域内施工现场的安全（包括人身安全和财产安全）、消防由乙方负责，并服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。 4、建立安全管理机构，对施工现场进行安全监督管理和监护。乙方应配备专职安全员（30人以下设兼职安全员），随时检查施工现场内的安全情况，及时排除发现的不安全因素，同时应经常与甲方安保部进行联系和进行信息交流，随时处理甲方发现的安全隐患及违章行为。 5、在施工中必须坚持安全第一、预防为主的安全生产方针，建立健全安全生产管理制度、消防安全制度、安全操作规程、安全生产责任制、防火责任制、保卫制度和群防群治制度。 6、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全劳务用工方面的法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 7、加强对施工现场和防护措施的检查和管理，及时纠正违章指挥和违章作业、消除火灾隐患，对隐患严重的现场或机械、电气设备等，及时签发停工指令，并提出改进措施，如期整改。 8、保证现场的机械装置、仓库、运输道路和临时上下水道、电力网、照明、设施和其他设施设备的安全。 9、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。 10、乙方用于工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，且在有效期内，有明显检验标识，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 11、乙方负责施工前和施工中的安全教育和消防宣传教育，组织、落实对本单位安全生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作，加强对职工安全生产的教育
班组安全文明施工协议书
班组安全文明施工协议 书 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
班组安全、环保及文明安全生产协议承包单位（以下简称甲方）：中交三航局国投湄洲湾电厂取排水工程项目经理部分包单位（以下简称乙方）：福建鑫祥建设工程有限公司 工程名称：中交三航局国投湄洲湾电厂取排水工程 工程地点：福建省莆田市秀屿区忠门镇 起止时间：从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，“突出重点，早做准备，统筹安排，服从大局”，以对人民的财产负责的精神，对可能出现的事故进行加强控制，确保施工安全，将损失降低到最低限度，杜绝重大事故发生，切实抓好安全生产文明施工工作，特签订安全生产协议书。协议双方须共同信守，严格履行。 ㈠、安全、环保 1、本工程施工期间，甲方确定黄振龙为安全生产责任人， 在施工现场工作应不少于26 个工作日。安全员若需较长时间离开工地时，应有专人（或兼）顶岗。 2、乙方应严格执行国家、建设部、海事等部门的有关安全法规、法令、政策，严格遵守施工操作规程，文明施工，制定严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡、机械设备损坏等事故的发生，严禁野蛮施工、违章操作，否则造成的一切损失由乙方自行负责，并承担与之有关的一切刑事、民事经济责任。 3、乙方应在施工前将进场人员名单以及在施工期间将人员变更情况及时用书面形式报送甲方。所有施工人员必须接受甲方的进场安全教育及安全技术交底，
配合甲方的安全管理工作。乙方不得安排未经安全生产教育培训的人员上岗作业，特种作业人员必须持相应的有效证件上岗。 4、乙方必须严格按照国家有关法律法规、相关规定及业主、监理、总承包方、甲方的要求制定合理的环保措施，并有效执行； 5、乙方必须认真搞好现场文明施工，自觉接受甲方管理，并严格遵守甲方和业主及政府、部门提出的文明施工及现场管理要求，严格执行有关文明工地的规章制度；应建立健全消防组织机构，落实防火责任制，制定消防措施配备相应消防器材；平时应做到场内清洁卫生，施工场地做到工完料净场地清，争创甲方及业主提出的文明工地； 6、由于乙方原因造成人身损害事故和其他损失及违反规定或造成不良后果的，所有行政责任、民事责任及相关损失和费用均由乙方承担，并承担与之有关的刑事、民事经济等责任； 7、乙方应充分考虑及重视台风的影响，按切实可行的防台预案做好防台工作并承担相应的责任； 8、未提及事宜，双方另行签订《职业健康安全文明施工管理协议》。 ㈡、文明施工 乙方在履约本合同期间，接受并执行以下文明施工条款。 1、认真落实三航局和公司有关文明工地建设的规定（开工前由甲方现场项目经理部交底），服从项目部和公司业务部门的检查考核和指导。 2、工作人员统一着装，佩证上岗，统一安全帽格式和颜色。未达标发放，由项目部统一配发，费用由乙方承担。 3、规范临时设施建设，符合项目部总体布置。宿舍高度达以上，采用水泥砂浆或素砼地面，专设工具间，厨房距厕所15m以上。严禁采用彩条布、石棉瓦等
班组安全协议书.doc
苏州金创建设工程有限公司景瑞望府一期一标段结构改造项目 施工班组 安全协议书施工班组：
建设工程项目部对劳务班组安全协议 总包单位（简称甲方）：苏州金创建设工程有限公司 分包单位（简称乙方）：苏州金固劳务公司 甲方将本建筑瑞望府一期一标段结构改造工程项目发（分）包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全责任目标，确保施工安全，双方在签定建筑劳务工程合同的同时，签定本协议。 一、承包工程项目 工程项目名称：景瑞望府一期一标段结构改造项目 工程地址：常州市景瑞望府一期一标段 承包范围：整个项目劳务 1、承包方式：劳务总包 二、工程项目期限： 自2015年1月至工程完工为止。 三、乙方在本工程施工期间，必须保证以下责任目标： 1、伤亡控制指标： 1）重大质量、安全责任事故0次。 2）死亡、重伤事故0次。 3）轻伤负伤频率≤3‰。 4）集体中毒事故0次。
2、安全达标： 1）省、市等第三方有关部门安全检查合格率达100%，优良率达50%。2）公司安全大检查合格率100%，优良率50%。 3、文明施工达标： 1）安全标志配备率50%。 2）火灾事故0次。 3）第三方及公司检查合格率100%。 3 治安、劳务达标： 1）因劳资纠纷上访事件0次。 2）刑事案件发生0次。 3）第三方及公司检查合格率100% 以上8项目标如乙方未能确保，视情节轻重、社会影响的大小，每项按承包工程款结算总金额的0.5%~3%进行处罚(每次处罚不低于5000元)。 四、乙方安全责任： 1、乙方必须认真贯彻国家、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发 的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、乙方应有安全管理组织体制，健全的安全生产管理制度，配备符合要 求的安全管理人员（乙方在现场施工人员50人以上规模必须配备专职安全员）。特种作业人员必须持证上岗。并将本单位资质、安全生产许可证、三类人员上岗证上报甲方。 3、乙方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方自行组织施工。 4、乙方的管理人员必须认真配合项目经理部对本单位职工进行三级安
班组施工协议(正式版)
班组施工协议 甲方： 乙方： 为明确甲、乙双方在施工中的权利、义务和责任，互相配合，优质如期完成施工任务，经双方协商特制订如下协议： 一、工程内容 国道227西宁至大通改道路基桥涵及附属工程。 二、工程质量标准及施工操作要求 乙方在完成甲方部署的施工过程中，必须严格按照有关《公路工程施工技术规范》施工，《公路工程国内招标文件范本》及批准的实施性施工方案、设计图纸进行具体操作，其工程质量必须达到有关文件中所规定的指标。 三、承包方式 该任务采用包工、包机具设备、包附属材料、包质量、包安全及文明施工的方式完成本班组的施工任务，部分所用材料由甲方送到工地。工程结算数量按现场核实并经验收合格的数量为准，临时发生的工程量以开具临时计量单为准。 四、工程单价 1、桥涵基础部分元/m3。 2、桥涵主体部分元/m3。 3、完成桥涵后的附属工程项目，以项目部的计价为准进行协商确定。 4、临时用工日为 150 元/人。 五、双方责任 1、甲方责任 a、负责提供该项工程的施工技术交底，并提供图纸及现场计量单。 b、进行现场管理监督，办理各种报送的材料； c、负责协商处理由甲方出面的协调关系。 d、监督安全管理和质量管理，并提供安全所需的标志设施。 2、乙方责任： a、负责修建工程除甲方责任以外的一切事项。
b、协议签订5天内提供甲方认为能满足工程需要的设备、相关人员； c、乙方在施工过程中，必须保证工地的一切安全，包括生产与生活安全，人身与物品安全等。非甲方原因造成的一般安全事故，概由乙方负责；发生重大安全事故时，由事故责任人负担责任； d、乙方必须做好现场安全管理，包括材料堆放的安全，堆放在路面的材料在当天收工前必须清理干净，并放置好警示标志，及时恢复被破坏的警示标志，并配合甲方的检查。 e、乙方必须注意文明施工，遵纪守法，尊重当地乡规民约，处理好与当地群众的关系，如发生因为乙方自身原因引起的矛盾纠纷和经济损失，概由乙方负责，甲方不负任何责任； f、乙方不得无故到项目部寻衅闹事，每发生一次处罚2000---5000元。 g、严禁在当地赊物，特别是高利息借款，同时必须保证民工的正常生活开支与保持民工队伍的稳定。由乙方擅自使用本项目名誉赊欠、担保的任何经济往来产生的后果都由乙方自行承担。 六、工程验收结算与支付 1、工程施工：乙方每完成一道工序后，报请甲方验收合格签证后，方可进行下一道工序的施工。擅自进行下一道工序所产生的损失由乙方自行承担。 2、付款方法：支付乙方工程款以甲方与项目部计价为依据支付进度款。项目部支付甲方工程款后按项目部支付的比例，按乙方完成验收合格工程量支付工程劳务费，剩余部分在本项目结算时进行结算。在此期间内所发生的一切工程质量事故，乙方都必须自行返工，其人工和机械费用由乙方负责。 七、履约保证金 1、乙方应缴纳履约保证金叁万元。 2、当乙方有罚款项目时，则从履约保证金中扣除。 3、履约保证金分三次返还给乙方，即：第一次，项目部计价付款时返还壹万元；第二次，项目部计价付款时再返还壹万元；第三次待施工结束时结算后付清所剩余额。 八、其他 1、乙方必须组织专业人员施工，并管理好班组的施工、安全及一切活动。
班组安全协议书.doc
班组安全协议书 安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。下面我给大家带来班组安全协议书，供大家参考! 班组安全协议书范文一 为贯彻"安全第一，预防为主"的方针，强化安全意识，杜绝重大伤亡事故的发生，保证安全生产，使施工能够顺利进行，特制定本合同： 1.每位职工都自觉遵守工程项目部的各项规章制度，按照安全技术操作规程进行施工，严禁违章作业，对于违章作业造成的一切后果，由违章者自负。 2.对本班组人员经常进行安全教育，教育本班组人员遵章守纪，充分利用"三宝"，确保"四口"防护有效，如有违反安全规定造成的损失，项目部视情节严重予以处罚，所罚款在工资中扣除，因违章造成的一切后果，由乙方自负。 3.对于项目部管理人员的违章指挥，有权拒绝。 4.认真执行十项安全技术措施。 5.服从工地的安全检查及上级有关部门的监督、指导工作。 6.为保证安全生产，有以下违纪现象，将视情节罚款 100-1000元，情节严重者交司法部门处理： (1)安全帽佩戴不规范或不戴安全帽，发现一次罚款20
元。 (2)对于工地打架斗殴现象，视情节罚款100-1000元，情节严重者交司法部门处理。 (3)在工地偷窃集体及个人财物者，扣除工资，情节严重者交司法部门处理。 (4)施工现场要保持工完料尽，场地清，道路畅通。 7.本合同由班组长代表全体工作人员签字。 8.本合同自签字之日起生效。 项目负责人：班组长： 年月日年月日 班组安全协议书范文二 甲方：乙方： 甲方雇请乙方帮助完成甲方所承担的工程任务，乙方应当遵守甲方的安全规定。为加强安全管理，使工程顺利完成经双方协商，特签订本合同，以分清各自承担的责任。 1、乙方必须绝对服从甲方现场的统一指挥、协调。 2、乙方遵守甲方规定的各项规章制度。 3、乙方班组入场前，做好花名册，并附有身份证复印件(女性应有生育证明)、岗位或工种的专业证书交与甲方，以便甲方备案。乙方工人必须接受甲方安全教育，三级教育后才能上岗，不准瞒报工人人数、工人姓名，如有新增加工人必须到甲方登记接受安全教育后方可上岗，否则甲方对此工人不与承认且不对其