合同外变更工程申请表

合同外变更工程申请表承包人：

合同变更申请书范文

合同变更申请书范文因特申请将合同编号为的物业变更合同主体，将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的。本人同意向贵方缴纳人民币1000元的变更费用。本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下，如有任何法律后果由本人承担。本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定，并严格遵守贵司的各项管理规定。否则，本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定，对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时，本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。原签约人签章：年月日 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本人为变更申请人的。本人将完全按变更申请人与贵司签订的原合同内容与贵司签订新租赁合同，不会改变商铺的

经营业态和商号。本人保证本次变更仅涉及合同签约主体，不存在任何商铺转租的行为，否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。新签约人签章: 年月日上海xxxx股份有限公司招商采购总部：感谢长期以来对**品牌的支持。为适应市场和公司未来战略发展需要，……。恳请贵司将原属**公司“**”品牌在贵司旗下**门店的合同主体变更为**公司。此合同项下的债权和债务、权利和义务，自合同变更之日起由**公司承担。对由此给贵司带来的不便，深致歉意。顺祝商祺！注：需加盖2家公司的公章、财务章、法人章原公司现公司公章：公章：财务章：财务章：法人章：法人章： [合同变更申请书范文]相关文章： 1.老人低保申请书_申请书范文 2.晋升申请书_申请书范文 3.更换电表申请书_申请书范文 4.补助申请书范文

比选申请函与合同

附件2 一、比选申请函 (比选人名称)：我方已仔细研究了（工程名称）标段比选公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守比选公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次比选活动。我方声明：参加比选抽取时所派的拟任项目负责人和提供的申请材料全部符合比选公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。如我方中选，我方承诺： 1、我方愿意完全按照比选人通过比选公告、工程图纸、发包价清单、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。 1

3、签订正式合同后，自愿将保证金自动转为履约保证金。若我方中选后2日内，除不可抗力原因外，拒签合同的，自愿接受比选人没收比选保证金的处罚。 4、本申请函属于合同文件的组成部分。以上为我方参加比选的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚，并无条件接受半年内四川省范围内市场禁入处理。比选申请人：（盖单位章）拟任项目负责人：（签字）地址：联系方式：年月日 2

二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名，必须是比选申请函中的项目负责人）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段比选申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明比选申请人：（盖单位章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）年月日注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用

合同主体变更申请表

合同主体变更申请（符合限定条件的变更）因特申请将合同编号为的物业（物业地址及编号）变更合同主体，将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的（注：仅限直系亲属、公司股东、法定代表人或授权代理人）。本人同意向贵方缴纳人民币1000元的变更费用。本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下，如有任何法律后果由本人承担。本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定，并严格遵守贵司的各项管理规定。否则，本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定，对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时，本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。原签约人签章：年月日 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本人为变更申请人的。本人将完全按变更申请人与贵司签订的原合同内容与贵司签订新租赁合同，不会改变商铺的经营业态和商号。本人保证本次变更仅涉及合同签约主体，不存在任何商铺转租的行为，否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。新签约人签章: 年月日合同主体变更申请（不符合限定条件的变更）因特申请将合同编号为的物业（物业地址及编号）变更合同主体，将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的（关联关系、姓名）。本人同意向贵方缴纳承租商铺一个月租金数额的变更费用，即人民币元。本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下，如有任何法律后果由本人承担。本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定，并严格遵守贵司的各项管理规定。否则，本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定，对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时，本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。

保险合同变更申请书(个人)

保险合同变更申请书（个人）公司提示： 1．申请合同内容变更时（通讯地址变更除外），请随附保险合同，以便我公司予以批注。 2．申请增加健康险类附加险险种或保险金额、更换列有免交未到期保险费责任的保险合同的投保人，请填写《补充告知问卷》，以便我公司进行核保处理。保险合同号投保人刘明客户号变更项目变更后内容姓名刘明性别女出生日期 1980年1月1日证件名称身份证号码110103************ 更正个人资料 √ 投保人 □ 被保险人 □ 受益人 □ 汇交人通讯地址：北京市朝外大街16号邮编： 100020 住所：北京市朝外大街16号办公电话：87850001 手机：139******** E-mail： liuming@https://www.360docs.net/doc/4f17516528.html, √ 连带批改本人其他保险合同的联系方式 □ 职业变更职业职业代码变更日期客户号是被保险人的姓名性别出生日期证件名称号码通讯地址：邮编：联系电话：手机： E-mail： □更换投保人更换原因 (更换后)投保人签名: 受益顺序姓名性别出生日期证件名称证件代码是被保险人的受益份额 □身故保险金受益人 □生存保险金受益人 □交费方式 □一次交清/顿交 □ 年交 □ 半年交 □ 季交 □ 月交 □不定期 □领取年龄 □ 50岁 □ 55岁 □ 60岁 □ 65岁 □ 其他：__________ □领取方式 □ 一次性 □ 年领 □ 月领 □ 平准 □ 增额 □ 其他：__________ □减保 □ 降低后保险金额元 □ 降低后保险费元 □减额交清 □保额增加权益增加保额元 □可转换权益险种名称保险金额保险费 2009110103S42000000011

建筑工程合同变更教学内容

建筑工程合同变更篇一：合同变更与工程变更的区别合同变更与工程变更的区别建设工程合同中一般都会约定有“变更”条款，在大多数文本中，相对于承包人，发包人有所谓的“设计变更权”。那么，前述约定是否适用于建设工程合同实施过程中的所有变更？举例来说，在未取得承包人同意的情况下，发包人是否有权将原合同的100%承包范围通过变更程序，仅留剩余10%的工程内容交由原承包人承接？为解答上述问题，本文就合同变更与工程变更这两个似是而非的概念进行分析比较。一、合同变更与工程变更的概念合同变更是合同法中明确的一种法律概念，指“合同成立后,当事人在原合同的基础上对合同的内容进行修改或补充”。工程变更则是在施工合同管理中经常遇到的概念。一些标准合同文本如FIDIC《土木工程施工合同条件》、《建设工程施工合同》99版、《水利水电土建工程施工合同条件》、07版《标准招标文件》的部分都出现“变更”、“设计变更”、“工程变更”等概念,均有以下涵义：工程师或甲方认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更,并指令承包商实施这些变更的工作。

以上标准合同中所提及的工程变更或设计变更在表面上看起来与合同法的合同变更是一致的。即在合同的履行过程中对原合同所规定的内容做了修改。因此,在实践中往往把两者混为一谈。但由此就产生了一个很严重的问题:合同法规定了严格的合同变更程序,任何一方变更合同必须经对方同意,若工程变更就等于合同变更,那么没承包商的同意业主是无法进行工程变更的,这意味着如果没有承包商的认可,业主失去了对工程可能发生变化的任何控制权。这是业主所不能接受的,也是与项目管理实际相矛盾的。很显然工程变更不等于合同变更。那么工程变更究竟是什么有无法律依据工程？二、工程变更建设工程合同中约定工程变更的原因是建设工程具有复杂性。建设项目尤其是土木工程施工极其复杂：工程结构复杂；空间上固定,具有唯一性；采用期货交易,工期长；受外界因素影响很大,不利的自然界、社会条件会给工程带来巨大的损失。上述特点给工程的施工带来许多不确定性,即在双方签订合同时不可能将工程所有的情况确定下来,对于大型土木工程来说更是如此,往往合同双方签约的依据只是招标设计图纸,描述工程具体情况的施工图纸在签定合同后才陆续签发给承包商。在工程项目的细节尚不明了的情况

合同主体变更申请书[工作范文]

合同主体变更申请书篇一：变更合同主体申请书变更合同主体申请书申请人：程宝海（系死者程家坤之父），生于1970年2月8日，汉族，住济南市历城区华山镇程家庄36号。申请人：赵茂花（系死者程家坤之母），生于1971年3月27日，汉族，住济南市历城区华山镇程家庄36号。申请事项：请求贵所准许将申请人代表程家坤与贵所签订的委托代理合同的甲方变更为申请人。事实与理由：为申请人之子程家坤与山东大学第二医院医疗人身损害赔偿纠纷，申请人已于日前与贵所签订委托代理合同，贵所也已指派杨大刚律师作为程家坤的代理律师将山大二院诉至济南市天桥区人民法院。但在诉讼过程中开庭前，程家坤不幸于20XX年10月10日死亡。申请人为此将依法作为本案原告参加诉讼。现在，申请人请求贵所准许，将原委托代理合同中的甲方变更为申请人，其他条款均不变，申请人保证将严格履行合同约定的全部义务。如贵所同意，请求贵所准许杨大刚律师作为申请人的代理律师继续按合同约定通过诉讼等合法途径维护申请人的合法权益。此致山东舜易律师事务所

申请人： 20XX年10月21日篇二：合同主体变更协议模板合同权利义务转移协议甲方：乙方（业务转出方）：丙方（业务转入方）：一、甲、乙、丙三方经过友好协商，从年月日起将甲、乙双方签订的《合同》（合同号合同期限为20XX年3月1日至20XX年12月28日）之乙方主体（即本协议乙方）变更为本协议丙方。二、合同主体变更后，原合同主体账号废除，新合同主体户名（即本协议丙方）为新合同主体开户行为：，新合同主体银行账号为：。三、年月日及之前甲乙双方形成的债权债务仍由甲乙双方履行；从年月日起，的主体变更为：和，即由本协议丙方代替本协议乙方承担上述合同的全部权利与义务。四、本协议签订之后，如因权利义务的转移给甲方造成损失，由本协议乙、丙双方承担连带赔偿责任。五、本协议作为《》的变更协议，没有约定的条款，按照原合同执行。协议与原合同不符的，以本协议约定为准，作为《》不可分割的一部分，自三方签字盖章后生效。

租赁合同变更申请书

租赁合同变更申请书甲方：_______________ 原承租方）乙方：_______________ 现承租方）丙方：_______________ 原出租方）甲乙双方经友好协商，就店铺转让达成下列协议，并共同遵守：第一条甲方于—年__月_________ 日前将位于__________________ 铺（面积为—平方米）转让给乙方使用。第二条该店铺的所有权证号码为____________ 产权人为丙。丙与甲方签订了租赁合同，租期到____________ ，月租为 _________ 民币。店铺交给乙方后，乙同意代替甲向丙履行该租赁合同，每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用，该合同期满后由乙领回甲交纳的押金，该押金归乙方所有。第三条店铺现有装修，装饰，设备（包括）全部无偿归乙方使用，租赁期满后不动产归丙所有，动产无偿归乙方（动产与不动产的划分按租赁合同执行）。第四条乙方在___________ 一次性向甲方支付顶手费（转让费）共计人民币大写__________ 整（小写： _________ 元），上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金，第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。第五条该店铺的营业执照已由甲方办理，经营范围为餐饮，租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照，税务登记等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城饭店的所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。第六条乙方逾期交付转让金，除甲方交铺日期相应顺延外，乙方每日向甲方支付转让费的__________ 的违约金，逾期30日的，甲方有权解除合同，乙方按转让费的_______________ 甲方支付违约金。甲方应保证丙同意甲转让店铺，如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺，按甲不按时交付店铺承担违约责任。第七条遇国家征用拆迁店铺，有关补偿归乙方。第八条如果合同签订前政府已下令拆迁店铺，甲方退偿全部转让费，赔还装修损失_________ ，并支付转让费的 __________ 违约金。如果合同签订之后政府明令拆迁店铺，或者市政建设（如修，扩路，建天桥，立交桥，修地铁等）导致乙方难以经营，乙方有权解除合同，甲方退还剩余租期的转让费，押金仍归乙方（前述顺延除外）。或甲方在每年营业执照有效期届满时仍未办妥年审手续，乙方有权解除合同，甲方应退回全部转让费，赔偿装修，添置设备损失_____________ ，并支付转让费的___________ 的违约金。第九条本合同一式二份，自签字之日起生效。

房地产合同更名申请表(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-049119 房地产合同更名申请表(合同

房地产合同更名申请表(合同范本) 房产合同更名申请表如下：房产证更名方式有哪些房产更名费用怎么算房产证更名之夫妻之间直接添加婚姻存续期间：在婚姻存续期间添加配偶姓名可以直接添加。如果在婚姻存续期间房产属于夫妻共同财产，就算是房产证上只写一个人的名字也算是两人的共同财产。因此在婚姻期间，这类情况如需办理房产证增名手续，只需携带结婚证、房屋两证、身份证原件及复印件到房产交易中心“变更登记”窗口办理即可。非婚姻存续期间：非婚期间房产证更名，不能直接添加配偶名字，只能以赠与的方式更名。从《婚姻法》的规定来看，如果夫妻之间对婚姻关系存续期间财产问题没有特殊约定的，那么房产无论登记在谁的名下，都是夫妻的共同财产，双方共同共有，从法律上来讲变更夫妻姓名没有什么意义，但是如果双方约定该房产归一方所有，法律上也是认可这种约定的。夫妻办理更名手续的前提是已经取得房产所有权证，办理手续时需同时到场，填写《房屋所有权登记申请表》，提交的证件因房屋的性质的不同而不同，具体提交如下资料：

1、如果是房改房，需要提交元售房单位的证明，写明因供暖原因允许将产权人变更为配偶的名字;如果是商品房，经济适用房，夫妻双方写变更申请并简单注明理由。 2、结婚证复印件(核对原件) 3、夫妻双方的身份证复印件(核对原件) 4、夫妻双方共有房屋的协议 5、房屋所有权证 6、房改房提供原购房契约复印件(核对原件) 7、房屋所有权证附图，登记表复印件办理夫妻更名手续只需交纳房产证印花税5元即可，不需要提交任何税务。夫妻离婚房产证更名办理夫妻离婚后办理房屋过户需提交以下材料： 1、房屋所有权证书; 2、本人身份证原件、离婚证; 3、离婚协议或生效的法院离婚判决书、离婚调解书; 4、原房屋所有权证所附房屋登记表、房产(分户)平面图两份; 5、买房时的契税完税或减免税凭证; 6、有的还要法院出个执行函。夫妻离婚房产变更流程步骤如下： 1、到房管部门办理权属变更手续; 2、到按揭银行办理按揭权利(义务)人便更手续。如何办理房产转移

施工合同变更程序

篇一：施工合同变更管理二级建造师：施工合同变更管理施工合同变更管理合同变更是指合同成立以后和履行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改，包括合同价款、工程内容、工程的数量、质量要求和标准、实施程序等的一切改变都属于合同变更。工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序、工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更。工程变更属于合同变更，合同变更主要是由于工程变更而引起的，合同变更的管理也主要是进行工程变更的管理。 —、工程变更的原因来源：考试大工程变更一般主要有以下几个方面的原因。（1）业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。（2）由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。（3）工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。（4）由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。（5）政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。（6）由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。二、变更范围和内容根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。三、变更权根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。四、工程变更的程序根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更的程序如下。 1．变更的提出 2．变更指示根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由监理人发出。五、承包人建议根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按合同约定的程序向承包人发出变更指示。六、变更估价七、估价原则

合同更名申请书

合同更名申请书篇一：更名申请书申请书尊敬的*****县房产管理交易所：本人****（身份证号****）和***（身份证号****），购买了***县****39#楼903单元，合同编号为****，现因个人原因申请将购买的上述房屋更名为*****（二者是父子关系）申请人：年月日申请书尊敬的****县房地产管理交易所： ****（身份证号***）和***身份证号****），两人系母女关系。购买了***县****7#楼C2单元，合同编号为****，业务宗号为*****9的房屋。由于置业顾问工作失误，在签录入时多增加一名买受人名称，现申请购买的上述房屋更名为****（身份证号*****）由此产生的任何法律责任由本人承担。与*****县房产管理所无关。特此声明！申请人: 开发商：****建设发展有限公司年月日篇二：合同变更申请表

合同变更申请表篇三：合同变更申请书合同变更申请书深证市天喜餐饮管理有限公司：根据《特许经营合同》的补充协议，大洋商贸有限责任公司可授权给其他主体在指定地点经营“永和豆浆”，且该授权仅限一次；现申请由＿＿＿＿＿＿＿＿变更为＿＿＿＿＿＿＿＿，现申请变更。申请人：＿＿＿＿＿＿（章戳）地址：＿＿＿＿＿＿年月日：＿＿＿＿＿＿＿篇四：已签合同申请更名所需资料及流程已签合同申请更名所需资料及流程一、资料 1、更名申请书（该项由原购房者提供，详见附件）。 2、原购房者夫妻双方身份证明、户口本、结婚证，单身须提供未婚证明，离异须提供离婚证及离异后未婚证明 3、现购房人更名的购房承诺书（由现购房者提供，详见附件）。 4、现购房客户身份证、户口本、结婚证、相关收入证明（含企、事业单位、私营企业主或其他人员）；若单身需

建设工程施工合同履约中的变更控制示范文本

建设工程施工合同履约中的变更控制示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建设工程施工合同履约中的变更控制示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。变更(Variation)是合同履约中的基本特征，是《合同法》规范调整的重要内容。《合同法》中涉及的合同变更有广义和狭义之分，广义的合同变更包括合同内容的变更和合同主体的变更，狭义的合同变更仅指合同内容的变更，合同的变更原则上面向将来发生效效力。未变更的权利义务继续有效，已经履行的债务不因合同的变更而丧失法律依据。建设工程施工合同履约过程中，同样存在大量的工程变更。既有传统的以工程变更指令形式产生的工程变更，也包括由业主违约和不可抗力等因素被动形成的工程变更。国内的研究学者通常更习惯于将后一部分工程变更视

为工程索赔的内容。1994年，国外工程管理学者Semple 在考察了加拿大西部24个存在索赔争议的工程项目后，把索赔定义为:非常严重和极具破坏性的工程变更。[1]FIDIC 施工合同条件中的变更通常包括以下内容:1)合同中包括的任何工作内容的数量的改变;2)任何工作内容的质量或其他特性的改变;3)任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸的改变;4)任何工作的删减，但要交他人实施的工作除外;5)永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务，包括任何有关的竣工试验，钻孔和其他试验和勘探工作;6)实施工程的顺序或时间安排的改变[2]。由于工程变更对工程施工的影响，国内外研究人员对工程变更开展了大量的研究工作，提出了诸多工程变更的控制办法，如程序控制，强化监理制度以及加强决策者对投资行为的管理和引导等[3]，美国的建筑业研究所等机构还专门任命一批工程变更管理人员定量化地研究工程变更

工程合同变更协议书范本

工程合同变更协议书范本建设工程合同中一般都会约定有变更条款,对于工程合同变更协议书你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的工程合同变更协议书范文，感谢您的阅读。工程合同变更协议书范文1 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 工程名称：(与已签订的合同一致) 工程内容：(与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等) 工程造价(元)：(大写) (小写) 已签订的《建设工程施工合同》备案编号： (一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写) (二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。 (三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。甲方(公章)：_________乙方(公章)： _________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年 ____月____日工程合同变更协议书范文2 发包人(甲方)：承包人(乙方)：鉴于：甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议： 1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

房地产合同(标准版)更名申请表

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房地产合同更名申请表

编号：FS-DY-20857 房地产合同更名申请表房产合同更名申请表如下：房产证更名方式有哪些? 房产更名费用怎么算? 房产证更名之夫妻之间直接添加婚姻存续期间：在婚姻存续期间添加配偶姓名可以直接添加。如果在婚姻存续期间房产属于夫妻共同财产，就算是房产证上只写一个人的名字也算是两人的共同财产。因此在婚姻期间，这类情况如需办理房产证增名手续，只需携带结婚证、房屋两证、身份证原件及复印件到房产交易中心“变更登记”窗口办理即可。非婚姻存续期间：非婚期间房产证更名，不能直接添加配偶名字，只能以赠与的方式更名。从《婚姻法》的规定来看，如果夫妻之间对婚姻关系存续期间财产问题没有特殊约定的，那么房产无论登记在谁的名下，都是夫妻的共同财产，双方共同共有，从法律上来讲

变更夫妻姓名没有什么意义，但是如果双方约定该房产归一方所有，法律上也是认可这种约定的。夫妻办理更名手续的前提是已经取得房产所有权证，办理手续时需同时到场，填写《房屋所有权登记申请表》，提交的证件因房屋的性质的不同而不同，具体提交如下资料： 1、如果是房改房，需要提交元售房单位的证明，写明因供暖原因允许将产权人变更为配偶的名字;如果是商品房，经济适用房，夫妻双方写变更申请并简单注明理由。 2、结婚证复印件(核对原件) 3、夫妻双方的身份证复印件(核对原件) 4、夫妻双方共有房屋的协议 5、房屋所有权证 6、房改房提供原购房契约复印件(核对原件) 7、房屋所有权证附图，登记表复印件办理夫妻更名手续只需交纳房产证印花税5元即可，不需要提交任何税务。夫妻离婚房产证更名办理夫妻离婚后办理房屋过户需提交以下材料：

房地产合同更名申请表

房地产合同更名申请表由于房屋是重要的不动产，是公民财产权益的重要支柱。所以房产所有权的变更应谨慎对待。目前房产所有权的变更直接体现在房产证上的名字的变更。一般情况下，房产证名字的变更主要分为直接添加、赠与、买卖。以下是今天要与大家分享的：房地产合同的更名申请表。内容仅供参考，欢迎阅读! 房产合同更名申请表如下：房产证更名方式有哪些? 房产更名费用怎么算? 房产证更名之夫妻之间直接添加婚姻存续期间：在婚姻存续期间添加配偶姓名可以直接添加。如果在婚姻存续期间房产属于夫妻共同财产，就算是房产证上只写一个人的名字也算是两人的共同财产。因此在婚姻期间，这类情况如需办理房产证增名手续，只需携带结婚证、房屋两证、身份证原件及复印件到房产交易中心变更登记窗口办理即可。非婚姻存续期间：非婚期间房产证更名，不能直接添加配偶名字，只能以赠与的方式更名。从《婚姻法》的规定来看，如果夫妻之间对婚姻关系存续期间财产问题没有特殊约定的，那么房产无论登记在谁的名下，都是夫妻的共同财产，双方共同共有，从法律上来讲变更夫妻姓名没有什么意义，但是如果双方约定该房产

归一方所有，法律上也是认可这种约定的。夫妻办理更名手续的前提是已经取得房产所有权证，办理手续时需同时到场，填写《房屋所有权登记申请表》，提交的证件因房屋的性质的不同而不同，具体提交如下资料： 1、如果是房改房，需要提交元售房单位的证明，写明因供暖原因允许将产权人变更为配偶的名字;如果是商品房，经济适用房，夫妻双方写变更申请并简单注明理由。 2、结婚证复印件(核对原件) 3、夫妻双方的身份证复印件(核对原件) 4、夫妻双方共有房屋的协议 5、房屋所有权证 6、房改房提供原购房契约复印件(核对原件) 7、房屋所有权证附图，登记表复印件办理夫妻更名手续只需交纳房产证印花税5元即可，不需要提交任何税务。夫妻离婚房产证更名办理夫妻离婚后办理房屋过户需提交以下材料： 1、房屋所有权证书; 2、本人身份证原件、离婚证; 3、离婚协议或生效的法院离婚判决书、离婚调解书;

施工合同变更补充协议范本

编号：_____________施工合同变更补充协议甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方：（甲方）承包方：（乙方）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准（对本协议另外签订的补充协议除外）。一、工程建设地址：。二、工程概况：工程名称：。建筑面积：。机构类型：。三、工程承建范围： 1.施工内容：施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气（含弱电埋管）、消防等全部工作。 2.施工范围：上下水、电至外墙散水外一米。四、工程承包方式：包工包料 1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价，即元/㎡（此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金，不含社保金，社保金由甲方交纳）工程造价

暂定为人民币元。 2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353- 为准. 3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距，甲方应按市场价补足差价。 4.本工程建安造价为包干价，在施工期间如出现材料价格波动，主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准，超过±5%可以调整。 5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算，人工费调整按元/工日。 6.单位面积建安造价中不含以下项目： 6.1住户内的厨、卫、卧室的木门； 6.2电梯及电梯安装、调试； 6.3弱电调试及中央空调的安装调试； 6.4煤气及煤气安装、调试； 6.5卫生洁具； 6.6景观照明； 6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管（包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞）等。 7.基中部分主辅材料的要求如下 7.1钢材：安钢、邯钢及济钢大中型企业产品； 7.2水泥：大厂旋窑水泥； 7.3防盗门：盼盼或是星高及同档次的防火防盗门； 7.4电料管材：管材、电线、开关、插座等用大厂符合国家标准产品（乙方提供品牌甲方、监理现场认定后方可使用）； 7.5门窗规格按图纸要求，质量按国标，塑钢材料采用金鹏、中财、海螺等同档次品

工程合同变更协议书范本

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程合同变更协议书范本，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。工程合同变更协议书范本工程合同变更协议书范本 1 发包人（甲方）：承包人（乙方）：鉴于：甲方和乙方于 20xx 年 3月 29日签署的编号为 GF-20xx-0325 的《XXXXX气车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第 1条内容达成如下补充协议： 1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第 1条的工程原签约合同价下调 7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。 2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。 3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_______

法定代表人（签字）：___________ 法定代表人（签字）： _________ 年 ___ 月___ 日__________ 年____ 月 ___ 日工程合同变更协议书范本 2 发包方：（甲方）承包方：（乙方）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据麻瑶路至神锦大街连接线的实际情况，遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据麻瑶路至神锦大街连接线项目中标合同的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准（对本协议另外签订的补充协议除外）。一、工程建设地址：神木县麻家塔办事处红砂石梁村二、工程概况：工程名称：麻瑶路至神锦大街连接线工程造价：壹佰壹拾肆万贰仟肆佰贰拾叁元整（1142423 元）结构类型：沥青砼路面

合同变更申请书范本

合同变更申请书范本一、简要说明商标核准注册之后，商标注册人的名义、地址或者其他注册事项发生变更的，应当向商标局申请办理相应的变更手续。自2002年9月15日《商标法实施条例》施行之日起，已经申请但尚未获准注册的商标，也可以向商标局申请变更其申请人名义、地址、代理人，或者删减注册申请中的指定商品。因企业合并、兼并或改制而发生商标专用权移转的，不在变更之列，商标移转的应当办理转让手续。依法院判决发生商标移转的，也应当办理转让手续。二、办理途径申请变更商标注册人名义、地址或者其他注册事项有两条途径： (一)委托国家认可的商标代理机构办理。 (二)申请人直接到商标局的商标注册大厅来办理。三、变更的书件格式变更的书件格式有四种：《变更商标申请人/注册人名义/地址申请书》、《删减商品/服务项目申请书》、《变更商标代理人申请书》、《更正商标申请/注册事项申请书》。申请人应根据办理的具体事项填写相应的申请书： 1、需要变更名义或者地址的，应当填写《变更商标申请人/注册人名义/地址申请书》，如果商标注册人或者申请人同时申请变更名义和地址，填写一份申请书即可;

2、需要删减注册商标或注册申请中的商品或者服务项目的，应当填写《删减商品/服务项目申请书》; 3、需要变更注册申请的商标代理人的，应当填写《变更商标代理人申请书》; 4、如果发现注册书件或者申请书件中有错误需要更正的，应当填写《更正商标申请/注册事项申请书》，这里所说的需要更正的错误仅限于申请书件中的个别文字错误。四、办理申请的三个步骤 (一)准备申请书件 1、按照申请书上的要求逐一填写，且必须是打字或者印刷。 2、办理变更手续的，每一件商标应填写一份变更申请书，并加盖申请人印章。 3、申请人直接到商标注册大厅办理的，除递交申请书外，还要提交申请人的营业执照及复印件和经办人的身份证及复印件;如果申请人是自然人，并且是其本人来办理的，只须提交申请人的身份证复印件即可。委托商标代理机构办理的，除递交申请书外，还要提交商标代理委托书、申请人的营业执照复印件或身份证复印件。 4、申请变更注册人名义的，还应当提交登记机关出具的变更证明。注册人是企业的，应当出具工商行政管理机关登记部门的变更证明;注册人是事业单位的，应当出具事业单位登记机关的变更证明;注册人是自然人的，应当出具户口所在地派出所的变更证明。证明上的变更前名义和变更后名义应当与申请书上变更前名义和申请人名称相符。 5、尚未获准注册的商标，其申请人名义的变更，也应按照上述规定办理。 6、申请变更地址的，不需附送变更证明，但自然人跨国籍变更地址的情况除外。

合同变更报告三篇

合同变更报告三篇北京链家房地产经纪有限公司合同变更申请单备注：买方姓名、物业地址、成交价格变更除提交此文本外，买卖双方须重新签署居间服务合同及买卖合同，所有合同须提交交易中心存档。卖方：＿＿＿＿＿＿买方：＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿合同变更申请书深证市天喜餐饮管理有限公司：根据《特许经营合同》的补充协议，大洋商贸有限责任公司可授权给其他主体在指定地点经营“永和豆浆”，且该授权仅限一次；现申请由＿＿＿＿＿＿＿＿变更为＿＿＿＿＿＿＿＿，现申请变更。申请人：＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿年月日：＿＿＿＿＿＿＿ XX建筑安装工程有限公司 XX 项目部文件项第51号 XX工程合同工期变更申请的报告

XX监理部：由我公司承担施工任务的《XX工程》目前已施工完成。根据合同条款及实际情况，该项目于2xx年4月15日开工，全部施工内容于20xx年8月30日完成。在整个项目施工期间，由于受到各方面因素的影响，导致完工工期滞后。造成工期延误主要有以下几点原因： 1、人工修整边坡是导致工期延长的主要因素。根据我项目部施工记录，整个网格梁修整边坡实际耗费人工XX个，在修整边坡方面主要有两项引起施工工期延长，具体情况如下：、在施工过程发现，整个坡面只有表层是原绿化用根植土，表层50cm一下均为石渣，在设计范围内的人工修整边坡厚度工程量为合同工程量2倍多，根据报价定额及实际投入的人工数量计算，此部分申请延长工期3794*/8/15=29天。、新增网格梁3个单元修整边坡426m2，浇筑网格梁混凝土，根据实际情况统计，边坡修整15天，网格梁浇筑完成21天，共计36天； 2、该项目施工期间，正值该地区雨季，虽然我项目部在开工前对雨季施工做了相应的准备工作，但在施工期间，根据雨天及边坡实际情况，为了保证施工质量，雨天不具备施工条件时停工，施工期间雨天停工共计12天。综合上述情况，整个施工期间，总计延长工期

合同主体变更申请表

合同主体变更申请（符合限定条件的变更）特申请将合同编号为物业（物业地址及编号）变更合同主体，将合同签约人由本人公司变更为本人/本公司的（注：仅限直系亲属、公司股东、法律后果由本人承担。本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定，并严格遵守贵司的各项管理规定。否则，本人 /本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定，对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时，本人证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。原签约人签章: 订的原合同内容与贵司签订新租赁合同，不会改变商铺的经营业态和商号。本人保证本次变更仅涉及合同签约主体，不存在任何商铺转租的行为，否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。新签约人签章：法定代表人或授权代理人）本人同意向贵方缴纳人民币 1000元的变更费用。本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下，如有任何 /本公司保本人为变更申请人的。本人将完全按变更申请人与贵司签

合同主体变更申请（不符合限定条件的变更）特申请将合同编号为物业（物业地址及编号）变更合同主体，将合同签约人由本人（关联关系、姓名）。本人同意向更申请人与贵司签订的原合同内容与贵司签订新租赁合同, 商号/ □会改变商铺的经营业态和商号）。本人保证本次变更仅涉及合同签约主体，不存在任何商铺转租的行为，否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。新签约人签章：公司变更为本人/本公司的贵方缴纳承租商铺一个月租金数额的变更费用, 即人民币 ^元。本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下，如有任何法律后果由本人承担。本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定，并严格遵守贵司的各项管理规定。否则，本人 /本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定，对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时，本人 /本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。原签约人签章: 本人为变更申请人的（关联关系、姓名）。本人将完全按变（□不会改变商铺的经营业态和

商品房买卖合同变更申请书

商品房买卖合同变更申请书在公司购买小区（营业、住宅）一套。该房屋的幢号；房号；面积㎡；金额元；房屋用途：；合同编号。因原因申请变更，以上情况属实，如有法律纠纷由本公司和申请人一起承担责任。出卖人：(公章)（法人章）经办人：原购房人：年月日奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain ７、The words below equals to one another except（）. A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the offseason A、热辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧 10、The word A、确认 B、算账 C、结账 D、算错账 11、 C、聚会 D、党员 12、“PC”is short for（） A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?Au? B、welcome to our hotel. C、please come to our hotel D、please

14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet Dbeverage 一、多选题：（每题2分，共20分。多选、少选、漏选均不得分） 1、What should be prepared for a private secretary ?（） A、yoga B、PC C、copier D、printer 2、In what ways can the guests make a reservation ?（）。 A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax 3、Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。 A、special spicy chicken B、twice–cooked pork slices C、bar bell D、snooker 4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c