公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)(最新)
公路施工合同范本2009
公路施工合同范本2009甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行公路施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量：________________1.6 工程期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%时，甲方支付乙方已完工程量的_______%的进度款，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
（3）结算款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余的合同总价款的_______%，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关公路施工的标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应建立健全质量保证体系，严格按照施工组织设计和施工方案进行施工，并接受甲方的监督和检查。
3.3 工程质量不符合约定的，乙方应无条件返工，直至符合约定。
公路项目工程施工合同协议范文样式(交公路发[2009]221号)
![公路项目工程施工合同协议范文样式(交公路发[2009]221号)](https://img.taocdn.com/s3/m/dbfa9220fad6195f312ba64c.png)
公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
公路施工合同模板2009
公路施工合同模板2009这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！公路施工合同模板2009甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行公路施工，乙方具备相关施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。
一、工程内容1.1 工程名称：____________公路施工项目1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程质量标准：____________二、工程进度2.1 工期要求：自合同签订之日起至____________日止。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按时完成施工任务。
三、工程费用3.1 工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款。
四、付款方式4.1 甲方在本合同签订后____________日内支付乙方工程预付款人民币____________元整。
4.2 工程验收合格后，甲方支付乙方工程进度款人民币____________元整。
4.3 工程验收合格且质保期结束后，甲方支付乙方剩余工程款人民币____________元整。
五、质量保证5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
5.2 乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
最新公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)
![最新公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)](https://img.taocdn.com/s3/m/0fbf1a704b73f242326c5f1f.png)
公路工程施工合同交公路发 [2009]221 号自二OO九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
公路工程施工合同
公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
隧道工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)
![隧道工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)](https://img.taocdn.com/s3/m/465a1f3826284b73f242336c1eb91a37f11132e9.png)
隧道工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)合同编号：[合同编号]日期：[合同签订日期]甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据中华人民共和国法律法规及有关规定，甲乙双方经友好协商，就下文所载隧道工程的设计、施工等事宜达成如下合同：第一条合同背景根据甲方的要求，乙方同意在指定地点进行隧道工程的施工，合同期限为[合同期限]。
第二条施工内容甲方要求乙方按照图纸和施工规范，完成隧道工程的施工任务。
具体的施工内容包括但不限于：1. 地质勘探和测量工作；2. 隧道开挖和支护；3. 隧道内部通风和照明；4. 火灾探测和消防设施安装；5. 隧道道路建设和排水系统安装；6. 相关设备的采购和安装。
第三条价格和付款方式1. 施工合同总价为[合同总价]，包括人工、材料、设备等费用。
2. 甲方将分期付款给乙方，付款方式和时间如下：- 第一期付款：[第一期付款比例]的合同总价，施工开始后的10个工作日内支付；- 第二期付款：[第二期付款比例]的合同总价，隧道工程完成施工的30%后支付；- 第三期付款：[第三期付款比例]的合同总价，隧道工程完成施工的60%后支付；- 最后一期付款：[最后一期付款比例]的合同总价，验收合格后支付。
第四条保质保量及验收标准1. 乙方承诺按照国家有关规定和施工图纸要求，保质保量地完成隧道工程施工任务。
2. 乙方完成隧道工程施工后，甲方有权对施工质量进行验收。
验收标准按照[相关标准]执行。
3. 如乙方施工不符合图纸和施工规范的要求，甲方有权要求乙方进行整改，并延长合同期限。
第五条违约责任1. 如果甲方违反合同约定，乙方有权要求进行赔偿，并可解除合同。
2. 如果乙方违反合同约定，甲方有权要求进行赔偿，并可解除合同。
第六条争议解决甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任一方可以向[仲裁委员会/法院]提起诉讼。
第七条合同解除1. 合同期届满后，自动解除。
2. 甲乙双方经协商一致，可以提前解除合同。
115886_公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)
![115886_公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)](https://img.taocdn.com/s3/m/f35a05daeefdc8d377ee326b.png)
公路工程施工合同交公路发［2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1。
一般约定1。
1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1。
1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1。
1.1。
2 合同协议书：指第1。
5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1。
1.1。
4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1。
1。
5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录.1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸:指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。
1.1.1。
8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单.1.1。
1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1。
1.2 合同当事人和人员1。
1。
2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1。
2。
2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人.1。
1。
2。
3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1。
2。
4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2。
5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。
1。
1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织.1.1.2.7 总监理工程师（总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备1。
公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)
![公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)](https://img.taocdn.com/s3/m/6aec20fd1eb91a37f0115c3a.png)
公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)施工合同第一节专用合同条款A．1．一般约定1.1词语定义1.1.1合同第1.1.1.6目细化为：技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。
通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
第1.1.1.8目细化为：已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。
本项补充第1.1.1.10目：1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2合同当事人和人员本项补充第1.1.2.8目：1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 工程和设备第1.1.3.4目细化为：单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.3.10目细化为：永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第1.1.3.11目细化为：临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
公路行业标准专用合同条款1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。
1.1.6 其他本项补充第1.1.6.2目～1.1.6.8目：1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。
公路工程2009施工合同
公路工程2009施工合同一、合同基本信息甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________工程项目：_________公路工程工程地点：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就_________公路工程的施工达成如下合同条款。
二、工程概况1. 工程名称：_________公路工程2. 工程位置：_________3. 工程规模及主要技术标准：___________4. 工程质量要求：按照国家及行业标准执行，确保工程质量合格。
三、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日总工期：____天四、合同价款合同总价为：人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的_____%作为预付款。
2. 进度款：按工程进度分期支付，具体标准按附件《工程款支付计划表》执行。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，根据实际完成的工程量进行最终结算。
六、施工管理1. 乙方应遵守国家有关工程建设的法律、法规，严格按照施工图纸及技术规范进行施工。
2. 甲方有权对乙方的施工质量、安全生产等进行监督检查。
3. 乙方应保证施工现场的整洁有序，做好环境保护工作。
七、变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致的损失，乙方有权向甲方提出索赔。
八、违约责任甲乙双方应严格履行合同义务，任何一方违约应承担相应的违约责任。
九、争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
公路施工协议-公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)
![公路施工协议-公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)](https://img.taocdn.com/s3/m/6f3ae2ee05087632311212a8.png)
公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
115886_公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)
![115886_公路工程施工合同范本(交公路发[2009]221号)](https://img.taocdn.com/s3/m/d843588b168884868662d648.png)
公路工程施工合同交公路发［2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1。
一般约定1。
1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义.1。
1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1。
1。
1。
2 合同协议书:指第1.5款所指的合同协议书。
1。
1。
1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1。
1。
1。
4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函.1.1。
1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录.1.1。
1。
6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充.1.1.1。
7图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1。
1.1。
8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1。
1。
1。
9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1。
1。
2 合同当事人和人员1。
1。
2。
1 合同当事人：指发包人和（或)承包人。
1。
1。
2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1。
2。
3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1。
1.2.4 承包人项目经理:指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1。
2。
5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人.1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2。
7 总监理工程师（总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人.1.1。
公路工程施工合同
公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
公路工程施工合同范本交公路发号
公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
公路工程施工合同
公路工程施工合同交公路发[2009]221号自二○○九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
《公路工程施工合同》(3篇)
第1篇甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方需要建设公路工程，乙方愿意承包该工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：（具体工程名称）2. 工程地点：（具体工程地点）3. 工程规模：（具体工程规模，如长度、宽度、路面等级等）4. 工程内容：（具体工程内容，如路基、路面、桥梁、隧道等）5. 工程预算：（具体工程预算）二、合同工期1. 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程。
2. 合同工期自乙方进场施工之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。
3. 合同工期如有延误，双方应协商解决，延误工期不得超过合同工期的一半。
三、工程质量1. 工程质量应符合国家及地方有关工程质量标准。
2. 乙方应严格按照工程设计文件、施工规范、技术标准进行施工，确保工程质量。
3. 工程竣工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：（具体合同价款）2. 支付方式：（具体支付方式，如分期支付、竣工结算等）3. 甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款。
五、施工组织与管理1. 乙方应建立健全施工现场管理制度，确保工程顺利进行。
2. 乙方应配备足够的施工人员、机械设备和材料，确保工程进度。
3. 乙方应遵守国家及地方有关环境保护、安全生产、文明施工等规定。
六、竣工验收与交付1. 工程竣工验收合格后，乙方应按照甲方要求，及时办理工程交付手续。
2. 工程交付后，甲方应对工程进行验收，如有不符合质量要求的部分，乙方应予以修复。
七、违约责任1. 甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款的千分之五。
2. 乙方未能按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为未完成工程部分的千分之五。
3. 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
公路施工合同范本2009
公路施工合同范本2009合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包，乙方承包的公路施工项目，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 合同价款支付方式：_______三、施工期限3.1 工程施工期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担任何责任。
四、质量标准4.1 工程质量应符合_______标准。
4.2 乙方应按照施工图纸、施工方案及有关技术规范进行施工，确保工程质量。
五、材料供应5.1 工程所需材料由_______方负责采购供应。
5.2 材料质量应符合_______标准。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应制定安全生产责任制度，加强安全生产教育，落实安全生产措施。
七、工程变更7.1 工程施工过程中，如甲方要求变更工程内容，应书面通知乙方。
7.2 乙方应按照甲方的要求进行变更，并根据变更内容调整合同价款和施工期限。
八、竣工验收8.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告。
8.2 甲方应在收到竣工报告后_______天内组织验收。
8.3 验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款。
九、保修9.1 工程保修期限为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
9.2 保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______天内予以修复。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路工程施工合同交公路发[2009]221 号自二OO九年八月一日起施行第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：指第 1.1.4.3目约定工期届满时的日期。
实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3 ）投标函及投标函附录；（4 ）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。
除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。
由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。
监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3图纸的修改图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。
承包人应按修改后的图纸施工。
1.6.4图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
165图纸和承包人文件的保管监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1项、第1.6.2项、第163项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7联络1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。
因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10化石、文物1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。
一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11专利技术1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12图纸和文件的保密1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务2.1遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8其他义务发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。
监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2总监理工程师。