工程设计分包合同示范文本
设计分包合同协议书范本
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合工程实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程设计分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程建设内容：__________________二、设计范围1. 乙方负责本工程设计方案的编制、图纸绘制、设计交底、施工图设计等工作。
2. 乙方应按照甲方要求，结合工程实际情况，制定合理的设计方案，确保设计质量满足国家及行业标准。
三、设计费用1. 设计费用总额为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 设计费用支付方式：（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的设计定金人民币______元整。
（2）设计进度达到合同约定节点时，甲方支付设计进度款人民币______元整。
（3）设计工作完成后，甲方支付设计尾款人民币______元整。
四、设计期限1. 设计期限自合同签订之日起______个工作日内完成。
2. 如遇特殊情况，经甲乙双方协商一致，设计期限可适当延长。
五、设计质量要求1. 乙方应严格按照国家及行业标准进行设计，确保设计质量。
2. 设计成果应满足以下要求：（1）设计文件完整、规范、清晰；（2）设计图纸符合施工要求，便于施工人员理解和实施；（3）设计成果符合环保、节能、安全等要求。
六、双方责任1. 甲方责任：（1）提供设计所需的相关资料和条件；（2）按时支付设计费用；（3）对乙方进行设计工作指导和监督。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成设计工作；（2）保证设计质量；（3）及时向甲方提供设计成果。
七、违约责任1. 如甲方未按时支付设计费用，应向乙方支付违约金，违约金按未支付设计费用总额的______%计算。
专业工程分包合同示范文本
专业工程分包合同示范文本《专业工程分包合同示范文本》甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将其拥有的【工程名称】项目的【分包工程名称】工程（以下简称“分包工程”）发包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：【工程名称】1.2 分包工程名称：【分包工程名称】1.3 工程地点：【工程地点】1.4 工程规模：【工程规模】1.5 工程总价：【工程总价】二、合同价格2.1 本工程分包价为人民币（大写：【分包价格】元整（小写：【分包价格】元）。
2.2 乙方在合同签订后【付款期限】内，向甲方支付分包工程总价【%】作为预付款。
2.3 甲方按照工程进度，向乙方支付相应进度款。
2.4 工程验收合格后，乙方按照合同约定向甲方支付尾款。
三、合同工期3.1 合同工期为【开工日期】至【竣工日期】。
3.2 乙方应当按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证资料。
五、安全文明施工5.1 乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工安全。
5.2 乙方应承担因其施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按逾期付款的比例向乙方追讨违约金。
6.2 乙方未按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、维修等费用，并向甲方支付违约金。
6.3 甲方未按照合同约定支付进度款，乙方有权拒绝继续施工。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
设计劳务分包合同(3篇)
设计劳务分包合同（3篇）设计劳务分包合同（3篇）设计劳务分包合同篇1 (甲方)(乙方)发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。
经双方协商一致签订本合同，共同执行。
该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。
第一条本合同签订依据1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。
第二条设计依据2.1劳务分包合同。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。
第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件：水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。
3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：合同签订一周内。
第四条项目分包工作内容及范围约定配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。
第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间5.1 分包人向发包人交付成果的份数：5.2 分包人向发包人交付成果的时间：第六条费用6.1 (大写： )。
6.2 付款进度：6.2.1 合同签订一周内甲方支付乙6.2.2 乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方。
第七条双方责任7.1 发包人责任7.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向分包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求分包人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限，分包人按本合同第五条规定的交付成果时间顺延。
设计分包合同范本
设计分包合同范本一、背景和目的设计分包合同是指分包商将自己在设计领域的专业技术和知识转让给建设项目业主的一种合作方式。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保项目的顺利进行。
二、合同双方三、工作内容–提供初步设计方案–编制详细设计方案–准备和提交必要的设计文件–协助甲方解决设计相关问题–建设项目的详细要求和规范–项目的相关技术和环境要求–相关设计文件和图纸1.双方应合力配合，确保设计工作的准确性和及时性。
四、合同期限1.本合同的有效期为（起始日期）至（终止日期）。
2.如需延长合同期限，需经双方协商一致，并书面确认。
五、合同费用1.甲方向乙方支付的费用如下：–初步设计费用：（具体金额）–详细设计费用：（具体金额）–其他相关费用：（如有）2.乙方应根据工作进展和里程碑支付相应的款项。
3.甲方应按时支付费用，并提供相应的付款凭证。
六、知识产权1.设计方案和相关文件的知识产权归乙方所有。
2.甲方可以合理使用设计方案和相关文件，但未经乙方书面许可，不得向第三方披露或提供使用。
七、保密条款1.双方应妥善保管对方提供的涉密信息，并不得向第三方披露或使用。
2.本条款的保密责任在合同终止后仍然有效。
八、争议解决1.如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2.如协商不能解决争议，应提交至相关法院进行解决。
九、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并经双方签字盖章后生效。
2.本合同的任何修改、补充或终止应经双方书面确认。
十、合同生效本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并自（合同生效日期）起生效。
epc专业分包合同范本
epc专业分包合同范本EPC专业分包合同范本鉴于甲方承担的EPC（设计-采购-施工）项目，需要乙方提供专业分包服务，双方经友好协商，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。
一、合同背景1.1 EPC项目简介：指甲方承担的包括设计、采购、施工在内的整体工程项目。
1.2 分包服务：指乙方在EPC项目中承担的专业分包工作，包括但不限于设计、采购、施工等。
二、合同条款2.1 项目名称：__________2.2 项目地点：__________2.3 合同金额：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.4 合同期限：自本合同生效之日起至项目完工验收合格之日止。
2.5 工作内容：（1）设计：乙方负责本项目的设计工作，包括方案设计、施工图设计等。
（2）采购：乙方负责本项目所需设备、材料的采购。
（3）施工：乙方负责本项目的施工工作，包括土建、安装、调试等。
2.6 质量标准：乙方应按照国家及行业相关标准，确保分包工程质量达到优良水平。
2.7 工期要求：乙方应在合同期限内完成分包工程，具体工期安排详见附件。
2.8 费用支付：（1）预付款：甲方在本合同签订后5个工作日内支付给乙方合同金额的10%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成相应工作后，甲方按照实际完成工程量的80%支付进度款。
（3）验收款：项目验收合格后，甲方支付给乙方剩余的10%合同金额。
2.9 违约责任：（1）乙方未按合同约定完成设计、采购、施工等工作的，应承担违约责任，向甲方支付合同金额的5%作为违约金。
（2）乙方未按照国家及行业相关标准完成工程，导致工程质量问题的，应承担相应的法律责任。
2.10 争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、名词解释3.1 EPC（设计-采购-施工）：指将项目的工程设计、设备采购和施工任务整体打包，由一个承包商承担。
工程设计分包合同(示范文本)
工程设计分包合同项目名称：合同编号：发包方：中国XXXXXXXXXXX公司设计方:签订地点：签订日期：年月目录第一条定义 (1)第二条合同签订依据 (1)第三条工程设计依据 (2)第四条合同文件的优先次序 (2)第五条工作范围、技术要求及执行要求 (2)第六条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 (2)第七条乙方向甲方提交的工程设计文件、份数、地点及时间。
(3)第八条合同价款 (3)第九条付款进度与支付方式 (3)第十条双方责任与义务 (4)第十一条知识产权与保密 (6)第十二条不可抗力 (6)第十三条争议解决 (7)第十四条合同生效及其它 (7)第十五条合同附件清单: (7)委托方(甲方）：中国XXXXXXXXXXX公司设计方（乙方）：鉴于甲方承担XX厂XXX项目的工程设计工作，鉴于乙方具有承担下述工程设计所需要的资质、业绩、能力，乙方愿意在甲方承担工程设计的该XXX项目中YYY(装置)部分提供工程设计及相应现场服务工作，并保证按合同约定完成上述工作.为此，甲方委托乙方承担上述工作,双方协商一致达成共识，签订本合同，共同执行。
第一条定义本合同所用的下述名词和术语，除非根据上下文有其它明显含义,其定义为：1.1“工程"是指甲方承担的XX厂XXX项目工程设计工作中委托乙方实施工程设计的YYY（装置)部分。
1.2“委托人”是指委托工程设计业务的一方，及其合法继承人。
本合同简称甲方。
1.3“设计人”是指承担YYY（装置）部分工程设计工作和责任的一方,及其合法继承人。
本合同简称乙方.1.4“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何其他人或单位。
1.5“天”是指从任何一个午夜十二点到下一个午夜十二点的期间。
1.6“月"是根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应前一天的时间段.1.7“合同价款”是指按合同有关条款约定的收费标准计算,用以支付乙方按合同要求实施，并完成工作内容的价款。
1.8“设计文件”是指本合同范围内乙方应提供的所有图纸和技术资料.第二条合同签订依据2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
建筑工程设计施工分包协议书
建筑工程设计施工分包协议书甲方：（全称）住所：（地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（全称）住所：（地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方拟进行一项建筑工程，为确保工程按照设计和施工要求进行，甲方拟委托乙方进行设计施工分包，各方均同意按照以下条款达成协议：一、工程内容及范围1.1 甲方将建筑工程包分包给乙方进行，具体工作范围详见附件一（工作分包清单）。
1.2 乙方应严格按照设计要求进行工程施工，并对施工过程进行合理调度和管理。
二、工程期限2.1 工程开始日期为协议生效之日。
2.2 工程预计完成日期为（日期），乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工程。
三、工程费用及付款方式3.1 工程费用为（具体金额），包含设计、材料采购、施工等各项费用。
3.2 工程费用将按照以下方式支付：（1）预付款：甲方应预付工程总款的百分之（具体百分比）作为预付款，在协议生效之日起（具体天数）内支付给乙方；（2）进度款：甲方应按照工程进度支付工程款项，具体支付时间和百分比详见附件二（工程进度款支付计划）；（3）竣工结算款：乙方完成工程后，甲方应在（具体天数）内核实工程质量和工程量，完成工程验收后支付差额款项。
四、工程变更和索赔4.1 如有工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议进行调整。
4.2 如乙方因甲方的原因无法按照约定的工期完成工程，甲方应相应支付索赔款项给乙方。
五、工程质量和保修期5.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
5.2 工程竣工验收合格后，乙方提供（具体期限）的保修期，期间内乙方负责修复因施工质量问题引起的任何故障和损害。
六、保密条款6.1 双方应对协议中涉及商业机密和技术秘密的信息予以保密，不得向任何第三方透露。
6.2 甲、乙双方应在协议履行结束后保持对项目的保密。
七、违约责任7.1 如甲方或乙方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
7.2 协议终止后，对双方已产生的违约责任仍应负有生效。
建设工程设计分包合同模板5篇
建设工程设计分包合同模板5篇篇1建设工程设计分包合同模板甲方（甲方单位名称）：乙方（乙方单位名称）：根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程设计任务，并报送相关设计文件，达成如下一致意见，签订本合同。
第一条项目基本情况甲方拟开展项目名称为（项目名称）、项目地址位于（项目地址），项目总工程量为（工程量），由甲方委托乙方承担设计任务，乙方按照约定期限提交相关设计文件。
第二条设计内容乙方接受甲方的委托，按照甲方的要求和要求，承担建筑设计、结构设计、给水排水设计、电气设计、暖通设计等设计任务，并按照国家有关标准、规范及甲方要求进行设计。
第三条设计标准乙方应当按照国家有关标准、规范、法律法规进行设计，确保设计方案合理、科学、合规，并且符合国家建筑行业相关要求。
第四条设计费用1. 甲方按照项目的设计量、质量和乙方提供的设计方案确定设计费用，总设计费用为（金额）。
2. 设计费用的支付方式为（支付方式），具体支付时间为（支付时间）。
3. 如因甲方原因导致设计费用增加，增加部分由甲方承担；如因乙方原因导致设计费用增加，增加部分由乙方承担。
第五条设计文件乙方应按甲方要求提交设计文件，其中包括设计说明、施工图纸、工程量清单等，提交时间为（提交时间）。
甲方应在接到乙方提交的设计文件后及时进行审查，若需要修改意见，应及时提出，并由乙方进行修改。
第六条设计完成时限乙方应按照双方约定的设计工期完成设计任务，并在工期结束前提交设计文件。
若乙方不能按时完成设计任务，乙方应当承担相应的延期责任。
第七条设计版权乙方在设计过程中所形成的全部设计文件的知识产权属于乙方，乙方应保护这些知识产权，未经甲方书面许可，不得擅自转让、复制或使用这些设计文件。
第八条合同解除1. 若因不可抗力、部分原因导致合同无法履行，双方可协商解除本合同。
2. 若因乙方不履行合同义务导致合同无法履行，甲方有权解除本合同，并追究乙方责任。
2024年电力建设工程设计分包协议书范文
2024年电力建设工程设计分包协议书范文工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（M2）方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费本合同签定后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。
甲方：乙方：____年____月____日2024年电力建设工程设计分包协议书范文（二）甲方（发包人）：_____乙方（承包人）：_____鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
工程设计院分包合同模板
工程设计院分包合同模板合同编号：_______甲方（总包方）：（全称）乙方（分包方）：（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程设计工作分包给乙方实施的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（全称）1.2 工程地点：（全称）1.3 工程规模：（描述）1.4 工程性质：（描述）1.5 分包内容（范围）：（详细描述分包的工作内容和范围）二、合同金额2.1 乙方向甲方承诺，按照本合同约定的工作内容和范围，完成工程设计工作。
2.2 甲方应支付乙方的合同金额为：（大写：__________元整（小写：__________元）三、合同期限3.1 乙方向甲方承诺，按照本合同约定的工作内容和范围，自合同签订之日起_______日内完成工程设计工作。
3.2 甲方应在合同约定的期限内，向乙方提供完整的设计资料和相关信息。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求，严格按照国家及地方的相关法律法规、技术规范和标准，完成工程设计工作。
4.2 乙方应保证其设计工作成果符合甲方的要求，并对其设计工作成果的质量承担责任。
五、保密条款5.1 乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
六、违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的工作内容和范围完成工程设计工作的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照本合同约定的期限向乙方支付合同金额的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
设计分包合同
设计分包合同设计分包是工程设计过程的一部分内容,设计分包合同怎么一回事呢?以下是在店铺为大家整理的设计分包合同范文，感谢您的阅读。
设计分包合同范文1工程承包人：劳务分包人：鉴于贵州XX勘测设计有限公司与工程发包人XX县城西区开发工作领导小组办公室签订了项目设计合同，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与劳务分包人就劳务分包事项协商一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容：1.工程名称：XX小镇一期精品室外配电工程设计2.工程地点： XX西片区3.分包范围：现场测量、绘制图纸、工程设计二、分包工作期限工期：1.开始工作日期： 2011年1月8日2.结束工作日期： 2011年5月9日3. 工程日历工期： 120 天三、质量要求：1. 按总(分)包合同有关质量的约定，一次性验收合格。
2. 符合国家标准及设计要求。
四、质量保证：必须满足电力行业标准，通过电力部门审图，满足用户要求。
五、标准规范除主合同合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：1. 根据XX县城西区开发工作领导小组办公室<<电力工程设计委托书>>。
2. 建设方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。
3. 设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。
设计中依据以下标准、技术导则的规定开展设计工作。
4. 《中国南方电网110kV及以下配电网装备技术导则》5. 《架空送电线路杆塔结构设计技术规程》(DL/T5154-2002)6. 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)7. 《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005)8. 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)9. 《供配电系统设计规范》10.《交流电气装置的接地 DL/T621-1997》11.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92》12.《低压配电设计规范GB50054-95》13.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169》六、图纸分包方勘察设计成果出图九套，一套交承包人，八套交用户。
建设工程分包设计合同范本最新6篇
建设工程分包设计合同范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要将部分建设工程分包给乙方设计，双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本次建设工程分包设计事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________二、合同目的及范围本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程设计过程中的权利和义务。
乙方应按照甲方的要求，承担本合同约定的设计任务。
设计范围包括但不限于施工图纸设计、预算编制及其他相关技术服务。
三、设计任务及要求1. 乙方应按照甲方的需求进行工程方案设计，并在规定时间内提交初步设计方案。
2. 乙方需按照初步设计方案，完成施工图纸设计，确保施工图纸符合相关法规和规范。
3. 乙方应协助甲方进行预算编制，确保工程预算的合理性和准确性。
4. 乙方需为甲方提供技术咨询和支持，解决施工过程中出现的技术问题。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）_________________________元整。
2. 支付方式：甲乙双方约定采用银行转账方式支付。
具体支付安排如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步设计方案并提交甲方审核通过后，甲方支付总金额的XX%；（3）乙方完成施工图纸设计并提交甲方确认后，甲方支付总金额的XX%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、设计周期及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成初步设计方案。
2. 初步设计方案经甲方审核通过后，乙方应在XX个工作日内完成施工图纸设计。
建设工程分包合同示范文本
建设工程分包合同示范文本合同编号：_______本合同由以下双方于____年____月____日签订：甲方：（全称）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：（全称）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方承担部分工程的施工任务，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：____________建设工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程概算投资额或建筑安装工程费：____________二、工程分包范围及内容2.1 乙方承担的工程分包范围包括但不限于：____________2.2 乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等相关工作。
三、合同价格3.1 双方经协商一致，本合同分包工程的合同价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%。
四、合同履行4.1 乙方应按照合同约定的工程范围和质量要求，按时完成分包工程的施工。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工进度、质量、安全等方面的报告。
4.3 甲方应按照合同约定，及时支付合同价款，提供乙方所需的施工资料和技术支持。
五、工程质量及验收5.1 分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
5.2 乙方应按照甲方的要求，提交工程进度报告、质量报告等相关资料。
5.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。
通信工程室分设计分包合同
通信工程室分设计分包合同合同编号：_______甲方（委托人）：_______乙方（受托人）：_______根据《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行通信工程室分设计的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。
一、工程概况1.1 工程名称：_______通信工程室分设计1.2 建设单位：_______1.3 工程地点：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程性质：_______二、合同范围及内容2.1 乙方负责通信工程室分设计的全部工作，包括但不限于：（1）进行现场踏勘，了解工程相关情况；（2）根据甲方提供的资料，编制通信工程室分设计方案；（3）按照设计方案，进行施工图设计；（4）参与施工过程中的技术交流和问题解决；（5）提供设计文件及施工图纸；（6）设计文件的修改和补充。
2.2 乙方应确保设计方案和施工图设计的质量，满足甲方的要求和国家相关标准。
三、合同价格及支付3.1 本合同的设计费为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
3.2 甲方支付乙方设计费的支付方式为：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方设计费的_______%；（2）设计文件及施工图纸交付后，甲方支付乙方设计费的_______%；（3）设计文件及施工图纸经过验收合格后，甲方支付乙方设计费的剩余部分。
四、合同期限4.1 乙方应按照甲方要求，在合同签订后_______天内完成设计工作。
4.2 如因乙方原因导致设计工作延期，乙方应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金，违约金金额为设计费的_______%。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成设计工作，并保证设计质量。
5.2 乙方应按照甲方的要求，参与施工过程中的技术交流和问题解决。
5.3 乙方应确保设计文件的保密性，不得泄露给第三方。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定，按时支付乙方设计费。
建设工程设计分包合同模板3篇
建设工程设计分包合同模板3篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 工程内容：____________________二、服务范围及内容乙方服务范围包括：__________。
乙方应按照甲方的要求进行概念设计、方案设计、施工图设计等相关设计工作。
此外，乙方还需提供技术交底等后续服务工作。
具体内容在双方签订的项目任务书中详细列明。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额根据项目任务书的工作量计算。
2. 支付方式：甲方应按照项目任务书的约定分阶段支付设计费用。
在方案设计和施工图设计等重要阶段完成后，甲方应当向乙方支付相应的设计费用。
甲方应按照约定的时间和金额支付款项，如逾期支付应按照约定承担违约责任。
乙方收到款项后应当提供合法有效的发票。
四、设计周期与进度安排1. 设计周期：自本合同签订之日起______天内完成全部设计工作。
具体进度安排应当在项目任务书中明确约定。
如因甲方原因导致设计周期延误，乙方有权顺延设计周期。
如因乙方原因导致延误，应当按照约定承担违约责任。
2. 进度汇报：乙方应当按照约定的时间节点向甲方汇报设计工作进展情况，如遇问题应及时沟通并协商解决方案。
同时，乙方应在约定时间内完成设计方案及其他阶段性成果提交甲方审查。
甲方应及时反馈意见，以便乙方进行后续工作。
五、保密条款及知识产权归属1. 保密条款：双方应对涉及本合同的所有技术资料和信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
建设工程设计劳务分包合同范本5篇
建设工程设计劳务分包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计劳务分包事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的1.1 为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，特订立本合同。
二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________三、劳务分包内容及范围3.1 乙方按照甲方需求，提供建设工程设计劳务，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等方面。
四、合同工期及进度安排4.1 乙方应在约定时间内完成设计任务，确保工程进度。
具体进度安排详见附件《工程进度表》。
五、劳务费用及支付方式5.1 劳务费用计算方式：按照实际工作量计算，具体单价详见附件《劳务费用清单》。
5.2 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付劳务费用，具体支付时间节点详见附件《支付计划表》。
六、质量标准及验收方式6.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行设计，确保设计质量。
6.2 验收标准：按照国家和地方相关法规、规范进行验收。
验收时，乙方需提供完整的设计文件和图纸。
验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
验收不合格的设计成果，乙方应负责修改直至验收合格。
具体验收程序详见附件《验收流程》。
七、双方权利义务及违约责任7.1 甲方应按时支付劳务费用，提供必要的工作条件。
甲方有权监督乙方的设计过程，确保设计成果符合约定要求。
乙方应按照合同约定履行设计任务，确保设计质量和进度。
乙方有权获得约定的劳务费用。
如因乙方原因导致设计成果不符合约定要求，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因导致支付延迟或其他违约行为，甲方应承担相应违约责任。
具体违约责任详见附件《违约责任条款》。
八、保密协议及知识产权归属篇2甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将部分建设工程设计劳务分包给乙方完成事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
2024年标准劳务分包工程设计协议模板版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准劳务分包工程设计协议模板版本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1 甲方名称与代表1.2 乙方名称与代表第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程预算第三条劳务分包范围3.1 乙方负责的工程部分3.2 乙方提供的劳务内容3.3 乙方应遵守的工程规范第四条设计与变更4.1 设计依据4.2 设计成果提交4.3 设计变更程序4.4 变更导致的费用调整第五条工程进度与验收5.1 工程进度计划5.2 工程验收标准5.3 验收程序5.4 验收结果的处理第六条质量与安全6.1 工程质量标准6.2 乙方质量管理责任6.3 安全生产要求6.4 安全事故的处理第七条费用与支付7.1 工程总价7.2 付款方式7.3 进度付款条件7.4 价款调整的条件7.5 付款申请与审批第八条乙方的义务与责任8.1 乙方的基本义务8.2 乙方对工程的保护8.3 乙方的违约责任第九条甲方的义务与责任9.1 甲方的基本义务9.2 甲方对乙方的支持9.3 甲方的违约责任第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力事件的处理10.3 不可抗力导致的合同变更第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决的程序11.3 争议解决的时间限制第十二条合同的生效、变更与终止12.1 合同的生效条件12.2 合同的变更程序12.3 合同的终止条件第十三条保密条款13.1 保密信息的定义13.2 保密义务与责任13.3 保密信息的例外第十四条其他条款14.1 通知与送达14.2 法律适用14.3 合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1 甲方名称与代表甲方全称为“×××公司”，法定代表人为“×××”，甲方代表人为本合同的授权代表。
1.2 乙方名称与代表乙方全称为“×××劳务分包公司”，法定代表人为“×××”，乙方代表人为本合同的授权代表。
工程设计分包合同
工程设计分包合同合同编号：_________项目名称：_________甲方（业主）：_________乙方（设计分包单位）：_________鉴于甲方拟进行_________项目（以下简称“项目”）的工程设计工作，并经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方就本项目的设计分包工作范围、责任、权利及义务，确保设计工作的质量和进度，满足工程需要。
二、设计范围与内容乙方应根据甲方的要求，对项目进行详细设计，包括但不限于建筑结构、给排水、电气照明、暖通空调等方面的设计，并提供相应的设计图纸、计算书及相关技术文件。
三、设计标准与要求乙方应依照国家现行相关规范、规程及标准执行设计工作，确保设计成果的科学性、合理性和安全性。
四、设计周期乙方应在合同约定的时间内完成设计任务，具体时间安排由双方商定后附于合同之附件中。
五、费用支付设计费用总额为人民币_______元。
支付方式如下：1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付总设计费用的____%作为预付款。
2. 进度款：根据设计进度按阶段支付，具体比例和时间节点双方另行商定。
3. 尾款：在设计工作全部完成且通过甲方验收合格后支付剩余款项。
六、违约责任如一方违反本合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
九、合同的修改与终止本合同一经签订，任何修改和补充均须以书面形式进行，并由双方授权代表签字确认。
合同除非在以下情况下提前终止：- 双方协商一致同意终止；- 因不可抗力导致合同无法履行；- 法律规定或法院判决终止的其他情况。
十、签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同副本交换完成后，即表明双方已充分理解并同意合同所有条款。
epc工程设计分包合同
ec工程设计分包合同---工程名称： [填写工程名称]甲方（业主）： [填写业主名称]乙方（设计分包方）： [填写设计分包方名称]鉴于甲方拟进行[工程名称]的建设，现甲乙双方根据平等、自愿、互利的原则，就该工程的设计工作达成如下分包合同：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[工程名称]工程设计阶段的权利、义务和责任，确保工程设计工作的顺利进行。
第二条设计范围乙方负责[工程名称]的初步设计、施工图设计及后期变更设计等相关工作，具体包括但不限于以下内容：1. 结构设计方案的制定与优化；2. 建筑材料的选型与计算；3. 施工图纸的绘制与审核；4. 设计变更的响应与处理；5. 现场施工配合与技术支持。
第三条设计标准与要求乙方应按照国家相关设计规范和标准进行设计，并满足甲方提出的特殊要求。
第四条设计周期设计工作自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
具体设计进度计划由乙方提出，经甲方确认后执行。
第五条设计费用设计费用总额为[填写金额]元人民币，支付方式如下：1. 预付款：合同签订后[填写天数]日内支付设计费用的[填写比例]%；2. 进度款：根据设计进度计划，按阶段支付剩余费用；3. 尾款：工程竣工验收合格后结清剩余款项。
第六条保密条款乙方应对甲方提供的技术资料、商业信息等保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
第七条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第八条争议解决因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日---。
建设工程设计施工分包书
建设工程设计施工分包书甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟开展工程项目，为确保项目的顺利进行，双方经平等协商达成如下分包协议，并同意共同遵守：一、协议目的本协议旨在明确乙方对甲方工程项目的设计施工分包承包范围和义务，确保双方在工程项目中的合法权益，并提供项目的质量保证。
二、工程项目描述1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模和内容：4.工程进度要求：三、分包范围和分包报价1.分包范围：（双方根据工程项目的实际情况，详细列明乙方承担的设计施工分包范围，包括但不限于工程的构造、设备安装、装饰等具体内容。
）2.分包报价：（甲方提供工程项目预算或者其他相关资料，双方根据预算或者资料确定乙方承包分包范围后的相应分包报价。
明确分包报价包含的费用项目和金额，并附上详细的报价清单。
）四、工期要求1.工期：（双方根据工程项目的实际情况，约定乙方承包的分包工程的具体工期要求，包括起始日期、截止日期等。
）2.工期延误的责任：（明确双方对于工期延误的责任及违约责任承担方式，以确保工程项目按时完工。
）五、质量保证1.质量标准：（明确乙方承包分包工程的质量标准，确保工程项目达到相关法规标准、技术标准，并符合甲方的要求。
）2.质量保证期：（规定乙方对所承包的分包工程提供的质量保证期限。
）六、付款方式1.付款比例：（明确各阶段的付款比例，以及付款的时间节点。
）2.支付方式：（规定付款的方式，如电汇、现金等。
）七、保密义务1.双方互不泄密：（确保双方在工程项目的进行中不得泄漏对方的商业秘密及其他保密信息。
）2.保密期限：（约定保密信息的保密期限，如工程项目完工后的一定时间内等。
）八、争议解决1.争议解决方式：（明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式，如协商解决、仲裁等。
）2.仲裁裁决：（约定仲裁裁决的具体程序和效力。
）九、违约责任1.违约认定：（明确违约的定义和认定程序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程设计分包合同项目名称：号：同编合公司中国XXXXXXXXXXX方：发包计设方：点：签订地月期：日订签年目录第一条定义 (1)第二条合同签订依据 (2)第三条工程设计依据 (2)第四条合同文件的优先次序 (2)第五条工作范围、技术要求及执行要求 (2)第六条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 (3)第七条乙方向甲方提交的工程设计文件、份数、地点及时间。
(3)第八条合同价款 (4)第九条付款进度与支付方式 (4)第十条双方责任与义务 (5)第十一条知识产权与保密 (8)第十二条不可抗力 (9)第十三条争议解决 (9)第十四条合同生效及其它 (9)第十五条合同附件清单： (10)委托方（甲方）：中国XXXXXXXXXXX公司设计方（乙方）：鉴于甲方承担XX厂XXX项目的工程设计工作，鉴于乙方具有承担下述工程设计所需要的资质、业绩、能力，乙方愿意在甲方承担工程设计的该XXX项目中YYY（装置）部分提供工程设计及相应现场服务工作，并保证按合同约定完成上述工作。
为此，甲方委托乙方承担上述工作，双方协商一致达成共识，签订本合同，共同执行。
定义本合同所用的下述名词和术语，除非根据上下文有其它明显含义，其定义为：“工程”是指甲方承担的XX厂XXX项目工程设计工作中委托乙方1.1实施工程设计的YYY（装置）部分。
“委托人”是指委托工程设计业务的一方，及其合法继承人。
本合1.2同简称甲方。
“设计人”是指承担YYY（装置）部分工程设计工作和责任的一方，1.3及其合法继承人。
本合同简称乙方。
“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何其他人或单位。
1.4“天”是指从任何一个午夜十二点到下一个午夜十二点的期间。
1.5“月”是根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应前一1.6天的时间段。
用以支付“合同价款”是指按合同有关条款约定的收费标准计算，1.7．乙方按合同要求实施，并完成工作内容的价款。
“设计文件”是指本合同范围内乙方应提供的所有图纸和技术资1.8料。
合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程2.1勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
2.2甲方提交给乙方关于本工程的委托（二零XX年X月X日）。
2.3工程设计依据甲方提交的基础资料； 3.1甲方项目技术统一规定及现行国家、地方及相关行业规范标准； 3.2业主及专利商的要求。
3.3合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：合同书； 4.1双方授权代表签字确认的传真、会议纪要和往来信件等。
4.2工作范围、技术要求及执行要求5．1 乙方的工作范围：为甲方承担的XX厂XXX项目YYY（装置）部分提供工程设计及相应现场服务工作5.1.1 项目名称：YYY5.1.2 设计阶段：ZZZ5．2 乙方提供工程设计工作的技术要求和执行要求：5.2.1 提交有乙方图签并签署齐全的成品资料和计算书；5.2.2 提交有乙方图签并签署齐全的竣工图；5.2.3 提交可编辑的电子版的成品文件和计算书，绘图文件格式为AUTOCAD200X，……；5.2.4 工程设计的成品文件符合国家规范、行业规范、甲方标准、甲方项目的各种规定并满足业主和专利商的要求；5.2.5 工程设计的成品的深度以中国石化集团有关设计阶段设计深度要求或甲方提出的要求为准，工程设计的工作过程中的疑问应及时与甲方相关负责人沟通。
甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间6．1 如果乙方为实施工作需要由甲方提供资料，乙方应根据工作进度计划及时向甲方发出书面通知。
因乙方未能及时通知甲方而造成的延误等后果，由乙方承担。
6．2 乙方有责任运用其专业判断对甲方提供的资料进行检查，以保证资料的完整性。
如果乙方认为甲方提交的文件和资料之间或其中有不一致、前后矛盾、意义模糊、差错或疏漏等问题时，应在涉及到的有关工作开始前要求甲方澄清。
乙方向甲方提交的工程设计文件、份数、地点及时间。
7．1 乙方应按工作进度表（详见合同附件2）规定的时间和份数按甲方各专业的要求交付工程设计成品文件。
7．2 文件交付地点：7．3 文件提交的形式：按照合同要求向甲方提交可编辑的电子版文件及有乙方图签并签署齐全的成品资料和计算书。
合同价款双方商定，本合同固定总价为人民币元（大写：8.1元）；该固定总价是甲方对乙方所提供技术服务的全部补偿，它包括但不限于乙方完成本合同全部工作的报酬、乙方应缴纳的各种税费、各类保险费等费用。
合同价款分解：详见合同附件3。
8.2税款：乙方为完成本合同所应缴纳的各种税费由乙方自行缴纳。
8.3付款进度与支付方式本合同生效后三十（30）天内,甲方支付合同价款总额的15%，计9.1￥万元（大写万元）作为定金(定金抵作合同价款的一部分)。
乙方完成并交付工程设计成品文件，经甲方验收合格后三十（30）9.2天内，甲方支付合同价款总额的60%，计￥万元（大写万元）。
乙方完成合同规定的全部工作后三十（30）天内，甲方支付合同9.3价款总额的15%，计￥万元（大写万元）。
工程竣工验收后，如无乙方提供的任何工程设计及相应现场服务9.4问题，且业主应支付甲方的费用全部到位，则三十（30）天内甲方支付乙方合同价款的全部余额，计￥万元（大写万元）。
双方责任与义务甲方责任与义务10.1按双方商定的工作进度，分阶段、分版次向乙方及时提供本项目10.1.1相关的资料,并对所提资料的可靠性和准确性负责。
确定本项目所采用的规范和标准（详见合同附件1）。
甲方不得要10.1.2求乙方违反国家有关强制性标准及规定进行工程设计。
如因业主原因需要修改合同条款，甲方需提前通知乙方，乙方须10.1.3予以配合。
在合同履行期间，甲方可根据工作的需要派遣人员在乙方工作所10.1.4在地进行配合与指导。
因甲方原因变更委托工程设计项目内容、要求，造成乙方工作重10.1.5大返工的，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
但在合同执行过程中，由于专利商设计审查意见和业主的调整要求以及厂家资料修改而导致的设计修改应视为乙方原有服务范围。
在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，10.1.6不退还甲方已付的定金；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付相关工作费用。
甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付合同价款，每逾期10.1.7支付一天，承担应付费用千分之二的逾期违约金。
甲方协助乙方解乙方在项目建设所在地进行的现场服务工作时，10.1.8．决现场食宿、现场交通和办公等条件，费用全部由乙方负责解决。
免责。
甲方对乙方人员在执行本合同过程中出现的任何非甲方原10.1.9因造成的任何安全问题均免责。
乙方责任与义务10.2人员要求。
乙方应选派具有相应设计资质并参加过相同项目设计10.2.1的人员进入项目组完成合同规定的设计及现场服务工作。
乙方应将项目组所有人员的资质文件和业绩、能力证明文件供甲方审核确认，乙方应保证所提供的资质文件和业绩、能力证明文件的真实性、有效性。
乙方调换本项目主要成员时必须事先征得甲方同意。
质量控制。
10.2.210.2.2.1乙方应保证设计质量，使其满足国家、地方的有关规定及甲方和业主的要求。
10.2.2.2乙方应在合同生效后七（7）个工作日内提供其质量保证体系的标准及主要文件目录、乙方项目组的《项目质量控制计划》。
该计划至少应包括所有的控制点、控制内容。
10.2.2.3乙方应每月以书面形式（按月报格式）向甲方报告《项目质量控制计划》执行情况及存在问题。
甲方有权随时抽查乙方的设计质量。
10.2.2.4对于项目中存在的属于乙方的错误或疏漏，乙方有义务对项目中的问题按照甲方要求的进度免费重新工作或修改。
施工期间发生重大设计原因变更，最多扣减其变更增加投资额10.2.2.5．（当一次设计原因变更达到20万元以上时）对应合同价款的二倍。
甲方或业主在详细设计文件审查期间每查出一处重大技术性错误扣减1000元合同价款。
10.2.2.6由于乙方工程设计及现场服务的错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施并免收受直接损失部分的费用外，应向甲方偿付不低于直接损失部分费用的赔偿金，直接损失重大的、后果严重的还应根据直接损失程度或业主的偿付要求再次向甲方偿付赔偿金。
图纸图签。
乙方提供的全部设计文件中应使用乙方的图纸图签，10.2.3该图签须是乙方最新有效版本的。
现场服务要求。
乙方应派遣合格的技术人员提供相应设计技术交10.2.4底、解决施工中设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。
乙方应根据现场需要及时向现场派驻设计代表，及时处理有关设计问题。
乙方派遣到现场的人员，应严格遵守HSE及管理规定和其他规章制度。
如果乙方不能按照要求提供相应现场服务，则甲方有权按合理的比例扣除相应合同价款。
乙方应按国家规定和甲方的管理要求进行工程设计工作，按本合10.2.5同第五、六、七条规定的内容、时间及份数向甲方交付工程设计文件，并对提交的工程设计文件的质量负责。
乙方应为甲方派驻乙方办公室的工作人员提供在合同履行期间，10.2.6．工作场所和办公设施等便利。
乙方应在合同生效后七（7）个工作日内，向甲方提供一份详尽10.2.7的《项目执行计划》，并交甲方批准。
每月以书面形式（按月报格式）向甲方报告工程设计进展情况及10.2.8存在问题。
根据甲方的要求参加引进软件和关键硬件或设备的技术谈判，并10.2.9在技术附件上签字，以及根据甲方要求参加相关会议并完成相关工作。
乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据10.2.10审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。
即使乙方所完成的全部工作内容已经过有关的审查或确认，但不10.2.11免除乙方（及乙方服务人员）所应承担的相应属于乙方（及乙方服务人员）的责任。
由于乙方原因，未按要求完成工程设计及服务工作，每逾期一天，10.2.12应承担合同金额千分之二的逾期违约金。
合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已10.2.13支付的定金，并赔偿甲方相应损失。
无论是在执行本合同的任何阶段、任何地点，乙方均应对其人员10.2.14的安全负全责。
工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货10.2.15商。
知识产权与保密甲乙双方在项目执行前七（7）天，签订相应的保密协议，协议11.1格式和内容由甲方提供。
乙方向甲方提供的文件资料的知识产权归甲乙双方所有。
11.2未经甲方同意，乙方不得对甲方的资料及文件擅自修改、复制或11.3向第三方转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。