工程设计施工合同通用版
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。
2、工程地点：_____。
3、工程立项批准文号：_____。
4、资金来源：_____。
5、工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围：_____。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
工程设计合同书通用版范本6篇
工程设计合同书通用版范本6篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（设计人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合工程设计的实际情况，在平等自愿的基础上，甲乙双方就本工程设计事项达成如下协议：一、工程概况及设计内容（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）设计范围和内容：涵盖规划设计方案、初步设计图纸及施工图设计，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等相关内容。
二、设计期限与进度安排（一）设计期限：乙方应在合同签订后______天内完成全部设计内容。
（二）进度安排：乙方应按照甲方要求的时间节点完成各阶段的设计任务，确保设计进度与工程建设进度相匹配。
三、设计费用及支付方式（一）设计费用：本工程设计费用总额为人民币______元整。
具体费用根据设计方案、工作量及工作量明细进行协商确定。
（二）支付方式：甲方应按以下方式支付设计费用：签订合同后预付______%；提交初步设计图纸后支付______%；提交施工图设计后支付剩余的______%。
款项应汇入乙方指定的银行账户。
四、质量要求及验收标准（一）乙方应根据国家相关技术规范、标准进行设计，确保设计成果符合规范和质量要求。
甲方单位名称：[甲方全称]（以下简称“甲方”）乙方单位名称篇2甲方（发包人）：__________________乙方（设计人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及国家其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程设计事宜达成如下协议：一、设计项目概况1. 项目名称：__________________2. 项目地点：__________________3. 设计范围：__________________4. 设计内容：__________________二、设计费用及支付方式1. 设计费用：总设计费用为人民币______元（大写：______元整）。
建设工程设计合同模板通用版6篇
建设工程设计合同模板通用版6篇篇1甲方（发包人）：________________乙方（设计人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就本建设工程设计事宜，达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 设计内容：________________二、设计资料和设计文件交付的进度安排双方商定设计资料和设计文件的交付时间如下：（具体交付时间表）三、设计费用及支付方式双方商定设计费用总额为：______元人民币（￥______元）。
支付方式如下：乙方应对甲方提供的所有相关资料严格保密，未经甲方许可不得向第三方透露任何相关信息或用于其他用途。
乙方应妥善保管相关资料，防止丢失或损坏。
如因乙方原因导致资料丢失或损坏的，乙方应承担相应的赔偿责任。
\n\n五、设计成果交付与验收\n篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（设计人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则上，就本建设工程设计达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 设计内容：_________________________二、设计范围及阶段1. 设计范围：包括但不限于总体规划、方案设计、初步设计、施工图设计、景观设计等。
2. 设计阶段：自合同签订之日起至项目竣工验收止。
包括方案设计、技术设计、施工图设计等阶段。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
通用版建设工程设计合同5篇
通用版建设工程设计合同5篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXX地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX乙方（设计人）：XXXXXXXXX地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX项目。
2. 工程地点：XXXXXXXXX。
3. 工程规模：XXXXXXXXX。
4. 设计内容：包括规划方案设计、初步设计、施工图设计等。
具体设计内容根据甲方需求确定。
二、设计任务及要求1. 乙方应根据甲方的需求和设计要求，提供符合要求的设计方案和图纸。
包括但不限于总平面设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等内容。
2. 乙方应确保设计符合国家和地方的相关法规、规范及标准。
如因设计不当导致的损失，乙方应承担相应的法律责任。
3. 乙方需按时完成设计任务，并确保设计质量。
如有特殊情况需延期，应及时与甲方沟通。
三、合同金额及支付方式1. 本工程设计合同总金额为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXXXX元整）。
具体金额根据工程规模和设计内容确定。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方总设计费用的XX%作为预付款。
剩余款项按照设计方案提交时间支付。
具体支付时间和金额如下：XXXXXXXXXX。
3. 乙方在收到款项后应提供相应的发票。
如因发票问题导致款项支付延误，乙方应承担相应责任。
四、设计周期与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成设计方案并提交甲方审查。
具体设计周期根据工程规模和设计内容确定。
2. 甲方应在收到设计方案后XX个工作日内完成审查并反馈意见给乙方。
乙方根据甲方意见进行修改和完善。
3. 初步设计和施工图设计等后续阶段的设计周期，双方可根据实际情况另行约定。
建设工程施工合同书范本通用版(3篇)
建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称：_____。
(二)工程地点：_____。
(三)工程内容：_____层栋，建筑面积_____平方米，其它_____。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。
(五)乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式：_____。
第二条工程造价(预算或概算)人民币大写：_____万元，其中土建_____万元，安装_____万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天)，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_____。
第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应(一)工程所需：材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。
(二)工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
最新建筑工程设计合同范本(通用6篇)
最新建筑工程设计合同范本（通用6篇）最新建筑工程设计合同1工程名称：________________工程地点：________________合同编号：________________发包人：法定代表人：委托代理人：通讯地址：联系电话：设计人：设计证书等级：身份证号：通讯地址：联系电话：发包人委托设计人承担________________工程设计，工程地点为________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条设计依据1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件2、发包人提交的基础资料3、设计人采用的主要技术标准是：________________________第三条工程项目1、建筑规模：_____层；建筑面积________平方米；2、设计阶段（1）方案：（2）初步设计：（3）施工图：3、估算总投资：___________元，（大写）___________________________元整。
4、估算设计费：___________元，（大写）___________________________元整。
第四条设计内容设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：1、发包人_________区总平面布置；2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；3、发包人技术经济效益分析与预测。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间略第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
工程施工合同官方版(5篇)
工程施工合同官方版合同编号：_____签订日期：_____签订地点：_____ 甲方（委托人）：_____代表人：_____ 身份证号码：_____ 联系电话：_____ 住所：_____乙方（被委托人）：_____ 代表人：_____ 营业执照号码：_____ 联系电话：_____ 住所：_____依照《_____》及相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况：1.工程地点：_____工程面积：_____房屋户型：_____2.工程内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）。
3.工程承包方式：双方商定采用下列_____种方式（1）包工包料（2）包工不包料（3）包工部分包料二、工程期限及保修期：1.工期____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.工程保修期：月。
保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。
三、工程造价及付款方式：1.工程总造价：（大写）_____（小写）____元其中：设计费____元人工费____元材料费____元其它费用_____2.合同生效时，甲方支付总价款的____%，计____元，其余价款根据施工进度计划分期支付：工程进度付款比例金额开工前三天隐蔽工程验收合格油漆工程开始前工程竣工验收合格3.余款：____元，工程验收合格后3天内一次付清。
乙方应向甲方开具正式发票。
4.双方款项往来，均应出具收据。
四、材料、设备的供应1.装饰装修的材料必须符合中华人民共和国国家标准GB50325______《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定严禁使用国家明令淘汰的材料。
2.甲方提供的材料、设备（见附表三）本工程甲方采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度及时供应到现场。
甲方提供的材料、设备运抵现场后，由乙方负责保管。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本
建设工程设计合同范本版（10篇）建设工程设计合同范本甲方委托乙方执行勘察任务。
依据有关规定及工程具体情况，双方协商签订合同。
明确勘察范围、质量要求等内容。
严格遵守合同，确保勘察工作合法规范，维护双方权益。
共同努力搞好工程勘察，为后续建设提供准确可靠依据，保障项目顺利推进。
书痴者文必工，艺痴者技必良，本页是可爱的小编帮家人们找到的10篇建设工程设计合同范本较新版，仅供借鉴，希望大家能够喜欢。
建设工程设计合同篇一发包人(全称)：____________承包人(全称)：____________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_______________工程地点：______________工程内容：施工蓝图内土建工程部分。
资金来源：自筹。
二、工程承包范围承包范围：施工蓝图内的土建工程部分。
装饰装修工程、水电安装工程作为甩项工程。
三、合同工期：开工日期：_______年_____月______日竣工日期：_______年_____月______日合同工期总日历天数_______天。
四、质量标准工程质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。
五、合同价款金额(大写)：_________________元(人民币)￥:_______________六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、工程期限工程开工日期：____年__月__日工程竣工日期：____年__月__日工程质量标准：符合国家标准及合同约定三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付工程进度款，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间按照工程进度和合同约定执行。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请报告及相关资料。
甲方应在收到报告后组织验收，并在合理期限内完成验收工作。
3. 若工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。
2. 因设计变更或其他原因需要调整工程量和造价的，双方应签订书面补充协议。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 若因乙方违反安全或文明施工规定导致的一切损失，由乙方承担。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程延期、质量不符合要求等，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。
工程设计的合同范本(通用6篇)
工程设计的合同范本（通用6篇）在工作和生活中，少不了要写各种各样的文档，不论是写制度、写总结、写计划还是写其它的材料，能写出一篇好的文档,体现了一个人的文笔，也体现着一个人的能力，下面是我汇编整理的《工程设计的合同范本（通用6篇）》，希望能够帮到你!工程设计的合同1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲方委托乙方以下事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、委托事项：甲方委托乙方为其公司进行：招商画册设计（及相关品牌提升方案）二、委托内容及时间：1、设计初稿时间（可修改三次）： 20xx年3月10日至20xx年3月17日2、设计费用总共为：人民币3000元，（大写：叁仟元整）。
三、付款方式：（大写：1、甲方在合同签订时需支付总款的20%设计费人民币600元，陆佰元整）。
2、乙方策划设计的内容通过甲方审核确定后，并将甲方审阅同意的设计制作正式稿及电子3、文档交付甲方，交付后甲方需支付乙方需付总款的80%，计2400元（大写：贰仟肆佰元整）。
四、知识产权约定：1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，甲方对该作品享有使用权，不享受所有权。
2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
五、双方的权利义务：甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品符合甲方要求。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。
甲方义务：1、甲方提供明确的工作要求，及时向乙方提供相关的资料及咨询等；2、甲方及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方使用后向乙方支付约定费用。
乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关资料供乙方设计参考；2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；3、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务：1、乙方须向甲方提供符合甲方要求及市场运作的创意设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改完善；2、乙方全程监督各项目实施情况和实施质量；3、乙方在项目结束后一年内每三个月进行一次回访，检查项目实施效果，并及时提出相应的整改意见，辅助进行整改；4、项目结束后一年内，如果项目实施发生问题，乙方将免费进行设计方案整改。
建设工程施工合同书通用版7篇
建设工程施工合同书通用版7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：_________________________。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件、国家规范标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家标准、行业标准、地方标准以及甲方要求进行验收。
3. 乙方应按照工程进度，及时向甲方提交验收申请，甲方应及时组织验收。
五、工程变更及调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，乙方应无条件服从。
2. 工程变更或调整时，双方应签订书面协议，明确变更或调整的内容、造价及工期等事项。
六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导。
3. 甲方应按时组织工程验收，并及时签署验收意见。
七、乙方责任1. 乙方应严格按照合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
3. 乙方应按时提交工程验收申请，并配合甲方进行工程验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工程设计施工合同通用版
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
委托方甲方代表人设计方乙方设计证书等级根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定，为明确双方在本合同中的权益，本着平等、互惠的原则双方就__________________工程的设计进行协商，结合本工程的具体情况，特签订如下协议，供双方遵照执行。
第一条、工程概况1、工程地点2、设计范围3、承包方式4、设计期限以甲方交付定金时开始计算设计期限，计划于________年____月____日开工，
________年____月____日完成。
第二条、甲方工作1、合同签订时，甲方应向乙方提交设计前基础资料，并保证交付资料的合法性和完整性。
2、按照合同的规定，甲方的设计要求不得与法律相违背。
3、甲方应按期支付设计费，不得无故拖欠。
4、工程开工前______天，甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。
5、工程竣工时，应通知乙方参加验收。
第三条、乙方工作1、严格按照国家、行业的强制性规定设计，并对甲方的设计意见进行修改。
2、根据合同规定的时间提交设计图纸。
3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改，则乙方应当负责，且不加收设计费。
第四条、设计变更1、合同履行期间，甲方提出设计进行大规模修改的，甲方应增加设计费，工期顺延。
2、因其他原因设计如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
风险提示保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以
上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
第五条、保密条款本合同涉及的所有文件均属保密信息，任何一方不得向第三方披露，若因乙方的泄密导致另一方受到损失，责任方均应赔偿。
风险提示设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。
工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
第六条、设计费支付方式风险提示定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20，超过20的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。
当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。
只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
1、签订合同之时，甲方先支付设计费的_______，作为定金。
2、乙方完成设计草图，经甲方审核后，支付_______的设计费。
3、乙方提交效果图，经甲方审核后，支付_______的设计费。
4、乙方提交全部施工设计图时，经甲方审核后，支付余下设计费。
第七条、违约责任风险提示赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。
赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。
因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。
1、合同当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
3、甲方超过_______天未支付设计费的，乙方有权中止履行合同，工期顺延。
4、由于乙方设计的原因，工程质量达不到国家质量标准的，乙方应负责修改，因此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。
第八条、争议解决因合同履行双方发生争议，协商解决不成时，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。
第九条、附则1、本合同经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。
2、本合同一式_______份，甲、乙方双方各执_______份，并交_______份到工程所在地建设主管部门留存。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致签订的补充协议与本合同具有同等效力。
甲方代表人联系方式合同签订地合同履行地签订时间________年____月____日乙方负责人联系方式合同签订地合同履行地签订时间________年____月____日。