监理合同补充协议
标准监理合同补充协议
标准监理合同补充协议合同目录第一章:总则1.1 补充协议的目的1.2 补充协议的法律依据1.3 补充协议与原合同的关系第二章:双方当事人信息2.1 委托方基本信息2.2 监理方基本信息2.3 双方在原合同中的权利与义务第三章:补充监理服务内容3.1 监理服务的补充范围3.2 补充服务的具体要求3.3 补充服务的执行标准第四章:补充监理服务期限4.1 服务期限的延长或缩短4.2 服务期限变更的条件4.3 服务期限变更的程序第五章:补充费用及支付方式5.1 补充服务的费用计算5.2 费用支付的时间节点5.3 费用支付的方式和条件第六章:质量与责任6.1 补充服务的质量要求6.2 监理方的责任与义务6.3 委托方的责任与义务第七章:违约责任7.1 违约行为的界定7.2 违约责任的承担7.3 违约赔偿的计算方法第八章:争议解决8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的程序8.3 法律适用与管辖第九章:协议的变更、解除与终止9.1 协议变更的条件与程序9.2 协议解除的条件9.3 协议终止的情形第十章:其他约定10.1 保密条款10.2 不可抗力条款10.3 通知与送达方式第十一章:签字盖章11.1 委托方签字盖章11.2 监理方签字盖章11.3 签订时间与地点第十二章:附加条款12.1 附加条款的说明12.2 附加条款的生效条件12.3 附加条款与主合同的关系以上为《标准监理合同补充协议》的合同目录。
合同编号:______第一章:总则1.1 补充协议的目的本补充协议旨在对原监理合同进行补充和完善,明确双方在原合同基础上新增的权利义务关系。
1.2 补充协议的法律依据本补充协议遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,确保双方权益得到法律保护。
1.3 补充协议与原合同的关系本补充协议作为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。
第二章:双方当事人信息2.1 委托方基本信息委托方名称:,地址:,法定代表人:______。
工程监理补充协议合同范本
工程监理补充协议合同范本---工程监理补充协议合同甲方(业主):______________乙方(承包商):______________丙方(监理单位):______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《______________工程项目合同》(以下简称“原合同”),现因______________的原因,经甲乙丙三方协商一致,决定对原合同的部分内容作出如下补充约定:1. 工程变更- 原合同中规定的工程项目发生变更时,乙方应及时通知甲方和丙方,并提供相应的变更方案。
- 变更方案经甲方和丙方审核同意后,方可实施。
- 变更部分的费用按照国家相关规定和行业标准执行。
2. 工期调整- 若因不可抗力或甲方原因导致工程延期,乙方不承担违约责任。
- 延期期间,乙方有权根据实际情况调整施工计划,并及时通知甲方和丙方。
- 延期造成的损失由责任方承担。
3. 质量要求- 乙方应严格按照国家相关标准和规范以及设计图纸的要求进行施工。
- 丙方应对工程质量进行全程监督和管理,确保工程质量符合要求。
- 如发现质量问题,乙方应立即整改,直至符合质量要求为止。
4. 费用支付- 变更部分的费用应在变更方案确定后____天内支付给乙方。
- 逾期未支付的,甲方应按国家规定支付滞纳金。
- 其他费用支付方式按原合同约定执行。
5. 争议解决- 本补充协议未尽事宜,可另行签订补充协议予以明确。
- 本补充协议与原合同具有同等法律效力。
- 如发生争议,三方应友好协商解决;协商不成的,可提交________仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
6. 其他事项- 本补充协议一式三份,甲乙丙各执一份。
- 本补充协议自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):______________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):______________ 日期:____年____月____日丙方(盖章):______________ 日期:____年____月____日---。
工程监理补充协议合同范本
1.甲方的权利与义务:
(1)甲方按照本合同约定支付监理费用。
(2)甲方为乙方提供必要的办公和生活条件,确保乙方顺利开展监理工作。
(3)甲方及时向乙方提供与工程相关的资料、图纸等,并对乙方提出的合理要求给予积极配合。
(4)甲方对乙方在监理过程中发现的问题及时整改,确保工程质量。
2.乙方的权利与义务:
3.乙方未按约定履行监理职责,导致工程质量、进度等出现问题,应承担相应责任。
六、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。
2.如协商不成,双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________个月。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
工程监理补充协议合同范本
一、定义与术语
1.本合同所述“工程”,是指位于__________(工程地址)的__________(工程名称)。
2. “甲方”是指承担本工程建设的单位或个人,以下简称“甲方”。
3. “乙方”是指接受甲方委托,负责对本工程进行监理的单位,以下简称“乙方”。
4. “补充协议”是指在本合同基础上,对双方权利、义务、责任等方面进行补充和修改的协议。
二、监理范围及内容
1.乙方根据甲方的委托,对工程的施工过程、质量、进度、安全等方面进行全面监理。
2.乙方负责监督、检查施工单位的施工方案、施工工艺、施工材料等,确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.乙方对施工过程中的变更进行审查,并提出合理化建议。
4.乙方协助甲方处理与工程相关的外部关系,确保工程顺利进行。
(1)乙方按照本合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量和进度。
监理合同补充协议
监理合同补充协议日期:[填写日期]1. 合同背景监理合同是为了保障建设工程施工质量、工期及合同约定的其他内容,由监理方对施工过程进行监督、检查,并向甲方提供相关意见和建议。
然而,在实际操作中,由于各种原因可能会出现一些未曾预料到的情况,因此需要对监理合同进行补充以满足特定的需求。
2. 补充内容2.1 变更管理甲方有权根据施工需要对工程范围、设计方案等进行变更。
监理方应及时、明确地提供评估和意见,并协助甲方与施工方协商达成一致。
变更后的费用及工期应重新进行评估并记录在变更通知书中。
2.2 工期延误若工程出现不可抗力或其他不可预见的情况,导致工期延误的,甲乙双方应密切配合,通过协商解决,并尽量减少工期影响。
监理方有责任及时向甲方报告延误情况,并提供解决方案和建议。
2.3 质量控制监理方应加强对工程施工中质量控制的监督,确保其符合相关法规和标准,及时提出修改意见并配合甲方与施工方进行整改。
如因工程质量问题引起纠纷,甲方有权要求监理方提供相应的技术支持和协助。
2.4 费用结算甲方应按照合同约定的支付方式及时支付监理费用,并提供相应的支付凭证。
如因甲方拖延支付导致监理方无法按时履行监理职责的,甲方应承担相应的违约责任。
3. 协议生效本协议一式两份,甲方和监理方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
本协议对监理合同具有完整的补充效力,与监理合同具有同等法律效力。
4. 双方确认甲方:_________________________(签字)监理方:_________________________(签字)日期:____________________________注:本补充协议一式两份,甲方和监理方各执一份,具有同等效力。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方:(甲方单位名称)乙方:(乙方单位名称)经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议:一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求,对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导,确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见,协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督,确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同,乙方监理服务费用为(具体数额),甲方应于每月(具体日期)向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生,将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效,服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期,乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的违约责任,并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续,甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜,可由双方协商修改,修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为监理合同补充协议范本,供参考使用。
如需具体操作,请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方:监理单位(全称)乙方:建设单位(全称)为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理,经甲、乙双方友好协商,特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责,对工程施工过程进行全程监理,保障工程质量,促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件,及时向建设单位提交,做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方(监理单位):__________乙方(被监理单位):__________为明确监理工作的责任、义务和权利,甲、乙双方经友好协商,就监理合同补充协议事宜达成一致如下:一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求,对乙方的工程(项目名称、地点)进行监理工作,并及时发现问题,进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作,提供必要的信息和协助,确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同,甲方应负责的监理工作内容包括但不限于:1. 监督工程施工过程,确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度,提出合理建议,并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验,并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核,确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定,监理费用为__________元,乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议,双方应友好协商解决;如果协商不成,应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签订日期:__________ 签订日期:__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方(监理单位):__________(以下简称甲方)乙方(项目施工单位):__________(以下简称乙方)为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任,制定本监理合同补充协议,供双方签订。
一、监理范围:监理单位应对工程施工进行全过程的监理,包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用:甲方监理费用为_______元,作为本次监理工作的报酬。
(完整版)监理补充协议(两篇)
(完整版)监理补充协议(二)监理补充协议(二)一、引言本监理补充协议(下文简称“本协议”)是监理方与业主方就项目的监理工作作出的一份补充协议。
本协议的目的是明确双方在项目实施过程中的责任、义务和权利,确保项目的顺利推进和高质量完成。
二、背景根据原监理合同的要求,监理方已经开始履行监理工作。
然而,在实践中,发现原监理合同的内容可能存在一些不完善或不足之处,为了更好地实施监理工作,双方协商决定签订本监理补充协议。
三、补充内容1. 工作范围的调整原监理合同中的工作范围可能不够清晰或不够全面,为此,监理方提出了进一步完善工作范围的要求。
经双方协商一致,对原监理合同进行如下调整:(1)对监理方的工作范围进行具体明确,包括但不限于工程质量监督、现场巡查、工程变更管理、工程进度控制等内容;(2)明确业主方在监理工作中的协助义务,包括提供工程施工相关资料、配合监理方开展巡查工作等。
2. 监理费用的调整原监理合同对监理费用的约定需要进一步调整,以确保监理方能够得到合理的报酬。
双方经过充分沟通和协商,确定如下监理费用调整方案:(1)显著增加监理费用的情况下,监理方有权提出相应调整的要求,并提交相关预算和证明材料;(2)业主方同意审慎评估监理费用的调整申请,并与监理方进行充分沟通,确保费用的合理性。
3. 效果实现的补充约定原监理合同对效果实现的要求相对模糊,为此,监理方提出了明确约定的建议。
经双方商讨,达成如下补充约定:(1)监理方应根据合同约定的目标和要求,对工程的实际效果进行评估和确认;(2)监理方有权提出相应的改进意见和建议,以确保工程的质量和效果符合预期。
四、其他条款1. 争议解决本补充协议如发生争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,可依法向相关司法机关提起诉讼。
2. 协议变更与解除本补充协议如需进行任何变更或解除,双方应经过书面协商并达成一致意见。
3. 法律适用本补充协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
工程监理补充协议合同范本最新-2篇
工程监理补充协议合同范本最新甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程监理的补充协议,达成如下条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程总投资:__________1.5 工程监理期限:自本补充协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、监理范围及内容2.1 监理范围:甲方委托乙方对工程项目的施工全过程进行监理,包括但不限于施工质量、安全、进度、合同、信息、环保等方面的监理。
2.2 监理内容:乙方应按照甲方的要求和工程项目的实际需要,制定监理规划和监理实施细则,对工程项目进行全面监理,确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
三、监理费用及支付方式3.1 监理费用:本补充协议的监理费用为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 支付方式:监理费用分__________期支付,每期支付人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
支付时间为每期监理工作完成后__________日内。
四、甲乙双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查,对乙方的工作提出意见和建议。
4.1.2 甲方应按照本补充协议的约定支付监理费用。
4.1.3 甲方应提供必要的监理工作条件,包括但不限于提供监理场所、监理资料等。
4.2 乙方权利和义务4.2.1 乙方有权对工程项目的施工进行全面监理,对施工质量、安全、进度等方面进行监督和检查。
4.2.2 乙方应按照本补充协议的约定和甲方的指示,认真履行监理职责,确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
监理合同补充协议书模板
监理合同补充协议书模板在工程建设的过程中,由于各种不可预见的因素,原监理合同可能需要进行调整和补充。
为此,甲乙双方基于平等自愿的原则,经过友好协商,就《XX工程监理合同》(以下简称“原合同”)的相关事宜达成如下补充协议:一、补充条款的背景鉴于XX工程(项目名称)在实施过程中,出现了新的技术要求、工期调整、成本变动等情况,甲乙双方认为有必要对原合同中的部分条款进行修改和补充,以确保工程的顺利进行。
二、补充条款的内容1. 工期调整:由于XX原因,原定工期需延长至XX年XX月XX日完成。
甲方应按照新的工期支付监理费用,乙方应根据新的工期安排监理工作。
2. 费用调整:因工期延长及新增工作量,监理费用相应增加XX万元。
甲方应在补充协议签订后的XX个工作日内支付给乙方。
3. 人员变更:乙方因工作需要,将更换原合同中指定的XX监理工程师为XX监理工程师,新任命的监理工程师具有相应的资质和经验。
4. 其他变更:除上述明确列明的变更外,原合同的其他条款继续有效,双方均应遵守。
三、补充条款的效力本补充协议是对原合同的有效补充,与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有任何冲突之处,以本补充协议为准。
四、争议解决因本补充协议引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁委员会进行仲裁。
五、其他事项本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________签订日期:____年__月__日。
工程监理补充协议合同范本最新最新通用
工程监理补充协议合同范本最新最新通用合同编号:__________甲方(委托方):__________地址:__________联系电话:__________乙方(监理方):__________地址:__________联系电话:__________一、监理范围和内容1.1 本补充协议监理范围包括:__________1.2 本补充协议监理内容主要包括:__________二、监理依据2.1 本项目的工程建设法律、法规、标准和规范;2.2 本项目的批准文件、设计文件、施工图纸及相关技术文件;2.3 本项目合同文件及双方协商确定的其他监理依据。
三、监理工作方式和方法3.1 乙方应根据本补充协议约定的监理范围和内容,采取日常现场检查、定期巡查、不定期专项检查等方式,对甲方的施工过程进行全面监理;3.2 乙方应按照监理工作计划和监理流程,对甲方的施工过程进行实时监控,发现问题及时提出,并跟踪整改情况,确保问题得到有效解决;3.3 乙方应定期向甲方提交监理报告,对本项目施工过程中的质量、安全、进度等方面进行全面分析,为甲方提供合理化建议;3.4 乙方应在本项目验收阶段,对甲方的施工质量、进度、安全等方面进行综合评价,并向甲方提供验收报告。
四、监理人员配备4.1 乙方根据本项目规模、特点及监理范围和内容,承诺配备具有相应资质和经验的监理人员;4.2 乙方应确保监理人员熟悉本项目相关法律法规、工程建设标准、设计文件和合同约定,具备较强的业务能力和沟通协调能力;4.3 乙方应为本项目监理人员提供必要的培训和指导,确保监理人员在本项目中的业务水平。
五、监理费用5.1 双方确认,本补充协议监理费用为人民币__________元整(大写:__________元整);5.2 乙方应按照双方约定的时间和方式向甲方提交监理费用支付申请,甲方应在收到申请后及时支付;5.3 乙方应为本项目监理工作提供真实、完整的监理资料,以便甲方对监理工作进行核查。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据甲乙双方签订的监理合同,现就合同履行过程中的相关事宜,经双方友好协商,达成以下补充协议:一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务,为进一步完善合同内容,确保工程顺利进行,特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护,以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称:____________________。
2. 工程地点:____________________。
3. 监理服务范围调整:_____________。
(具体调整内容根据实际情况填写)三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分(具体根据实际项目需求填写)。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整,截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任:(1)按照合同约定支付监理费用;(2)提供乙方履行监理职责所需的资料和信息;(3)确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任:(1)按照合同约定提供优质的监理服务;(2)确保监理人员的专业素质和职业操守;(3)及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整,监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用,逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属,按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定,应承担违约责任,并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例:监理合同补充协议范本甲方:(监理单位名称)乙方:(甲方名称)鉴于甲方与乙方于(具体日期)签订了《监理合同》,在履行合同过程中,为了明确双方责任,特就相关事宜达成以下补充协议:一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规,严格遵守建筑工程质量标准,保证工程质量符合相关标准和规定;2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范,进行施工,并及时处理监理方提出的合理变更意见;3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息,确保监理方对工程进展有清晰的了解;4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查,并配合完成工程竣工验收工作;5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容,确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准:监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式,对监理工作进行报酬;2. 费用支付期限:甲方应按照合同约定的时间节点,及时支付监理单位的监理费用;3. 超出费用:如因工程变更等原因产生额外费用,应由甲方与监理单位协商确定,并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中,应严格遵守保密协议,不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息;2. 在合同终止后,双方仍应继续履行保密责任,确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定,应负相应的违约责任,并赔偿对方因此而产生的损失;2. 如双方均存在违约行为,应协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,具有合同法律效力;2. 本补充协议如有未尽事宜,可另行协商决定,并以书面形式确认。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上为监理合同补充协议范本,双方应认真履行协议内容,确保工程顺利进行。
第2篇示例:监理合同是建筑工程中非常重要的一部分,它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中,有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
2024年度监理补充协议:工程延期与赔偿细则
2024年度监理补充协议:工程延期与赔偿细则本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议主体1.2 协议范围说明2. 工程延期2.1 延期情况说明2.2 延期申请流程2.3 延期批准流程2.4 延期相关责任3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明3.2 赔偿申请流程3.3 赔偿审批流程3.4 赔偿金额计算方式4. 延期与赔偿计算方式4.1 延期天数计算4.2 赔偿金额计算5. 工程进度管理5.1 工程进度报告5.2 工程进度监控5.3 工程进度调整6. 合同变更6.1 变更情况说明6.2 变更申请流程6.3 变更批准流程7. 违约责任7.1 延期违约责任7.2 赔偿违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除流程10. 合同效力10.1 合同生效条件10.2 合同有效期11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署主体14. 附件14.1 附件清单14.2 附件内容说明第一部分:合同如下:1. 协议范围1.1 协议主体甲方:工程有限公司乙方:监理有限公司1.2 协议范围说明本补充协议适用于2024年度监理合同,主要内容包括工程延期与赔偿细则。
2. 工程延期2.1 延期情况说明工程延期指因乙方原因导致工程进度延期的情况。
2.2 延期申请流程乙方应在延期情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面延期申请。
2.3 延期批准流程甲方应在收到乙方延期申请后的10个工作日内审批,并将审批结果通知乙方。
2.4 延期相关责任乙方应承担因延期导致的直接经济损失,并向甲方支付违约金。
3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明工程赔偿指因乙方原因导致工程质量、安全等问题,需要向甲方支付的赔偿。
3.2 赔偿申请流程乙方应在赔偿情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面赔偿申请。
工程监理合同补充合同
工程监理合同补充合同一、补充条款1. 甲方需确保按照合同约定及时支付监理费用。
如遇特殊情况需要延期支付的,应提前书面通知乙方,并说明理由。
乙方在接到甲方通知后,可根据实际情况协商调整工作计划。
2. 乙方应按照国家相关法律法规及行业标准执行监理工作,确保工程质量和安全生产。
若发现工程存在质量问题或安全隐患,应及时向甲方报告并提出整改建议。
3. 对于工程变更指令,乙方应在接到变更指令后的合理时间内,完成相关的监理工作调整,并及时向甲方报告变更实施情况。
4. 双方应加强沟通与协调,定期召开工程协调会议,共同解决工程实施过程中出现的问题。
二、违约责任1. 如甲方逾期支付监理费用,应按逾期金额的千分之五每日支付违约金。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题或安全事故,应承担相应的法律责任和经济赔偿。
三、争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
四、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜,按照原合同相关条款执行。
3. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
五、附件本补充协议的附件为原合同复印件,与本补充协议具有同等法律效力。
六、签署本补充协议经甲乙双方授权代表审阅无误后,在下方签字盖章。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日。
工程监理合同补充协议范本
工程监理合同补充协议范本工程监理合同是指建设工程监理单位和建设单位签订的协议,约定监理单位为建设单位提供监理服务的一种合同形式。
工程监理合同的签订是建设工程顺利进行的前提之一,为了适应工程实际情况,常常需要签订工程监理合同补充协议。
接下来,本文将就工程监理合同补充协议的范本进行分析和探讨。
一、补充协议的定义及作用补充协议是合同的一个组成部分,它对原有合同的补充、修改、补充附加等进行了详细的规定。
补充协议的作用是对原有合同条款进行澄清和完善。
当双方在原有合同中没有约定某些具体事项时,双方可以签订补充协议。
二、工程监理合同补充协议的范本1. 协议号2. 项目名称3. 双方基本情况4. 补充协议的具体内容(1)补充内容的具体描述补充协议的第一部分应当列明补充内容的具体描述。
例如,双方可以达成补充协议,对于原有合同中没有约定的工程监理服务内容进行补充。
如果监理单位与建设单位就一个具体操作过程在原有合同的监理服务范畴中未指定职责,双方可以在此区分双方的职责。
(2)监理服务标准在第二部分中,应当描述双方对监理服务标准的约定。
例如,对于建设单位未提供的监理服务,监理单位在工程监理服务范畴内需履行的标准。
从而保证监理单位对实际施工情况的把握和准确性,并使工程最终保持按照合同规定的质量要求。
(3)监理服务费用或权益变动在协议的第三部分中,双方可以就监理服务费用或权益变动达成约定。
例如,因工程建设工作的实际需要,监理服务内容重新划分,可能导致相应服务费用的变化。
此时,双方应当约定具体的变化范围、计算方式等。
(4)变更登记在协议的第四部分,双方应当约定变更登记的规定。
例如,当补充协议签署后,监理单位应当及时将补充协议提交给建设单位办理变更登记,并在合同查询时能够出具完整的合同信息。
5. 附件在签署补充协议之前,双方应当准备好所有必需的附件,并与协议一起签署。
三、结语工程监理合同补充协议是合同的重要组成部分。
通过签署补充协议,双方可以更加详细地规定和交流工程监理服务的具体内容和标准,进一步增强合同约束力,保障工程质量的安全和可靠。
2024年监理协议补充协议书:工程变更条款细化
2024年监理协议补充协议书:工程变更条款细化本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议涵盖内容1.1.1 变更请求处理1.1.2 变更管理流程1.1.3 变更影响评估1.2 变更类型分类1.2.1 设计变更1.2.2 施工方法变更1.2.3 材料变更1.2.4 进度计划变更1.2.5 费用变更2. 变更提出2.1 变更提出主体2.1.1 甲方提出变更2.1.2 乙方提出变更2.2 变更提出方式2.2.1 书面形式2.2.2 电子邮件形式2.2.3 电话沟通记录2.3.1 变更提出的时间限制2.3.2 紧急变更处理3. 变更评估3.1 变更必要性评估3.1.1 变更对工程的影响3.1.2 变更对工程成本的影响3.1.3 变更对工程进度的影响3.2 变更可行性分析3.2.1 技术可行性3.2.2 经济可行性3.2.3 法规可行性3.3 变更风险评估3.3.1 变更可能引起的风险3.3.2 风险控制措施4. 变更批准4.1 变更批准流程4.1.1 初步审查4.1.2 技术评审4.1.3 经济评审4.1.4 甲方批准4.1.5 乙方执行4.2.1 常规变更批准时限4.2.2 紧急变更批准时限5. 变更执行5.1 变更实施计划5.1.1 变更实施步骤5.1.2 变更实施时间表5.1.3 变更实施责任人5.2 变更协调5.2.1 变更协调机制5.2.2 变更协调会议5.2.3 变更协调沟通记录5.3 变更监控5.3.1 变更执行监控指标5.3.2 变更执行监控流程5.3.3 变更执行监控记录6. 变更记录与档案管理6.1 变更记录保存6.1.1 变更记录格式6.1.2 变更记录保存期限6.2 变更档案管理6.2.1 变更档案分类6.2.2 变更档案归档流程6.2.3 变更档案查阅流程7. 变更费用处理7.1 变更费用计算7.1.1 变更费用构成7.1.2 变更费用计算方法7.2 变更费用支付7.2.1 费用支付条件7.2.2 费用支付方式7.2.3 费用支付时限8. 变更引起的合同调整8.1 合同条款调整8.1.1 变更导致的合同条款变更8.1.2 变更导致的合同价款调整8.2 合同延长8.2.1 变更引起的合同延长条件8.2.2 合同延长申请流程8.2.3 合同延长决定时限9. 变更争议解决9.1 争议解决方式9.1.1 和解9.1.2 调解9.1.3 仲裁9.1.4 诉讼9.2 争议解决时限9.2.1 争议提出时限9.2.2 争议解决起始时限10. 变更管理与协调人员10.1 变更管理团队组成10.1.1 甲方变更管理团队成员10.1.2 乙方变更管理团队成员10.2 变更协调人员职责10.2.1 甲方变更协调人员职责10.2.2 乙方变更协调人员职责11. 培训与沟通11.1 变更管理培训11.1.1 培训内容11.1.2 培训方式11.1.3 培训记录11.2 变更沟通机制11.2.1 定期沟通会议11.2.2 即时沟通方式11.2.3 沟通记录保存12. 保密条款12.1 保密信息定义第一部分:合同如下:1. 协议范围1.1 协议涵盖内容1.1.1 变更请求处理1.1.1.1 变更请求的提交应包含变更的详细描述、原因、预期效果和可能的影响。
监理合同变更补充协议
监理合同变更补充协议合同编号:__________甲方:__________乙方:__________一、变更事项1.1 甲方同意将原合同中约定的监理范围和内容进行调整,具体调整内容如下:(1)监理范围:由原合同约定的________项目调整为________项目。
(2)监理内容:由原合同约定的________内容调整为________内容。
1.2 甲方同意将原合同中约定的监理服务期限进行延长,新的服务期限为:________年月日至________年月日。
二、补充事项2.1 乙方同意在原合同约定的服务费用基础上,增加如下费用:(1)新增监理项目的费用:________元;(2)延长监理服务期限的费用:________元。
2.2 甲方同意按照双方约定的时间和方式支付新增费用。
三、其他事项3.1 双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。
3.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
3.3 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:________年月日附件:1. 监理合同变更内容详细说明2. 新增费用支付凭证3. 双方签字授权代表身份证复印件4. 其他与本协议相关的文件一、附件列表:1. 监理合同变更内容详细说明2. 新增费用支付凭证3. 双方签字授权代表身份证复印件4. 其他与本协议相关的文件二、违约行为及认定:1. 甲方未按照本协议约定支付新增费用的,视为违约。
2. 乙方未按照本协议约定提供监理服务的,视为违约。
3. 双方未按照本协议约定履行其他义务的,视为违约。
三、法律名词及解释:1. 监理:指对甲方项目的实施过程进行监督、检查和管理,确保项目按照约定要求顺利进行。
2. 监理合同:甲方委托乙方对特定项目进行监理的协议。
3. 违约行为:指当事人违反合同约定,未履行合同义务的行为。
4. 新增费用:因变更事项和延长服务期限而产生的额外费用。
通用范文(正式版)工程监理补充协议范本
工程监理补充协议范本1. 引言本补充协议是基于原工程监理合同的补充协议,在双方协商一致的情况下签订。
补充协议的目的是明确原合同中未涉及或不完善的事项,以确保工程监理的顺利进行。
2. 补充内容根据原工程监理合同,双方在特定事项上进行补充协议:2.1 工期延长考虑到项目施工中可能出现的不可抗力因素,包括但不限于自然灾害、政府行为等,导致工程进度延误的情况。
为保证工程的顺利进行,双方同意在具体情况下延长施工工期:1.自然灾害造成工期延误,需额外延长的天数:2.政府行为(如政策调整、征地拆迁等)导致工期延误,需额外延长的天数:在工期延长期间,双方应根据实际状况进行合理调整,以确保后续工作的顺利进行。
2.2 付款方式调整考虑到工程监理过程中可能出现的额外工作或费用,双方同意在情况下进行付款方式的调整:1.在不影响原监理费支付计划的前提下,特定增加的监理工作费用:2.在原监理费支付计划无法覆盖的情况下,需要额外支付的费用(具体费用及支付方式与金额调整由双方协商确定):付款方式调整应在书面协议中明确,在双方签订补充协议后,按新的付款方式执行。
2.3 工程变更在工程实施过程中,如发生工程变更的情况,包括但不限于设计变更、施工方案调整等,双方同意在具体情况下进行工程变更:1.设计变更导致的工程额外工作量及费用变动:2.施工方案调整导致的工程额外工作量及费用变动:工程变更应经由项目管理机构审批后进行,并在补充协议中明确变更事项、工作量及费用的调整。
双方应在协商一致的前提下,进行变更的实施。
3. 其他条款3.1 生效与终止本补充协议自双方签字盖章之日起生效,自工程监理合同终止之日起终止。
3.2 争议解决双方在履行本补充协议过程中如发生争议,应协商解决。
协商不成的,可根据原工程监理合同中的约定,提交给有关仲裁机构进行仲裁,并遵守其仲裁裁决。
3.3 适用法律本补充协议适用相关法律法规。
4. 签署双方确认已充分阅读并理解本补充协议的内容,并同意执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
监理合同补充协议
监理合同补充协议
项目一特征:一个地级市的多层小区,总建筑面积6万左右,取费仅有总造价的0.4%。
附加协议条款:
1、监理人受委托人委托,根据国家规定按照”四控(质量控制、进度控制、成本控制及安全控制)、两管、一协调”的工作内容对本工程进行全方位监理。
2、非委托人原因造成监理人的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬(双方另有约定的除外)。
3、监理人必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部,并不得擅自变更人员,总监及总监代表如需更换必须提前向委托人提出书面申请,经委托人书面同意后方可更换;其它监理人员的更换必须保证新进人员的技术能力水平不低于退场人员,同时须经委托人书面认可后方可更换。
4、对于委托人认为不服从管理、不称职的监理人员委托人有权要求更换,监理人必须在接到通知后一周内给与更换。
5、监理人应确保本工程监理部所有监理人员的廉洁性,不允许对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要,如有违反,委托人除勒令监理人立即更换违纪人员外,将视情节轻重核减监理人监理费用1000~10000元,直至解除监理合同,触犯法律者将移送司法机关处理。
6、委托人要求并鼓励监理人积极对本工程提出合理化降造措施,如因监理人的合理化建议使本工程造价降低,经委托人确认,将按照工程费用节省额的10%对监理人进行奖励。
7、监理人对派出的所有监理人员的行为负责,如因任何监理人员的失职、失误及其它行为给委托人造成的损失均由监理人承担责任。
8、所有施工单位上报的资料未经监理工程师和总监理工程师审核签字不得上报委托人。
9、对于监理人向施工单位下达的重大决定(如开工令、停工令、复工令及奖罚决定等)必须经委托人同意方可下达。
10、监理人应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全,监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故委托人不承担任何责任。
11、其它未尽事宜,双方协商解决。
项目二特征:省会城市工程,三层26层高层,总建筑面积5万
左右。
监理费44万元,8.8元/㎡;
第三部分专用条件
第一条本合同适用的法律及监理依据:
适用法规:1、国家的有关法律、法规及有关规定;
2、省的有关法规、规章及规定;
3、市建筑市场管理条例。
监理依据:1、国家、省市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范(GB50319- );
2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件;
3、与项目有关的各种报批手续及技术资料;
4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同;
5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。
第二条监理范围和监理工作内容:
监理范围:桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其它内容并协助委托人进行工程预决算工作。
监理工作内容:1、质量控制;2、进度控制;3、投资控制;4、安全及现场文明施工控制; 5、合同管理;6、信息管理;7、现场的工作关系组织协调;8、组织图纸会审,对图纸设计提出可行性建议;9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核。
第三条监理人有义务协助委托人完成以下工作:
1、该工程的有关报批手续;
2、当地有关关系的协调;
3、各项竣工验收及备案手续的办理。
第四条委托人应在 3 天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜作出书面答复。
第五条委托人的常驻代表为。
第六条委托人免费向监理机构提供如下设施:
提供办公用房及桌椅,资料柜1个,电话1部,电话费用每月限额报销150元。
第七条在监理期间,委托人免费向监理机构提供0 名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监
理工程师处接受指示。
并免费提供0 名服务人员。
监理机构应与此类的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。
第八条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,承担赔偿责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]; 赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)
监理人因失职给委托人造成的损失按直接经济损失向委托人支付
赔偿金。
第九条为保证本合同履行,在合同签订生效后两日内,监理方应向委托人支付人民币伍万元(¥50000)作为履约保证金。
第十条委托人与监理人共同协商确定支付监理人的报酬:
1、本项目监理费为一次性包死价人民币肆拾肆万元
(¥440000 );
2、合同签订生效后两日内,监理方应向委托人支付伍万元(¥50000)作为履约保证金。
3、支付办法:
基础筏板混凝土浇注完毕并经委托人认可后7日内,委托人向。