楼盘与装修公司合作协议

合集下载

装修楼盘合作协议模板范本

甲方（开发商）：________乙方（装修公司）：________鉴于甲方开发建设的楼盘位于________，现甲方委托乙方对该楼盘进行装修，双方经友好协商，达成如下协议：一、装修范围及内容1.1 乙方负责甲方所开发楼盘的室内装修工程，包括但不限于：墙面、地面、顶面、门窗、水电改造、家具、洁具、灯具、地板、吊顶等装修材料及设备的采购、安装和调试。

1.2 装修工程的具体范围和内容以双方签订的装修合同为准。

二、装修工期2.1 乙方应在甲方提供的施工图纸和装修合同约定的时间内完成装修工程。

2.2 装修工期自合同签订之日起计算，具体工期为____个月。

三、装修费用及支付方式3.1 装修工程的总费用为人民币____元整（大写：____元整）。

3.2 装修费用的支付方式如下：（1）合同签订后，乙方提交装修工程预付款____元；（2）装修工程开工前，乙方提交装修材料采购款____元；（3）装修工程完工验收合格后，甲方支付装修工程尾款____元；（4）如遇工程变更、增减项目等情况，双方另行协商确定费用及支付方式。

四、工程质量及验收标准4.1 乙方应严格按照国家有关装修工程的质量标准和规范进行施工，确保装修工程的质量。

4.2 装修工程完工后，双方应按照国家有关装修工程验收标准进行验收。

4.3 验收合格后，甲方应在验收合格证书上签字确认。

五、违约责任5.1 乙方未按约定时间完成装修工程，每逾期一天，应向甲方支付____元违约金。

5.2 乙方提供的装修材料不合格，甲方有权要求乙方更换，由此产生的费用由乙方承担。

5.3 甲方未按约定支付装修费用，每逾期一天，应向乙方支付____元违约金。

六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

装修和售楼合作合同范本

装修和售楼合作合同范本甲方（售楼方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（装修方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有待售楼盘，乙方具备专业的装修能力和经验，双方经友好协商，就甲方楼盘的装修与售楼合作事宜达成如下协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方对其指定的楼盘房屋进行装修设计及施工。

2. 乙方负责提供符合甲方要求和市场需求的装修方案，并按照双方确认的方案进行装修施工。

二、合作期限本合作协议的有效期自______年____月____日起至______年____月____日止。

合作期满，双方如无异议，则本协议自动延续。

三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 有权对乙方的装修设计方案提出修改意见和建议，直至达到甲方满意为止。

2. 按照本合同约定向乙方支付装修费用。

3. 协助乙方与购房客户就装修相关事宜进行沟通和协调。

4. 提供乙方装修施工所需的必要条件，如房屋钥匙、水电接入等。

（二）乙方权利与义务1. 有权按照本合同约定收取装修费用。

2. 按照双方确认的装修设计方案和施工标准，按时、保质完成装修施工任务。

3. 遵守甲方售楼现场的管理规定，文明施工，确保施工过程中不影响甲方的正常售楼工作。

4. 负责装修工程的质量保修，保修期自装修工程竣工验收合格之日起计算，保修期为______年。

四、装修费用及支付方式1. 装修费用标准：双方协商确定每套房屋的装修费用单价为人民币______元/平方米（建筑面积）。

2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付装修费用总额的______%作为预付款；（2）装修工程进度达到______%时，甲方向乙方支付装修费用总额的______%；（3）装修工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付装修费用总额的______%；（4）剩余装修费用总额的______%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

装修跟楼盘合作协议书模板

甲方（楼盘开发商）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（装修公司）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方开发的楼盘（以下简称“本项目”）已进入销售阶段，为了确保本项目房屋的装修质量，提高房屋的附加值，甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________2. 项目地址：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目性质：____________________二、合作内容1. 乙方负责本项目房屋的装修设计与施工，包括但不限于水电改造、墙面处理、地板铺设、厨卫设备安装等。

2. 乙方按照甲方提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保装修质量符合国家标准和甲方要求。

3. 乙方负责提供装修所需的原材料、设备、工具等，并保证其质量符合相关标准。

4. 乙方在施工过程中应遵守国家法律法规、行业标准及甲方规定的各项规章制度。

三、工期与进度1. 装修工期自合同签订之日起，至装修工程全部完工验收合格之日止，具体工期为____个月。

2. 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成装修工程，并确保工程质量。

3. 如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。

四、质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行装修施工，确保装修质量。

2. 装修工程完成后，甲方有权对装修质量进行验收，验收标准如下：a. 符合国家相关标准和规范；b. 材料质量合格；c. 施工工艺规范；d. 无明显缺陷。

五、费用及支付1. 本项目装修费用总额为人民币____元，包括材料费、人工费、设备费等。

装修公司与房地产公司合作框架协议

装修公司与房地产公司合作框架协议装修公司：名称：[装修公司名称]地质：[装修公司地质]法定代表人：[装修公司法定代表人]房地产公司：名称：[房地产公司名称]地质：[房地产公司地质]法定代表人：[房地产公司法定代表人]鉴于装修公司具备丰富的装修经验和专业技能，房地产公司作为房地产开发商，为了提供高质量的装修服务给其客户，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就装修公司与房地产公司之间的合作事宜达成如下协议：一、合作范围1.装修公司同意为房地产公司的项目提供全面的装修服务，包括但不限于室内设计、装修施工、材料采购等。

2.房地产公司同意将其开发的房地产项目委托给装修公司进行装修，并提供必要的支持和协调。

二、合作期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为[具体期限]，除非双方另有约定或提前终止。

三、装修服务内容1.装修公司应根据房地产公司的要求，提供专业的设计方案，包括平面布局、效果图等。

2.装修公司应根据设计方案进行施工，并确保施工质量符合相关标准和要求。

3.装修公司应负责采购装修所需的材料，并保证材料的质量和供应。

四、费用结算1.装修公司应按照实际工作量向房地产公司提出费用申请，房地产公司在收到申请后[具体天数]内进行审核并支付。

2.费用的具体金额和支付方式由双方另行协商确定。

五、知识产权1.装修公司对其提供的设计方案和施工技术享有知识产权，房地产公司不得擅自使用或泄露给第三方。

2.房地产公司对其开发的房地产项目享有知识产权，装修公司不得擅自使用或泄露给第三方。

六、保密条款1.双方应对合作过程中的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。

2.本保密条款在本协议终止后仍然有效。

七、争议解决1.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。

八、附件本协议的附件包括但不限于设计方案、施工图纸等，与本协议具有同等法律效力。

装修跟楼盘合作协议书

装修跟楼盘合作协议书协议编号：_____________甲方（楼盘开发商）：_____________________地址：___________________________________代表人：_________________________________联系电话：_______________________________乙方（装修公司）：_____________________地址：___________________________________代表人：_________________________________联系电话：_______________________________鉴于甲方为__________（楼盘名称）的开发单位，乙方为专业装修设计与施工企业，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方楼盘的装修工程合作事宜达成以下协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方对位于____________（楼盘地址）的__________（楼盘名称）进行装修设计和施工。

2. 装修范围包括但不限于室内装饰、水电安装、墙面处理、地面铺设、吊顶安装等。

3. 乙方应按照甲方提供的装修标准和要求进行设计施工，确保工程质量符合国家及行业标准。

二、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，至____年____月____日终止。

三、质量要求1. 乙方必须保证装修工程的质量，达到国家相关质量标准。

2. 对于甲方提出的合理修改意见，乙方应积极配合并及时调整。

3. 如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。

四、价格条款1. 双方应根据装修工程的实际面积、材料和工艺等因素协商确定工程总价。

2. 甲方应按约定时间向乙方支付工程款项，具体支付方式和时间由双方另行商定。

五、违约责任1. 如一方违反协议约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因不可抗力因素导致无法履行或完全履行协议，双方应及时沟通，协商解决。

装修公司楼盘合作协议书

装修公司楼盘合作协议书协议编号：_____________甲方（装修公司）：_____________地址：_____________________代表人：_________________联系电话：_______________乙方（楼盘开发商）：_____________地址：_____________________代表人：_________________联系电话：_______________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方开发的楼盘（以下简称“项目”）进行装修合作，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1. 甲方负责项目的室内装修设计及施工工作，具体内容包括住宅区域、公共区域及其他附属设施的装修。

2. 乙方负责提供符合装修要求的建筑结构及相关配套设施，并确保施工现场的安全。

二、合作方式1. 甲方根据乙方提供的装修标准和要求，提交设计方案供乙方审核。

2. 方案确定后，甲方组织施工队伍进场施工，并按照约定的时间节点完成各阶段工作。

3. 乙方负责工程的质量监督及验收工作。

三、质量要求1. 甲方必须保证装修工程质量达到国家及行业标准，使用符合环保要求的装修材料。

2. 如出现质量问题，甲方应负责无偿修复直至满足质量标准。

四、工期要求1. 甲方应根据合同约定的时间安排施工计划，并确保按期完成。

2. 因不可抗力或乙方原因导致工期延误的，双方应重新协商确定完成时间。

五、费用支付1. 双方应按照合同约定的付款方式和时间节点进行费用结算。

2. 乙方应按照约定支付预付款、进度款及尾款。

六、违约责任1. 任何一方未履行或不完全履行本协议规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如因一方原因导致合作无法继续，该方应承担相应的法律责任。

七、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本协议自双方代表人签字盖章之日起生效。

范本房地产开发商与房屋装修公司合作协议

范本房地产开发商与房屋装修公司合作协议本协议由以下双方于签署：甲方：范本房地产开发商地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：房屋装修公司地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]鉴于：1. 甲方拥有一块位于[地点]的房地产项目；2. 乙方具备在建筑装修方面的专业能力和经验；3. 双方希望通过合作，共同推进房地产项目的开发和装修工作。

基于上述背景，双方达成以下协议：第一条：合作内容和目标1.1 双方同意在本协议签署后立即展开合作，合作内容包括但不限于以下方面：a. 设计和装修方案：乙方将负责为甲方房地产项目提供装修设计和方案，确保其符合相关法律法规和甲方要求；b. 材料供应：乙方将负责提供符合质量标准和数量要求的建筑装修材料；c. 施工和监理：乙方将负责房地产项目的装修施工工作，并进行必要的监理和质量检查；d. 完工验收和保修：乙方将按照相关合同约定进行房屋装修的完工验收，并提供相应的保修服务。

1.2 合作目标：a. 甲方要求乙方按照既定质量标准和时间进度完成房地产项目的装修工作；b. 乙方应积极配合甲方的销售和推广计划，提供相关的宣传材料和参与营销活动；c. 双方共同致力于确保房地产项目的装修质量、进度和销售业绩。

第二条：合作期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为[合作期限]，期满后自动终止，除非双方协商一致决定延长合作期限。

第三条：付款方式和费用3.1 甲方将按照约定的付款方式和时间节点向乙方支付合作款项。

3.2 乙方对所提供的设计、材料和施工等提供的服务和产品有权在合同约定范围内收取相应费用。

3.3 双方应遵守合同的约定，按时支付相关费用，否则应承担相应的违约责任。

第四条：保密条款4.1 双方应对本协议的所有信息和合作过程中涉及的商业机密，保持严格保密。

第五条：违约责任5.1 如果一方违反本协议规定的任何条款，应向对方支付违约金或承担相应的损失赔偿责任，具体金额将依据实际损失及双方对此事的评估确定。

家装公司与楼盘合作协议书

合作协议书甲方：XXX家装公司乙方：XXXX楼盘经双方友好协商，就甲方为乙方提供家装服务达成以下合作协议：一、合作背景随着人们生活水平的提高，对住房的需求也越来越高，家居装修已成为购房者关注的重要环节。

甲方作为一家专业从事家装设计、施工、售后服务的公司，凭借多年的行业经验和良好的口碑，愿为乙方提供高品质的家装服务，以满足乙方业主的家装需求。

二、合作内容1. 甲方负责为乙方业主提供家装设计方案、施工及售后服务。

2. 甲方应根据乙方提供的楼盘特点和业主需求，制定合理的家装预算和施工进度计划。

3. 甲方应保证家装工程的质量和安全，严格按照国家相关标准和行业规范进行施工。

4. 甲方应在施工过程中，遵守环保法规，确保施工环境整洁，不对楼盘造成环境污染。

5. 甲方应在工程验收合格后，提供一定期限的售后服务，确保乙方业主家装无忧。

三、合作期限本合作协议自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合作协议生效之日起计算。

合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

四、合作费用1. 甲方为乙方提供家装服务，乙方应按照甲方的报价支付家装工程款。

2. 乙方应在合同签订后____日内支付甲方预付款，金额为家装工程款的____%。

3. 甲方完成家装工程后，乙方应按照甲方的结算通知支付剩余的家装工程款。

4. 乙方逾期支付家装工程款，应按照逾期金额的____%支付滞纳金。

五、合作权益1. 双方应积极宣传对方，提高双方的品牌知名度和市场竞争力。

2. 甲方有权要求乙方在合同约定的范围内提供必要的施工条件和支持。

3. 乙方有权要求甲方按照合同约定提供家装服务，并保障工程质量和安全。

4. 双方应相互配合，共同解决合作过程中出现的问题，维护双方的合法权益。

六、违约责任1. 双方应严格履行本合作协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。

2. 甲方未按照约定完成家装工程，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的____%。

3. 乙方未按照约定支付家装工程款，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为逾期金额的____%。

房地产公司与装修公司合作框架协议(多份)

房地产公司与装修公司合作框架协议：房地产公司与装修公司合作框架协议甲方（房地产公司）：________________乙方（装修公司）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方开发的房地产项目与乙方提供的装修服务达成如下合作框架协议：一、合作范围1.1 甲方开发的房地产项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型。

1.2 乙方提供的装修服务，包括但不限于室内装修、室外装修、景观绿化等。

二、合作方式2.1 甲方将其开发的房地产项目提供给乙方进行装修服务。

2.2 乙方按照甲方的要求和标准进行装修施工，并确保装修质量符合国家相关标准和规定。

2.3 甲方负责提供装修所需的材料和设备，并按照约定的时间和数量供应给乙方。

2.4 乙方负责装修施工的组织和管理，并确保装修工程的顺利进行和按期完成。

三、合作期限3.1 本协议的合作期限为____年，自双方签订之日起计算。

3.2 合作期限届满后，如双方愿意继续合作，可另行签订补充协议或续签协议。

四、费用结算4.1 乙方按照甲方的工程量和质量要求进行装修施工，甲方按照实际工程量和装修质量进行验收。

4.2 甲方根据验收合格的工程量和装修质量，按照约定的单价和计价方式向乙方支付装修费用。

4.3 甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付装修费用。

五、违约责任5.1 如果一方违反本协议的约定，导致合作无法进行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

5.2 如果乙方未按照甲方的要求和标准进行装修施工，甲方有权要求乙方返工或者采取其他措施进行修复，并要求乙方承担因此产生的费用。

六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

6.2 如果协商无法解决争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

装修跟楼盘合作协议书范本

装修跟楼盘合作协议书范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行装修事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：___________楼盘装修工程1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：根据甲方提供的装修设计方案，乙方负责工程的施工、材料采购、设备安装、验收等全部工作。

1.4 工程承包方式：乙方全包方式承包。

1.5 工程期限：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

二、合作方式2.1 甲乙双方应按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同履行本协议。

2.2 甲方应提供合法的装修设计方案，并保证方案的合法性、可行性。

2.3 乙方应按照甲方的设计方案进行施工，并保证工程的质量、安全、进度等。

2.4 乙方应按照约定的价格向甲方提供装修材料、设备等。

三、价款及支付方式3.1 双方约定本工程的合同价为人民币（大写）：___________元整。

3.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。

3.3 工程验收合格后，甲方应支付乙方工程尾款。

四、质量保证4.1 乙方应严格按照甲方的设计方案进行施工，并保证工程的质量。

4.2 乙方应承担工程质量的保修责任，保修期限按照相关法律法规的规定执行。

五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

5.2 乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的千分之一。

六、争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

装修跟楼盘合作协议书模板

装修跟楼盘合作协议书模板甲方（楼盘开发商）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲方为一家合法注册并拥有相应资质的房地产开发商，拥有位于_______（楼盘地址）的楼盘开发项目；乙方为一家合法注册并拥有相应资质的装修公司，具备提供装修服务的能力。

甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方楼盘的装修工程达成如下合作协议：第一条合作内容1.1 甲方同意委托乙方负责位于_______（楼盘地址）的楼盘装修工程。

1.2 乙方同意按照甲方的要求和本协议的约定，为甲方提供装修服务。

第二条工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应根据甲方提供的装修设计图纸和工程量清单，完成包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、水电安装、照明、家具等的装修工作。

2.2 工程要求：乙方应确保装修工程符合国家及地方相关建筑装修标准和规范，以及甲方的具体要求。

第三条工程期限3.1 工程期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

3.2 如遇不可抗力或其他非乙方原因导致的工程延期，双方应协商确定新的工程期限。

第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合甲方要求及国家相关标准。

4.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。

第五条工程验收5.1 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。

5.2 甲方应在接到通知后_______天内组织验收，逾期未验收视为默认验收合格。

第六条工程款支付6.1 工程款支付方式为：_______（具体支付方式）。

6.2 甲方应按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。

第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。

7.2 如甲方未按期支付工程款，应按照国家相关规定向乙方支付违约金。

第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

楼盘与装修公司合作协议

楼盘与装修公司合作协议甲方（楼盘方）：_______乙方（装修公司）：_______签订日期：____年__月__日鉴于甲方拥有待装修的楼盘项目，乙方是一家专业从事装修服务的公司，甲乙双方本着互利共赢、共同发展的原则，经协商一致，订立本楼盘与装修公司合作协议。

第一条合作目的1.1 甲乙双方旨在通过本协议建立长期、稳定的合作关系，共同推进楼盘装修项目的顺利进行。

第二条合作范围2.1 乙方负责对甲方指定的楼盘进行装修设计、施工及后期服务等工作。

第三条合作内容3.1 乙方应根据甲方的要求，提供专业的装修设计方案，并经甲方确认后实施。

3.2 乙方应确保装修工程的质量、进度和安全，符合国家及行业标准。

第四条合作期限4.1 本合作协议的有效期自____年__月__日起至____年__月__日止。

第五条甲方的权利与义务5.1 甲方有权对乙方提供的装修设计方案进行审核和确认。

5.2 甲方应按照合同约定向乙方支付装修设计和施工费用。

5.3 甲方应协助乙方开展装修工程，提供必要的施工条件。

第六条乙方的权利与义务6.1 乙方有权根据装修设计方案进行施工，并收取相应的费用。

6.2 乙方应按照甲方确认的设计方案进行装修施工，并确保工程质量。

6.3 乙方应遵守甲方的管理规定，保证施工过程中的安全和秩序。

第七条费用及支付方式7.1 乙方提供装修服务的总费用为人民币_______元（大写：_______元整）。

7.2 费用支付方式为_______（如：按工程进度支付/一次性支付等）。

7.3 具体支付时间节点为_______。

第八条工程质量与验收8.1 乙方应保证装修工程的质量，达到甲方的验收标准。

8.2 工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在_______天内组织验收。

第九条设计变更与工程量增减9.1 如甲方需要对设计方案进行变更，应提前通知乙方，并协商一致后实施。

9.2 因设计变更导致的工程量增减，双方应协商确定费用调整。

房地产开发商与装修公司合作协议书

房地产开发商与装修公司合作协议书甲方：（房地产开发商名称）地址：联系电话：乙方：（装修公司名称）地址：联系电话：鉴于甲方计划开发房地产项目，为保障项目的进展和质量，经双方充分协商，达成以下合作协议：一、合作内容及范围1. 乙方将为甲方提供房地产项目的装修施工服务，包括但不限于室内装修及景观工程。

2. 乙方负责提供符合法律法规和施工标准的材料和设备，并保证施工质量符合相关规定和甲方的要求。

3. 甲方将提供合适的施工场地，保证供应水、电、气等基础设施，并协助乙方开展施工工作。

二、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为（具体起止日期）。

三、合作方式1. 乙方工程师将与甲方进行沟通，提供装修设计方案，并经甲方确认后开始施工。

2. 乙方将根据甲方的要求和预算，制定详细的工程报价，并在双方确定后签署合同。

3. 乙方负责组织协调施工队伍，保证工期和质量，在施工过程中及时报告甲方施工进展情况。

四、费用支付方式1. 甲方将按合同约定的工程进度及质量验收情况支付合作款项给乙方。

2. 乙方应及时提供符合法律法规的发票及收据，并按约定时间将款项开具。

五、合作成果及验收1. 乙方在履行合同过程中，应确保装修施工质量符合国家法律法规及相关标准。

2. 甲方将对乙方提供的施工成果进行验收，合格后方可交付使用。

如有质量问题，乙方应负责整改。

3. 乙方在工程完工后，应提供相应的项目交付资料，包括装修方案、保修书等。

六、合作终止1. 合作期限届满后，双方如需继续合作，应及时与对方协商签订新的合作协议。

如不再继续合作，则本协议自动终止。

2. 如因一方违反合同约定，且经过书面通知后仍未改正，对方有权解除合同并追偿损失。

七、争议解决本协议的解释及争议解决，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合作协议未尽事宜，双方可另行协商约定，并作为本协议的补充。

2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

装修公司与售楼部合作协议范本

合作协议书甲方：_______（装修公司名称）乙方：_______（售楼部名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供装修服务的事宜，达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方作为乙方售楼部的装修施工方，负责售楼部的装修设计与施工。

1.2 甲方应按照本协议约定的时间和质量要求完成装修工程。

1.3 乙方应提供装修工程的施工场地，并确保施工场地符合施工条件。

二、合作期限2.1 本协议合作期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2 如双方同意续约，应签订书面续约协议。

三、装修工程质量及标准3.1 甲方应按照双方约定的装修设计方案和施工图进行施工，确保装修工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

3.2 甲方应选用符合国家标准的材料、设备及配件，并保证其质量。

3.3 甲方应按照约定的工期完成装修工程。

如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

四、装修工程费用4.1 甲乙双方应共同确定装修设计方案和施工图，并明确装修工程费用。

4.2 甲方应按照确定的装修工程费用向乙方开具正规发票。

五、双方权利和义务5.1 甲方应按照约定完成装修工程，并保证装修工程质量。

5.2 乙方应按照约定支付装修工程费用，并保证施工场地符合施工条件。

5.3 甲乙双方应共同维护双方的合作关系，互相协助，共同解决合作过程中出现的问题。

六、违约责任6.1 如甲方未按照约定完成装修工程，甲方应承担相应的违约责任。

6.2 如乙方未按照约定支付装修工程费用，乙方应承担相应的违约责任。

七、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日。

楼盘精装合作协议书

楼盘精装合作协议书甲方（开发商）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲乙双方就位于_________________（楼盘名称）的住宅项目（以下简称“该住宅”）的精装修事宜达成如下协议：一、精装修标准1. 甲方应按照国家相关装修标准及本协议约定的标准进行装修，确保装修材料、设备符合国家环保及质量要求。

2. 甲方提供的装修方案应经乙方书面确认后方可施工，且在施工过程中不得擅自变更装修方案。

3. 装修工程应包括但不限于墙面、地面、顶棚的刷漆或贴壁纸，水电管线的布置，厨房和卫生间的瓷砖铺设，以及门窗的安装等。

二、质量保证1. 甲方应保证装修工程的质量，确保所有施工环节均符合国家及行业标准。

2. 甲方应为所提供装修材料的质量负责，并提供相应的质保文件。

3. 如乙方在验收过程中发现质量问题，甲方应在接到通知后三个工作日内进行无偿修复。

三、交付时间1. 甲方应于____年____月____日前完成该住宅的精装修工程，并通知乙方进行验收。

2. 如因甲方原因导致装修工程延期，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金。

四、验收与接收1. 乙方有权对装修工程进行验收，验收合格后，乙方应签署验收合格证明。

2. 如验收不合格，甲方应及时整改直至达到验收标准。

五、违约责任1. 如甲方未按约定时间完成装修工程，除不可抗力因素外，应按照每日千分之五的标准向乙方支付违约金。

2. 如乙方未按约定时间支付相关费用，应按照逾期金额每日千分之三的标准向甲方支付滞纳金。

六、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：___________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：___________________ 日期：____年____月____日。

装修跟楼盘合作协议书模板

甲方：（楼盘开发商名称）乙方：（装修公司名称）鉴于：1. 甲方拥有位于[楼盘地址]的[楼盘名称]楼盘，并计划对该楼盘进行销售。

2. 乙方具备专业装修能力，愿意为甲方的楼盘提供装修服务。

双方经友好协商，达成如下协议：一、装修项目1. 乙方同意按照甲方要求，对[具体楼栋/单元]的[具体房间/户型]进行装修。

2. 装修范围包括但不限于：墙面涂料、地板铺设、门窗安装、水电改造、厨卫设备安装等。

3. 装修标准应符合甲方提供的装修图纸及材料清单要求。

二、装修费用1. 本协议约定的装修费用总额为人民币[金额]元整。

2. 装修费用支付方式如下：- 预付款：合同签订后[天数]个工作日内，乙方收到甲方支付的预付款人民币[金额]元。

- 进度款：按照工程进度分期支付，具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定。

- 结算款：工程竣工验收合格后，甲方在[天数]个工作日内支付结算款人民币[金额]元。

三、工程进度1. 乙方应按照甲方要求，在[具体日期]前完成装修工程。

2. 乙方应保证装修质量，如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后[天数]个工作日内进行整改。

四、质量保证1. 乙方提供的装修材料及施工质量应符合国家相关标准和行业规范。

2. 装修工程保修期为自竣工验收合格之日起[年数]年，在此期间，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿进行维修或更换。

五、违约责任1. 若甲方未按约定支付装修费用，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之[比例]计算。

2. 若乙方未按约定完成装修工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之[比例]计算。

3. 若任何一方违反本协议其他条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[年数]年。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

装饰公司与楼盘合作协议7篇

装饰公司与楼盘合作协议7篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：XXXX装饰公司（以下简称甲方）乙方：XXXX楼盘（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在合作过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、合作内容1. 甲方将为其楼盘提供室内外装饰设计及施工服务。

2. 乙方将为甲方提供楼盘资源及客户信息。

二、合作期限1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为三年。

2. 协议期满后，双方可协商续签。

三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保装饰设计及施工质量，按照约定完成装饰工程。

（2）甲方应提供必要的设计及施工资料，确保工程的顺利进行。

（3）甲方应遵守乙方提供的楼盘规定，确保施工安全。

2. 乙方权利与义务：（1）乙方应确保提供给甲方的楼盘资源及客户信息真实可靠。

（2）乙方应协助甲方与楼盘业主沟通，促进装饰工程的顺利进行。

（3）乙方应遵守甲方提供的装饰设计及施工规范，确保工程质量。

四、合作细节1. 装饰设计及施工方案：甲方应根据乙方的需求和楼盘特点，提供个性化的装饰设计及施工方案。

2. 工程报价与结算方式：甲方应向乙方提供详细的工程报价及结算方式，确保双方权益得到保障。

3. 施工进度与质量监控：乙方应定期检查甲方的施工进度及质量，提出合理建议和改进意见。

4. 售后服务与保修：甲方应对其提供的装饰工程提供必要的售后服务和保修，确保乙方客户的满意度。

五、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及到的商业机密、技术资料、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2. 双方应妥善保管合作过程中产生的相关文件和资料，确保其安全性和完整性。

六、违约责任1. 甲方如未按照约定完成装饰工程或存在施工质量问题，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。

2. 乙方如未按照约定提供楼盘资源或客户信息，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

3. 双方在合作过程中如存在其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担相应的法律责任。

装饰公司与楼盘合作协议

装饰公司与楼盘合作协议甲方:乙方：为实现资源共享，和谐共赢，更好服务( )小区业主,甲乙双方在友好,平等,自愿，协商一致的基础上,就彼此长期合作事宜达成以下协议：一．合作范围甲方经营管理范围内楼盘项目二．合作方式甲方为乙方提供合作项目所属小区基本信息,以及营销场地，广告宣传等配套服务，保障乙方业务的顺利开展，乙方为甲方提供电梯保护，使用权归乙方所有,另乙方为甲方提供合作项目户型方案及专业家装咨询，三套清水样板间。

三、合作内容：乙方为甲方提供的项目与内容：1、乙方为甲方提供户型方案效果图，甲方用于展示给业主或有意项购本楼盘住宅的人群，甲方不得向外流失或作为他用，乙方依法享有户型方案效果图的全部版权。

2、乙方为甲方提供售楼处户型方案效果图展板。

3、乙方为甲方提供两套清水样板间装饰一套标准样板间装饰（清水样板间项目为：墙顶面乳胶漆、局部壁纸、顶角线、纱帘、室内照面灯具、户型方案展示画架.标准样板间项目为：墙顶面乳胶漆、客餐厅局部吊顶、卧室顶角线、卧室墙面壁纸、室内照明灯具、室内窗帘、室内门、洁具、室内家具、户型方案展示画架、基础配饰)样板间展示期限两年，样板间展示期间乙方销售人员及乙方客户可参观。

样板间提供的所有产品归属权为乙方所有，样板间展示期结束后，乙方收回或折价销售给购房业主。

4、乙方为甲方提供二期所有电梯内部保护。

5、乙方为甲方提供交房期间领钥匙业主小礼品及手提袋.甲方为乙方提供的项目与内容：1、甲方为乙方提供一期所有电梯腰线广告位、及售楼处交房处排放乙方广告展架。

2、甲方为乙方提供交房期间30米帐篷展位。

3、甲方为乙方提供交房期间室内装修咨询处.4、甲方为乙方提供一期门市房一间。

（使用期限1014年五月底）5、甲方为乙方提供二期所有电梯广告位。

（使用期限以乙方撤销保护时止，使用期限最少不低于8个月）6、甲方与乙方配合为业主举办家装课堂等家装专业咨询活动！甲方签字：乙方签字:。

装饰公司与楼盘合作协议

装饰公司与楼盘合作协议一、协议双方甲方：XXX装饰有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX电话：XXX乙方：XXX楼盘开发有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX电话：XXX二、协议背景为了更好地推动楼盘项目的发展，甲方与乙方达成以下合作协议，共同合作，共同发展，达到双赢的目标。

三、合作内容1. 设计与施工甲方将负责楼盘内部的装饰设计与施工，以满足乙方的需求和标准。

2. 材料与设备供应甲方将负责提供装饰所需的材料与设备，确保施工质量和进度。

3. 价款支付与结算乙方将根据装饰项目的进展情况及相关要求按照约定的支付时间和金额向甲方支付装饰工程款项，并在工程竣工后及时进行结算。

4. 项目验收乙方将于甲方完成装饰工程后进行验收，如出现不符合合同约定的情况，甲方将进行相应的修复和调整，直到乙方满意为止。

四、权利与义务1. 甲方权利与义务：(1) 应按时提供装饰施工所需的设计方案和材料清单，并确保其真实有效；(2) 按合同约定的质量要求与进度计划完成装饰工程；(3) 完成工程后，应协助乙方进行项目验收，并及时进行修复和调整。

2. 乙方权利与义务：(1) 在合同约定的时间内支付装饰工程款项；(2) 提供准确的工程要求和验收标准；(3) 对甲方提供的装饰设计和施工进行评价，并提供合理的建议和意见。

五、合同期限与变更1. 合同期限从双方签署之日起至装饰工程竣工验收为止。

2. 如需对合同内容进行修改或变更，需经双方协商一致并书面确认。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定提供设计方案和材料清单，或者未按时完成装饰工程，甲方须承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2. 若乙方未按时支付装饰工程款项或提供准确的工程要求和验收标准，乙方须承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

七、争议解决双方因履行本协议发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。

房地产公司与装修公司合作框架协议正规范本(通用版)

房地产公司与装修公司合作框架协议1. 引言本合作协议旨在规范房地产公司和装修公司之间的合作关系，明确双方的权利和责任，确保合作的顺利进行。

2. 背景房地产公司拥有大量的房产资源，而装修公司具有丰富的装修经验和技术实力。

双方通过合作，可以共同开展房屋装修业务，提高房地产公司的房屋销售竞争力，同时为装修公司带来更多的业务机会和知名度。

3. 合作内容房地产公司与装修公司的合作内容如下：3.1. 装修服务房地产公司将委托装修公司为其房产项目提供装修设计、施工和监督等全套装修服务。

装修公司应根据房地产公司的要求，提供符合质量要求和安全标准的装修工程。

3.2. 材料提供房地产公司将按照合作协议的约定，向装修公司提供所需的装修材料。

装修公司应合理使用并妥善保管这些材料，确保装修工程的质量和进度。

3.3. 相关配套房地产公司将协助装修公司解决在施工过程中可能遇到的问题，提供相关的水电路改造、消防设施改造等配套服务。

3.4. 装修咨询房地产公司将向装修公司提供有关市场需求、装修风格、规范标准等方面的咨询和意见，协助装修公司更好地满足客户需求。

4. 权利与义务4.1. 房地产公司的权利与义务•提供装修项目所需的土地和房产资源；•合理指导装修公司的工作，提供装修材料；•协助解决施工过程中的问题；•结算装修费用并按时支付。

4.2. 装修公司的权利与义务•提供专业的装修设计、施工和监督服务；•合理使用和保管房地产公司提供的装修材料；•与房地产公司密切沟通，及时解决问题；•按照约定时间交付装修工程。

5. 费用与结算5.1. 费用支付装修费用由房地产公司承担，具体费用根据双方签订的合同约定并在合同生效后支付。

5.2. 结算方式装修公司应在装修工程完成后提交结算单据，并向房地产公司提供详细的费用明细。

房地产公司将按照约定支付装修费用。

6. 合作期限与终止6.1. 合作期限本合作协议的合作期限为自双方签署之日起至装修工程完成交付之日。