建设工程施工合同解除及撤场协议
建设工程施工合同中途撤场
建设工程施工合同中途撤场【标题】建设工程施工合同中途撤场范本【】甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责甲方位于___________地点的工程项目(以下简称“工程”)的施工任务。
现因___________(撤场原因),甲乙双方经协商一致,同意按照以下条款处理中途撤场事宜:一、撤场原因及责任认定1. 经过甲乙双方共同调查和评估,确认因___________(具体原因)导致无法继续履行原合同。
2. 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,双方认定责任方为____方,责任比例为____%。
二、工程结算与赔偿1. 乙方应按照原合同及实际完成的工程量进行结算,甲方应在收到结算报告后__日内支付相应款项。
2. 因中途撤场给甲方造成的损失,乙方应按照责任比例赔偿,赔偿金额为____元。
3. 若乙方未能按时完成撤场工作,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为____。
三、撤场程序及时间1. 乙方应在接到甲方书面通知后__日内制定详细的撤场计划,并提交给甲方审核。
2. 乙方应在甲方批准撤场计划后__日内完成撤场工作,并将场地清理干净,恢复到进场前的状态。
四、争议解决1. 本协议一经签订,即成为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 双方在执行本协议过程中如有争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向_____人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日【结束语】。
取消建设工程合同协议
取消建设工程合同协议甲方(建设单位):________乙方(承包单位):________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),由于__________(填写取消合同的原因),现双方协商一致,同意解除原合同,并就取消合同的相关事宜达成以下协议:一、合同解除1. 甲乙双方确认自本协议签订之日起,原合同自动解除,甲乙双方不再承担原合同项下的权利和义务。
2. 甲方应于本协议签订后__日内,将乙方已支付的预付款全额退还给乙方,并支付相应的利息(如有约定)。
二、违约责任1. 由于原合同的解除给一方造成损失的,另一方应当承担赔偿责任,赔偿金额不超过原合同总金额的__%。
2. 具体损失由双方根据实际情况协商确定,如协商不成,可提交仲裁机构或法院解决。
三、保密条款1. 甲乙双方应对在原合同履行过程中获知的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务,该义务在本协议解除后继续有效。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露上述信息。
四、争议解决1. 本协议的解释、执行及因本协议引起的一切争议,双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成,任何一方均可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________ 日期:____年__月__日。
施工撤场协议书范本
施工撤场协议书甲方:乙方:鉴于甲乙双方于年月日签订了工程安装施工合同,现由于乙方缺乏施工经验,工程质量无法达到甲方的标准要求,造成合同无法继续履行。
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循平等自愿和诚实信用的原则,经双方友好协商一致同意,特订立本协议。
第一条:撤场时间本协议签订生效后,乙方应在年月日之前退出工程现场并移交甲方所提供的施工器具、设备、材料等,乙方不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工。
第二条:价款核实1、经双方现场实际测量核对,截止年月日,乙方共完成工程总价元,详见附表已完成工程量计价表。
2、经双方对上述费用进行核算统计,截止年月日甲方应付乙方款项共计元,该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、工程变更、误工损失违约条款约定等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他任何费用要求。
3、甲乙双方一致确认,工程施工过程中甲方已累计支付乙方各项工程款共计人民币元,详见附表已支付费用清单表。
现甲方尚欠乙方工程款共计元。
4、本协议生效后,甲方向乙方付清工程款共计元,至此所欠款项全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。
第三条:其他条款1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后,甲乙双签订的《工程安装合同》自行终止解除,乙方在本项目的所有债权债务(包含工人工资及其它应付费用)均由乙方自行承担,与甲方无关。
2、乙方承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。
若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的,因此导致甲方产生的损失由乙方承担。
3、双方如由于本协议产生争议,甲乙双方应及时协商解决。
协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
4、本撤场协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
该协议经双方签字后均具备同等法律效力。
撤场交接协议书
撤场交接协议书甲方(发包方):证件号码:住所地:联系方式:乙方(承包方):证件号码:住所地:联系方式:鉴于甲乙双方于[具体日期]签订了关于[项目名称]的[施工/服务]合同(以下简称原合同),现因[合同到期/项目完成/双方协商一致解除合同]原因,需乙方撤离项目现场。
为确保撤场过程顺利进行,双方经友好协商,达成如下撤场交接协议::一、撤场范围本协议涉及的撤场范围包括乙方在[项目名称]施工区域内所有的设备、临时建筑、剩余材料、废弃物及乙方搭建的所有设施等。
二、撤场时间安排1.乙方应于[具体日期]前完成所有撤场准备工作。
2.正式撤场工作应自[开始日期]起至[结束日期]止,共计[天数]天完成。
三、协助与配合1.乙方应指定[具体人员姓名/职位]作为撤场负责人,负责协调撤场事宜。
2.乙方承诺在撤场过程中,配合甲方及场地接收方进行各项交接工作,确保平稳过渡。
四、设备、物资清点与交接1.乙方需对所有撤离的设备、物资进行清单编制,并经甲方确认。
2.移交过程中,乙方应保证设备、物资的完整性,如有损坏或遗失,按原价赔偿。
五、场地清理与恢复1.乙方必须清除施工区域内的所有废弃物,恢复施工前场地状态。
2.场地恢复标准需符合甲方及当地环保部门的要求,经甲方验收合格后方可视为完成。
六、债务与责任1.乙方在项目承建期间所产生的一切债务(包括但不限于设备租赁费、材料费、工资等)与甲方无关,由乙方自行承担。
2.乙方确保无任何第三方权益因撤场行为受损,否则由此产生的法律责任由乙方承担。
七、违约责任1.如乙方未按约定时间完成撤场交接工作,应承担违约责任。
2.任何一方违反本协议约定,应赔偿对方因此造成的损失,并可依据原合同的违约条款追究责任。
七、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。
2.协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程撤场合同
建设工程撤场合同是指在建设工程项目实施过程中,由于各种原因导致合同一方或双方决定提前终止合同履行,按照约定或者双方协商的方式,对已经完成的工程、设备、材料等进行结算、清理、撤离施工现场的协议。
本文将简要介绍建设工程撤场合同的主要内容,以及签订和履行过程中的注意事项。
一、建设工程撤场合同的主要内容1. 合同解除条款合同解除条款应当明确双方同意解除合同的时间、原因和条件。
在合同解除前,双方应当充分沟通,确保解除合同的决定符合法律法规和合同约定。
2. 已完成工程量及价款结算双方应当核实截止解除合同前乙方已完成的工程量,并根据合同约定或双方协商确定的单价进行结算。
同时,应当扣除已支付的款项,计算出甲方尚需支付的款项。
3. 质量保修责任合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
乙方应当对已完成的工程承担质量保修责任,确保工程质量符合合同约定和国家标准。
4. 撤离施工现场及交付物资乙方应当按照合同约定,在规定时间内撤离施工现场,并将甲方提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等交还甲方。
若乙方未能按约定撤离施工现场,应当承担相应的违约责任。
5. 违约责任及争议解决合同中应当明确双方在合同解除过程中的违约责任,以及因履行合同产生的争议解决方式。
包括但不限于争议解决途径、仲裁或诉讼地点、适用法律法规等。
6. 其他条款包括但不限于合同解除后的双方权益、保密条款、知识产权保护、不可抗力等。
二、签订建设工程撤场合同的注意事项1. 遵守法律法规。
在签订和履行合同过程中,应当严格遵守国家法律法规,确保合同的合法性、有效性。
2. 明确合同解除条件。
合同中应当明确约定合同解除的条件和程序,以免在履行过程中产生纠纷。
3. 详细约定违约责任。
合同中应当详细约定违约责任,包括违约金、赔偿范围、责任承担主体等。
4. 充分沟通协商。
在合同履行过程中,双方应当保持充分沟通,及时解决合同履行中出现的问题。
5. 注意证据保存。
在履行合同过程中,双方应当妥善保存相关证据,以备不时之需。
施工撤场协议书范本
施工撤场协议书范本《施工撤场协议书》甲方(施工方):乙方(业主方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方撤场相关事宜达成如下协议:一、协议背景1.1 甲方为乙方提供施工服务,工程地点位于【具体地址】。
1.2 双方签订的《建设工程施工合同》编号为【合同编号】,合同约定的施工内容包括【施工内容】。
1.3 双方约定工程竣工日期为【竣工日期】,现工程已达到合同约定的竣工条件。
二、撤场事宜2.1 甲方应按照乙方要求,在【撤场期限】内将施工现场清理干净,达到交付条件。
2.2 甲方应将施工设备、材料等全部撤离施工现场,不得遗留任何杂物。
2.3 甲方应确保施工现场的安全,避免发生安全事故。
三、验收标准3.1 甲方撤场后,乙方应对施工现场进行验收,确保达到合同约定的交付条件。
3.2 乙方应在验收合格后向甲方支付合同约定的尾款。
四、违约责任4.1 任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。
4.2 甲方未按照约定时间撤场,乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金,违约金计算方式为【违约金计算方式】。
五、争议解决5.1 双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(施工方):乙方(业主方):签订日期:【签订日期】请注意,以上范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订协议前征求法律人士的意见。
2024工程结束清算及撤场协议
2024工程结束清算及撤场协议本合同目录一览第一条:定义与术语解释1.1 工程:指合同双方约定的,由乙方负责设计、施工的2024工程项目。
1.2 清算:指工程结束后,对工程款项、材料、设备等进行清点、核对和结算的过程。
1.3 撤场:指工程结束后,乙方将施工场地、设备、临时设施等清理完毕,交付给甲方使用的行为。
第二条:工程结束时间及条件2.1 工程结束时间:双方约定工程结束的时间为2024年某月某日。
2.2 工程结束条件:工程质量符合合同约定,并通过甲方的验收。
第三条:清算程序3.1 工程结束后,乙方应向甲方提供详细的工程决算报告,包括工程款项、材料费、人工费等。
3.2 甲方应在收到决算报告后,按照合同约定进行核对和支付。
第四条:撤场要求4.1 乙方应在工程结束后,按照合同约定将施工场地、设备、临时设施等清理干净。
4.2 乙方应在撤场后,向甲方提供场地清理情况的报告。
第五条:违约责任5.1 若乙方未按照合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。
5.2 若甲方未按照合同约定支付款项,应向乙方支付滞纳金。
第六条:争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条:合同的生效、变更和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 合同的变更和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
第八条:合同的解除8.1 在合同履行过程中,若出现不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
第九条:保密条款9.1 双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。
第十条:法律适用和争议解决10.1 本合同适用中华人民共和国法律。
10.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应提交至合同签订地人民法院解决。
第十一条:合同的签订、修改和解除11.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
11.2 合同的修改和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
工程赔钱撤场合同
工程赔钱撤场合同甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方承担位于________地点的工程项目(以下简称“该工程”)的建设工作。
现因故需提前终止原合同,并就相关赔偿事宜达成如下协议:一、合同终止1. 甲乙双方同意自____年____月____日起,原合同自动终止。
2. 乙方确认已完成原合同项下的工作内容,并将相关工程文件、资料等移交给甲方。
二、赔偿条款1. 甲方同意向乙方支付赔偿金总额为人民币____元,作为对乙方因合同提前终止而遭受的损失的补偿。
2. 赔偿金的支付方式如下:- 首期款:人民币____元,于本合同签订之日起____个工作日内支付给乙方。
- 尾款:人民币____元,于乙方完成撤场工作并经甲方验收合格后支付。
三、撤场工作1. 乙方应在收到首期赔偿款后____个工作日内,开始撤除现场所有临时设施,并清理现场。
2. 乙方应保证撤场工作不影响现场环境安全和其他正常运营的活动。
3. 乙方完成撤场工作后,应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后____个工作日内完成验收工作。
四、违约责任1. 如甲方未能按照本合同约定支付赔偿金,应按未付款金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按照本合同约定完成撤场工作,应承担由此造成的一切损失。
五、争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应首先协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日乙方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日。
建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明
建设工程施工合同解除及撤场协议本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______合同主体:甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______一、原合同解除1.1甲方与乙方同意,自本协议签署之日起,原合同立即解除,双方不再享有原合同项下的权利和承担原合同项下的义务。
1.2乙方应在解除原合同后______个工作日内,向甲方提供已完成的工程量报告,甲方应在收到报告后______个工作日内进行审核确认。
1.3甲方应在审核确认后的______个工作日内,向乙方支付原合同项下已完成的工程量对应的款项。
二、撤场安排2.1乙方应在原合同解除后______个工作日内,按照甲方的要求,将施工场地内的设备、材料、临时设施等撤离现场。
2.2乙方撤离现场后,应保证场地清洁、整洁,不影响甲方的正常使用。
2.3甲方应在乙方完成撤离后______个工作日内,对撤离情况进行验收,如无异议,甲方应向乙方出具撤场验收合格证明。
三、违约责任3.1任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。
3.2甲方未按照约定时间向乙方支付款项的,应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
3.3乙方未按照约定时间完成撤离的,应按逾期撤离天数的______%向甲方支付违约金。
四、争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
4.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、其他条款5.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
附件:附件一:已完成的工程量报告附件二:撤场验收合格证明甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签署日期:_______年_______月_______日一、合同五大应用场合及注意事项:1.应用场合:合同双方因故需要提前终止合同。
合同解除后工程撤场费用
合同解除后工程撤场费用一、前言鉴于甲方(业主)与乙方(承包商)之间关于XX项目的建设工程施工合同(以下简称“原合同”)已经解除,现就撤场事宜达成以下协议:二、撤场范围及内容1. 乙方应在合同解除后的规定时间内,将施工现场的所有设备、材料、工具以及乙方人员撤离,并保证场地清洁、无废弃物。
2. 乙方应负责拆除所有临时建筑物,包括但不限于工棚、仓库、办公室等,并恢复场地原状。
3. 乙方需确保所有撤场活动不对现场的其他设施造成损害。
三、撤场费用承担1. 撤场费用包括但不限于拆卸费、运输费、垃圾清运费以及必要的安全措施费用。
2. 撤场费用由乙方承担,但因甲方原因导致的额外费用,应由甲方负责支付。
3. 双方应根据实际情况协商确定具体费用,并在撤场完成后结算。
四、时间安排1. 乙方应在合同解除后的XX天内完成撤场工作。
2. 如遇特殊情况需延长撤场时间的,乙方应提前与甲方协商,并得到甲方的书面同意。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成撤场工作,应向甲方支付违约金,违约金的数额为每日XX元。
2. 若因乙方撤场不当导致现场设施损坏,乙方应负责修复或赔偿损失。
六、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。
七、结语合同解除后的工程撤场是一项复杂的工作,涉及到费用、时间、责任等多个方面。
通过以上范本,我们可以清晰地看到,合理的撤场费用安排是保障双方权益的基础。
在实际操作中,甲乙双方应本着公平、公正的原则,协商解决撤场过程中可能出现的问题,确保撤场工作的顺利进行。
工程撤场合同
工程撤场合同甲方(业主):__________乙方(承包商):__________鉴于双方于____年__月__日签订了《工程建设合同》,现基于工程接近尾声,甲乙双方就工程撤场所涉及的权利义务达成以下协议:一、撤场范围和内容1. 乙方需按照合同约定,对所承建的工程项目进行有序的撤场工作,包括但不限于:拆除临时设施、清除废弃物料、恢复场地原貌等。
2. 撤场工作应符合相关安全生产法规,并保证现场整洁、安全无隐患。
二、完成时间和标准1. 乙方应在____年__月__日前完成全部撤场工作。
2. 所有撤场工作必须满足国家及地方的相关环保、安全标准,并经甲方验收合格。
三、质量保证与验收1. 乙方负责保证撤场质量,确保场地平整、无建筑垃圾遗留。
2. 甲方有权对撤场结果进行验收,如不合格,乙方须无偿重新进行撤场工作直至达标。
四、费用支付1. 根据双方协商,撤场所有费用由乙方承担。
2. 若因特殊情况导致额外费用产生,应由双方协商解决。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成撤场或撤场不符合约定标准,应承担违约责任,赔偿甲方因此产生的损失。
2. 如甲方未按约定时间验收或故意拖延验收,影响乙方正常工作的,应当承担相应责任。
六、争议解决对于因履行本合同所产生的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至签约地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日注:以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际项目情况进行调整。
在签署正式文件前,建议由专业法律人士进行审核。
撤场合同解除协议书范本
撤场合同解除协议书范本甲⽅(合同解除⽅):____________________地址:__________________________________法定代表⼈:____________________________联系电话:______________________________⼄⽅(合同被解除⽅):__________________地址:__________________________________法定代表⼈:____________________________联系电话:______________________________鉴于甲⼄双⽅于____年____⽉____⽇签订了关于______(项⽬名称/场所名称)的撤场合同(以下简称“原合同”),现因______(原因简述,如双⽅协商⼀致、政策变动、不可抗⼒等),经双⽅友好协商,⼀致同意解除原合同,并达成如下协议:⼀、协议内容1.双⽅同意⾃本协议签订之⽇起,原合同⾃动解除,双⽅不再享有原合同项下的任何权利,也不再承担原合同项下的任何义务。
2.甲⽅承诺按照本协议的约定向⼄⽅⽀付撤场费⽤及其他相关费⽤(如有),具体⾦额及⽀付⽅式⻅本协议第⼆条。
3.⼄⽅应在本协议签订之⽇起____⽇内完成撤场⼯作,并将相关设施、设备、资料等交还甲⽅,确保场地恢复原状。
4.在撤场过程中,⼄⽅应妥善保管甲⽅财产,如有损坏或遗失,应按照市场价格进⾏赔偿。
⼆、费⽤⽀付1.甲⽅应向⼄⽅⽀付撤场费⽤⼈⺠币______元(⼤写:______圆整),以及可能产⽣的其他相关费⽤(如运输费、保管费等),具体⾦额根据实际发⽣情况确定。
2.⽀付⽅式:甲⽅应于本协议签订之⽇起____⽇内将撤场费⽤及其他相关费⽤⽀付⾄⼄⽅指定账户。
三、保密条款1.双⽅应对本协议内容及在协商、签订、执⾏本协议过程中所知悉的对⽅的商业秘密、技术秘密、经营信息等保密信息予以保密,未经对⽅书⾯同意,不得向任何第三⽅披露。
工地撤场如何免责协议
甲方(撤场方):____________________乙方(受影响方):____________________鉴于甲方在履行工程合同过程中,需进行工地撤场,为明确双方责任,保障双方的合法权益,经双方友好协商,特订立本协议如下:一、协议依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《中华人民共和国安全生产法》4. 相关建筑工程管理法规及政策二、撤场原因甲方因(原因)需进行工地撤场,具体原因如下:1. 工程进度调整;2. 施工单位更换;3. 施工现场环境整治;4. 其他合理原因。
三、撤场时间及范围1. 撤场时间:自本协议签订之日起____个工作日内完成撤场工作。
2. 撤场范围:包括施工现场内的所有设施、设备、材料等。
四、免责事项1. 乙方应积极配合甲方完成撤场工作,不得以任何理由阻碍撤场进程。
2. 甲方在撤场过程中,因不可抗力或不可预见因素导致的损失,由甲方自行承担。
3. 甲方在撤场过程中,如因操作不当、设备故障等原因造成乙方财产损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
4. 甲方在撤场过程中,应确保施工现场安全,如因安全措施不到位导致的事故,甲方应承担相应的法律责任。
5. 乙方应自行承担撤场过程中因自身原因造成的损失,甲方不承担任何责任。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)在撤场过程中,严格按照相关法律法规和本协议约定,确保撤场工作顺利进行;(2)对撤场过程中因自身原因造成的损失,承担相应的赔偿责任;(3)在撤场完成后,及时清理施工现场,确保场地恢复原状。
2. 乙方责任:(1)积极配合甲方完成撤场工作,不得以任何理由阻碍撤场进程;(2)在撤场过程中,自行承担因自身原因造成的损失;(3)在撤场完成后,对甲方恢复原状的行为给予支持。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决;2. 协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、协议生效本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就位于____________区域的工程签订了施工合同,因某种原因需解除该施工合同,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下协议:一、协议目的双方同意解除原签订的施工合同,明确各自的责任和义务,妥善处理相关事宜,维护双方的合法权益。
二、解除合同的背景和原因双方同意在此明确解除合同的背景和原因,包括但不限于:_________________________(此处可根据实际情况填写具体原因)。
三、解除合同的法律条款及依据1. 双方确认解除合同的合法性,符合《中华人民共和国合同法》第XXX条规定。
2. 施工合同的解除不影响双方在此之前已完成的履行及已产生的权利与义务。
四、工程现状的处理1. 工程进度及已完成的工程量:双方确认工程当前进度及已完成的工程量,并办理相关结算手续。
2. 未完成的工程量:双方就未完成的工程量进行协商,确定处理方式。
可以选择由甲方寻找新的施工方继续完成,或者由乙方按照甲方要求进行整改等。
3. 乙方已购材料、设备处理方式:对于乙方已采购的材料和设备,双方应协商处理,明确各自的权益。
4. 工程款项支付:双方应就已完成工程量的款项进行结算,确保款项支付完毕。
五、违约责任及赔偿事宜1. 双方确认在解除合同过程中,如一方存在违约行为,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应按照合同约定的违约金标准支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方均免于承担违约责任。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方在合同履行过程中接触到的商业秘密、技术资料等应予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 工程成果的知识产权归属按照原施工合同的约定执行。
合同解除后,双方应妥善处理好知识产权问题,避免产生纠纷。
工程退场协议书和合同终止协议书7篇
工程退场协议书和合同终止协议书7篇篇1甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就工程退场及合同终止事宜达成如下协议:一、工程退场1. 乙方在签订本协议后,应立即停止施工,并尽快安排人员和设备撤离施工现场。
2. 乙方应在退场前与甲方进行书面交接,确认已完成的工作量和未完成的工作量,并明确责任。
3. 乙方应在退场前向甲方提交相关的施工资料,包括但不限于施工记录、材料清单、验收记录等。
4. 乙方应在退场前确保施工现场的整洁和卫生,并清理施工现场的垃圾和废弃物。
二、合同终止1. 甲乙双方同意,本协议签订之日起,原签订的《建设工程施工合同》即行终止。
2. 乙方应在协议终止后尽快完成结算工作,并向甲方提交结算报告。
3. 甲方应在收到结算报告后尽快完成审核工作,并向乙方支付应付的款项。
4. 协议终止后,乙方应继续履行在协议终止前已产生的保修责任和义务。
三、违约责任1. 甲乙双方应本着诚实信用的原则履行本协议。
如一方违约,应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未在规定时间内完成退场工作,应按照每逾期一天支付违约金的方式向甲方支付违约金。
具体违约金数额由双方另行协商确定。
3. 甲方如未在规定时间内完成结算和付款工作,应按照每逾期一天支付违约金的方式向乙方支付违约金。
具体违约金数额由双方另行协商确定。
四、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,除涉及争议的部分外,双方应继续履行本协议的其他部分。
五、其他事项1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 乙方在签订本协议后,应将其与建设工程施工相关的所有文件和资料移交给甲方或甲方指定的第三方。
提前解除合同撤场协议书
甲方:_________(以下简称“甲方”)通讯地址:_________联系电话:_________乙方:_________(以下简称“乙方”)通讯地址:_________联系电话:_________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《_________合同》(合同编号:_________,以下简称“原合同”),现因______(具体原因,如:政策调整、市场变化、甲方项目需求变动等)原因,经双方友好协商,一致同意提前解除原合同。
为明确双方的权利义务,特订立本协议如下:一、合同解除1.1 甲方与乙方经协商一致,同意自本协议签订之日起解除原合同。
1.2 自本协议签订之日起,原合同即行终止,双方不再承担原合同约定的权利义务。
二、撤场安排2.1 乙方应在本协议签订后____日内完成现场撤场工作,包括但不限于设备拆除、材料清运、场地恢复等。
2.2 乙方在撤场过程中,应确保施工安全,避免对甲方及第三方造成损害。
2.3 乙方撤场完毕后,应向甲方提交撤场验收报告,甲方应在收到报告后____日内进行验收。
三、费用结算3.1 原合同约定的乙方应得的款项,甲方在本协议签订后____日内支付乙方,具体金额如下:- 乙方已完成工程量:____万元;- 乙方应得利润:____万元;- 乙方应得奖励:____万元;- 乙方应得其他费用:____万元;- 以上合计:____万元。
3.2 乙方应在本协议签订后____日内提交发票等相关证明材料,甲方在收到后____日内支付上述款项。
四、违约责任4.1 若乙方未按约定时间完成撤场工作,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为____万元/日。
4.2 若甲方未按约定时间支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为____万元/日。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
建设工程解除合同协议书(通用10篇)
建设工程解除合同协议书建设工程解除合同协议书在学习、工作生活中,我们用到协议书的地方越来越多,签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
一般协议书是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的建设工程解除合同协议书(通用10篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
建设工程解除合同协议书1甲方:________________________乙方:________________________丙方:________________________监理公司:____________________乙方于________年________月________日与________有限公司(甲方更名前公司)签订了________有限公司________项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善________年________月________日前施工工程部分的资料,丙负责完善________年________月________日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(________等)工程造价1、________年________月________日前完成部分:按________工程咨询有限公司《________公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮________%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
施工撤场协议书
施工撤场协议书甲方(业主):_____________________乙方(施工方):_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方在甲方指定地点完成施工任务后撤场事宜,经协商一致,达成如下协议:第一条施工项目概况1.1 项目名称:_____________________1.2 施工地点:_____________________1.3 施工内容:_____________________1.4 施工期限:_____________________1.5 工程竣工验收日期:_____________________第二条撤场条件2.1 乙方已按照合同约定完成所有施工任务,并通过甲方验收合格。
2.2 乙方已清理施工现场,确保场地整洁,符合甲方要求。
2.3 乙方已将所有施工设备、材料等撤离现场,并办理完毕相关手续。
第三条撤场程序3.1 乙方在完成施工任务并经甲方验收合格后,应向甲方提出撤场申请。
3.2 甲方在接到乙方撤场申请后,应在____个工作日内完成现场检查,并出具撤场验收报告。
3.3 乙方根据甲方的撤场验收报告,完成撤场准备工作,并在____个工作日内完成撤场。
第四条撤场后的责任4.1 乙方撤场后,甲方应按照合同约定支付乙方剩余工程款项。
4.2 乙方撤场后,如发现施工质量问题,甲方有权要求乙方在接到通知后____个工作日内返回现场进行修复。
4.3 乙方对撤场后发现的施工质量问题负责修复,直至甲方满意为止。
第五条违约责任5.1 如乙方未按约定撤场或撤场后未履行修复责任,应向甲方支付违约金,违约金的金额为合同总价款的____%。
5.2 如甲方未按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金的金额为未付款项的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工劳务承包合同解除及撤场协议
甲方:广东宏昌建筑工程有限公司
乙方:张祖春
甲方与乙方原于2009年01月18日签订的建设工程施工劳务承包合同,现经双方协商同意,该合同于___年___月____日予以解除,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、解除合同、撤场协议:
一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表~已完成工程量计价表。
二、经双方对上述费用进行核算统计,截止__年__月__日甲方应付乙方款项共计___万元,该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约条款约定等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他任何费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计___万元,详见附表~已支付费用清单表。
现甲方尚欠乙方款项(扣除合同约定的已完成工程的质量保修金后)计___万元。
本协议签字日后甲方向乙方分付清欠款___万元,至此所欠款项全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。
四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后,乙方应于日内退出工程现场并移交甲方所提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等,不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工,否则应承担拖延费元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)代表人:(盖章)代表人:(盖章)
年月日。