工程款律师催收函
工程款催款函
工程款催款函函件编号：20XX-XX
工程款催款函
XX有限公司（填写欠付工程款的公司全称）：
函告人承包你公司XX项目（据实填写施工项目名称），该工程已于20XX年XX月完工验收，经函告人与你方对账后，你方欠付工程款，至今尚未付清，欠款情况具体如下：
20XX年XX月XX日（据实写明结算的具体时间）函告人与你方进行对账结算，签署了结算单确认欠付工程款金额为XXXXX 元（据实填写欠款具体金额）。
对账后函告人开具发票并交付你方，你方承诺XX日内支付工程款（据实填写还款时间）。
但截止至发函日，你方未支付任何款项，尚欠函告人工程款本金XXXX 元（据实写明实际欠付工程款的金额）。
鉴于上述情况，我方特此函告你方：
限你方接到本函后，十日内向函告人支付欠付的工程款或与函告人沟通协商解决工程欠款事宜。
否则，函告人将委托律师通过司法途径，起诉追究你方法律责任。
届时，你方除了需要偿还函告人工程款之外，还需要承担因此产生的诉讼费、保全费、律师费、欠款利息等。
为避免给你方造成额外损失，请你方务必及时还款。
特此函告，请你方谨慎对待。
（以下无正文）
函告人（盖章）：
二〇XX年XX月XX日
第 1 页共1 页。
建筑工程欠款律师函
建筑工程欠款律师函致：＿____＿____律师事务所依法接受_____（以下简称“委托人”）的委托，就贵方拖欠委托人建筑工程款项事宜，特向贵方致函如下：一、基本事实委托人于_____年_____月_____日与贵方签订了《建筑工程施工合同》（以下简称“合同”），约定由委托人承建贵方位于_____的_____工程。
合同对工程的范围、工期、质量标准、工程价款及支付方式等均作了明确约定。
在合同履行过程中，委托人严格按照合同约定及相关规范进行施工，并按时完成了工程。
该工程已于_____年_____月_____日经贵方验收合格并交付使用。
然而，截至本函发出之日，贵方仍拖欠委托人工程款项共计人民币_____元（大写：＿____）。
二、法律依据根据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
”以及第八百零七条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
”贵方作为发包方，应当按照合同约定及时支付工程款项。
贵方的拖欠行为已经构成违约，严重损害了委托人的合法权益。
三、违约后果1、贵方的违约行为已经给委托人造成了巨大的经济损失。
委托人不仅需要承担工程项目的材料款、工人工资等各项费用，还面临着资金周转困难、信誉受损等问题。
2、若贵方继续拖延支付工程欠款，委托人将不得不采取进一步的法律措施，包括但不限于向人民法院提起诉讼，届时贵方不仅需要承担支付工程欠款本金的责任，还可能需要支付逾期利息、违约金、诉讼费、律师费等额外费用。
3、同时，贵方的违约行为也可能对贵方的商业信誉造成不良影响，影响贵方未来的商业合作和发展。
四、解决方案为避免纠纷的进一步扩大和给双方带来更大的损失，我们希望贵方能够重视此事，并采取积极有效的措施解决欠款问题。
工程款拖欠催收律师函（精选4篇）
工程款拖欠催收律师函（精选4篇）工程款拖欠催收律师函篇1函号：_____________________开发公司：_______律师事务所接受______工程有限公司的委托，特指派本所律师就贵公司拖欠外墙装饰工程款的相关事宜致函贵公司：风险提示：律师函在对事实部分进行叙述时不需要向法律意见书那样详备，只需要根据委托人提供的材料，简明扼要的将事实与双方争议的焦点总结出来即可。
律师函更多承担的是宣示功能而非分析功能，只是打前站用的，后面还有一系列组合动作，不宜详述，言多必失。
贵公司于______年将外墙装饰工程承包给山____________有限公司施工。
工程顺利完工后，双方对工程款进行了结算，后贵公司陆续给付了部分工程款。
但至______年___月___日，贵公司尚欠____________有限公司工程款________元。
该部分欠款，虽经多次催收，贵公司至今仍未支付。
基于上述事实，本律师认为，贵公司在履行中诚信缺失，拖欠工程款经多次催要仍拒不支付，其行为已构成严重违反诚实信用。
现律师事务所接受工程有限公司的委托，再次向贵公司正式致函催告，望贵公司务必于年月日前支付欠付工程款_________元及相应的违约金。
风险提示：出具律师函一方的好处就是可以组织对你的委托人有利的事实。
如果事实对你的委托人有利，那就强调事实;如果法律对你的委托人有利，那就强调法律;如果情理对你的委托人有利，那就强调情理，总之不管优势是什么，都要在你的律师函中对它们予以强调和渲染。
在强调有利事实的同时，要最小化不利事实。
你的目的就是要尽可能让对方相信你的委托人是没有弱点的。
若贵公司未在本函指定的期限内付清上述欠付租金及违约金，我方将根据依据法律赋予的权利，依法启动司法程序，届时，你公司不但要全额付清拖欠的工程款和相关费用，而且还应承担相应的违约金及诉诸法律所发生的任何与此有关的费用!望贵公司接函后权衡利弊，尽快支付工程款及违约金，以免发生不必要的讼争。
律师催告函模板
律师催告函模板律师催告函模板1xx工程公司:xx律师事务所受xx公司委托，就贵公司拖欠我委托人工程款一事，特致函贵公司如下:我委托人与贵公司于x年x月x日签订《xx工程施工合同》，约定由贵公司负责工程所需石料的采购，我委托人提供机器设备，负责石料的抛载等工作。
自x年x月x日我委托人进展石料抛载工作以来，共组织xx型号的机器设备 5台进展施工，在贵公司未支付任何工程款的情况下完成了大局部的工程。
在此期间，由于贵公司石料供给中断导致两次停工，第一次停工期间为:第二次停工期间为:这两次停工导致我委托人无法继续履行施工义务。
直接导致机器设备停运，给我委托人造成50万元滞期窝工损失。
关于以上事实，贵公司在对我委托人的《关于的索赔款的函》的答复中均予以认可，但此后虽经屡次催要，贵公司却迟迟不履行赔偿之义务，时至今日仍拖欠我委托人上述工程款。
根据贵公司与我委托人签订的《xx工程施工合同》，贵公司作为合同甲方，负有保证石料供给之义务，而贵公司因自身原因中断、停顿石料供给的行为违背了合同约定，构成严重违约，直接导致我委托人机器设备停运，造成宏大经济损失。
根据我国《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”之规定和第一百二十条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”之规定，贵公司对我委托人的工程款支付及迟延履行赔偿义务之相应利息损失应予全额赔偿。
本所律师在此催告贵公司在接到本函后7日内立即与我委托人联络，并履行以下义务:支付我委托人工程款50万元及相应利息损失(自x年x月x日起至实际履行之日按银行同期贷款利率计算)。
假如贵公司未按照本催告函履行上述义务，我委托人将依法向法院提起诉讼以维护其合法权益。
我方不因在起诉前向贵公司发送本催告函而放弃所享有的.任何权利。
催要工程款律师函
催要工程款律师函催要工程款律师函催要工程款律师函如何写?那么，下面请参考公文站小编给大家整理收集的催要工程款律师函相关范本，内容仅供参考。
催要工程款律师函1四川xxx股份有限公司：四川xx律师事务所系根据中国法律登记注册的中国律师事务所，本律师函署名律师具有完全的合法执业资格。
本律师依法取得四川省泸州玉河建筑工程有限公司(以下称“委托人”)的授权和四川xx律师事务所的指派，现就贵公司未按约履行付款义务特致函如下：xxxx年9月15日，贵公司与本律师的委托人在泸州市纳溪区签订《建设工程合同》，约定：工程名称为四川xxx股份有限公司硝区内管廊改造项目工程及新增挡土墙;工程内容为管廊、管架、土建、挡土墙工程;合同价款为“所有工程量按实进入结算”，“施工图范围之内、外的工程量及设计变更所增加的工程量，执行四川省2000估价定额三类工程三级Ⅱ档计取，相应费率及人工费调整按相关政策规定执行”;工程价款支付为“工程完工经三方验收合格后10日内，甲方向乙方付款至合同总价的80%;在项目审计结束后10日内，甲方向乙方付款至竣工结算价款的95%”;“甲方不按合同规定时间向乙方付款，每延期一天应交付合同总价的3‰的违约金”。
合同生效后，本律师的委托人全面、正确、适时履行了合同义务，建设工程已经交付贵公司使用。
贵公司委托的四川华信工程造价咨询事务所已于xxxx年4月2日作出川华信泸[xxxx]咨字044号《工程竣工结算审核报告》，核实工程结算金额为5627904元。
泸天华(集团)有限责任公司审计室已于xxxx年4月3日作出《项目审定金额通知书》，同意“按照审计核实金额，留足质量保证金与施工单位办理结算”。
但时至今日，本律师的委托人经多次催告，贵公司仍没有履行“在项目审计结束后10日内，甲方向乙方付款至竣工结算价款的95%”的合同义务。
有鉴于此，本律师代表委托人向贵公司作如下声明：1、合法有效的合同必须得到信守，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，且不得因负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
律师函建设工程合同催款函
律师函建设工程合同催款函
尊敬的[公司名称]负责人：
您好！
我是[律师事务所名称]的律师，代表我方客户[建设单位名称]就双方签订的《建设工程合同》中关于工程款项支付问题向您致函。
根据合同约定，截至今日，贵公司应向我方客户支付工程进度款共计人民币[具体金额]元。
经过多次催促，贵公司至今仍未履行付款义务。
这不仅违反了合同约定，也严重影响了我
方客户的正常施工进度和资金周转。
在此，我方郑重提醒贵公司，按照合同约定，您有义务在收到本函后五个工作日内支付上
述款项。
如逾期未付，我方将依法采取包括但不限于以下措施维护合法权益：
1. 要求贵公司按日支付逾期付款的违约金；
2. 暂停或终止工程施工，直至款项支付完毕；
3. 通过法律途径追究贵公司的违约责任，并要求赔偿因此给我方造成的全部损失。
我们理解贵公司可能面临的困难，但也希望贵公司能够重视此事并尽快解决。
为了不影响
双方的合作关系及避免不必要的法律纠纷，我们诚挚地希望贵公司能够积极回应并妥善处
理此事。
请贵公司在收到本函后立即采取行动，确保款项能够按时足额支付。
如有任何疑问或需要
进一步协商，请及时与我方联系。
我们将竭诚为您提供必要的协助和支持。
感谢您的理解与合作！
此致敬礼！
[律师事务所名称]
[律师姓名]
[联系电话]
[电子邮箱]。
催要工程款律师函范文
催要工程款律师函范文[对方公司名称/个人姓名]：你好！咱们开门见山说吧，这工程款的事儿就像卡在喉咙里的鱼刺，让我的委托人难受得很呢。
我的委托人辛辛苦苦按照合同约定完成了工程任务，那可是投入了大量的人力、物力和财力，就盼着工程结束后能顺顺利利拿到应得的工程款。
咱们当时白纸黑字签的合同可不是闹着玩儿的。
合同里把工程的各项要求、工程款的金额以及付款的时间节点等都写得清清楚楚。
就好比我们一起画了一张寻宝图，我的委托人按照地图找到了宝藏（完成工程），现在就等着按照地图上的指示（合同约定）拿到属于自己的那份财宝（工程款）了。
可是呢，眼瞅着付款的日子早就过了，贵方却一直没有动静。
我的委托人多次试图和贵方友好沟通，就像一个耐心的朋友在等另一个朋友还钱一样，可是等来的却是一次次的失望。
这就有点不地道了吧？现在我的委托人已经被这个事儿搞得很头疼了。
工人等着工钱养家糊口，材料供应商也在催着要钱，这就像一个连锁反应，一环扣一环，而这一切的源头就是贵方拖欠的工程款。
如果贵方继续这样拖着，那可就像在平静的湖水里扔了一颗大石头，会激起很大的涟漪，对大家都没好处。
我今天给贵方发这个律师函，就是想再给贵方提个醒儿。
希望贵方能在收到本函后的[具体天数]日内，把拖欠的工程款[具体金额]元支付给我的委托人。
如果贵方能够积极解决这个事情，那大家还能继续愉快地合作，就像之前一样。
要是贵方还是对这件事不理不睬，那我的委托人可不会就这么算了。
到时候我们只能通过法律途径来解决这个问题了，那可就不是大家想看到的局面了。
打官司不仅费钱、费时、费力，还会影响贵方的声誉。
咱们何必把事情闹到那一步呢？希望贵方能够重视这件事情，尽快把工程款支付给我的委托人。
如果贵方有任何疑问或者需要沟通的地方，可以随时联系我。
联系方式：[律师电话] [律师事务所名称] [具体日期]。
工程催要工程款律师函模板
催要工程款律师函模板
关于向建设方催要工程款的律师函
致：有限公司关于：违反《—施工合同》之支付工程款义务的律师函本人是—律师事务所专职执业律师，现受委托人的委托, 就你公司违反《—施工合同》之支付工程款义务的行为依法出具律师函。
为出具本函，本律师审阅了《—施工合同》及项目相关材料，并对相关事实进行了必要的调查、了解。
根据相关事实和法律规定，本律师依法函告如下：
一、经查知悉：—年—月—0,委托人与你公司签署了一份《—施工合同》，约定你公司在情
况下应按照向委托方支付工程款—万元。
合同中还对其他权利义务关系和违约责任等事项进行了相应约定。
合同生效后，委托人依约按要求完成相关部门审核的工作量。
但合同约定付款义务和期限到期后，你公司未能依约履行付款义务。
虽经委托人多次要求，通过多种方式争取，但截至发函之日，你公司仍未支付相应的工程款。
二、鉴于你公司的上述严重违约行为，委托人现委托本律师郑重函告如下：1、委托人与你公司签署的《施工合同》系双方真实意思表示，内容和形式均符合法律规定，属于合法、有效合同，双方均应严格履行约定义务。
而你公司未按《—施工合同》的约定支付工
程款的行为已构成违约，依约应立即支付工程款、利息并承担相应的违约责任。
2、如你公司未在年
月—日前履行上述义务，本律师将根据委托人的委托，通过媒体进行公开催告，并通过法律途径追究贵公司及担保方的法律责任。
特此函达！
律师事务所律师年月曰。
律师函样板
律师函样板
【2024】XX律所函第X号
XXX有限公司:
XXX律师事务所依法接受了XXXX有限公司(以下简称“XX公司”)的委托，指派XX律师就贵司拖欠工程款事宜，向贵司致函如下：
贵司将XXX地质勘察工程交由XX公司施工，并与XX公司签订了《XXX地质勘察工程合同》。
合同签订后，X公司按贵司要求进行了施工并完成了全部施工任务。
经结算,工程结算总金额为XXX元。
但截至目前，贵司仅支付了工程款XX 元,尚欠XX元未支付。
虽经X公司多次催促贵司支付上述拖欠工程款,但贵司至今仍未支付。
显然，贵司的行为已构成严重违约。
现为了维护XX公司的合法权益以及继续维系双方的友好合作关系，特致函贵司，请贵司务必在收到本函件后7日内向XX公司付清上述拖欠款项XXX元。
否则，中煤公司将诉诸法律、并追究贵司的逾期付款违约责任。
本函件一式三份，一份送达贵司，另两份分别由XX公司和我律师事务所留底，以便诉讼用
特此函告!
XX律师事务所
XX律师
20XX年XX月X日。
催要工程款的律师函范文
催要工程款的律师函范文
XXXXXXX公司：
XXXXXX律师事务所律师XXXXX受XXXXXXX公司委托，就贵公司
欠付XXXXXXX公司工程款事宜致函如下：
根据我委托人提供的资料显示：我委托人与贵司于XXX年XX月XX日签订了工程名称为XXXX的建设工程施工合同，我委托人按合同约定履行完全部施工内容，经贵司确认最终工程总造价为XXXXX万元。
截止发函之日我委托人已向贵司开具了全额工程款发票，但贵公司仅支付工程款XXXXXXX元，尚欠工程款XXXXXXX元。
本律师认为，贵司未按合同约定支付工程款已经构成违约。
因此，请贵公司收到本函后七日内予以书面答复或支付，否则我委托人将依法提起诉讼，届时贵公司除应给付我委托人工程款之外还将承担相应的利息、诉讼费、保全费等，且势必影响贵公司良好的社会信誉，给贵公司带来不必要的损失和诉累。
请慎重对待！
致函人：XXXXX律师事务所
律师:XXX
XXXX年XX月XXX日
单位联系人：法务清欠办XXXXX
电话：XXXXXXXXXXX
回函地址：XXXXXXXXXX。
工程款催收律师函
工程款催收律师函
尊敬的客户：
感谢您选择我所代理您的工程款催收事宜。
根据我们之前的沟通内容及相关法律法规，我方已完成对该案件的初步调查和分析，并认为该案件的追收成功率较高。
鉴于已存在欠款金额，我们决定向对方发出律师函予以催收并保留一切法律权利。
该案涉及对方未履行其支付工程款的义务，给贵公司造成不良影响，严重影响了工程进度、质量及收益。
为此，我们向对方要求立即履行其支付工程款的义务，以保护贵公司的合法权益，并防止相关争端的进一步扩大。
根据您提供给我们的资料，该款项是您公司向对方提供工程服务后形成的应收账款，但对方未按照约定时间及金额予以支付，已经严重影响了您公司的正常经营。
根据《中华人民共和国合同法》，合同各方应当诚实信用地履行合同义务。
而对方未能按照合同约定履行支付义务，已经构成违约行为。
同时，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律法规规定，您公司有权通过法律途径要求对方履行其支付工程款的义务，包括但不限于起诉、仲裁、采取强制措施等方式。
基于上述事实和法律依据，我们向对方提出以下要求：
1.立即全额支付工程款;
2.在三日内给予我方书面答复，明确其支付意愿及债务还款计划。
3.如未在规定期限内履行上述义务，我方将不得不启动相关法律程序，追究对方违约责任，同时对方还要承担由此产生的全部法律后果和诉讼费用。
敬请对方重视此信函内容，并尽快履行其支付工程款的义务，以免后续带来更多的不利影响及法律责任。
如需进一步沟通，欢迎随时与我们联系。
此致
敬礼
律师事务所：***律师代表：***日期：***。
催要工程款律师函范文
催要工程款律师函范文# 催要工程款律师函。
[对方公司名称]：你们好！我是[委托方公司名称]聘请的律师[律师姓名]。
今天给你们写这封信呀，就像是来敲响一记友情的“警钟”，提醒你们一件很重要的事情——该给我们结算工程款啦！咱先把时间拉回到过去，那时候咱们双方就[工程名称]工程达成了合作协议。
就像两个人手拉手说好要一起干一番大事业一样，我的委托人那可是充满热情、干劲十足地投入到工程建设当中。
他们精心组织施工队伍，合理安排施工进度，在施工过程中克服了一个又一个的困难，就像游戏里过关斩将似的。
每一块砖瓦、每一根钢筋都倾注了他们的心血。
工程顺利完工了，就像一场精彩的演出圆满落幕。
按照咱们当初的约定，工程竣工验收合格后，你们就应该支付相应的工程款了。
这工程款呀，对于我的委托人来说，那可是辛辛苦苦劳动的报酬，是他们用来支付工人工资、偿还工程材料欠款、维持公司正常运转的“救命钱”呢。
可是呢，到现在为止，这笔工程款就像一个调皮的小精灵，总是不见踪影。
我的委托人左等右等，从充满期待到逐渐焦虑，再到现在的无可奈何。
我知道，大家可能都有自己的难处，但是做生意讲究的就是一个诚信，既然咱们签订了合同，那就得按照合同办事儿，您说是不？我呢，作为一名律师，也不想把事情弄得太严肃、太紧张。
我就希望咱们能心平气和地把这个事情解决好。
如果你们现在确实存在资金周转方面的困难，咱们可以坐下来好好商量商量，制定一个合理的付款计划，就像朋友之间互相体谅、互相帮扶一样。
但是，如果你们对这件事情一直采取拖延战术，那可就不太好了。
我国的法律对工程款的支付可是有明确规定的，我的委托人有权依法维护自己的合法权益。
一旦事情走到那一步，大家都不想看到对簿公堂的局面吧。
打官司既耗费时间，又耗费精力，还会影响咱们双方的声誉，这就好比两败俱伤的战斗，没有赢家。
所以呢，我在此郑重地函告你们，请你们在收到本律师函之日起[X]个工作日内，与我的委托人或者我本人联系，协商工程款的支付事宜，并尽快支付所欠工程款[具体金额]元。
催要工程款律师函（5篇材料）
催要工程款律师函（5篇材料）第一篇：催要工程款律师函××律师事务所地址：××××××××××× 电话：×××××××××××关于催收工程款的律师函（）律函字第（）号××××××××有限公司：××律师事务所受××××××××有限公司（以下简称委托人）的委托，指派××律师就贵公司拖欠委托人工程款及停工补贴一事，郑重致函贵公司：一、双方履约情形之概况。
1、委托人履约之概况。
××年××月××日贵司同委托人签订了××××××××《建筑工程施工合同》，该工程自开工到××年××月××日累计完成工程量人民币3186.5243万元。
此工程量经××有限公司审计，由贵司同委托人确认。
2、贵司履约之概况。
截止××年××月××日，贵司已支付委托人工程款人民币2466.86459万元。
****年**月**日，贵司按照《补充协议》约定，支付工程款人民币150万元。
3、贵司同委托人于××年××月××日签订了《补充协议》。
按照《补充协议》第五条约定，因本工程停工而补贴支付给委托人人民币100万元。
工程款催收律师函范本专业版
工程款催收律师函范本专业版一、引言工程款催收是指在工程施工过程中，承包商或供应商未能按合同约定的时间和方式收到应付的工程款项。
这种情况下，债权人通常会寻求法律手段来追讨欠款。
本文将介绍一份工程款催收律师函范本，以帮助债权人更好地维护自身权益。
二、背景在工程款催收过程中，律师函是一种常见的法律手段。
它通过书面形式向欠款方传达债权人的要求和追偿意愿，起到催收效果。
下面是一份工程款催收律师函范本，供债权人参考。
三、律师函范本尊敬的先生/女士：我谨代表（债权人名称），作为您的工程款债权人，特此向您发出本律师函。
根据我方与贵方签订的（工程合同名称），您应于（约定付款日期）前支付我方（应付款项金额）的工程款。
然而，截至目前为止，您尚未履行您的付款义务。
我方多次与您进行沟通，要求您按时支付工程款。
然而，您未能提供任何合理的解释或付款计划。
这种拖欠行为严重影响了我方的正常经营和资金流动。
基于上述情况，我方决定采取法律手段追讨欠款。
根据相关法律规定，我方有权向法院提起诉讼，并要求法院判决您支付全部欠款、利息和相关追偿费用。
我特此提醒您，如果您不立即履行您的付款义务，我方将不得不采取法律行动。
这可能导致以下后果：1. 法院可能判决您支付欠款及利息；2. 您的信用记录可能受到损害，影响您今后的信用评级和借贷能力；3. 您可能需要承担额外的法律费用和追偿费用；4. 法院可能冻结您的财产，并采取其他合法手段追讨欠款。
为了避免上述后果，我方再次敦促您立即支付欠款。
如果您无法一次性支付全部欠款，我们可以商讨分期付款的安排。
请您立即与我方联系，以便我们共同商讨解决方案。
请您明确，我方将坚决维护自身权益，并采取一切必要的法律手段来追讨欠款。
我们希望能够通过友好协商解决此事，避免不必要的法律纠纷。
请您在收到本函后的五个工作日内，以书面形式回复并确认您的付款意愿和计划。
如果您未能回复或继续拖欠欠款，我方将不得不采取进一步的法律行动。
工程合同催款律师函范本
工程合同催款律师函范本在工程建设领域中，合同的履行是保障双方权益的重要法律手段。
在实践中，我们经常会遇到一方未能按照合同约定支付款项的情况。
这时，发送一封催款律师函成为维护合同执行的有效途径。
以下是一份工程合同催款律师函的范本，供参考之用。
尊敬的[甲方公司全称]：我方律师事务所受[乙方公司全称]（以下简称“乙方”）的委托，就贵司与乙方签订的工程合同（合同编号：[合同编号]）中关于工程款项支付问题，向贵司发出此份催款律师函。
根据双方签订的工程合同，贵司应于[具体日期]前向乙方支付工程款项[具体金额]。
据乙方提供的信息及我方的调查了解，截至目前，贵司尚有[未付款项金额]未支付给乙方。
该笔款项的延迟支付，已经严重影响了乙方的正常运营和资金周转，同时也违反了合同中关于付款时间的明确约定。
我方在此提醒贵司，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，贵司应当履行合同义务，及时支付上述款项。
若贵司继续拖延不履行付款义务，将构成违约，乙方有权要求贵司承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
为了维护乙方的合法权益，避免不必要的法律纠纷，我方恳请贵司在接到本律师函后[具体天数]日内，支付所有应付款项。
如果贵司在上述期限内仍未能履行付款义务，我方将代表乙方采取包括但不限于向有管辖权的人民法院提起诉讼在内的一切必要法律措施，以追究贵司的法律责任。
我们希望贵司能够重视此事，并尽快解决上述欠款问题。
这不仅是对乙方的尊重，也是对合同精神的遵守。
我们期待贵司的积极回应，并希望双方能够通过友好协商，妥善解决此次款项支付问题。
此致敬礼！[乙方公司全称][乙方公司地址][乙方公司联系电话][乙方公司电子邮箱][律师事务所名称][律师姓名][律师执业证号][律师事务所地址] [律师事务所联系电话] [律师事务所电子邮箱] [日期]。
工程款催收律师函范本专业
工程款催收律师函范本专业尊敬的先生/女士：我代表[债权人姓名]，特以本函向贵公司提出关于工程款催收的诉求。
首先，请允许我对贵公司为我们提供的工程服务表示感谢。
根据我们之间所签订的合同（合同编号：[合同编号]），贵公司应当按时按量向我们交付工程款项。
然而，经过核实，我方发现截至今日，[工程款项未支付金额]该金额的工程款项仍未收到。
此外，根据我们之间的合同约定，工程款的支付期限已经过期。
我方多次通过电话、邮件和函件等方式提醒贵公司催收工程款，但至今未得到任何回应。
我们理解企业经营中可能会遇到各种各样的困难，例如资金短缺或者其他不可预见的问题。
然而，我方与贵公司签订的合同明确规定了工程款的支付时间和金额，双方一应当严格按照合同履行各自的义务。
鉴于贵公司在工程款支付方面迟迟未能履行义务，我方不得不采取进一步的法律行动来维护我们的权益。
我方已委托专业律师团队对此事进行调查，并准备采取适当的法律措施来催收我们应有的工程款项。
请贵公司立即与我们联系，解释迟延支付的原因，并在收到本函后的[指定期限]之内，将所欠款项支付至我方指定账户。
同时，我方要求贵公司承担由于迟延支付造成的一切费用和损失，包括但不限于利息、律师费和违约金等。
如贵公司未能在指定期限内履行付款义务，我方将不得不采取进一步的法律措施，这可能会导致贵公司面临更多的法律风险和经济压力。
希望贵公司能够认真对待我方的诉求，并在指定期限内予以解决。
我们相信贵公司是一个负责任的企业，也相信我们可以通过友好协商解决这一问题，避免进一步的纠纷和损害双方的利益。
最后，我希望贵公司能够认清形势并及时做出回应。
倘若我方不得不采取法律行动，将会给贵公司造成一定的声誉和经济损失。
为了维护双方的利益，希望贵公司能够积极主动地处理这一问题。
谢谢您的合作与理解。
此致礼益[债权人姓名][债权人联系方式][日期]。
催收工程款律师函(实用范文)
催收工程款律师函
XX律师事务所
律师函
（2021）浙XX律函字第号
XX公司：
XX律师事务所依法接受XX公司（以下简称“XX公司”）的委托，指派XX律师就你方拖欠工程款相关事宜，向你出具本律师函。
根据委托人提供的《XX合同书》、《合同结算函》等相关的材料以及本律师掌握的情况，归纳事实如下：
XX年XX月XX日，你方与XX公司签订《XX合同书》，约定由XX公司负责XX工作，合同约定的工程款暂定为XX元，具体费用按照实际工程量定。
XX公司于XX年XX月XX日向你方发送《合同结算函》，要求你方予以结算工程款XX元。
你方在收到《合同结算函》后至今未支付。
根据《XX合同书》第XX条第XX款规定，在工程完工后，你方应当在收到XX公司结算函后XX个工作日内支付工程款。
现因你方未在合同约定期限内支付工程款，已经违反了《XX合同书》约定的合同义务。
根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，望你方于收到本律师函之日起5日内向XX公司一次性支付工程款XX元。
如逾期未支付，则本律师将依XX公司的委托启动诉讼程序，并追究你方的违约责任。
特此函告
XX律师事务所
XX 律师
年月日XX律师联系方式：XX。
建筑工程律师函模板工程款追讨函
建筑工程律师函模板工程款追讨函[你的名字][你的地址][你的联系方式][日期][收件人姓名][收件人地址]主题：建筑工程款追讨函尊敬的[收件人姓名]：我是[你的名字]，代表[你的公司名称]，特此致函与您联系，就我们之间的建筑工程款项进行沟通和解决。
首先，我想对我们之间的合作表示感谢。
根据我们之前签订的合同，您的公司承担了[具体工程项目名称]的建筑工程。
根据合同约定，您应该在[合同约定的付款期限]内支付工程款项。
然而，我们注意到，截至目前为止，您尚未按照合同约定的付款期限支付工程款项。
根据合同的规定，我们希望您能够尽快支付尚未结清的工程款项，以确保我们之间的合作关系能够顺利进行。
我们理解在工程项目中可能会遇到一些问题和困难，但是我们希望您能够理解，按照合同约定的付款期限支付工程款项是您的法定义务。
我们已经履行了我们在合同中的责任，并且按时完成了工程项目。
因此，我们希望您能够履行您的付款义务，以确保我们之间的合作关系能够继续发展。
如果您有任何支付上的困难或者其他问题，我们非常愿意与您进行沟通和协商，以找到解决方案。
我们希望能够以友好和合作的态度解决这个问题，避免进一步的法律纠纷和争议。
如果在[指定的期限]内我们没有收到您的回复或者您没有按照合同约定的付款期限支付工程款项，我们将不得不采取进一步的法律行动来保护我们的权益。
我们希望能够避免这种情况的发生，因此我们恳请您尽快回复并支付尚未结清的工程款项。
请您尽快回复此函，并支付尚未结清的工程款项。
我们期待您的合作和回复。
谢谢您的关注和配合。
此致[你的名字][你的职位][你的公司名称]。
工程承揽合同催款律师函
工程承揽合同催款律师函尊敬的[甲方公司名称]：我方代表[乙方公司名称]就双方签订的工程承揽合同（合同编号：[合同编号]）中的款项支付问题向您发出此函。
根据合同约定，截至[具体日期]，贵公司尚欠我方工程款项共计人民币[具体金额]。
该笔款项根据合同第[条款编号]条的规定，应于[约定的付款日期]前支付。
我方在此郑重提醒，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，贵公司有义务按照合同约定的时间和条件履行付款义务。
逾期不支付，将构成违约，我方有权要求贵公司支付违约金，并采取包括但不限于诉讼在内的法律手段追索欠款及相关损失。
我方理解在商业活动中可能会遇到各种不可预见的困难，但作为负责任的企业，我们坚信贵公司会遵守商业诚信原则，履行合同义务。
为了避免给双方造成不必要的法律纠纷和经济损失，我们恳请贵公司能够在接到此函后的[具体时间，如：5个工作日内]，将上述逾期款项全额支付至我方指定账户。
倘若贵公司因特殊原因无法按时支付，请及时与我方沟通，并提出具体的解决方案。
我们愿意与贵公司协商，共同寻找合理的解决办法，以确保合同的正常履行和双方的长期合作关系。
请贵公司高度重视此事，并在收到此函后尽快处理。
我们期待贵公司的积极回应，并希望能够妥善解决此次款项支付问题。
如果贵公司在规定时间内未能给予满意的答复或者继续拖延支付，我方将不得不采取一切必要的法律手段，以维护自身的合法权益。
此致敬礼！[乙方公司名称][乙方公司地址][乙方公司联系人][乙方公司联系电话][日期]请注意，以上律师函范本仅供参考，具体情况需要根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在发送律师函之前，建议咨询专业律师，以确保律师函的内容合法、合规，并能够达到催促对方履行合同义务的目的。
工程款催款函范文
工程款催款函范文【篇一】_______单位：现就贵单位拖欠我单位工程款之事郑重致函如下：一、关于贵单位拖欠我单位工程款的事实：贵单位与我单位于____年____月____日签订施工合同，我单位承建贵单位的工程，工程于____年____月____日开工，年月日通过竣工验收，并于____年____月____日办理完竣工结算，结算金额为：________。
至____年____月____日贵单位已支付我单位工程款：________，贵单位尚欠我单位工程款：________。
二、贵单位必须履行合同义务，清偿上述欠款。
根据我们双方签订的合同专用条款的第条在工程验收合格并办理决算审计后____月内付款至，余款保修期满付清的规定，贵单位必须履行合同义务，清偿上述工程款，我单位要求贵单位在7个工作日内复函我单位，并明确今年____月____日前上述欠款付到我单位帐上。
否则我们将保留以法律手段追偿贵方违约责任的权利。
特此函告。
________公司____年____月____日【篇二】现就贵司拖欠我司__________________工程款一事向贵司致函如下：____年____月____日，贵司与我司签订了《________工程施工合同》，双方约定，贵司应于____年____月____日支付我司工程预付款____________元，贵司也曾于____年____月____日支付了预付款，余款于____年____月____日之前付清。
但从____年____月____日后，贵司便未再按约定支付分文，现累计已欠________元。
明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致敬礼_______工程股份有限公司____年____月____日【篇三】ｘｘｘｘ装饰装修工程股份有限公司ｘｘ分公司：ｘｘｘ大律师事务所接受李ｘｘ的委托，指派ｘｘｘ律师处理贵司与其之间的工程款纠纷事宜，根据调查确认事实，结合相关法律法规的规定，特致函如下：一、本案事实二、法律依据1、根据合同法第十条规定“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款律师催收函
律师函
(2021)川杰可律民函 001号
四川泸天化股份有限公司：
四川杰可律师事务所系根据中国法律登记注册的中国律师事务所，本律师函署名律师具有完全的合法执业资格。
本律师依法取得四川省泸州玉河建筑工程有限公司(以下称委托人 )的授权和四川杰可律师事务所的指派，现就贵公司未按约履行付款义务特致函如下：
2021年9月15日，贵公司与本律师的委托人在泸州市纳溪区签订《建设工程合同》，约定：工程名称为四川泸天化股份有限公司硝区内管廊改造项目工程及新增挡土墙;工程内容为管廊、管架、土建、挡土墙工程;合同价款为所有工程量按实进入结算，施工图范围之内、外的工程量及设计变更所增加的工程量，执行四川省2000估价定额三类工程三级Ⅱ档计取，相应费率及人工费调整按相关政策规定执行工程价款支付为工程完工经三方验收合格后10日内，甲方向乙方付款至合同总价的80%;在项目审计结束后10日内，甲方向乙方付款至竣工结算价款的95% 甲方不按合同规定时间向乙方付款，每延期一天应交付合同总价的3 的违约金。
合同生效后，本律师的委托人全面、正确、适时履行了合同义务，建设工程已经交付贵公司使用。
贵公司委托的四川华信工程造价咨询事务所已于2021年4月2日作出川华信泸[2021]咨字044号《工程竣工结算审核报告》，核实工程结算金额为5627904元。
泸天华(集团)有限责任公司审计室已于2021年4月3日
作出《项目审定金额通知书》，同意按照审计核实金额，留足质量保证金与施工单位办理结算。
但时至今日，本律师的委托人经多次催告，贵公司仍没有履行在项目审计结束后10日内，甲方向乙方付款至竣工结算价款的95% 的合同义务。
有鉴于此，本律师代表委托人向贵公司作如下声明：
1、合法有效的合同必须得到信守，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，且不得因负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
2、本建设工程的计价方法已经约定，且不违反法律、法规的强制性规定，应当执行，不允更改。
3、委托人对《工程竣工结算审核报告》和《项目审定金额通知书》核减工程造价369018元虽有异议，但充分尊重;贵公司应当按照该报告和通知适时支付工程价款。
4、贵公司没有依照合同约定在项目审计结束后10日内向委托人履行付款至竣工结算价款的95%的合同义务，应属违约行为，应当自责，应当承担相应的法律责任。
5、建设工程施工合同承包人应得之工程价款，多系劳工报酬，应当优先受偿、尽快受偿，以免衍生其他不必要的纠纷。
本律师注意到：贵公司有40多年的历史，一直秉承质量诚信、顾客至上、天地人和、平安吉祥的管理理念;坚守以信誉为生命，以质量为先导，以责任为依托，以服务为保证的经营理念;恪守以成为受人尊敬的卓越上市公司为目标，积极履行对国家和社会以及股东、债权人等利益相关方所应承担的责任的社会承诺，是泸州乃至四川为数不多的具有骄人业绩、良好信誉的上市公司。
本律师相信：即使在世界金融危机背景下，贵公司也能始终如一地不负社会期望，维护自身良好形象，妥善处理给付工程价款纠纷。
本律师正告：考虑到双方的合作关系，利于双方今后的合作，在本律师调解阶段，委托人只要求贵公司依照合同约定和工程竣工结算审核报告确定的竣工结算价款95%的金额，即扣除已经支付300多万元后，支付工程款项计人民币2060204元即可。
请贵公司在7个工作日内对本函所涉内容做出书面回复与说明。
逾期，委托人将采取相应的法律手段就贵公司的违约行为追究贵公司的法律责任，并就委托人因此所遭受的经济损失向贵公司索赔。
本律师将依法受托申请仲裁，由此产生的仲裁费、财产保全费、强制执行费、律师服务费等将由贵公司负担。
专此函告，望贵公司慎思并妥善对待。
XXX律师事务所
律师 XXX
二〇XX年XX月XX日。