2016年二建法规真题及答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案(基础题)
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、有关抵押权的实现，说法错误的是（）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有【答案】 B2、（2015年真题）某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。
A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】 B3、下列损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。
A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费用C.自燃造成的保险财产自身的损失和费用D.维修保养的费用【答案】 A4、（2021年真题第2批）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。
A.为职工办理了意外伤害保险B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格【答案】 B5、根据《保障农民工工资支付条例》施工承包单位应当建立用工管理台帐并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。
A.3年B.1年C.2年D.5年【答案】 C6、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。
A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】 D7、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的安全生产费用不应用于()A.施工安全防护用具及设施的采购和更新B.安全施工措施的落实C.安全生产条件的改善D.职工安全事故的赔偿【答案】 D8、关于开标程序的说法，正确的是（）。
二建法规真题第三章
《建设工程法规》第三章建设工程发承包法律制度历年真题参考教材2017第三章P74-P108参考教材2016第三章P74-P108参考教材2015第三章P73-P105【2015二建真题】1.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工管理招标的情形是（）A.技术复杂，有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人人采购工程，货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的【答案】B 参考教材p74【解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目，可以不进行知哦啊表的建设工程项目：（1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾不适宜招标的（2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的（3）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的（4）施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求（5）在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的（6）法律、行政法规规定的其他情形。
【2015二建真题】2.关于招标方式的说法，正确的是()。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】C 参见教材P75【解析】本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。
国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。
【2015二建真题】3.关于招标程序和要求的说法，正确的是（）A 依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C 招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标【答案】B 参见教材p75【解析】本题考查的是招标基本程序。
2016年二级建造师真题及答案汇总2016二级建造师真题
科目
真题及答案汇总
施工管理
2016年二建《施工管理》真题及答案汇总
建筑工程法规
2016年二建《建筑工程法规》真题及答案汇总
管理与实务
建筑工程实务
2016年二建《建筑工程实务》真题及答案汇总
公路工程实务
2016年二建《公路工程实务》真题及答案汇总
机电工程实务
2016年二建《机电工程实务》真题及答案汇总
2016年二级建造师考试已经结束了考生们来看看本文2016年二级建造师真题及答案汇总由出国留学网二级建造师考试网整理而出希望能帮到您
2016年二级建造师真题及答案汇总2016二级建造师真题
2016年二级建造师考试已经结束了，考生们来看看本文“2016年二级建造师真题及答案汇总”由二级பைடு நூலகம்造师考试网整理而出，希望能帮到您！
矿业工程实务
2016年二建《矿业工程实务》真题及答案汇总
水利水电工程实务
2016年二建《水利水电工程实务》真题及答案汇总
市政公用工程实务
2016年二建《市政公用工程实务》真题及答案汇总
二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案单选题（共60题）1、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。
A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍返还定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】 C2、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】 C3、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于（）。
A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】 B4、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）约定的工期。
A.定额B.标准C.法定D.合同【答案】 D5、当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。
其中仲裁申请书应当载明的事项不包括( ) 。
A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款【答案】 D6、未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。
A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位与建设单位共同承担D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任【答案】 D7、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
对于保修费用，则由（）承担。
A.质量缺陷的责任方B.施工单位C.建设单位D.修理方【答案】 A8、（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。
2016二级建造师法规真题及答案解析
2016年二建《法规》真题及答案1．建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）A．指定代理B．表见代理C．委托代理D．法定代理答案：C2．下列权利中，属于用益物权的是（）A．房屋租赁权B．建设用地使用权C．土地所有权D．船舶抵押权答案：B3．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）A．地域性B．期限性C．财产权和人身权的双重性D．专有性答案：D4．关于抵押的说法，正确的是（）A．抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B．转让抵押物的价款只需高于担保债权即可C．当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D．抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让答案：C5．两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）A．徇私舞弊罪B．重大责任事故罪C．玩忽职守罪D．串通投标罪答案：D6．在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（）A．建设工程规划许可证B．质量安全报建手续C．施工许可证D．建设用地规划许可证答案：D7．某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（）A．重新核验B．自行延期C．继续有效D．自行废止答案：D8、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）A．采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B．采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C．规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D．现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：D9、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）A．自然人B．具有大学本科学历C．热心人民调解工作D．具有中级以上职称答案：C10、关于合同形式的说法，正确的是（）A．书面形式合同是指纸质合同B．当事人的行为可以构成默示合同C．书面形式是主要的合同形式D．未依法采用书面形式订立合同的，合同无效答案：C11、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理．技术负责人．质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职员。
2016二建考试试题及答案：工程法规（4）
2016⼆建考试试题及答案：⼯程法规（4）⼀、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1 ⾏政处分的⽅式是( )。
A.没收⾮法财产 B.吊销营业执照 C.⾏政拘留 D.记过、撤职、开除等 参考答案：D 参考解析： ⾏政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家⼯作⼈员违法失职⾏为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限⽽给予的⼀种惩戒。
⾏政处分种类有：警告、记过、记⼤过、降级、撤职、开除。
【】 2 根据《建设⼯程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限说法错误的是( )。
A.基础设施⼯程、房屋建筑的地基基础⼯程和主体结构⼯程，为设计⽂件规定的该⼯程的合理使⽤年限 B.屋⾯防⽔⼯程、有防⽔要求的卫⽣间、房间和外墙⾯的防渗漏，为5年 C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 D.电⽓管线、给排⽔管道、设备安装和装修⼯程，为3年 参考答案：D 参考解析： 选项D，电⽓管线、给排⽔管道、设备安装和装修3-程的质量最低保修期限为2年。
3 2013年3⽉1⽇，张某下班回家路过某建筑施⼯⼯地时，不幸被掉下的⽯灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8 000余元。
张某可依( )原因请求施⼯单位赔偿。
A.违约责任 B.不当得利 C.侵权⾏为 D.⽆因管理 参考答案：C 参考解析： 侵权，是指公民或法⼈没有法律依据⽽侵害他⼈的财产权利或⼈⾝权利的⾏为。
《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发⽣脱落、坠落造成他⼈损害，所有⼈、管理⼈或者使⽤⼈不能证明⾃⼰没有过错的，应当承担侵权责任。
4 由于发包⼈原因导致⼯程⽆法按规定期限进⾏竣⼯验收的，在承包⼈提交竣⼯验收报告( )天后，⼯程⾃动进⼊缺陷责任期。
A.20 B.30 C.60 D.90 参考答案：D 参考解析： 缺陷责任期⼀般为6个⽉、12个⽉或24个⽉，具体可由发承包双⽅在合同中约定。
缺陷责任期从⼯程通过竣(交)⼯验收之⽇起计。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟题库及附答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟题库及附答案单选题（共60题）1、关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金的数额.上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】 D2、（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】 A3、（）是具有最高法律效力的根本大法。
A.宪法B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】 A4、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。
A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延【答案】 A5、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。
此时，丙公司作为当事人属于（）。
A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人【答案】 A6、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。
A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起【答案】 D7、甲委托某车行修理汽车。
取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库(有答案)
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库(有答案)单选题（共50题）1、某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）。
A.定金B.质押C.留置D.抵押【答案】 D2、（2014年真题）发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是( )。
A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】 A3、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。
A.依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】 B4、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。
A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的【答案】 D5、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】 A6、关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是（）。
A.填缝板应用模板固定牢固B.止水带应用铁钉固定牢固C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带D.止水带的固定和安装，必须由项目技术员，质检员验收【答案】 B7、（2021年真题第1批）下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是（）。
2016年二建《市政公用工程管理与实务》历年真题试卷(带答案解析)
二建市政管理与实务第 1题：单选题(本题1分)在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物，从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于（）。
A、土的补强B、土质改良C、置换法D、挤密法【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是不良土质路基处理。
土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住路基土，或者在土中放入抗拉强度高的补强材料形成复合路基以加强和改善路基土的剪切特性。
教材P13。
第 2题：单选题(本题1分)下列路面基层材料中，收缩性最小的是（）。
A、石灰稳定土B、水泥稳定土C、二灰稳定土D、二灰稳定粒料【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是常用无机结合料稳定基层的特性。
二灰稳定土具有明显的收缩特性，小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高等级路面的基层，而只能做底基层。
二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。
教材P15。
第 3题：单选题(本题1分)下列指标中，不属于混凝土路面配合比设计指标的是（）。
A、弯拉强度B、抗压强度C、工作性D、耐久性【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是水泥混凝土路面施工技术。
混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时应满足弯拉强度、工作性、耐久性三项指标要求。
教材P23。
第 4题：单选题(本题1分)钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用，当需要代换时，应由（）单位做变更设计。
A、建设B、监理C、施工D、原设计【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是钢筋混凝土施工枝术。
当需要代换时，应由原设计单位作变更设计。
教材P29。
第 5题：单选题(本题1分)关于预应力钢绞线张拉的说法，错误的是（）。
A、构件混凝土强度不得低于设计值的75%B、当设计无要求时，张拉顺序可采用对称张拉C、长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式D、工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术。
通过常识可以判断出张拉时，千斤顶后不允许站人。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库(有答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、施工单位在履行施工合同过程中，属于必须执行的标准是（）。
A.推荐性标准B.行业标准C.地方标准D.合同约定的推荐性标准【答案】 D2、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。
A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】 B3、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。
A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】 C4、某施工单位因违反施工程序，致使3名工人死亡，直接经济损失达2000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该起事件( ）。
A.属于重大事故B.属于特别重大事故C.属于较大事故D.属于一般事故【答案】 C5、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在是个前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（）的装修工程A.改变建筑局部使用功能B.增加内部装饰C.增加投资额度D.建筑承重结构变动【答案】 D6、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。
A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【答案】 D7、根据《民事诉讼法》，人民法院不适于裁定先予执行的案件是()。
A.追索赡养费、抚养费B.追索抚恤金、医疗费C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报酬【答案】 C8、某工厂要新建一座厂房，该厂将同一厂区一栋办公楼的地质资料提供给设计单位代用。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案单选题（共30题）1、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中，存在的（）生产安全隐患。
A.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成严重环境污染的B.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大社会影响的C.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成不良社会影响的D.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大经济损失的【答案】 D2、关于企业资质的说法，不正确的是（）。
A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在 10 日内办理资质证书变更手续D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级【答案】 C3、（2016年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法正确的是( )。
A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故是重大事故C.造成15人死亡的事故是特别重大事故D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【答案】 D4、（2015年真题）建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。
A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】 C5、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是( )。
A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【答案】 A6、（2020年12月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是( )。
A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】 B7、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。
二建建设工程法规及相关知识代替教材的高频考点(十三)
二建建设工程法规及相关知识代替教材的高频考点（十三）目录1.设计单位的质量责任和义务（六项义务） (2)2.设计依据和设计深度 (2)3.设计对建筑材料等的选用 (2)1. 监理的回避 (3)2. 监理工作的依据 (4)3.工程监理的职责和权限 (4)1.竣工验收主体及流程 (5)2.竣工验收应当具备的法定条件（四有一完成） (6)3.竣工工程质量争议处理的一般规定 (6)4. 由发包人承担质量缺陷过错责任的情形 (6)1.最低质量保修期限的规定 (8)2.保修期的其它规定 (9)2Z208000 解决建设工程纠纷法律制度 (11)【2014年真题】监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。
A．费用由施工企业承担B．工期不予顺延C．视为建设单位违约D．施工企业可主张合理利润【答案】D【解析】本题考查的是施工质量检验和返修的规定。
在题干描述的情况下，此部分费用应当为业主方承担，对施工企业可主张合理利润。
【高频考点：设计单位的质量义务】1.设计单位的质量责任和义务（六项义务）●依法承揽工程●勘察、设计必须执行强制性标准●设计依据和设计深度●依法规范设计对建筑材料等的选用●依法对设计文件进行技术交底●依法参与建设工程质量事故分析（并提出技术处理方案）2.设计依据和设计深度●设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，质量必须符合国家规定的标准●除有特殊要求的，设计单位不得指定生产厂、供应商【2017年真题】关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。
A．颁发施工许可证B．工程竣工验收合格C．工程缺陷责任期届满D．工程法定最低保修期届满【答案】B【解析】本题考查工程合理使用年限的规定。
指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
【2016年真题】根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。
2016年二建《市政》真题及答案 (4)
2016年二级建造师真题及答案一、单项选择题1、在土体中埋设抗拉强度高的土工聚合物，从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于（）。
A．置换法 B．土的补强 C．土质改良 D．挤密法2．下列路面基层材料中，收缩性最小的是（）。
A．二灰稳定土 B．石灰稳定土 C．水泥稳定土 D．二灰稳定粒料3．下列指标中，不属于混凝土路面配合比设计指标的是（）。
A．工作性 B．抗压强度 C．耐久性 D．弯拉强度4．钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用，当需要代换时，直由（）单位作变更设计。
A．施工 B．建设 C．监理 D．原设计5．关于预应力钢铰线张拉的说法，错误的是（）。
A．长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式B．构件混凝土强度不得低于设计值的75％C．当设计无要求时，张拉顺序可采用对称张拉D．工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况6．下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是（）A．悬索桥 B．梁式桥 C．拱式桥 D．刚架桥7、浅埋暗挖法开挖方式中，将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是（）A.侧洞法B.台阶法C.中洞法D.全断面开挖法8、关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法，错误的是（）A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向C.小导管的尾部必须设置封堵孔，防止漏浆D.注浆时间应由实验确定，注浆压力可不控制9、下列砌筑要求中，不属于圆井砌筑施工要点的是（）A.砌筑时应同时安装踏步B.根据样板挂线，先砌中心的一列砖，并找准高程后接砌两侧C.井内的流槽宜与井壁同时砌筑D.用砌块逐层砌筑收口时，偏心收口的每层收进不应大于50mm10设置于供热管道型塑钢支架根部的护墩，其作用是（）。
A.防撞B.防水C.防变形D.防冲击11适用于各类材质和形状的燃气管道修复技术是（）。
A.裂管法B.均匀缩径法C.短管内衬法D.原位固化法12.生活垃圾填埋场应设在当地（）季主导方向的下风处。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案单选题（共30题）1、（2016年真题）建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于( )。
A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】 C2、二级注册建造师注册证书有效期为（）年。
A.1B.2C.3D.4【答案】 C3、关于标底说法正确的是（）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询4、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。
A.涉及人体健康、人身财产安全的标准，应当制定强制性标准，并免费向社会公开标准文本B.工程建设地方标准属于强制性标准欣欣助考C.工程质量监督机构应当对工程建设勘察、设计、施工和监理阶段强制性标准执行情况进行监督检查D.团体标准是政府主导制定的标准【答案】 A5、不属于物权的是（）。
A.所有权B.用益物权C.担保物权D.署名权【答案】 D6、（2016、2020年真题）某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应（）作出裁决。
A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见7、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。
但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。
关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。
A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同【答案】 A8、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。
A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.施工企业D.项目经理本人【答案】 C9、施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共50题）1、关于评标的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】 A2、（2017年真题）关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】 A3、（2021年第2批真题）当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同( )。
A.有效B.效力不受影响C.无效D.效力特定【答案】 B4、下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）。
A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖【答案】 A5、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。
A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地【答案】 D6、（）有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
A.抵押权人B.质权人C.债权人D.已登记的担保物权人【答案】 C7、资质许可机关应当注销建筑企业资质的情形是（）。
A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】 A8、下列选项中，关于保险的表述不正确的是（）。
2016-年二建法律法规考试真题答案与解析
2016年二建法律法规考试真题答案与解析1. 建设单位欠付工程款，施工企业制定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。
C.委托代理【解析】本题考查建设工程代理行为及其法律关系。
施工单位指定本单位职工从事某项工作，属于委托代理。
参见教材PII。
2. 下列权利中，属于用益物的是D.建设用地使用权【解析】本题考查用意物权。
用意物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
参见教材P16。
3. 使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的 C.专有性【解析】本题考查知识产权的法律特征。
权利人对智力成果享有专有权，他人使用需要经过权利人同意。
参见教材P22。
4. 关于抵押的说法，正确的是（）。
A.当事人可以再抵押合同中约定抵押担保的范围【解析】参见教材P33。
5. 两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是 C. 串通投标罪【解析】本题考查建设工程刑事责任的种类及承担方式。
因为投标人相互协商投标。
参见教材P43。
6. 在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的 D.建设用地规划许可证【解析】本题考查申领施工许可证的法定条件。
在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。
参见教材P48。
7. 建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。
A.自行废止【解析】本题考查延期开工、检验和重新办理批准的规定。
建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
参见教材P48。
8. 关于投标报价的说法，正确的是（）。
A C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D【解析】本题考查投标文件。