2020年施工合同示范文本
【2020版】《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
施工合同示范文本7篇
施工合同示范文本7篇篇1甲方（发包方）：_____________________________乙方（承包方）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________________2. 工程地点：_____________________________3. 工程内容：_____________________________4. 工程规模：_____________________________二、工程期限本工程自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，合同工期共______天。
如遇不可抗力因素，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）_____________________________元整（小写）￥______元。
该价款已包含但不限于人工费、材料费、机械费、税费等一切费用。
2. 甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付方式为：_____________________________。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付工程尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的施工规范及设计文件进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方的相关标准执行。
验收不合格的，乙方负责整改直至验收合格。
3. 甲方应在收到验收申请后合理时间内组织验收。
如未能及时验收，则视为工程验收合格。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工现场安全。
在施工过程中发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工的要求，确保施工现场整洁有序。
六、违约责任及索赔约定1. 若因乙方原因不能按期完工或工程质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
建筑施工合同示范文本范文(范本)5篇
建筑施工合同示范文本范文（范本）5篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建筑工程项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程规模：__________________________工程内容：土建、安装等施工图纸内的全部内容二、工程期限开工日期：______年______月______日竣工日期：______年______月______日总日历天数：_____天（含法定节假日）三、工程价款及支付方式工程总价款（大写）：人民币__________元整（￥______元）。
具体支付方式为：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_____％作为预付款；工程进度达到_____％时，支付_____％的工程进度款；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
具体支付时间或条件以工程进度实际情况为准。
四、工程质量及验收标准本工程质量应符合国家现行的相关施工规范及标准，验收标准按照施工合同约定及国家相关规范执行。
乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
五、安全生产与文明施工乙方应严格遵守安全生产相关法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
同时，乙方应遵守文明施工要求，确保施工现场环境整洁。
六、材料设备供应及保管责任本工程所需的材料设备由乙方负责采购并供应。
乙方应确保所采购的材料设备符合相关质量标准，如因材料设备质量问题造成工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2024年最新施工合同示范文本5篇
2024年最新施工合同示范文本5篇篇1施工合同示范文本甲方（发包方）：___________________地址：_____________________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：___________________地址：_____________________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________（包括但不限于施工范围、项目等）4. 工程规模：___________________（如建筑面积、工程量等）二、工期1. 工程开工日期：_______年______月______日2. 工程竣工日期：_______年______月______日3. 工期顺延条件与程序：因不可抗力因素导致无法按期完成工程时，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。
经甲乙双方协商一致，可顺延工期。
三、质量与检验标准1. 工程质量标准：执行国家及地方相关施工规范、标准，确保工程达到优良标准。
2. 检验标准和方法：施工过程中应按照相关施工规范和质量检验评定标准进行检验，确保工程质量符合要求。
甲方有权进行不定期检查。
四、合同价款与支付方式篇2施工合同示范文本甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确施工过程中的责任和义务，甲乙双方就本工程施工事项达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。
建设工程施工合同(示范文本)(GF20200201)-(优质文档)
合同编号:__________建设工程施工合同(示范文本)(GF20200201)甲方：_________________________________乙方：_________________________________20____年___月___日住房城乡建设部_工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知建市[2020]56号各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委(建交委)、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201)，现印发给你们。
在执行过程中有何问题，请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
本合同自2020年7月1日起执行，原《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)同时废止。
附件：《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201)住房城乡建设部_工商总局2020年4月3日(gf—2020—0201)建设工程施工合同(示范文本)制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说_明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
建设工程施工合同书(示范文本)5篇
建设工程施工合同书（示范文本）5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 承包方式：根据甲方要求，乙方采用包工包料方式进行施工。
2. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
3. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
4. 合同工期顺延：因不可抗力因素导致工程延误，经甲方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准及保修期1. 工程标准：本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。
2. 保修期限：工程竣工验收后，乙方负责保修一年。
保修期间出现的质量问题，乙方负责免费维修。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：大写____________元整，小写￥______元（具体造价根据工程实际结算）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款。
工程竣工验收合格后，支付至总造价的______%，剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容，严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准，确保工程质量。
2020建设工程施工合同示范文本
2020建设工程施工合同示范文本2020建设工程施工合同示范文本第一章总则1.1 合同参考文件1.2 合同的定义与性质1.3 合同各方1.4 合同的签订和生效1.5 合同的履行和变更1.6 合同价款和支付方式1.7 税收和保险1.8 合同违约责任和争议解决第二章工程范围和规格2.1 工程目标2.2 工程的范围和规模2.3 工程施工顺序和要求2.4 建筑结构和设备要求2.5 管道和电力要求2.6 材料和设备采购2.7 施工图纸和设计变更第三章工程期限和进度3.1 工程期限3.2 进度计划和阶段性目标3.3 延期和考核3.4 暂停和终止工程第四章质量控制和验收4.1 质量标准和要求4.2 质量检验和检测4.3 质量整改和返工4.4 工程验收和保修期第五章安全生产和环境保护5.1 安全管理制度5.2 安全教育和培训5.3 施工安全措施5.4 废物处理和环境保护第六章合同价款和支付6.1 合同价款的确定6.2 工程进度款支付6.3 变更和索赔的价款计算第七章违约责任和争议解决7.1 违约责任及索赔7.2 管辖和仲裁7.3 争议解决的程序第八章保密条款8.1 保密责任和范围8.2 信息保护措施第九章其他条款9.1 变更和解释权9.2 附属合同9.3 通知方式9.4 合同的终止和解除本所涉及附件如下：附件一：工程图纸和设计文件附件二：质量检测报告附件三：支付凭证和发票附件四：安全生产许可证附件五：合同变更和补充协议本所涉及的法律名词及注释：1. 总则：根据国家法律法规规定的合同法，该章节详细说明了合同的定义、签订、履行和违约责任等内容。
2. 工程范围和规格：根据工程项目的具体要求，该章节详细规定了工程的目标、范围、施工顺序和设备要求等内容。
3. 工程期限和进度：该章节详细说明了工程的期限约定、进度计划和延期考核等内容。
4. 质量控制和验收：根据工程质量管理的要求，该章节详细规定了质量标准、检验和验收程序等内容。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-006384建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本(2020版)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
建筑工程施工合同示范文本(8篇)
建筑工程施工合同示范文本发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》以及建筑工程承包合同的有关法律法规，甲方现将常青花园二小区35#楼部分项目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。
为了明确双方各自的责任，本着公平、公正、诚信守则的原则，经双方协商一致同。
意签定以下施工合同条款，保证信守执行。
一、承包范围及工作内容1.本工程所含所有抹灰、镶贴、屋面（防水工程除外）、楼地面及室外散水台阶工程;2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理;3.承包范围内所有成品及半成品的养护、维修;4.乙方自备承包范围内所需小型工具如：铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、安全帽等;5.乙方负责返工所需材料及人工费用。
二、结算方式约定1.本工程人工费按设计图纸及有关规范一次性包干，包干总价为人民币肆拾万元整，不再存在其它费用;如一次性验收通过，甲方奖励乙方人民币壹万元。
2.甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元，乙方所属项目全部完工,经验收达到优质标准后付至总价95%，余款作为本工程维修保证金，待工程交付使用后付清;3.甲乙双方协商包干价中，已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。
4.分包价格均为包干价，不存在其他任何费用。
三、质量要求本工程质量等级为“楚天杯”。
乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关规范要求及施工技术交底施工，服从业主和甲方现场管理人员的指挥，如发现乙方有违背质量要求的施工情况，甲方除责令停工整改外，其所造成的一切损失均由乙方承担，情节严重的将追究其他责任，并且甲方拒付工程款。
四、施工工期要求：1.工期主要按甲方形象进度执行，总工期为一百二十天。
2.乙方在施工过程中不得以任何理由推迟工期，若有延误，乙方自愿每天罚款500_____1000元人民币，属甲方原因，工期顺延。
3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环，它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节，是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本，仅供参考：建设工程施工合同甲方（甲方名称）：_______________ （以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：_______联系地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成如下合同：一、建设工程基本情况：项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价：甲乙双方共同商定工程总造价为________元，其中甲方预付__________元，余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，保证在规定期限内按时完工，如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合规范要求，如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔：如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件，应及时书面通知并商议解决方案，如影响工程造价或工期，应重新商定合同条款。
六、安全和保险：乙方应制定施工安全计划，并购买相关保险，确保施工过程中安全无事故发生，如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式：工程进度款根据实际施工进度进行支付，最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任：任何一方不履行合同约定，均应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
九、争议解决：本合同履行过程中如有争议应友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定：双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：______________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本7篇
建设工程施工合同示范文本7篇第1篇示例：建设工程施工合同一、甲方（委托方）：身份证号码：地址：联系电话：营业执照号码：鉴于甲方拟开展某项建设工程项目，为此需要委托乙方承揽相关施工工作，双方经友好协商一致，达成以下合同条款：第一条工程名称：本合同所涉及的建设工程项目名称为：________________________（以下简称“工程项目”）。
第二条项目概况：第三条施工费用及支付方式：1、本工程项目的总施工费用为人民币____________元。
2、乙方应于签订本合同生效后的第___日向甲方支付总施工费用的____%作为定金，剩余款项应在工程竣工验收合格后的第___日内结清。
第四条施工质量：1、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范要求进行施工，确保项目质量符合国家标准。
2、若施工过程中出现因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条安全保障：1、乙方应加强现场安全管理，确保施工过程中的安全性。
2、如发生施工安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时进行处理和赔偿。
1、乙方应严格按照工程进度表进行施工，确保工程项目按时完工。
2、若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第七条竣工验收：2、如经验收未达到要求，乙方应负责对工程项目进行改正和整改，直至验收合格为止。
第八条违约责任：1、若一方未履行合同约定的义务，构成违约的，应当承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力等原因造成合同不能履行，双方可协商解除合同，并根据实际情况进行赔偿。
第九条合同变更：在履行合同过程中，若需要对合同内容进行变更，双方应共同协商一致，并签订书面变更协议。
第十条争议解决：本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律法规。
如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。
第十一条其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格之日止。
甲方（委托方）：乙方（承揽方）：签字：签字：第2篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，经友好协商，就下列工程的建设合同达成如下协议：一、项目名称：（在此处填写项目名称）二、工程地点：（在此处填写工程具体地址）三、工程内容和范围：本工程的具体内容和范围详见工程图纸、设计说明和招标文件。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年施工合同示范文本
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文
件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就
_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：______________
工程地点：______________
第二条工程承包范围
___________________________________
第三条工程工期
1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;
2.主要节点工期：___________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情
况下由双方协商解决。
第六条标准规范
本合同适用标准规范：____________________________
第七条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量
计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、
实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及相关部门工作联系，协调现场工作
关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对
施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.即时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用
______________其费用：
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织
设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承
包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调
整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入充足的人力、物力、保证工期;承担因为自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量
到位。
技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。
特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主相关人员
对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效
证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分
的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经
济损失及各种罚款：
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供
或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所
约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担所
以项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安
全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁。