油烟净化器工程施工合同
油烟净化工程合同
油烟净化工程合同甲方（业主）：_______________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方为餐饮服务提供者，需遵守国家及地方关于油烟排放的规定，现委托乙方进行油烟净化工程的设计、安装与维护工作。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容1. 乙方负责甲方餐饮设施的油烟净化系统设计、制造、安装、调试及后续维护工作。
2. 所采用的油烟净化设备应满足国家及地方环保部门的相关排放标准。
3. 工程包括但不限于油烟收集罩、排烟管道、净化设备、排风机及相关控制系统的设计与安装。
二、工程质量1. 乙方须保证提供的油烟净化系统质量达到国家相关标准要求，并确保通过环保部门的验收。
2. 所有设备和材料应为全新合格品，并提供相应的质量合格证明文件。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币________元，包含所有设备费用、人工费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付总造价30%作为预付款；设备安装调试完毕并通过验收后，支付剩余70%。
四、工程期限1. 工程开工日期自合同签订之日起计算，施工周期不超过____天。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时沟通，协商确定新的工期。
五、售后服务与保修1. 乙方应对所安装的油烟净化系统提供不少于一年的质量保证期。
2. 在保修期内，若出现非人为因素导致的设备故障或性能下降，乙方应在接到通知后48小时内进行无偿维修或更换。
3. 保修期满后，乙方应继续提供有偿的维修保养服务。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任根据实际损失由双方协商确定。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
排油烟工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（采购方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要在其指定的场所进行排油烟工程施工，乙方愿意按照甲方的要求和本合同的规定，承担该工程的施工任务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：排油烟系统设计、设备采购、安装、调试及验收。
4. 工程预算：人民币[预算金额]万元。
二、施工期限1. 施工开始日期：[施工开始日期]2. 施工结束日期：[施工结束日期]3. 乙方应确保在合同规定的期限内完成施工任务，并保证工程质量符合国家标准。
三、工程款项1. 甲方应按照合同约定的进度向乙方支付工程款项。
2. 首付款：合同签订后[天数]个工作日内，甲方支付合同总额的[百分比]%作为首付款。
3. 进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的款项。
4. 结算款：工程验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内支付结算款。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应确保工程使用的材料、设备符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
3. 甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。
五、验收与保修1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内向乙方支付结算款。
3. 工程验收合格后，乙方应提供[保修期]年的保修服务。
六、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
安装油烟净化器合同模板
安装油烟净化器合同模板甲方，（安装方名称）。
乙方，（需安装方名称）。
鉴于甲方具有安装油烟净化器的能力和资质，乙方拟委托甲方进行油烟净化器的安装工作，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、安装内容。
1. 甲方承诺按照乙方的要求，对乙方指定的位置进行油烟净化器的安装工作，并确保安装质量符合国家相关规定和乙方的要求。
2. 甲方应当在安装前与乙方确认安装位置、安装方式等相关事宜，并在安装完成后进行验收，确保安装工作符合乙方的要求。
二、安装费用。
1. 安装费用为（具体金额），乙方应在安装完成后的（具体时间）内支付给甲方。
2. 安装费用包括人工费、材料费等相关费用，乙方不得以任何理由拖欠或者延迟支付安装费用。
三、保修期。
1. 安装完成后，甲方对所安装的油烟净化器提供（具体时间）的免费保修期。
2. 保修期内，如油烟净化器出现质量问题，甲方应当及时进行维修或更换，保证设备的正常使用。
四、违约责任。
1. 任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失、支付违约金等。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应当及时通知对方，并在合理范围内尽力减少损失。
五、其他条款。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至安装完成并经双方确认验收之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充，并经双方签字盖章后生效。
六、争议解决。
本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、合同变更。
本合同的任何变更，必须经过双方协商一致，并以书面形式作出变更协议，方可生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：（以下为合同附件，包括相关资质证明、安装方案、验收标准等内容）。
以上为安装油烟净化器合同模板，双方如对以上内容有异议或需要进行修改，可在合同签订前进行协商，以确保双方的合法权益。
油烟净化安装合同模板
油烟净化安装合同模板甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（以下简称“乙方”）公司名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮箱：鉴于，为了确保厨房油烟排放符合国家环保标准，保障环境卫生和人民健康，甲乙双方经友好协商，就甲方厨房油烟净化设备的安装事宜达成如下协议：一、项目名称及内容1.1 项目名称：油烟净化设备安装项目；1.2 项目内容：甲方委托乙方进行厨房油烟净化设备的安装工程，包括设备的选购、安装、调试等工作。
二、设备选购2.1 乙方应根据甲方厨房的具体情况，选择适合的油烟净化设备，并提供相关设备的报价单和技术参数。
2.2 设备的品质合格证明文件由乙方提供，并保证所选设备符合国家标准。
2.3 甲方有权对乙方选取的设备进行检测和验收，如发现设备存在质量问题，乙方应负责更换或修理。
三、安装进度及费用3.1 安装时间：乙方应在双方确定的具体时间内完成油烟净化设备的安装工作，并保证按时交付使用。
3.2 安装费用：甲方应支付乙方油烟净化设备的选购费用、安装费用和调试费用，在安装完成后七天内全额支付。
3.3 设备质保期：安装完成后，乙方提供一年的免费维修保养服务，终身提供技术支持。
四、工程保证4.1 乙方保证根据甲方的实际需求以及相关要求，进行合理、规范、专业的油烟净化设备安装工作。
4.2 在安装过程中，乙方应遵守相关安全规范和环保要求，确保工程施工符合国家标准。
4.3 如因乙方工程质量问题导致设备出现故障，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任5.1 一方不履行合同义务，应承担违约责任，并补偿对方因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可解除合同，但不承担违约责任。
六、其他事项6.1 除本合同另有约定外，其它事宜双方均约定如何处理。
6.2 合同有效期为一年，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为本油烟净化安装合同的全部内容，双方遵守协议，共同维护合同的有效性和履行义务。
厨房油烟环保工程合同
厨房油烟环保工程合同一、合同目的与原则本合同旨在规范双方的权利与义务，确保油烟净化工程的设计、安装和运营达到相关环保标准，实现油烟排放的减量化、无害化。
合同遵循公平、公正、诚信的原则，以保护环境、服务社会为宗旨。
二、工程概述甲方负责提供厨房油烟排放的具体情况，乙方依据此情况提供合理的油烟净化方案。
工程包括但不限于油烟净化器的选择、安装、调试以及后期的维护和检测。
三、技术要求与标准乙方须按照国家及地方有关油烟排放的标准和技术规范，选用先进可靠的油烟净化设备。
所有设备和材料应符合环保、安全、卫生等相关标准。
四、施工管理施工过程中，乙方应遵守安全生产规定，确保工程质量。
对于施工中出现的问题，应及时与甲方沟通并采取相应措施解决。
五、验收标准与程序工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，验收合格后方可投入使用。
验收不合格的，乙方应在约定时间内整改至合格标准。
六、维护保养乙方应对所安装的油烟净化设备提供一定期限的保修服务，并定期进行维护检查，确保设备正常运行。
七、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任根据实际损失由双方协商确定。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。
九、其他事项合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
通过本合同的实施，我们期望能够有效提升厨房油烟处理效率，降低环境污染，同时也为餐饮业者提供一个健康、环保的工作环境。
甲乙双方将携手合作，共同推动环保事业的发展，为构建和谐社会贡献力量。
油烟净化器工程施工合同最新版
工程施工合同甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：一、工程名称：明发云庭彩云街商铺二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。
四、甲方责任1、对所提供的施工现场及情况和数据负责；2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展；3、负责施工调试及验收期间的水、电费用；4、按本合同规定及时支付工程款；5、负责设备配电柜前段供电线路的架设；6、负责施工现场前期清理工作。
7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加结清。
五、乙方责任1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量；3、按期施工、完工；4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。
5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。
6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4% 进行赔付。
六、工程造价及付款方式1、工程造价为：人民币¥43000 元。
大写人民币肆万叁仟元整。
2、付款方式（1）安装完成后3月内一次性支付工程款¥43000 元；七、工程期限经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。
八、验收标准工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案”为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。
九、违约责任1．甲方责任未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。
油烟净化器安装合同3篇
油烟净化器安装合同3篇第一篇：油烟净化器安装合同的重要性油烟净化器是餐饮行业必备的设备，不仅能够提供更好的工作环境，还能够保护员工和顾客的健康。
然而，虽然油烟净化器的安装虽然看起来简单，但如果没有一个明确的合同来规定安装细节和责任，可能会导致一系列问题。
因此，油烟净化器安装合同的签订非常重要。
首先，油烟净化器安装合同可以明确双方的责任和义务。
合同中应该包括安装的具体细节，如净化器型号、数量、安装位置、安装材料等，以确保安装的一致性和可靠性。
双方应该明确自己的权益和责任，以便在安装过程中出现任何问题时，能够及时解决。
其次，油烟净化器安装合同可以保护消费者的权益。
合同应该明确规定安装的时间、费用和质量要求，以确保消费者能够按时获得合格的油烟净化器。
如果安装商没有按照合同要求完成安装，消费者可以根据合同要求要求赔偿或解除合同。
第三，油烟净化器安装合同可以防止纠纷的发生。
合同中应该包括争议解决的方式和方法，以便在发生争议时能够及时沟通和解决。
如果没有一个明确的合同来保护双方的权益，可能会导致一系列的争议和纷争，严重影响工作的正常进行。
总之，油烟净化器安装合同对于保护消费者和安装商的权益非常重要。
通过签订合同，可以明确双方的责任和义务，保证安装的可靠性和质量，并且防止争议和纷争的发生。
因此，不仅要在安装油烟净化器时重视合同的签订，还要确保合同内容的详细和准确，以确保安装过程的顺利进行。
第二篇：油烟净化器安装合同的主要条款油烟净化器安装合同是安装商与用户之间达成的合作协议，合同中的条款应明确双方的权益和责任，以确保安装过程的顺利进行。
以下是油烟净化器安装合同的主要条款：1. 安装细节：合同中应明确油烟净化器的型号、数量、安装位置和安装材料等具体细节。
如净化器型号应符合国家的相关标准，安装位置应根据消防规范进行选择，材料应符合食品安全卫生要求。
2. 安装时间：合同应明确安装的时间要求和期限。
安装商应按照合同要求在约定的时间内完成安装，并确保安装的质量和可靠性。
排烟净化系统安装施工合同
排烟净化系统安装施工合同采购方：（以下简称甲方）供货方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就排烟及油烟净化系统供货安装施工事宜协商一致，特订立本合同。
第一条：项目概况1、项目名称：。
2、项目地点：。
3、供货内容：排烟及油烟净化系统一套，具体详见附件一《排烟及油烟净化系统报价清单表》。
第二条：合同工期1、供货周期：签订合同后乙方收到首付款之日起个工作日内材料及工人进场。
2、安装工期：具备安装条件的情况下，乙方工人进场后个工作日内完成。
安装工期因乙方原因或不可抗拒力延误，可相应顺延。
第三条：合同价格本合同总金额为人民币元，大写元整。
具体详见附件一《排烟及油烟净化系统报价清单表》。
第四条：质量标准乙方应保证排烟及油烟净化器系统安装后符合广东省《餐饮业油烟污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》。
如不达标，乙方承担相应责任，乙方负责改造达标，如还不达标，乙方需退货退款。
第五条：售后服务1、本项目产品质保期为一年，如一年内出现任何质量问题，乙方负责无条件免费维修。
2、质保期过后如出现质量问题，乙方维修时只收取材料费和人工费。
第六条：甲方的权利与义务1、甲方有义务为乙方提供必要的施工场地和施工条件，施工用电及电缆线由甲方提供。
2、如遇外部环境等因素影响施工的，甲方应及时负责出面解决。
3、甲方应定期清洗净化设备，以保证设备正常使用。
4、甲方不得擅自更改排风设备、改变风道等行为，如因甲方更改而造成净化效果减效，由甲方承担责任。
第六条：乙方的权利与义务1、乙方严格按照甲方的要求文明规范施工，保证工程质量。
施工安全负责完全由乙方负责。
2、乙方负责按照甲方的要求对甲方排烟及油烟净化系统进行安装。
因乙方违反操作规程引起的安全事故由乙方承担。
3、如因乙方未能按合同约定时间完成安装，造成甲方损失的情况下，每日应向甲方缴纳合同总金额的1%的违约金。
4、有其他未尽事宜，由甲乙双方现场友好协商解决。
油烟净化器施工合同范本
油烟净化器施工合同范本
甲方（委托方）：（单位或个人名称）
地址：（地址）
联系电话：（联系电话）
乙方（承包方）：（单位或个人名称）
地址：（地址）
联系电话：（联系电话）
根据甲方的委托，乙方同意承担以下工程项目的设计、安装、调试和售后服务等工作，并达成以下合同：
一、工程项目内容：
1. 安装油烟净化器（型号：XX）；
2. 安装相关管道和设备；
3. 进行设备调试和验收。
二、工程进度：
1. 乙方应于合同签订之日起30天内完成工程项目的设计和安装；
2. 完工后应进行设备调试和验收，经双方共同确认后，项目交付使用。
三、合同价款：
1. 工程项目总价款为（具体金额），双方确认无误后，甲方应付给乙方；
2. 付款方式：（具体付款方式）。
四、售后服务：
1. 设备安装完成后，乙方提供一年的免费售后服务，包括设备维护、保养和技术支持；
2. 在售后服务期间，如设备出现故障和问题，乙方应及时进行维修和处理。
五、违约责任：
1. 任何一方未能按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任；
2. 如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致工程延期或不能完成的，双方应协商解决，延长工程期限。
六、其他约定：
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
油烟净化器施工协议书模板
甲方（以下简称“甲方”）：地址：乙方（以下简称“乙方”）：地址：鉴于甲方需对所在场所安装油烟净化器，以改善空气质量，降低油烟排放对环境的影响，乙方具备相关资质和技术能力，愿意承担该油烟净化器的安装工作。
为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议。
一、工程概况1. 工程名称：油烟净化器安装工程2. 工程地点：甲方指定场所3. 工程内容：油烟净化器的采购、运输、安装、调试及售后服务4. 工程工期：自合同签订之日起至验收合格之日止二、合同价款1. 合同总价：人民币_____元整（大写：_____元整）2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）安装工程完成后，经甲方验收合格，甲方支付合同总价款的60%；（3）工程保修期满，甲方支付合同总价款的10%作为质保金；（4）合同终止后，如无质量问题，质保金无息退还乙方。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保油烟净化器安装工程的质量，符合国家环保要求。
2. 工程验收标准：（1）安装位置准确，管道连接牢固；（2）油烟净化器运行正常，处理效果达到预期；（3）现场清洁，无安全隐患。
3. 验收程序：（1）乙方完成安装工程后，通知甲方进行验收；（2）甲方在接到验收通知后，应在____个工作日内完成验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告。
四、售后服务1. 乙方在工程保修期内，负责油烟净化器的维修、保养和更换零配件。
2. 保修期为自验收合格之日起____个月。
3. 保修期内，如因乙方原因导致油烟净化器损坏，乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行维修。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
油烟净化器施工协议书范本
油烟净化器施工协议书范本甲方（全称）：乙方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方订购乙方生产的油烟净化器设备的施工事项，达成一致，签订本协议。
一、工程概况1.1 工程名称：油烟净化器安装工程1.2 工程地点：甲方指定的地点1.3 工程内容：乙方负责按照甲方的要求，安装、调试并交付使用油烟净化器设备。
二、设备及施工要求2.1 乙方应按照甲方的要求，提供技术先进、质量可靠、性能稳定的油烟净化器设备。
设备的详细技术参数和规格，见附件一。
2.2 乙方应在甲方指定的时间内，完成设备的安装和调试工作。
安装应符合相关法规、标准和规范的要求，保证设备正常运行。
2.3 乙方应提供设备的操作培训，确保甲方操作人员能够熟练掌握设备的操作方法。
三、质量保证3.1 乙方应对提供的油烟净化器设备质量负责，设备自验收合格之日起，享受一年的质保期。
3.2 在质保期内，因设备本身质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修或更换。
四、施工费用4.1 乙方向甲方提供的油烟净化器设备施工费用为人民币（大写）：元整（小写）：元。
五、付款方式及期限5.1 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。
5.2 乙方在完成设备安装和调试工作，并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价款的剩余50%。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成设备安装和调试工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%每天。
6.2 甲方未按照约定时间支付预付款或尾款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%每天。
七、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
油烟净化器工程施工合同最新版7篇
油烟净化器工程施工合同最新版7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方油烟净化器工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程造价：_________4. 工程内容：_________二、工期及进度1. 乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保工期按时完成。
2. 甲方应按时支付工程进度款，确保资金到位，避免影响工期。
3. 乙方应严格按照甲方要求的施工进度进行，确保施工质量。
三、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
3. 乙方应在工程完工后，提交验收申请，甲方应组织相关人员进行验收。
4. 验收通过后，双方应签订验收报告。
四、保修与服务1. 乙方应提供一定年限的免费保修服务，保修期自验收通过之日起计算。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修或更换。
3. 甲方在保修期内应正常使用设备，如因甲方使用不当导致的故障或损坏，乙方可收取合理费用进行维修或更换。
4. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
五、违约责任1. 甲方如未按时支付工程进度款或未履行其他合同义务，应承担违约责任。
2. 乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任。
3. 因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。
六、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。
七、合同变更与解除1. 双方如需对合同进行变更或补充，应协商一致并签订书面协议。
2. 合同解除的，双方应友好协商处理相关事宜。
油烟净化器施工协议书范本
油烟净化器施工协议书范本甲方（以下简称“甲方”）：_____________________乙方（以下简称“乙方”）：_____________________鉴于甲方需要进行油烟净化器的安装和施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概述1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：乙方负责为甲方提供油烟净化器的安装、调试及相关服务。
1.4 工程期限：自本协议生效之日起至____年____月____日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准，保证工程质量。
2.2 乙方应提供符合甲方要求的油烟净化器设备，并确保设备性能稳定、安全。
2.3 乙方应保证施工过程中的安全，遵守甲方现场管理规定。
第三条工程费用及支付方式3.1 工程总费用为人民币（大写）：_____________________3.2 甲方应在本协议签订后____个工作日内支付工程预付款，金额为总费用的____%。
3.3 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
4.2 甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方应签署验收合格证明。
第五条保修与维护5.1 乙方对所安装的油烟净化器提供____年的免费保修服务。
5.2 保修期内，乙方应负责对设备进行必要的维护和维修。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期金额的每日____%计算。
6.2 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
厨房油烟净化工程合同
厨房油烟净化工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方为餐饮业主，需对其厨房排放的油烟进行有效控制和净化，乙方作为专业的油烟净化设备供应商及安装服务商，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就厨房油烟净化工程的设计、供货、安装、调试及服务等事项达成如下合同：一、工程概述1. 工程名称：厨房油烟净化系统工程。
2. 工程地点：甲方经营场所内厨房区域。
3. 工程内容：包括但不限于设计合理的油烟排放系统、供应并安装高效油烟净化器、系统调试以及提供必要的技术培训和售后服务。
二、技术要求与标准1. 乙方须确保所提供的油烟净化设备符合国家相关环保标准，且具备相应的环保认证。
2. 油烟净化效率应达到____%，确保排放浓度低于国家规定的排放限值。
3. 设备运行噪音不得超过____分贝，以免影响周边环境。
4. 乙方需提供详细的产品性能参数和操作维护手册。
三、工程周期与进度1. 工程总周期为____天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方需在规定时间内完成设备的供货、安装及调试工作。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所提供的设备提供至少____年的质量保证期。
2. 在质保期内，如设备出现非人为损坏，乙方负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供完善的售后服务，包括定期的设备检查和维护指导。
五、费用支付1. 工程总费用为人民币____元，包含所有设备成本、安装费用及后续服务费用。
2. 甲方应在合同签订后支付____%的预付款，余款在工程验收合格后支付。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分的____%支付违约金。
2. 如甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为滞纳金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
油烟净化器工程施工合同
油烟净化器工程施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行油烟净化器工程施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______油烟净化器工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责油烟净化器的安装、调试及验收等工作。
二、工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
2.3 付款条件：乙方按照合同约定的进度完成工程，甲方按进度支付相应的款项。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程的安装、调试等工作。
3.2 乙方应确保工程在约定的工期内完工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格的标准：油烟净化器的净化效果达到国家相关法律法规的规定，设备运行稳定，无噪音，操作简便。
4.3 工程验收不合格的整改：如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直到符合验收标准。
五、售后服务5.1 乙方提供一年的免费质保期，质保期内如设备出现故障，乙方应在接到通知后48小时内到达现场进行维修或更换。
5.2 质保期结束后，乙方提供有偿的维修服务，具体费用双方协商确定。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的0.5%乘以逾期天数。
6.2 如乙方施工质量不符合约定，导致工程验收不合格，乙方应承担重新施工的所有费用。
广元厂房油烟净化工程施工合同
广元厂房油烟净化工程施工合同一、合同背景二、工程范围本工程的施工范围包括广元厂房内部油烟净化设备的安装、调试及相关管道系统构建等工作。
业主将提供合适的施工场地，并配合承包商进行施工。
三、工期和工程验收工期：本工程总工期为90天。
工期延误：若因业主原因导致工期延误，将酌情延长工期并支付合理的延期费用。
工程验收：在工程完成后，承包商负责提供工程完工报告并协助业主进行工程验收。
验收合格后，承包商有权收取尾款。
四、质量保证和维护承包商应按照相关法律法规和规范要求，确保工程质量符合国家标准及设计要求。
工程质量保证期为一年，自工程竣工验收之日起计算。
在质量保证期内，如发现工程质量问题，承包商应及时进行维修和处理，维护工程的正常运行。
五、付款方式与金额根据工程进度及相关付款节点，付款金额及时间如下：定金：在签订合同时，业主应支付工程总价款的30%作为定金。
进度款：在工程开工后，根据实际工程进度支付工程总价款的50%。
尾款：在工程竣工验收合格后，支付工程总价款的20%作为尾款。
款项支付方式：款项应以银行转账的方式支付，具体账户信息由承包商提供。
六、违约责任若由于任何一方原因，导致无法履行本合同约定的义务，违约方应承担相应的违约责任，并支付对方因此所遭受的损失。
违约金的计算方式为按照每天合同金额的0.1%计算。
如一方违反本合同约定的义务，经对方书面催告后仍不改正的，对方有权解除本合同，并可以要求违约方支付违约金。
七、保密条款双方应对在合作过程中了解到的商业秘密和技术数据等保持严格的保密，并不得泄露给第三方。
本条款的保密义务在合同终止或解除后依然有效。
八、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应当友好协商解决。
若协商不能解决，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他本合同自双方代表签字之日起生效，并具有法律效力。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
本合同未尽事宜，经双方商定后可以签订补充协议。
本合同自业主和承包商代表签字之日起生效。
油烟净化设备安装合同范本
油烟净化设备安装合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行油烟净化设备安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行油烟净化设备的安装、调试及售后服务。
二、设备型号及数量2.1 设备型号：____________________2.2 设备数量：____________________三、工程价款3.1 本工程总价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。
3.2 付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）设备安装完毕并经验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）剩余_______%的工程总价款作为质保金，质保期满后_______日内一次性支付给乙方。
四、工程期限4.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日支付工程总价款的_______%。
五、质量保证5.1 乙方应确保安装的油烟净化设备符合国家相关标准和质量要求。
5.2 乙方应对其安装的设备提供_______年的质保服务，质保期内乙方负责对设备进行免费维修和保养。
六、甲方权利与义务6.1 甲方应确保施工现场具备施工条件，并为乙方提供必要的施工条件。
6.2 甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，并要求乙方对存在的问题进行整改。
油烟净化设备安装合同范本
油烟净化设备安装合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、安装设备明细及要求1. 设备名称：______________________2. 设备型号：______________________3. 设备数量：______________________4. 设备技术参数及质量标准：（详细说明设备应达到的技术指标和质量要求）5. 安装地点：______________________二、安装工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______个工作日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______________________）2. 支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______________________）；设备安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的______%，即人民币______元（大写：______________________）；剩余工程总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方，即人民币______元（大写：______________________）。
四、双方责任1. 甲方责任为乙方提供施工所需的水、电等基础条件；按照合同约定及时支付工程款项；协助乙方与其他施工方进行协调沟通。
2. 乙方责任按照合同约定的设备明细、要求及工期进行施工安装；确保施工过程中的安全，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任；遵守甲方施工现场的管理规定，文明施工。
油烟清理净化施工合同
油烟清理净化施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方油烟清理净化项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：油烟清理净化施工项目1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：乙方负责对甲方的油烟净化系统进行清理、维修、更换滤网等部件，确保油烟净化设备正常运行。
具体施工内容详见附件一。
二、工程期限2.1 本工程合同总工期为_______天，自双方签订合同之日起计算。
2.2 乙方应按照约定的工期完成施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照约定的工程内容、工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 工程质量标准：油烟排放浓度应达到国家环保要求，设备运行稳定，噪音符合规定。
3.3 工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。
如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后_______日内向乙方提出，并提供书面材料。
乙方应在接到异议后_______日内进行整改，直至满足甲方要求。
四、工程费用4.1 工程总价：人民币_______元（大写：____________________________元整）。
4.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价_______%作为预付款。
（2）工程完成并验收合格后，甲方支付乙方剩余工程总价_______%。
（3）甲方有权根据乙方的工程进度和服务质量，提前支付部分工程款。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×逾期天数×_______%。
5.2 乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、整改，由此产生的一切费用由乙方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同
甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”）
乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：
一、工程名称：明发云庭彩云街商铺
二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号
三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化
器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。
四、甲方责任
1、对所提供的施工现场及情况和数据负责；
2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展；
3、负责施工调试及验收期间的水、电费用；
4、按本合同规定及时支付工程款；
5、负责设备配电柜前段供电线路的架设；
6、负责施工现场前期清理工作。
7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加
结清。
五、乙方责任
1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；
2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量；
3、按期施工、完工；
4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。
5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。
6、若保修件在保修期内出现问题，乙方 3 日内进行解决，或按工程款的 4% 进行
赔付。
六、工程造价及付款方式
1、工程造价为：人民币￥43000 元。
大写人民币肆万叁仟元整。
2、付款方式
（1）安装完成后3月内一次性支付工程款￥43000 元；
七、工程期限
经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为 7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。
八、验收标准
工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案”
为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。
九、违约责任
1．甲方责任
未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方
因此造成的损失。
2．乙方责任
若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同总额千分之一每天赔偿甲方。
十、合同终止
1．除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过 7 天以上，或擅自于施工中停工日数累计达 7 天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分。
2．甲乙双方违反本合同（包括附件）任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或一部分。
3．甲乙双方发生下列条款的任何一条，任何一方有权声明终止本合同的全部或一部分。
（1）国家有关法律，法规的规定，宣告破产倒闭，与债权人达成协议；
（2）办理清算；
（3）办理公司的重整；
（4）与其他公司的合并；
（5）经确认已经丧失偿还债务的能力；
十一、争议解决的方式
1.合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。
2.协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3.也可直接向人民法院起诉。
十二、特殊条款
本合同条款对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
十三、附则
1.其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。
2.合同附件。
上述附件均为合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，壹式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方(章)：乙方(章)：
代表：代表：
日期：日期：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案
处理工艺的选择结合了同类餐馆和环保部门的意见，本着安全、节能、高效的思路考虑。
最终选用绿科电解油烟净化器的处理工艺。
工艺流程如下：
厨房油烟经集气罩收集后，经电解油烟净化器进行净化后高空排放。
一、．工艺流程
烟罩→净化器→吸附装置→风机→风管连接
如下设计示意图
安装在室内，位置见今后施工图。
烟罩，风管，风机，净化器安装，电线铺设，控制器的安装。
甲方负责协调。
二．设备制造，安装要求，周期
合同签订现场测量，出图约1天，设备制造5天完成到现场，拆除原有的装潢设施和安装2天。
顶修复需要商户做配合工作。
调式，运行交接约1天
三．维护培训
安装完毕对设备运行维护，根据情况指导。
四. 主要设备选型及技术参数
高端电解油烟净化器
型号：LK-JD
处理风量：4000 m3/h
外形尺寸：1180×550×630mm
压力损失：≤150 Pa
消耗功率：0.25kw
输入电源：220V 50Hz
接地电阻：＜1.5Ω
绝缘电阻：＞2000 MΩ
净化效率：≥90%
环境湿度：≤90%
数量：1台
离心风机
型号：HTFC-I-10
风量：4770m3/h
全压：551Pa
转速：1500r/min
功率：2.2kw
材质：Q-235A
数量：1台
五. 油烟污染浓度及排放标准（GB18483-2001）
附件二. 费用预计。