施工合同_专用条款电子版
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款一、工程交付与验收1. 根据工程进度和合同约定,承包方应按时完成工程,并通知业主进行验收;2. 业主有权在验收时对工程质量进行检查,如发现存在质量问题,承包方应及时修复;3. 若工程验收合格,业主应在验收后7个工作日内支付工程款项的30%,余款需按进度分期支付。
二、工程质量保证1. 施工方应严格按照相关法律法规和技术标准进行施工,确保工程质量符合设计要求;2. 施工方应配备具备相应资质和经验的施工人员,并进行必要的培训,确保施工技术达到标准要求;3. 若工程在竣工验收后1年内出现质量问题,承包方应承担修复责任,修复费用由承包方承担。
三、工程变更管理1. 任何工程变更均需经业主书面同意,并与承包方进行协商确定变更的费用及工期等;2. 若工程变更导致施工费用增加,则业主需及时支付相应的费用差额;3. 工程变更所带来的工期延误,由业主和承包方共同商议决定。
四、工程保险责任1. 施工方在施工期间对工程应购买相应的责任保险,并提供保险单给业主备案;2. 如因施工方的过错或疏忽导致工程质量问题,施工方应承担相应的修复费用;3. 如因不可抗力因素导致工程质量问题,责任应由受影响方共同承担。
五、违约责任1. 若任何一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任;2. 在未经合同另一方同意的情况下,任何一方不得擅自解除合同,否则应承担解约方应负责的违约责任;3. 如因一方的违约行为给另一方造成损失,违约方应赔偿相应的经济损失。
六、争议解决方式1. 若双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;2. 如协商不成,任何一方均可向有管辖权的仲裁机构提出仲裁申请;3. 仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。
七、合同的生效与终止1. 双方在合同上签字盖章后,本合同即生效;2. 合同期限为工程验收合格之日起至完工之日止;3. 在合同履行期间,双方不得单方解除合同,除非发生严重违约行为;4. 合同终止后,双方应根据合同约定完成必要的工程结算和交接手续。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
施工合同专用条款
施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。
2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。
工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。
3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。
具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。
4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。
5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。
发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。
6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。
验收合格后,双方签署《工程验收报告》。
验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。
7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。
保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。
8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。
9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。
协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。
在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。
甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。
建筑施工合同专用条款
建筑施工合同专用条款【建筑施工合同专用条款】一、合同的缔约各方及基本条件本建筑施工合同(以下简称“合同”)由甲方(雇主)和乙方(承包商)共同缔结,并共同遵守以下约定。
甲方:【雇主名称】地址:【雇主地址】电话:【雇主电话】乙方:【承包商名称】地址:【承包商地址】电话:【承包商电话】合同工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】约定工期:【工期】合同价格:【金额】(大写:【金额大写】)二、工程范围与工程设计文件1. 工程范围:合同工程包括但不限于【列举工程范围】,具体工作内容详见附件【工程划分清单】。
2. 工程设计文件:乙方应根据甲方提供的工程设计文件进行施工。
甲方应提供的工程设计文件包括但不限于【列举设计文件种类】。
三、质量、进度及安全要求1.质量要求:乙方在施工过程中,应按照相关法律法规、标准及设计文件的要求,保证施工质量符合合同约定,并保证工程的功能性、可靠性及使用寿命。
2.进度要求:乙方应按照约定工期保质保量完成工程,确保工程的按时交付。
3.安全要求:乙方应制定并执行安全生产措施,保障工程施工过程中的人身安全和财产安全。
若发生安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任,并及时采取补救措施。
四、费用支付条款1. 材料采购:甲方应根据施工需要按时提供乙方所需的施工材料,并按照合同价格支付相关费用。
2. 施工费用:乙方应按照工程进度及质量要求,按照合同价格提交工程进度报告,并向甲方申请支付相应的施工费用。
3. 付款方式:甲方应在收到乙方的工程进度报告及发票后,按照约定的付款方式及时支付相应的款项。
五、合同履行保证1. 甲方保证:甲方应及时提供设计文件、办理相关手续,支付相应款项,并保证施工现场的安全及施工条件的满足。
2. 乙方保证:乙方应按照合同要求进行施工,保证工程质量和进度,并承担施工中的安全责任。
3. 违约责任:如一方违约未能履行合同约定的义务,违约方应向对方支付违约金,并赔偿由此产生的实际损失。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
工程施工合同电子版(通用6篇)
工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版1发包方:_____________承包方:_____________签约时间:_________________签约地点:_________________为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,到达双方互惠互利的目的,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工工程协商一致,订立本合同。
一、工程名称:________________二、建筑面积(工程形式):________________三、施工地点:_____________四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)开工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式:______________六、工程质量标准:______________七、工程价款:_________________共计人民币元。
八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程开工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金______元,质保期满后支付。
九、质保期:_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进展施工;2、如期完成施工任务;3、承受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员保护甲方的材物,不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则1.1 合同目的本合同是为了明确建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量、安全和进度,保障各方的合法权益,规范双方的行为。
1.2 合同定义建设工程施工合同是指建设工程的业主与承包商之间订立的,约定工程范围、工程价款、交付条件等关键事项的法律文件。
1.3 合同约定的基本原则本合同遵循以下基本原则:1.3.1 公正、平等、自愿原则:合同双方在遵循法律法规的前提下,自愿订立本合同,并对各自的权利和义务负责。
1.3.2 公开透明原则:合同内容应当公开透明,双方均有权了解合同的全部内容。
1.3.3 诚实信用原则:合同双方应当遵守诚实信用的原则,不得故意隐瞒或者提供虚假信息。
1.3.4 公平竞争原则:除非法律法规另有规定,合同双方应当保持公平竞争,遵循市场规则。
第二章合同的签订与生效2.1 合同的签订2.1.1 建设工程施工合同应以书面形式订立,并由双方盖章或者签字确认。
2.1.2 合同应当包括:工程范围、工程价款、工程质量、工程进度、施工组织、承包方式、工期、支付方式等条款。
2.2 合同的生效2.2.1 合同生效的条件:合同经双方盖章或者签字确认后生效。
2.2.2 合同生效的日期:合同生效日期为最后签字确认之日。
2.2.3 生效后合同的效力:自合同生效之日起,各方应按合同的约定履行各自的义务。
第三章工程范围与变更3.1 工程范围3.1.1 工程范围应包括工程的具体位置、结构、设备及相关附属设施等。
3.1.2 工程范围的确认:双方应在合同中明确工程范围的详细信息,并签字确认。
3.2 工程变更3.2.1 工程变更的条件:任何一方变更工程范围时,应经对方允许并书面确认。
3.2.2 工程变更的程序:双方应按约定的程序进行工程变更,并记录变更内容和日期。
3.2.3 工程变更的影响:工程变更可能对工程进度、工程费用等产生影响,双方应进行商议解决。
第四章工程价款与支付4.1 工程价款4.1.1 工程价款的确定:工程价款应根据工程量清单和计价规则确定,双方应在合同中明确计价依据和计价方法。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同电子版范本(7篇)
建设工程施工合同电子版范本(7篇)建设工程施工合同电子版(篇1)发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:君利花园住宅小区4-8号楼共20__平米、635户智能家居设备及安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料三、合同工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:国家验收规范合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)¥:20__.00(每平方米总价29元)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:建设工程施工合同电子版(篇2)建设(发包)单位:(简称甲方)施工(承包)单位:(简称乙方)甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。
施工合同范本专用条款下载
施工合同范本专用条款下载
甲方(承包方):__________(单位名称)
法定代表人/负责人:__________ 职务:__________
联系地址:__________ 电话:__________
乙方(发包方):__________(单位名称)
法定代表人/负责人:__________ 职务:__________
联系地址:__________ 电话:__________
为了明确双方权利和义务,特制定如下施工合同:
第一条项目名称:__________
第二条项目地址:__________
第三条工程范围:根据双方协商一致确定。
第四条施工期限:双方约定施工期限为______年/月/日起至______年/月/日止。
第五条价款及支付方式:根据工程量实际测算之后确定,甲方应于工程完工后_____天内收取款项,方法为__________。
第六条工程质量:甲方承诺按照国家相关标准和规定进行施工,保证工程质量符合相关规定,如发生质量问题,乙方有权要求甲方进行整改。
第七条索赔和赔偿:双方应互相协商解决工程发生的索赔和赔偿问题。
第八条合同解除:如有一方违反合同条款,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的责任。
第九条其他条款:双方协商一致可在合同中明确其他涉及到的内容。
以上条款经双方确认后生效,双方各执一份为证。
甲方(承包方):_______________ 日期:____年___月___日
乙方(发包方):_______________ 日期:____年___月___日。
2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款,旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程,保护合同各方的权益,确保建设工程的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人,包括建设单位和承包商。
2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位,也称为甲方。
2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位,也称为乙方。
2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定,由承包商负责承包施工的工程项目。
3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同,约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。
3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定,双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。
3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案,按时高质量地完成施工任务。
3.2.2 承包商在施工过程中,应当严格遵守相关法律法规,并承担相应责任。
3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督,承包商应积极配合。
4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定,双方应当在合同中明确约定。
4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定,一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。
4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明,以便建设单位支付相应的价款。
4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明,建设单位有权暂停支付未支付的价款。
5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更,应当提前以书面形式通知承包商,并双方协商确定变更内容和变更费用。
5.1.2 变更后的合同应继续履行,双方应按照变更后的约定进行施工和支付。
5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务,应当提出索赔请求,双方应进行协商处理,如协商不成,可依法解决。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方(甲方):名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方(乙方):名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期:________________________3.2 竣工日期:________________________3.3 工期延误的处理方式:详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准:明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收:约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款:人民币(大写)________________________元5.2 支付方式:详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备:列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备:列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式:详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式:详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任:详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任:详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式:约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款:约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款:约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜,双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件:明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件:明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
标准施工合同范本专用条款怎么写
标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
建筑工程施工合同(专用条款)
建筑工程施工合同(专用条款)建筑工程施工合同 (专用条款)【合同编号】:___________________________【合同签订日期】:___________________________甲方:________【甲方名称】地质:________【甲方地质】法定代表人:________【甲方法定代表人】【甲方】乙方:________【乙方名称】地质:________【乙方地质】法定代表人:________【乙方法定代表人】【乙方】鉴于甲方拟委托乙方承担以下工程的施工,双方经友好协商一致,特订立本合同,并同意遵守相关法律法规及条款。
第一章总则第一条合同目的:________本合同是甲乙双方就【工程名称】的施工提供详细规定和约定,以明确双方的权利和义务,并保证工程质量和进度。
第二章工程范围第二条工程名称:________【工程名称】第三条工程地点:________【工程地点】第四条工程内容及标准:________【具体工程内容及标准】第五条工程开工时间及工期:________【工程开工时间】至【工程竣工时间】。
工期为【工期具体说明】。
第六条工程造价及支付方式:________【工程造价】,按照以下支付方式进行支付:________1.工程进度款:________根据工程进度,乙方可申请支付相应进度款。
2.竣工款:________工程竣工后,甲方应支付给乙方相应的竣工款。
第七条图纸与变更:________乙方在施工过程中如有必要变更设计,请提前书面告知甲方,并取得甲方的书面同意。
第三章施工责任第八条乙方责任:________乙方承担施工责任,确保按照工程勘察、设计和合同要求进行施工,并保证工程质量达到国家相关标准。
第九条甲方责任:________甲方负责提供合理的施工条件和相应的施工现场,协助乙方完成施工任务。
第四章材料及设备第十条材料供应:________乙方负责材料采购,并确保购买到符合工程标准的材料。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
2024年施工合同详细条款
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年施工合同详细条款本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 合同术语定义第二条工程范围与内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程量清单2.4 工程质量标准第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 支付凭证第四条工期与进度4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工程进度计划4.4 工期延误第五条施工要求与技术规范5.1 施工标准5.2 材料要求5.3 施工安全5.4 环境保护第六条变更与调整6.1 合同变更条件6.2 变更程序6.3 变更费用第七条违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 丙方违约第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点8.3 仲裁费用第九条保险责任9.1 保险购买9.2 保险理赔9.3 保险费用第十条合同的解除与终止10.1 合同解除条件10.2 合同终止程序10.3 合同终止后的处理第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密条款第十二条法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件第十四条合同的生效、修改与废除14.1 合同生效条件14.2 合同修改14.3 合同废除程序第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 甲方名称:X公司,地址:X市X区X街道X号1.2 乙方名称:X建筑公司,地址:X市X区X街道X号1.3 丙方名称:X材料供应商,地址:X市X区X街道X号1.4 合同术语定义1.4.1 合同金额:指合同约定的工程总价款。
1.4.2 工程进度:指工程按照约定的时间表和质量要求完成的程度。
1.4.3 违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的违约赔偿金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):********************************承包人(全称):********************************根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就******************************************************************** 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:****************************************************** 。
2.工程地点:********************************** 。
3.工程立项批准文号:************************* 。
4.资金来源:*********************。
5.工程内容:*******************************************************。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:施工图及工程量清单全部内容。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:********* 天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合国家质量验收质量标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)叁佰陆拾玖万伍仟柒佰柒拾柒元整(¥ 3695777.00 元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:固定单价合同。
五、项目经理承包人项目经理:*** 。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:****************** 地址:地址:**********************************邮政编码:邮政编码:*********法定代表人:法定代表人:***********委托代理人:委托代理人:电话:电话:*************传真:传真:****************电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:**************************账号:账号:0********************第二部分通用合同条款(见通用条款示范文本,不再详列)第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:********************************;资质类别和等级:****************;联系电话:********************** ;电子信箱:**************************;通信地址:**************************************。
1.1.2.5 设计人:名称:***********************************;资质类别和等级:***********************************;联系电话:*******************;电子信箱:********************;通信地址:********************************************************************************************************************。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:现场临时办公室。
1.1.3.9 永久占地包括:无。
1.1.3.10 临时占地包括:施工临时建筑及用水,用电工程临时施工便道。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国建筑工程承包条例》以及国家现行法律、行政法规及内蒙古自治区、鄂尔多斯市的地方法规和有关部门的规章、规定。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:国家、自治区以及地方有关建筑安装工程现行施工验收规范、质量评定标准和行业有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: / ;发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/ 。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前5天;发包人向承包人提供图纸的数量:2套;发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:符合当月完成的工程量报表和下个月施工进度计划安排;承包人提供的文件的期限为:按发包人要求;承包人提供的文件的数量为:按发包人要求;承包人提供的文件的形式为:书面;发包人审批承包人文件的期限:7天内。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:按通用条款执行。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:施工现场建设单位办公室;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:施工现场项目部办公室;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:施工现场监理办公室;监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:按通用条款执行。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:按通用条款执行。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:按通用条款执行。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:/ 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: / 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:/ 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:自行承担。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:执行专用条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:变化幅度超过15%的。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:************************************2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:按通用条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:28天内。
发包人是否提供支付担保:否。
发包人提供支付担保的形式:无。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:完整的竣工技术档案资料、结算资料。
承包人需要提交的竣工资料套数: 4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面。
(10)承包人应履行的其他义务:/ 。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:****************************;身份证号:******************************;建造师执业资格等级:**********************;建造师注册证书号:************************;建造师执业印章号:******************************;安全生产考核合格证书号:******************************;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:按通用条款执行。