建设工程索赔
建设工程施工索赔流程
建设工程施工索赔流程建设工程施工索赔是指在工程建设过程中,由于合同条款、设计变更、工程环境变化等原因,导致合同当事人一方遭受经济损失或权利损害,依据合同约定和相关法律法规,向对方提出经济补偿或工期延期的要求。
建设工程施工索赔流程如下:一、索赔意向通知当合同当事人一方认为有权得到追加付款和(或)延长工期时,应首先在索赔事件发生后的28天内向对方发出索赔意向通知,声明索赔权利。
如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。
二、索赔资料准备在发出索赔意向通知后的28天内,合同当事人一方应准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。
如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。
最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。
三、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题。
合同当事人一方收到对方的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验对方证明材料,并在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内,将索赔处理结果答复发包人。
如果合同当事人一方未在上述期限内作出答复,则视为对对方索赔要求的认可。
四、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。
调解人可以是双方都信耐的个人(工程技术专家、律师、估价师等),也可以是一个专门的组织(工程咨询或监理公司、工程管理公司、索赔争端评审组、合同争端评委会等等)。
调解人按照政策、法规及施工合同的规定,在划分各方责任的基础上提出解决方案。
如果双方同意调解方案并签字,则调解方案即具有法律效力。
五、诉讼如果双方在调解过程中未能达成一致意见,或者一方对调解方案表示不服,可以根据合同条款和相关法律法规,向人民法院提起诉讼。
通过司法程序解决合同争议。
总之,建设工程施工索赔流程包括索赔意向通知、索赔资料准备、协商解决、调解和诉讼等环节。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程,需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时,需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔:工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算,计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔:价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂,需要考虑到很多因素,如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔:质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算,那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额,计算公式为:工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算,那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额,计算公式为:工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂,需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定,一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题,一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定,一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中,双方签订合同时需要明确索赔的相关规定,包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
常见的建设工程施工索赔
常见的建设工程施工索赔1.常见的建设工程施工索赔情况:(1)延期索赔:由于天气条件、劳动力不足、资金不足或其他原因导致工程不能按照合同规定的时间完成,施工方提出索赔要求延长施工期限,并要求赔偿相应的损失。
(2)工程变更索赔:在施工过程中,由于建设单位要求对原有工程进行变更或者增减工程量,导致施工方需要额外投入人力物力进行调整,施工方可以提出索赔要求增加工程造价或要求赔偿额外费用。
(3)工程质量索赔:建设单位要求按照合同规定的要求进行工程施工,如出现工程质量问题,建设单位可以提出索赔要求重新修复或者赔偿相关费用。
(4)现场管理索赔:施工现场管理混乱,导致工程进度受到影响或者发生安全事故,施工方可以提出索赔要求赔偿相关损失。
2.建设工程施工索赔的解决方式:(1)协商解决:双方在发生索赔纠纷时,首先应该通过协商的方式解决问题,互相沟通表达自己的意见和要求,寻找解决方案,以达到双方共同满意的结果。
(2)仲裁解决:如果双方协商不能达成一致意见,可以选择通过仲裁的方式解决纠纷。
仲裁是一种非诉讼的解决纠纷方式,由仲裁庭对双方的争议进行裁决,双方必须遵守仲裁结果。
(3)诉讼解决:如果协商和仲裁都无法解决问题,双方可以选择通过法院的方式解决纠纷。
法院将对双方的诉讼进行审理,并做出判决。
3.建设工程施工索赔的注意事项:(1)双方要严格按照合同规定的要求进行施工,避免造成不必要的索赔纠纷。
(2)在施工过程中要保持良好的沟通,及时解决问题,避免问题扩大化。
(3)在发生索赔纠纷时,要保留相关证据资料,以便后续解决纠纷时提供证据。
(4)遵守索赔的相关程序和规定,不要自行采取行动导致纠纷加剧。
总而言之,建设工程施工索赔是建设工程中常见的问题,双方要注意遵守合同规定,在发生纠纷时要保持理性,通过合理的方式解决问题,最终达到双方共同满意的结果。
简述建设工程施工索赔程序
简述建设工程施工索赔程序一、索赔的概念建设工程施工索赔是指施工单位在承建工程过程中,由于发生设计变更、工程延期、工料价格波动或其他合同约定之外的原因,导致施工方损失或产生额外费用的一种请求补偿或赔偿的诉求。
索赔是在事实、合同、法律基础上提出,旨在维护施工方的合法权益。
二、索赔的种类1. 设计变更索赔:施工方按照原设计要求施工,但后期设计方或监理单位要求进行设计变更,导致额外工作或费用增加,施工方可以提出设计变更索赔。
2. 工程延期索赔:由于不可抗力、合同变更等原因导致工程延期,施工方因此遭受损失或产生额外费用,可提出工程延期索赔。
3. 工料价格波动索赔:由于市场波动或其他经济原因,工程中使用的材料价格发生变化,致使施工方成本增加,可提出工料价格波动索赔。
4. 其他索赔:包括施工方为应对不可预见的情况、补偿额外工作量等额外费用的索赔。
三、索赔程序1. 提出索赔申请:施工方应当书面向业主或监理单位提出索赔申请,明确索赔的事实、理由、数额及证据等,并在指定时间内提交索赔资料。
2. 确认索赔事实:业主或监理单位应认真审查并核实索赔申请,有必要进行现场核查或相关证据的调查,确认索赔事实的真实性。
3. 协商解决:双方应当在充分交换意见的基础上,进行协商并寻求解决方案。
如双方无法达成一致,可由双方各自委派代表组成的调解小组进行调解。
4. 确认索赔数额:经调解或协商后,双方对于索赔数额达成一致后,应签订索赔确认协议,并进行书面确认。
5. 履行索赔协议:业主应按照索赔确认协议的约定,及时支付索赔款项,并确保施工方按协议履行相关义务。
四、应注意事项1. 提前准备相关证据:施工方在提出索赔申请时,应搜集相关证据,确保索赔事实清晰可靠。
2. 遵守合同规定:索赔程序应当遵守双方在合同中约定的程序和规定,确保索赔的合法性和有效性。
3. 保持沟通与协商:在索赔过程中,双方应保持良好的沟通,倡导协商解决争议,以达成双赢的结果。
工程施工建设索赔(3篇)
第1篇一、索赔的定义索赔是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同,或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、索赔的原因1. 合同对方违约:如不履行合同义务、未正确履行合同责任等。
2. 合同错误:如合同条文不全、错误、矛盾等,设计图纸、技术规范错误等。
3. 合同变更:如工程量的增减、工程价款的调整、工期变化等。
4. 工程环境变化:如法律法规、市场因素、自然条件的变化等。
5. 不可抗力因素:如恶劣气候条件、疫情、地震、洪水等。
三、索赔的分类1. 按索赔主体分类:承包商索赔、业主索赔。
2. 按索赔性质分类:工期索赔、费用索赔。
3. 按索赔原因分类:合同违约索赔、合同错误索赔、合同变更索赔、工程环境变化索赔、不可抗力因素索赔。
四、索赔程序1. 索赔申请:合同一方在发现索赔事由后,应立即向对方提出索赔申请。
2. 索赔通知:对方在接到索赔通知后,应在规定时间内予以答复。
3. 索赔证据:合同一方应提供充分、可靠的证据,证明其索赔的合理性和合法性。
4. 索赔协商:双方在协商过程中,可就索赔金额、工期等问题达成一致意见。
5. 索赔决定:如协商不成,可由第三方仲裁机构或法院作出最终决定。
五、索赔技巧1. 提前规划:在投标报价阶段,施工方应充分考虑索赔问题,为后续索赔奠定基础。
2. 仔细分析合同条款:施工方在签订合同时,应仔细分析合同条款,确保自身权益。
3. 保留证据:施工方在施工过程中,应保留相关证据,如施工记录、照片、视频等。
4. 及时提出索赔:施工方在发现索赔事由后,应及时提出索赔,以免错过索赔期限。
5. 妥善处理索赔争议:在索赔过程中,施工方应保持冷静,妥善处理索赔争议,争取自身权益。
总之,工程施工建设索赔是合同管理中的一项重要内容。
了解索赔的定义、原因、分类、程序以及索赔技巧,有助于合同双方在工程实施过程中妥善处理索赔问题,确保工程项目的顺利进行。
建设工程施工索赔与技巧
建设工程施工索赔与技巧一、引言在建设工程施工过程中,由于各种原因可能会出现一些问题或不利因素,这些问题可能导致施工方需要对业主进行索赔。
施工索赔是指在建设工程实施过程中,施工方因业主或其他相关方的原因,要求索赔工程造价或其他相关费用的一种情况。
本文将介绍建设工程施工索赔的一些基本概念和一些实用的索赔技巧。
二、建设工程施工索赔的基本概念1. 建设工程施工索赔的定义:建设工程施工索赔是指在建设工程实施过程中,由于业主或其他相关方的原因,施工方要求索赔工程造价或其他相关费用的一种行为。
2. 施工索赔的原因:施工方可以因为许多原因要求索赔,比如工期延误、设计变更、材料缺口、业主要求修改等导致施工方额外耗费时间、人力和物力资源,从而产生费用。
3. 施工索赔的种类:施工索赔可以分为合同索赔、法定索赔和自认索赔。
合同索赔是指按照合同规定进行索赔;法定索赔是指按照相关法律法规规定进行索赔;自认索赔是指施工方根据自身判断和处理要求索赔。
三、建设工程施工索赔的技巧1. 索赔前的准备工作在进行施工索赔前,施工方必须进行充分的准备工作。
首先,施工方需要对合同文本进行详细分析,了解合同中关于索赔的条款和程序。
其次,施工方应该逐一整理所有可能要求索赔的事项,并明确每一项索赔的具体金额和相关证据。
2. 合理的索赔要求施工方进行索赔时,要确保索赔要求是合理的、合法的。
合理的索赔要求需要基于合同条款和相关规定,并且需要提供充分的证据支持。
此外,施工方还要注意索赔要求的具体表述,避免使用模糊的措辞或引起误解的表述。
3. 合同管理在施工索赔过程中,有效的合同管理是至关重要的。
施工方应该确保合同文件的完整性和准确性,并保持与业主的沟通畅通。
此外,施工方还应该妥善保管与索赔相关的文件和证据,并定期进行合同变更和索赔进展的记录和通知。
4. 寻求专业支持在进行施工索赔过程中,施工方可以寻求专业的法律和技术支持。
法律专业人士可以帮助施工方分析合同文本、规定索赔的合理性,并提供法律保障。
建设工程施工索赔答疑
建设工程施工索赔答疑一、什么是建设工程施工索赔?建设工程施工索赔是指在建设工程合同履行过程中,由于对方不履行或未能正确履行合同义务与责任,或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害的一方,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、建设工程施工索赔的类型有哪些?建设工程施工索赔的类型主要包括:工期延误索赔、工程质量索赔、工程变更索赔、工程价款索赔、设备材料索赔、安全事故索赔等。
三、如何判断索赔成立?判断索赔成立需要满足以下三个条件:1. 事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;2. 造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;3. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
四、建设工程施工索赔的程序是什么?建设工程施工索赔的程序主要包括以下几个步骤:1. 发生索赔事件后,应及时通知对方,并在合同规定的期限内提交索赔意向通知;2. 在提交索赔意向通知后,应在合同规定的期限内提交详细的索赔报告;3. 对方收到索赔报告后,应在合同规定的期限内进行审查,并给予答复;4. 对对方的答复有异议的,可以按照合同约定的争议解决方式进行解决。
五、建设工程施工索赔的证据有哪些?建设工程施工索赔的证据主要包括:合同文件、施工图纸、技术规范、会议纪要、往来函件、施工现场记录、验收报告、财务报表等。
六、如何避免和减少建设工程施工索赔?为了避免和减少建设工程施工索赔,双方当事人应当在合同履行过程中加强沟通与协作,严格遵守合同条款,认真履行合同义务与责任。
同时,当事人应当注意收集和保存相关证据,以便在发生索赔事件时能够及时、准确地进行索赔。
七、建设工程施工索赔的解决途径有哪些?建设工程施工索赔的解决途径主要包括:协商解决、调解解决、仲裁解决、诉讼解决等。
八、在国际工程承包中,如何应对工程施工索赔?在国际工程承包中,承包商应当熟悉国际工程承包市场的惯例和规则,充分利用国际惯例和准则来维护自己的合法权益。
建设工程的索赔权利
建设工程的索赔权利在建设工程过程中,施工方和业主之间难免会发生一些纠纷和争议,尤其是在合同履行过程中,可能会出现一些不可抗力、合同变更、付款延迟等问题,这就需要双方明确索赔权利。
本文将从建设工程索赔的概念、索赔的适用范围、索赔的程序等方面进行论述,以帮助读者更好地了解建设工程的索赔权利。
一、建设工程的索赔概念建设工程索赔是指在建设工程合同履行过程中,施工方因遭受业主违约、改变工程设计、变更工程范围等原因,造成施工方利益损失,依照法律规定向业主主张损失的要求。
索赔是受到法律保护的权利,它可以帮助维护施工方的合法权益,确保合同的公正履行。
二、建设工程索赔的适用范围建设工程索赔的适用范围包括但不限于以下几方面:1. 变更索赔:当业主要求对合同进行修改、变更时,施工方有权提出变更索赔。
施工方可以根据变更的工程范围和实际施工情况,向业主主张相应增加的工程费用和工期延长的赔偿。
2. 延期索赔:若因业主原因导致施工进度无法正常推进,施工方可以提出延期索赔。
施工方可以根据实际情况,向业主要求相应的工期延长赔偿,并计算相应的经济损失。
3. 工程质量索赔:若业主在验收阶段发现施工方提供的工程存在质量问题,业主有权向施工方提出质量索赔。
施工方应根据合同约定承担相应的维修责任,并赔偿相关修复费用和业主的经济损失。
4. 损失赔偿索赔:施工方因业主的违约行为而遭受直接经济损失时,有权向业主提出损失赔偿索赔。
施工方可以根据合同约定和实际情况,向业主主张相应的经济赔偿。
三、建设工程索赔的程序建设工程索赔的程序一般包括以下几个环节:1. 合同履行记录:当发生索赔纠纷时,施工方应及时保存合同履行的相关证据,如合同文本、合同变更协议、工期延长申请、工程质量验收报告等。
这些记录可以作为索赔的证据,为自己的合法权益提供必要的保障。
2. 协商谈判:施工方在提出索赔要求之前,应首先与业主进行协商谈判,以寻求双方的和解。
在谈判过程中,双方可以充分表达各自的意见和要求,寻求最优解。
建设工程索赔
建设工程索赔建设工程索赔是指在建设工程项目中,由于合同履行过程中发生的不可预见或不可抗力因素导致工程进度延误、费用增加等损失,承包商或业主可以提出索赔要求,以追求应得的赔偿。
本文将从索赔的定义、索赔的适用条件、索赔的程序和索赔的注意事项等方面进行论述。
一、索赔的定义建设工程索赔是指在建设工程项目中,由于以下原因导致工程进度受阻或产生额外费用而向对方提出赔偿要求的一种行为。
这些原因可能包括设计变更、不可预见的地质条件、政府行为、恶劣天气等,这些因素会对项目造成损失,索赔是承包商或业主为维护自身权益而采取的合法手段。
二、索赔的适用条件索赔的适用条件主要包括以下几个方面:1.不可预见性:承包商或业主无法事先预见到索赔事件的发生,即该事件不在双方在合同中进行协商时就能够完全预测到的范围内。
2.直接因果关系:索赔事件与工程进度延误、费用增加等直接相关,并由此导致了实际损失。
3.索赔证据:承包商或业主需要提供充分的证据来支持其索赔要求,例如书面文件、各类报告、合同条款等。
4.索赔时限:索赔应在合同规定的时间内提出,逾期将可能失去索赔权益。
三、索赔的程序索赔的程序一般包括以下几个步骤:1.索赔准备:承包商或业主应搜集相关证据,例如合同、施工记录、图纸变更等资料,以便为索赔提供支持。
2.索赔申请:承包商或业主将索赔请求书正式提交给对方,明确表述索赔的原因、要求赔偿的损失及其计算依据等信息。
3.索赔审查:对方会对索赔请求进行审查,包括对索赔原因、证据以及索赔金额的合理性进行评估。
4.谈判和协商:在对索赔请求进行初步审查后,双方可以进行进一步的协商和谈判,以达成双方都可以接受的补偿方案。
5.争议解决:如果谈判和协商无法达成一致,双方可以通过仲裁、调解或诉讼等方式解决争议。
四、索赔的注意事项在进行建设工程索赔时,应注意以下几个方面:1.明确合同条款:承包商或业主在进行索赔时,应先仔细研读合同条款,了解索赔相关的权利和义务。
建设工程项目索赔与反索赔
建设工程项目索赔与反索赔在建设工程项目中,索赔与反索赔是一项复杂而又常见的工作。
索赔是指在合同履行过程中,因为不可抗力、合同变更、工程拖延等原因造成工程施工方或者建设单位发生了经济损失,而向对方要求经济赔偿的一种行为。
而反索赔则是指被索赔方为了维护自身的利益,对索赔方提出的索赔进行回应,有时也包括向索赔方提出的索赔。
建设工程项目的索赔与反索赔工作需要对各种相关法律法规有着深入的了解,同时还需要有扎实的技术功底以及灵活的应变能力。
下面将分别从索赔和反索赔两个方面来进行阐述。
一、建设工程项目的索赔在建设工程项目实施过程中,施工方和建设单位之间可能会因为各种原因引发纠纷,导致索赔的发生。
在这种情况下,索赔的处理对于项目的顺利进行和合同双方的关系都至关重要。
在索赔过程中,建设单位通常是索赔方,施工方则是被索赔方。
1. 索赔的原因建设工程项目中引发索赔的原因多种多样,可能是因为合同条款的模糊导致双方对合同中的义务和权利产生争议,也可能是因为工程设计方面的问题导致施工方产生了额外的成本,还有可能是因为工期拖延导致施工方需要支付额外的人工和设备费用等。
这些都是可能引发索赔的原因。
2. 索赔的处理针对索赔的处理,首先需要对合同中的相关条款进行仔细审查,判断索赔是否符合合同规定。
其次需要对索赔的原因进行详细的调查和分析,确定索赔的合理性和合法性。
然后需要通过书面形式向施工方提出索赔请求,并依据相关证据进行经济赔偿的谈判和协商。
如果双方无法就索赔事宜进行协商达成一致,还需要通过法律途径解决索赔纠纷。
3. 索赔的技巧在索赔过程中,建设单位需要通过合同文本和相关证据来明确索赔的依据,同时需要具备谈判技巧和沟通能力,以期能尽量减少索赔事宜对项目造成的不利影响。
建设单位还需要有一定的法律常识,了解相关法律法规对索赔事宜的规定,以便更好地维护自身的利益。
二、建设工程项目的反索赔在索赔的施工方可能会因为建设单位的变更要求、付款问题或者设计方面的调整等原因,对建设单位提出反索赔。
建筑工程施工索赔
建筑工程施工索赔在建筑工程项目中,施工索赔是一种常见的争议解决方式。
当施工方在工程施工过程中遭受损失或遇到不可抗力因素时,他们可能会主张索赔以获得相应的经济补偿。
本文将探讨建筑工程施工索赔的定义、种类、索赔流程以及相关法律依据,以便读者对此有更全面的了解。
一、定义与种类建筑工程施工索赔是指施工方基于某些特定原因或事件要求业主或监理单位进行经济赔偿的行为。
根据索赔理由的不同,施工索赔可以分为以下几类:1. 直接索赔:施工方对于明确的违约行为或经济损失直接要求经济赔偿。
2. 间接索赔:施工方基于某些间接的原因要求经济赔偿,例如设计变更、工期延误等。
3. 加权索赔:施工方通过计算合同价格调整量要求经济补偿,考虑到物价指数、成本指数等因素。
二、索赔流程建筑工程施工索赔的流程通常包括以下几个步骤:1. 准备工作:施工方需要准备相关的文件和证据材料,包括合同、工程方案、工程变更通知书等,以便在索赔过程中能够提供充分的证据支持。
2. 编制索赔报告:施工方需要详细列明索赔的事实、原因、计算方法和索赔金额。
索赔报告的编制应准确无误,并且使用明确的语言和结构来表达施工方的诉求。
3. 提交索赔申请:施工方将索赔报告以书面形式提交给业主或监理单位,并要求对索赔进行评估和处理。
4. 索赔评估:业主或监理单位会对施工方的索赔申请进行评估和审查。
他们可能会要求施工方提供额外的证据或文件来支持索赔的合理性。
5. 协商与调解:在评估的基础上,双方可以进行协商和调解,以寻求达成一致的解决方案。
在此过程中,双方需要明确各自的权益和责任,并考虑项目进展和合同条款等因素。
6. 仲裁或诉讼:如果协商和调解无法达成解决方案,施工方可选择将争议提交给专业仲裁机构或法院进行裁决。
在仲裁或诉讼程序中,双方需要提供充分的证据和理据,并遵守相应的法律程序和规定。
三、相关法律依据建筑工程施工索赔通常依据以下法律法规进行处理:1. 《建设工程施工合同法》:该法律规定了施工索赔的基本原则、程序和责任划分等方面的内容,对施工方和业主的权益进行保护和约束。
建设工程合同有哪些索赔
建设工程合同有哪些索赔建设工程合同索赔通常包括但不限于以下几种情况:1. 工期延误索赔:当工程进度受到延误,且延误责任在对方时,受影响方可以要求对方赔偿因延误造成的直接经济损失和间接损失。
2. 质量缺陷索赔:如果工程质量不符合合同约定的标准,发包方可以要求承包方进行修复、重做或者赔偿相应的损失。
3. 变更指令索赔:在工程实施过程中,由于设计变更、工程量增减等原因导致的成本增加或减少,相关方可以根据变更指令提出索赔。
4. 材料价格波动索赔:如果合同中有约定,因市场材料价格波动超出一定范围时,承包方可向发包方提出价格调整的索赔。
5. 现场条件不符索赔:承包方在施工过程中,如发现现场条件与合同约定严重不符,可要求发包方承担相应责任并索赔。
6. 第三方原因索赔:因第三方原因导致工程延误或损害时,受影响方可以根据合同条款向第三方或合同对方提出索赔。
7. 法律政策变化索赔:由于法律、政策的变化导致工程成本增加或工期延长,相关方可以根据合同条款提出索赔。
在实际操作中,索赔通常需要提供充分的证据来支持索赔请求,包括但不限于合同文本、变更指令、工程日志、照片、视频、专家意见、法律文书等。
这些证据需要能够明确指出违约行为、损失的事实以及损失的计算方法。
索赔过程应当遵循合同约定的程序,如合同未作具体约定,则应参照相关法律法规的规定进行。
一般来说,索赔流程包括索赔通知、索赔报告提交、索赔证据提供、协商解决、仲裁或诉讼等步骤。
值得注意的是,索赔并不意味着一定能获得赔偿。
是否获得赔偿以及赔偿的金额,需要根据合同条款、实际情况以及相关法律法规综合判断。
因此,提出索赔时,各方应当本着公正客观的原则,合理确定索赔的范围和金额。
建设工程合同索赔分类
建设工程合同索赔分类
一、工期索赔
工期索赔通常发生在工程实际完成时间与合同约定的时间不一致时。
这种索赔可以进一步
分为以下几类:
1. 延期索赔:当施工进度因甲方原因或其他不可抗力因素导致延误时,乙方可向甲方提出
延期索赔。
2. 加速索赔:若甲方要求乙方加快施工进度,导致乙方增加成本,乙方有权提出加速索赔。
3. 暂停施工索赔:由于甲方原因或不可抗力导致工程暂停施工,乙方可根据实际情况提出
索赔。
二、成本索赔
成本索赔涉及因合同条款变更、市场价格波动或其他因素导致的额外成本。
这类索赔包括:
1. 变更索赔:工程设计或规格变更导致乙方成本增加时,乙方可提出变更索赔。
2. 价差索赔:由于材料、设备等价格变动超出合同约定范围,乙方可要求调整合同价款。
3. 额外工作索赔:乙方在执行非合同范围内的额外工作时,有权要求额外的费用补偿。
三、质量索赔
质量索赔发生在工程质量不符合合同要求时。
这类索赔主要包含:
1. 缺陷修复索赔:若工程存在质量问题,需乙方负责修复,由此产生的费用应由责任方承担。
2. 质量保证索赔:若乙方未能达到合同约定的质量标准,甲方可要求赔偿或修复。
四、其他索赔
除了上述常见类型外,还可能涉及一些特殊情况的索赔,如:
1. 知识产权索赔:涉及专利、版权等知识产权侵权时的相关赔偿。
2. 环保索赔:因工程实施过程中违反环保法规而产生的罚款或修复费用。
结语。
建设工程施工索赔程序
建设工程施工索赔程序引言:建设工程的施工过程中,常常会面临各种变数和风险,如工期延误、质量问题、设计变更等。
在这些情况下,承包商可能需要向业主提交索赔请求,以寻求经济赔偿或其他补偿。
本文将介绍建设工程施工索赔的程序和注意事项。
一、确认索赔权利在进行索赔之前,承包商首先需要确认自己是否拥有索赔的权利。
建设工程合同通常会规定索赔的条件和程序。
承包商应仔细阅读合同中的相关条款和条件,确保自己符合索赔的要求。
1. 工程变更:当业主要求施工变更时,承包商可以提出索赔请求。
变更包括设计变更、施工图变更、工程范围变更等。
2. 工期延误:如果工期延误是由于业主原因或其他不可抗力导致的,承包商可以提出索赔请求。
3. 设备供应问题:如果供应商未能按时提供承包商所需的设备,导致施工无法按计划进行,承包商有权提出索赔。
4. 材料质量问题:如果材料供应商提供的材料不符合合同规定的质量标准,承包商可以要求索赔。
二、准备索赔文件一旦承包商确认自己有权提出索赔,就需要准备相应的文件来支持索赔请求。
以下是常见的索赔文件:1. 索赔声明书:明确索赔的性质、原因、金额等细节,并要求业主进行相应补偿。
2. 财务文件:如施工成本清单、发票、收据等,用以证明索赔金额的合理性。
3. 会议记录和沟通记录:记录与业主之间的会议和沟通过程,以证明索赔请求的合理性。
4. 工程日志和工作记录:包括施工进展、工期延误或变更、质量问题等详细记录,作为索赔依据。
5. 证据材料:如照片、实地勘察报告、专家意见等,用以证明业主违约或其他责任。
三、提交索赔请求承包商准备好索赔文件后,需要按照合同规定的程序将文件提交给业主。
以下是常见的提交索赔请求的步骤:1. 发送索赔声明书:将索赔声明书以书面形式发送给业主,并要求业主在一定的时间内做出回复。
2. 召开索赔会议:如果业主接受了索赔请求,双方应协商召开索赔会议,商讨索赔金额及其他细节。
3. 索赔谈判:在索赔会议中,承包商与业主可以进行谈判,争取达成双方都可以接受的索赔协议。
建设工程施工索赔规定
建设工程施工索赔是指在建设工程施工合同履行过程中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。
建设工程施工索赔是工程建设领域中常见的一种经济纠纷,也是项目管理中的一项重要工作。
根据我国相关法律法规和行业惯例,建设工程施工索赔的规定主要包括以下几个方面:1. 索赔的成立条件建设工程施工索赔的成立,应当同时具备以下三个条件:(1)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;(2)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
2. 索赔程序建设工程施工索赔的程序如下:(1)承包人提出索赔申请。
索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。
发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(2)工程师审核承包人的索赔申请。
工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(3)发包人审批工程师的索赔处理证明。
发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
发包人逾期答复的,则视为认可承包人的索赔要求。
(4)承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照争议解决约定处理。
3. 索赔证据建设工程施工索赔的证据主要包括:(1)合同文件:包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款等;(2)工程图纸、设计变更通知、工程量清单等;(3)施工记录:包括施工日志、施工进度计划、施工组织设计等;(4)现场照片、视频等;(5)其他有关证据。
4. 索赔费用和工期延误建设工程施工索赔的费用和工期延误计算方法如下:(1)费用计算:根据合同约定和实际损失情况,计算承包人因索赔事件而产生的额外费用。
工程索赔案例及依据法律(3篇)
第1篇一、案例背景某工程项目建设单位为我国某大型建筑企业,项目总金额为10亿元人民币。
该项目位于我国某城市,占地面积为1000亩,总建筑面积为200万平方米。
该项目建设单位与施工单位签订了施工合同,约定施工工期为3年。
在施工过程中,由于多种原因导致工程延期,施工单位向建设单位提出索赔。
二、索赔原因及依据1. 索赔原因(1)不可抗力因素:在工程实施过程中,由于自然灾害(如地震、洪水等)导致施工中断,影响了工程进度。
(2)设计变更:在工程实施过程中,由于设计变更导致工程量增加,增加了施工难度和成本。
(3)工程地质条件变化:在工程实施过程中,发现工程地质条件与原设计不符,导致施工难度加大,增加了施工成本。
2. 索赔依据(1)合同约定:根据《建设工程施工合同》第15条规定,因不可抗力因素导致工程延期,承包人有权要求工期顺延和费用补偿。
(2)相关法律法规:《中华人民共和国合同法》第94条规定,因不可抗力因素导致合同无法履行的,当事人可以解除合同或者部分解除合同,并要求对方承担相应的损失。
(3)行业标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》第8.1.2条规定,因不可抗力因素导致工程延期,承包人有权要求工期顺延和费用补偿。
三、索赔计算及处理1. 索赔计算(1)不可抗力因素:根据合同约定,因自然灾害导致工程延期,施工单位可索赔工期顺延30天,费用补偿50万元。
(2)设计变更:根据合同约定,因设计变更导致工程量增加,施工单位可索赔工期顺延60天,费用补偿200万元。
(3)工程地质条件变化:根据合同约定,因工程地质条件变化导致施工难度加大,施工单位可索赔工期顺延45天,费用补偿150万元。
2. 索赔处理(1)工期顺延:经双方协商,施工单位可顺延工期165天。
(2)费用补偿:经双方协商,建设单位同意支付施工单位索赔费用500万元。
四、案例总结本案例中,施工单位在工程实施过程中遇到多种索赔原因,依据相关法律法规和合同约定,成功索赔工期和费用。
什么是建设工程施工索赔
什么是建设工程施工索赔一、索赔的定义建设工程施工索赔是指在建设工程合同履行过程中,因工程变更、合同履行方式、工期变更等原因,施工单位向业主提出经济补偿或其他合法要求的一种行为。
索赔通常由施工单位向业主提出,是为了维护双方权益,保障合同履行的正常进行。
二、索赔的种类1.工程变更索赔在建设工程施工过程中,由于设计变更、原材料价格波动、市场变化等原因导致施工单位需要对原合同进行变更,通常会提出工程变更索赔。
施工单位可以根据合同变更条款和相关规定,向业主提出经济补偿或其他要求。
2.工期索赔在建设工程施工过程中,由于不可抗力、业主原因、设计变更等导致施工单位无法按原合同约定工期完成工程,施工单位可以提出工期索赔。
施工单位通常会根据合同约定的工期变更条款以及相关规定,提出对原合同工期的调整要求。
3.迟延索赔在建设工程施工中,由于业主原因、前期准备不足、设计变更等原因导致施工单位工程施工进度受到影响,施工单位可以提出迟延索赔。
迟延索赔通常是指索赔由于非施工单位原因导致施工工程无法按原计划进行,因而导致的经济损失和合同履行不便。
4.其他索赔除了上述的工程变更索赔、工期索赔、迟延索赔之外,施工单位还可以根据合同约定和相关规定,提出其他类型的索赔,如特别规定索赔、质量问题索赔等。
三、索赔的合法性在建设工程施工索赔过程中,索赔的合法性是一项重要的问题。
施工单位提出索赔要求需要符合法律法规和合同约定的规定,只有在合法的前提下,索赔才能被认可和支持。
1.合同约定建设工程施工索赔通常是基于合同约定的,双方在合同中可以对工程变更、工期调整、迟延索赔等事项进行约定。
在提出索赔要求时,双方应当参考合同约定,合法提出索赔要求。
2.法律法规在索赔过程中,双方应当遵守国家相关法律法规的规定,包括建筑法律、工程施工合同法、招标投标法等。
索赔要求必须符合国家法律法规的规定,才能被认为是合法的。
3.证据证明在提出索赔要求时,施工单位需要提供充分的证据证明索赔的合法性,包括合同文件、工程变更通知、工程影响报告、迟延证明等。
建设工程索赔合同范本
建设工程索赔合同范本
甲方:(委托方)_______________
乙方:(承包方)_______________
根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就建设工程索赔事宜,达成如下协议,以资共同遵守。
一、建设工程索赔范围
1. 甲方发生以下情形之一,应属于建设工程索赔范围:
1.1 因乙方违反施工合同或相关技术规范、标准,致使工程质量不符合约定要求,或者引起重大质量事故;
1.2 因管理不善、人为疏忽等原因,导致工程工期严重延误;
1.3 其他因乙方原因所引发的索赔项目。
二、索赔程序
2.1 甲方发现索赔情况时,应立即书面通知乙方,并提供相关证据资料;
2.2 乙方收到甲方索赔通知后,应及时组织相关人员核实情况,并在15个工作日内就索赔事项提出书面答复;
2.3 双方如不能就索赔事宜达成一致意见,应通过友好协商、调解等方式解决。
如仍不能解决,应提交仲裁部门进行仲裁。
三、赔偿方式
3.1 若乙方确实存在违约责任,导致索赔情况发生,应依法承担赔偿责任;
3.2 赔偿金额应根据实际经济损失进行合理确定,并由双方协商一致后支付;
3.3 如乙方不履行赔偿义务,甲方有权采取法律手段强制执行。
四、其他约定
4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工并验收合格之日终止;
4.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
4.3 本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。
甲方(盖章):_______________
乙方(盖章):_______________
签订日期:_______________。
建设工程施工索赔与费用索赔计算
建设工程施工索赔与费用索赔计算建设工程施工索赔是指施工方根据合同条款或法律规定,因一方未履行合同义务所引起的损失要求对方承担相应赔偿责任的行为。
费用索赔计算是指施工方根据合同条款或法律规定,因为合同变更或工程延期等原因,要求业主支付额外费用的计算方式。
下面将分别介绍建设工程施工索赔和费用索赔计算的相关内容。
一、建设工程施工索赔1.施工索赔的条件(1)索赔主体:施工方根据合同条款可以主张索赔权利。
(2)索赔事由:主要包括合同变更、工程设计变更、业主拖延工期、工程质量不合格等。
(3)索赔金额:施工方应当提供足够的证据来证明损失的金额,包括工程造价材料费用、人工费用、管理费用等。
2.施工索赔的计算方法(1)工程造价差额法:根据变更后的工程造价与原合同价之间的差额计算索赔金额。
(2)工期延误费用法:根据工期变更所引起的延误费用计算索赔金额。
(3)单位造价差额法:根据变更后的单位造价与原单位造价之间的差额计算索赔金额。
(4)直接费用法:根据直接工料费、机械使用费、材料调运费等直接费用的增加计算索赔金额。
1.费用索赔的条件(1)索赔主体:施工方根据合同条款可以主张索赔权利。
(2)索赔事由:主要包括合同变更、工程延期、工程设计变更等。
(3)索赔金额:施工方应当提供足够的证据来证明额外费用的发生和金额,包括人工费用、材料费用、机械使用费用等。
2.费用索赔的计算方法(1)直接费用法:根据合同变更所引起的直接费用增加计算索赔金额,包括人工费用、材料费用、机械使用费用等。
(2)管理费用法:根据合同变更所引起的管理费用增加计算索赔金额。
(3)间接费用法:根据合同变更所引起的间接费用增加计算索赔金额,包括临时设施费用、安全费用等。
(4)利润损失法:根据合同变更所引起的利润损失计算索赔金额。
三、注意事项1.施工索赔和费用索赔的时间限制:根据《中华人民共和国合同法》规定,要求索赔的一方应当自知道或者应当知道对方违约行为发生之日起60日内提出书面通知,超过该期限则视为放弃索赔权利。
建设工程索赔方式
建设工程索赔方式建设工程中,由于各种原因可能会发生纠纷和争议。
为了维护各方的权益,解决纠纷和争议,建设工程索赔方式应运而生。
本文将介绍建设工程索赔的几种常见方式,以及在实际应用中的注意事项。
一、直接索赔方式直接索赔方式是指当承包商认为工程发生了索赔事件时,直接向业主提出索赔。
直接索赔方式的好处是简单直接,能够迅速解决问题。
但是,也存在一些问题。
首先,业主可能并不认同索赔的合理性,难以达成一致。
其次,直接索赔方式通常需要进行法律诉讼,时间和费用成本较高。
二、仲裁方式仲裁方式是指当发生纠纷时,双方通过仲裁组织或仲裁委员会进行协商和解。
仲裁方式的好处是高效快捷,节省了时间和费用。
此外,仲裁结果具有法律效力,双方都必须履行。
然而,仲裁结果有时并不公正,可能会偏向于一方。
因此,在选择仲裁方式时,双方应该选择公正的仲裁机构,确保公平的结果。
三、谈判方式谈判方式是指双方通过协商和谈判解决纠纷和争议。
谈判方式的好处是灵活性较高,可以根据具体情况进行调整和解决。
谈判方式的一大挑战是双方需具备较强的谈判技巧和沟通能力。
此外,谈判方式可能需要较长的时间来达成一致,对于紧急情况可能不适用。
四、诉讼方式诉讼方式是指通过法律程序解决纠纷和争议。
诉讼方式要求双方提交有关证据和材料,并接受法官或法庭的裁决。
诉讼方式的好处是公正和权威,法庭的裁决具有法律约束力。
然而,诉讼方式的费用较高,时间较长,并且可能受到法官个人主观因素的影响。
因此,在选择诉讼方式时,双方需要谨慎考虑。
在实际应用中,建设工程索赔方式的选择应该根据具体情况而定。
首先,双方应深入了解各种索赔方式的优缺点,并权衡利弊。
其次,在签订合同之前,应事先明确索赔方式,并在合同中做出规定。
这样可以有效预防和解决纠纷和争议。
最后,无论选择何种索赔方式,双方都应遵守法律法规,保持诚信,以实现和谐合作,共同推进建设工程的顺利进行。
综上所述,建筑工程索赔方式多种多样。
直接索赔方式、仲裁方式、谈判方式和诉讼方式都有各自的优缺点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1Z206060 建设工程索赔在国际工程承包市场上,工程索赔时承包人和发包人保护自身正当权益、弥补工程损失的重要而有效的手段。
1Z206061 索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿的行为。
索赔是一种正当的权利要求,它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同依据的合情合理的行为。
一、索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起:(1)合同对方违约,不履行或未能正确履行合同义务和责任;(2)合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾等,设计图纸、技术规范错误等;(3)合同变更;(4)工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等;(5)不可抗力因素,如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
二、索赔分类(一)按索赔有关当事人分类(1)承包人与发包人之间的索赔;(2)承包人与分包人之间的索赔;(3)承包人或发包人与供货人之间的索赔;(4)承包人或发包人与保险人之间的索赔。
(二)按照索赔目的和要求分类(1)工期索赔,一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期;(2)费用索赔,即要求补偿经济损失,调整合同价格。
(三)按照索赔事件的性质分类(1)工期延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件,或者发包人指令工程暂停或不可抗力时间等原因造成工期拖延的,承包人向发包人移出索赔;如果由于承包人原因导致工期拖延,发包人可以向承包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向承包人提出索赔;(2)工期加速索赔,通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度,缩短工期,引起承包人的人力、物力、财力的额外开支,承包人提出索赔;承包人指令分包人加快进度,分包人也可以向承包人提出索赔;(3)工程变更索赔,由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此向发包人提出索赔,分包人也可以对此向承包人提出索赔;(4)工程终止索赔,由于发包人违约或发生了不可抗力时间等造成工程非正常终止,承包人和分包人因蒙受经济损失而提出索赔;如果由于承包人或者分包人的原因导致工程非正常终止,或者合同无法继续履行,发包人可以对此提出索赔。
(5)不可预见的外部障碍或条件索赔,即施工期间在现场遇到了一个有经验的承包商通常不能遇见的外界障碍或条件,例如地质条件与预计的(业主提供的资料)不同,出现为遇见的岩石、淤泥或地下水等,导致承包人损失,这类风险通常应该由发包人承担,即承包人可以据此提出索赔;(6)不可抗力时间引起的索赔,在新版FIDIC施工合同条件中,不可抗力通常是满足以下条件的特殊时间或情况:一方无法控制的,该方在签订合同签不能对之进行合理防备的、发生后该方不能合理避免或客服的、不重要归因于他方的。
不可抗力时间发生导致承包人损失,通常应该由发包人承担,即承包人可以据此提出索赔;(7)其他索赔,如货币贬值、汇率变化、物价变化、政策法令变化等原因引起的索赔。
(四)承包商向业主的索赔在建设工程实践中,比较多的是承包商向业主提出索赔。
通常的建设工程施工索赔如下。
1. 因合同文件引起的索赔(1)有关合同文件的组成问题引起的索赔;(2)关于合同文件有效性引起的索赔;(3)因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔。
2. 有关工程施工的索赔(1)地址条件变化引起的索赔;(2)工程中认为障碍引起的索赔;(3)增减工程量的索赔;(4)各种额外的试验和检查费用的偿付;(5)工程质量要求的变更引起的索赔;(6)指定分包商违约或延误造成的索赔;(7)其他有关施工的索赔。
3. 关于价款方面的索赔(1)关于价格调整方面的索赔;(2)关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔;(3)拖延支付工程款的索赔;4. 关于工期的索赔(1)关于延长工期的索赔;(2)由于延误产生损失的索赔;(3)赶工费的索赔。
5. 特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔(1)特殊风险的索赔特殊风险一般是指战争、敌对行动、入侵行为、核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或篡权、内战等。
(2)人力不可抗拒灾害的索赔人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害,由这类灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔。
在许多合同中承包人以业主和承包人共同的名义投保工程一切险,这种索赔可同业主一起进行。
6. 工程暂停、终止合同的索赔(1)施工过程中,工程师有权下令暂停全部或任何部分工程,只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的,承包人不尽可以得到要求工期延长的权利,而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。
(2)终止合同和暂停工程的意义是不同的。
有些是由于意外风险造成的损害十分严重因而终止合同,也有些是由“错误”引起的合同终止,李如玉业主认为承包人不能履约而终止合同,甚至从工地驱逐该承包人。
7. 财务费用补偿的索赔财务费用的损失要求补偿,是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的贷款利息等财务费用。
(五)业主向承包商索赔在承包商未按合同要求实施工程时,除了工程师可向承包商发出批评或警告,要求承包商及时改正外,在许多情况下,工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。
1. 索赔费用和利润承包商未按合同要求实施工程,发生下列损害业主权益或违约的情况时,业主可索赔费用和(或)利润;(1)工程进度太慢,要求承包商赶工时,可索赔工程师的加班费;(2)合同工期已到而工程仍未完工,可索赔误期损害赔偿费;(3)质量不满足合同要求,如不按照工程师的指示拆除不合格工程和材料,不进行返工或不按照工程师的指示在缺陷责任期内修复缺陷,则业主可找另一家公司完成此类工作,并向承包商索赔成本及利润。
(4)质量不满足合同要去,工程被拒绝接受,在承包商自费修复后,业主可索赔重新检验费;(5)未按合同要求办理保险,业主可前去办理并扣除或索赔相应的费用;(6)由于合同变更或其他原因造成工程施工的性质、范围或进度计划等方面发生变化,承包商未按合同要求去及时办理保险,由此造成的损失或损害可向承包商索赔。
(7)未按合同要求采取合理措施,造成运输道路、桥梁等的破坏;(8)未按合同条件要求,无故不向分包商付款;(9)严重违背合同(如工程进度一拖再拖,质量经常不合格等),工程师一再警告而没有明显改进时,业主可没收履约保函。
2. 索赔工期FIDIC于1999年出版的新版合同条件《施工合同条件》(“新红皮书”)规定,当承包商的工程质量不能满足要求,即某项缺陷或损害使工程、区段或某项主要生产设备不能按原定目的使用时,业主有权延长工程或某一区段的缺陷通知期。
三、反索赔的概念反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。
一般认为,索赔是双向的,业主和承包商都可以向对方提出索赔要求,任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击,这种反击和反驳就是反索赔。
在工程实践过程中,当合同一方向对方提出索赔要求,合同另一方对对方的索赔要求和索赔文件可能会有三种选择:(1)全部认可对方的索赔,包括索赔之金额;(2)全部否定对方的索赔;(3)部分否定对方的索赔。
针对一方的索赔要求,反索赔的一方应以事实为依据,以合同未准绳,反驳和拒绝对方不合理要求或索赔要求中的不合理部分。
四、索赔成立的条件(一)构成施工项目索赔条件的事件索赔事件,又称为干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。
在工程实施过程中,要不断地跟踪、监督索赔事件,就可以不断地发现索赔机会。
通常,承包商可以提出索赔的时间有:(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;(2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;(6)对合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;(7)非承包人的原因导致工程暂时停工;(8)物价上涨,法规变化及其他。
(二)索赔成立的前提条件索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
五、索赔的依据总体而言,索赔的依据主要是三个方面:(1)合同文件;(2)法律、法规;(3)工程建设惯例。
针对具体索赔要求(工期或费用),索赔的具体依据也不相同,例如,有关工期的索赔就要依据有关的进度计划、变更指令等。
(一)合同文件合同文件是索赔的最重要依据,包括:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)合同专用条款;(5)合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。
合同履行中,发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同文件的组成部分。
在《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)的第19条列举了发包人可以向承包人提出索赔的依据条款(19.3),也列举了承包人在哪些条件下可以向发包人提出索赔(19.1);《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)中列举了承包人与分包人之间索赔的诸多依据条款。
(二)订立合同所依据的法律法规1. 使用法律和法规建设工程合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
2. 使用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称。
六、索赔证据(一)索赔证据的含义索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。
索赔证据作为索赔文件的组成部分,在很大程度上关系到索赔的成功与否。
证据不全、不足或没有证据,索赔时很难获得成功的。
在工程项目实施过程中,会产生大量的工程信息和资料,这些信息和资料是开展索赔的重要证据。
因此,在施工过程中应该自始至终做好资料积累工作,建立完善的资料记录和科学管理制度,认真系统地积累和管理合同、质量、进度以及财务收支等方面的资料。
(二)可以作为证据适用的材料可以作为证据使用的材料有以下七种:(1)书证。
是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。
如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。