水电站施工合同完整版
水电站施工合同范文（3篇）
第三条 合同支付
1. 甲方将依据施工进度和质量验收情况，按照双方约定的付款方式和时间节点支付乙方相应的合同款项。
2. 乙方应在收到甲方付款后，在3个工作日内提供正确的发票和相关财务资料。
第四条 合同履行进度和质量要求
1. 乙方应按照约定的施工方法和进度安排，按时完成工程，并保证施工质量符合合同约定的验收标准。
工程期限____天，预定____年____月____日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它
总承包价____元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
（一）甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
8.2 双方在解释和执行本合同过程中，应本着诚实守信的原则，履行相应的义务和责任。
第九条 其他事项
9.1 本合同自双方法定代表人签字生效，有效期为（合同有效期）。
9.2 未尽事项，双方可以在额外补充协议中约定。
附：水电站施工合同附属文件清单
甲方：
法定代表人（签字）：
日期：
乙方：
法定代表人（签字）：
日期：
2. 工程地点：（详细地址）
3. 工程范围：（详细描述）
4. 工程总造价：（具体金额）
5. 工程工期：（开始日期至结束日期）
6. 甲方付款方式及时间节点：（具体描述）
7. 施工方法和进度安排：（详细描述）
8. 质量要求和验收标准：（详细描述）
9. 合同风险及索赔条款：（详细描述）
10. 合同解除条件及违约责任：（详细描述）
2. 乙方应制定详细的施工安全计划和应急预案，并严格执行，确保施工过程中不发生任何安全事故。
水电站施工合同新7篇
水电站施工合同新7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就水电站施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[水电站名称]工程地点：[具体地点]工程内容：水电站施工，包括但不限于水库、大坝、发电机组等相关设施的施工。
二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（因不可抗力因素导致工期延误的，经甲方确认后工期顺延）。
三、承包方式及合同价款承包方式：采用包工包料方式，由乙方负责采购并施工。
合同总价款为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）¥[金额数字小写]。
四、工程质量标准1. 工程应严格按照国家现行有关水电站施工规范、验收规范进行施工和验收。
2. 工程质量应达到国家或专业的质量验收标准。
3. 乙方应对施工质量负责，确保工程安全、可靠、经济、合理。
五、甲方责任1. 负责办理工程建设相关手续。
2. 负责协调与其他施工单位的关系。
3. 负责监督工程进度和质量。
4. 按合同约定支付工程款项。
六、乙方责任1. 严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工。
2. 保证施工质量，做好安全防范措施。
3. 按合同约定的工期完成施工任务。
4. 竣工验收后，负责工程的保修工作。
5. 未经甲方同意，不得将工程转包或分包给他人。
七、工程款项支付1. 工程预付款：合同签订后XX日内支付合同总价款的XX%。
2. 工程进度款：根据工程进度，按甲方审核后的进度报告支付进度款。
3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后XX日内支付至合同总价款的XX%。
4. 质量保证金：剩余款项作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
八、验收与保修1. 工程竣工后，乙方应提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后办理移交手续。
2. 工程保修期：工程竣工验收后XX年。
水电站工程建设施工合同(3篇)
第1篇合同编号： ______________签订日期： ______________甲方（建设单位）： ______________乙方（施工单位）： ______________鉴于：甲方计划在_________地区建设水电站，乙方具备相关资质，愿意承担该水电站的建设施工任务。
为明确双方的权利、义务，本着平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程总投资：_________________________第二条工期要求2.1 乙方应在合同签订后_________天内完成施工准备工作，并于_________日正式开工。
2.2 工程总工期为_________个月，自开工之日起计算。
2.3 因设计变更、自然灾害等不可抗力因素导致工期延误的，经双方协商一致，可相应顺延工期。
2.4 乙方如无正当理由，擅自延长工期，每延误一天，应向甲方支付_________%的违约金。
第三条承包方式3.1 本工程采用________________承包方式。
3.2 乙方负责提供施工图纸、施工组织设计、施工方案等施工资料。
3.3 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工。
第四条合同价款4.1 本工程合同价款为人民币_________万元整。
4.2 合同价款包括以下内容：（1）施工费用；（2）材料费用；（3）机械设备费用；（4）施工管理费用；（5）其他相关费用。
4.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后，乙方提交施工组织设计、施工方案等资料，甲方支付合同价款的_________%；（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同价款的_________%；（3）工程保修期满后，甲方支付合同价款的_________%。
水电站施工合同范本专业版3篇
水电站施工合同范本专业版3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就水电站施工工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：________水电站施工工程工程地点：____________________承包范围：土建、机电安装、金属结构等水电站相关设施的施工二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、工程价格及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付乙方工程进度款。
工程款支付方式为每完成一个阶段工程并经甲方验收合格后支付该阶段工程款的百分之______。
工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、技术标准及质量要求1. 乙方应严格按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲乙双方应对施工材料质量进行严格把关，确保使用材料符合国家标准。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应制定安全生产措施，加强施工现场安全管理，确保安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。
六、工程变更与调整1. 施工过程中如遇工程变更，甲乙双方应协商解决，并签订书面变更协议。
2. 变更工程的价格和工期应根据实际情况进行调整。
七、竣工验收与结算1. 工程竣工后，乙方应提交竣工资料，组织竣工验收。
2. 甲方应在收到竣工资料和验收申请后一定时间内组织验收，并出具验收报告。
验收合格后，进行工程结算。
八、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或工期延误，甲方有权要求乙方整改或解除合同，并追究乙方违约责任。
九、合同争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应友好协商解决。
水电站施工合同范本7篇
水电站施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就水电站施工工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________水电站施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括水电站主体结构施工、机电设备及辅助设施安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 工程开工日期：本工程自签订本合同之日起第______日开工。
2. 工程竣工日期：本工程应于签订本合同后______日历天内完成。
三、合同价格与支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付款项。
具体支付节点和比例为：（1）合同签订后______日内支付工程总造价的______%；（2）工程进展至______%时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经验收合格后______日内支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料，并组织验收。
验收合格后，双方签署竣工验收证书。
3. 若工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量不达标，应支付违约金并承担相应损失。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
七、其他事项约定1. 本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。
关于水电工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就水电工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______水电工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于水工建筑物、供电设施、排水设施、灌溉设施等。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责上述工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收及保修等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。
第三条工程工期3.1 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
3.2 乙方应严格按照工期要求完成工程，如遇不可抗力等因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决方案。
第四条工程质量4.1 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
4.2 甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。
4.3 工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复、赔偿等责任。
第五条材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的全部材料，乙方负责材料验收、保管和使用。
5.2 甲方提供的材料应符合国家相关标准，如有质量问题，乙方有权拒绝使用。
第六条工程价格及支付方式6.1 工程总价为人民币_______元（大写：_______）。
6.2 甲方按照以下方式支付工程款项：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价的_______%；（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_______%。
水电站施工合同范本专业版4篇
水电站施工合同范本专业版4篇篇1水电站施工合同范本专业版甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公开、公正的基础上，就水电站施工项目（以下简称“项目”）的实施与管理达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：（填写项目名称）2. 项目所在地：（填写项目地址）3. 项目规模：（填写项目规模）4. 项目内容：本项目主要包括水电站的设计、采购、施工、安装、调试、运行和维护等环节。
二、合同范围1. 本合同的范围包括项目的设计、施工、安装、调试等全过程管理。
2. 甲方负责提供施工所需的设计图纸、施工材料、施工设备等必要资源。
3. 乙方承担项目的具体实施与管理工作，并按合同规定的标准和要求完成项目。
三、合同价款及付款方式1. 甲方应按时向乙方支付项目的合同价款，合同价款为（填写金额）人民币。
2. 乙方应在项目完成后向甲方提交成本清单，甲方按照清单支付相应款项。
3. 甲、乙双方还可按照实际工程进度分阶段进行付款，具体付款比例双方另行协商。
四、合同的履行期限和验收标准1. 本合同的履行期限为（填写期限）。
2. 乙方应按照约定的时间节点完成项目，并经甲方验收通过后，方可结算合同价款。
3. 验收标准以国家相关规定及合同约定为准，必须符合国家相关标准。
五、风险责任1. 乙方在项目施工中必须按照安全规范进行操作，如因乙方违规或操作不当导致事故发生，由乙方承担相应责任。
2. 如因甲方原因导致项目延误或无法完成，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款1. 甲、乙双方在合作过程中涉及到的商业机密、技术机密等信息须保密，不得向第三方透露。
2. 违反保密约定的一方应承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，可向有关部门申请调解。
2. 如通过协商和调解仍未解决，应向当地人民法院提起诉讼解决。
以上为水电站施工合同范本专业版，甲、乙双方应严格履行合同规定，共同完成项目。
水电站施工合同范本专业版7篇
水电站施工合同范本专业版7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就水电站施工工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________水电站施工工程2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________施工任务，包括但不限于土建施工、设备安装、电气调试等。
二、合同工期与进度1. 施工工期：自本合同签订之日起至工程竣工并通过验收为止，具体工期按照甲方提供的工期计划执行。
2. 进度款支付：甲方按照工程进度支付乙方相应的工程进度款，具体支付比例和支付方式详见合同条款。
三、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请，甲方组织验收并进行评估。
验收合格后，工程方可交付使用。
四、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币____________元（大写：________________________元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程进度款，具体支付比例和支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进行至XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
3. 工程变更及调整：如发生工程变更，甲乙双方应根据实际情况协商调整工程价款。
五、甲方责任与义务1. 甲方应按时支付乙方工程进度款。
2. 甲方应提供乙方施工所需的水电等资源。
3. 甲方有权对乙方的施工进行监督和检查，确保工程质量和进度。
六、乙方责任与义务1. 乙方应严格按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。
水电站施工合同5篇
水电站施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电站施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[水电站名称]工程地点：[具体地址]工程内容：[水电站具体施工项目清单及施工要求概述]工程规模：[规模简述或涉及的关键数字如装机容量等]二、合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]（因不可抗力因素顺延工期需经甲方确认）合同工期总日历天数：[总日历天数]天。
三、合同价款及支付方式合同总价（人民币大写）：[金额汉字大写]（人民币小写：[金额数字小写]）。
该合同价款为固定总价合同，除非双方另有约定，否则不因任何因素调整合同总价。
支付方式按照工程进度节点进行支付。
具体支付节点和比例双方另行约定。
四、工程质量和检查验收乙方应按照国家和行业有关水电站施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。
工程竣工后，双方按照相关规范和技术标准进行验收，验收合格后方可交付使用。
甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。
若工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任。
五、安全施工及事故处理乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
甲方有权对施工现场进行安全检查，发现安全隐患有权要求乙方整改。
若因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。
具体安全事故处理机制双方另行约定。
六、材料设备供应及保管责任施工过程中所需材料设备由乙方负责采购和运输。
材料设备进场后由乙方负责保管，因保管不善造成的损失由乙方承担。
甲方提供材料设备应按时按量供应，若因甲方原因导致延误工期，甲方应承担违约责任。
双方对材料设备的采购、验收、保管等应有详细约定。
七、工程变更及调整施工过程中若发生工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
水电站项目安装施工合同8篇
水电站项目安装施工合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲方需要建设水电站项目，经过公开招标，决定委托乙方承担该水电站项目的安装施工任务。
为明确双方权益，确保工程顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，订立本水电站项目安装施工合同。
一、工程概况1. 工程名称：[水电站名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：水电站安装施工，包括发电机组、变压器、开关设备、照明、防雷接地等系统的安装及调试。
二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期总日历天数：XX天（包括法定节假日）。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[金额汉字大写]（¥[金额数字小写]元）。
该工程总价已包含人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
除本合同约定的调整因素外，甲方无需额外支付费用。
2. 支付方式：分期支付。
工程开工前支付工程总价的XX%作为预付款；工程进度过半时支付XX%；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程竣工后，乙方应按照有关规定向甲方提交完整的竣工资料及验收申请。
甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后XX个工作日内进行整改，直至符合验收标准。
因乙方原因造成的工期延误及损失由乙方承担。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法规，按照安全生产标准进行施工，确保施工现场安全设施完备，采取有效措施预防安全事故的发生。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
施工过程中产生的废弃物应按照有关规定进行处理。
水电站施工合同范本专业版6篇
水电站施工合同范本专业版6篇篇1水电站施工合同范本专业版甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）根据《合同法》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对水电站进行施工工程，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：（水电站名称）2. 项目地址：（水电站地址）3. 项目规模：（规划总规模）4. 项目内容：（具体工程内容）5. 项目开工日期：（具体日期）6. 项目竣工日期：（具体日期）二、施工内容1. 乙方应按照设计图纸和规范标准进行水电站工程的施工。
2. 乙方应组织、管理和指导工程的施工，保证工程质量。
3. 乙方应保证施工过程中的安全环保，并遵守相关法律法规。
4. 乙方应保证施工过程中的文明施工，并保证邻里关系的和谐。
三、施工工期1. 水电站工程的总工期为（具体工期），自开工之日起计算。
2. 若工程因不可抗力等原因导致施工进度延误，应及时通知甲方，并经协商确定新的工期。
3. 若乙方违反工期约定导致工程进度延误，应承担相应责任。
四、施工费用1. 水电站工程的总造价为（具体金额）。
2. 甲方应按约定的支付进度向乙方支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后，支付总造价的30%作为预付款；（2）工程达到一定进度，支付总造价的40%；（3）工程完工后，支付总造价的30%。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用。
五、质量保证1. 乙方应按照设计要求和国家标准，保证工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应对工程的质量负责，并承担相应的保修责任。
六、保密条款1. 甲、乙双方应对项目的相关信息进行保密，不得向第三方透露。
2. 在合同履行过程中，如有需要透露项目相关信息，需经双方协商一致。
七、违约责任1. 若一方未履行合同约定导致合同不能继续履行的，应承担违约责任。
2. 若一方须承担违约责任，应支付对方相应的违约金。
八、争议解决1. 合同履行中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商未果，可以通过诉讼方式解决。
水电站项目安装施工合同6篇
水电站项目安装施工合同6篇篇1水电站项目安装施工合同甲方（甲方名称）：地址：法定代表人：电话：邮编：开户银行：账号：乙方（乙方名称）：地址：法定代表人：电话：邮编：开户银行：账号：鉴于甲方为（水电站项目名称），现委托乙方承担该项目的安装施工工作，经双方友好协商，依据中华人民共和国相关法律法规，达成如下协议：第一条项目概况甲方为（水电站项目名称）的业主，拟对该项目进行安装施工工作。
项目地址为（详细地址），项目规模为（装机容量、工程量等）。
第二条安装施工内容乙方承担本次项目的安装施工工作，具体包括但不限于：1. 根据工程设计要求进行水电站设备的安装；2. 安装电控系统、通讯系统等相关设备；3. 完成试车、调试、验收等全套安装施工服务。
第三条安装施工周期本次安装施工工期为（具体工期），自双方签署本合同之日起计算，经甲方书面同意的情况下可延长工期，延长工期需另行协商确定。
第四条施工价格及支付方式1. 本次安装施工工程总价为人民币（大写），工程总价包括设备采购、人工费用、材料费用等所有费用；2. 乙方开具发票并将货款开到甲方指定的账户；3. 甲方按照进度支付工程款。
具体分期如下：首期款：（比例%），自双方签订本合同之日起5个工作日内支付；中期款：（比例%），自首期款付清之日起，工程完成%时支付；尾款：（比例%），自中期款付清之日起，工程完成验收合格并正式移交时支付。
第五条质保期1. 本合同签订后，乙方提供安装施工质量保证书；2. 质保期为安装完工之日起12个月，期间内因安装质量问题引起的故障，乙方负责免费维修。
第六条其他约定1. 双方应当认真履行本合同规定的各项义务；2. 若因不可抗力导致合同不能履行，责任免除方应立即书面通知对方，并提供相应证明；3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
（以下无正文，由甲乙双方签字盖章确认）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2水电站项目安装施工合同甲方：______________（盖章）乙方：______________（盖章）为了保护双方的合法权益，甲乙双方本着平等互利，诚实守信的原则，经友好协商，就水电站项目安装施工事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：______________。
水电站施工的合同范本（精选16篇）
水电站施工的合同范本（精选16篇）水电站施工的篇1发包人：承包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。
二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
水利水电工程施工合同范本8篇
水利水电工程施工合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要实施一项水利水电工程项目，现决定委托乙方承担该工程的施工任务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模及主要技术标准（简述工程概况及设计要求）。
二、工程承包范围及内容具体内容包括但不限于：工程基础开挖、混凝土浇筑、设备设施安装、电气线路铺设等施工图纸中的所有项目。
不包含的内容（如有）为：[具体内容]。
三、合同工期与进度要求开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
具体进度计划按照甲方提供的进度表执行。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，双方可协商顺延工期。
四、质量与验收标准工程质量应符合国家现行相关技术规范及标准，验收标准按照相关行业标准及本合同约定的技术条款执行。
乙方必须严格按照设计方案施工，确保工程质量。
工程完工后，由双方会同相关部门进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式本合同总价为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]元整。
支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后XX日内支付合同总价的XX%。
2. 工程进度款：根据工程进度，经甲方审核后支付相应款项。
3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后XX日内支付至合同总价的XX%。
4. 质量保证金：剩余款项作为质量保证金，一年后支付。
支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。
所有款项结算均以人民币为结算货币。
六、材料设备供应与保管1. 施工所需材料由乙方采购，但须符合国家相关标准和甲方要求。
2. 施工设备的保管及使用由乙方负责，如有损坏或丢失，由乙方承担相应损失。
有关水电站施工合同新5篇
有关水电站施工合同新5篇篇1合同编号：XXX-SH-XXXX甲方（发包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________鉴于甲方水电站建设项目需要施工，经过公开招标，决定委托乙方承担本项目的施工任务。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及承包范围工程名称：水电站建设项目施工工程。
工程地点位于甲方指定的地点。
本工程主要包括：土石方开挖、混凝土浇筑、设备安装等。
具体承包范围以甲方提供的施工图纸为准。
乙方负责按照施工图纸和相关技术标准进行施工。
二、合同工期及进度要求本合同工期为XX个月，自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成各项施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
三、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_________________________元整（小写￥XXXXXXXX元）。
合同价格包括施工过程中的劳务费、材料费、机械使用费等一切费用。
支付方式按照甲方规定的程序进行支付，具体支付节点和比例详见合同附件。
乙方应确保专款专用，不得挪用甲方支付的款项。
四、工程质量及验收标准乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
工程竣工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。
水电站项目安装施工合同6篇
水电站项目安装施工合同6篇篇1水电站项目安装施工合同甲方（委托方）：XXX（公司名称）乙方（承包方）：XXX（公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就水电站项目的安装施工事宜达成如下合同条款，以诚实信用、平等自愿的原则共同遵守。
第一条项目概况1. 项目名称：水电站项目2. 项目地点：XXX省XXX市XXX县3. 项目规模：总装机容量XXX兆瓦4. 项目内容：水电站的设备安装、调试及相关工程建设。
5. 项目周期：自（具体日期）起，完成验收合格为止。
第二条工程范围1. 安装施工内容包括：水电站设备的各项安装工作、电气设备的调试，以及相关的土建工程；2. 安装施工标准：符合国家相关标准、技术要求和安全规定。
第三条工程款项1. 工程总价：XXX万元（大写）2. 付款方式：乙方可提出分阶段的付款要求，甲方根据实际工程进度逐步支付工程款，具体付款比例和时间由双方另行协商确定；3. 发票开具：乙方需按照国家税法规定开具发票，甲方负责支付合同约定的工程款项。
第四条安全保障1. 乙方搭设工程作业平台、设备应符合国家相关标准、安全规定，确保施工安全；2. 乙方应购买足额的施工安全保险，确保工程人员的生命和财产安全；3. 工程施工过程中如出现安全事故，乙方应承担相应责任，并按照法律适时赔偿甲方及其他受损方的损失。
第五条质量保障1. 乙方应选用优质的原材料，并按照工程规范进行安装施工；2. 工程竣工验收后如发现存在质量问题，乙方应对问题进行整改和改进，直至达到合同约定的质量标准。
第六条履约保证1. 甲乙双方应根据合同约定的工程周期、工程内容、质量标准等内容，按时履行各自的义务；2. 如因不可抗力等外部因素导致工程延期、变更等情况，双方应友好协商解决，并及时通知对方。
第七条违约责任1. 如果一方未能按照合同约定的内容和标准履行义务，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任；2. 除非有不可抗力等特殊情况，拖延工期或影响工程质量等情况属于违约行为。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
水电站施工合同范本3篇
水电站施工合同范本3篇篇1合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拥有位于__________的水电站建设项目，并决定将该工程的施工工作委托给乙方进行；乙方同意按照本合同的约定承担该项工程的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商一致，达成如下协议：一、项目概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围及内容：__________1.4 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________），其中包含但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、管理费等。
1.5 工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，共计__________天。
二、工程进度与质量保证2.1 乙方应当按照施工图纸和技术文件的要求进行施工，并确保工程质量达到国家及行业标准。
2.2 乙方应制定详细的施工计划和进度表，提交甲方审批后执行。
在施工过程中，如需调整计划，需事先征得甲方同意。
2.3 乙方需建立质量保证体系，对施工过程中的每一道工序进行严格的质量控制，确保工程符合设计要求和验收标准。
2.4 在施工期间，甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。
三、材料与设备供应3.1 工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，但必须满足国家相关标准并取得合格证明。
3.2 乙方提供的所有材料和设备均需经过甲方验收合格后方可使用。
3.3 如因材料或设备质量问题导致工程延误或损失，乙方应承担全部责任。
四、付款方式4.1 本合同签订后__________日内，甲方向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款；4.2 施工至工程量完成__________%时，甲方向乙方支付合同总价款的__________%；4.3 工程竣工验收合格后__________日内，甲方向乙方支付剩余款项。
公司水电站工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号： ______________签订日期： ______________签订地点： ______________甲方（工程业主）： ______________乙方（工程施工方）： ______________一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程总投资：____________________二、合同双方责任与义务2.1 甲方责任与义务：（1）按照国家有关法律法规，办理工程所需的各项审批手续；（2）按时提供施工场地，确保施工道路畅通；（3）按时提供施工图纸、技术资料和设备；（4）按时支付工程进度款；（5）对工程质量进行监督，确保工程质量达到国家规定标准。
2.2 乙方责任与义务：（1）按照甲方提供的施工图纸、技术资料和设备，编制施工组织设计和施工方案；（2）按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成工程项目的施工；（3）确保施工过程中的人身和财产安全；（4）对施工过程中的环境保护、水土保持等工作负责；（5）在工程完成后，进行验收合格后，将工程移交给甲方。
三、工程进度与验收3.1 工程进度：（1）施工总工期为：____________________；（2）分阶段进度安排详见附件；（3）乙方应按照合同约定的进度计划，按时完成各阶段的施工任务。
3.2 工程验收：（1）工程验收分为初验和终验两个阶段；（2）初验由甲方组织，乙方配合；（3）终验由甲方组织，乙方应按照甲方的要求，提交相关资料和报告；（4）验收合格后，双方签署验收报告，工程移交甲方。
四、工程款项与支付4.1 工程款项：（1）合同总价款为：____________________；（2）分阶段支付比例：____________________；（3）支付时间：____________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电站施工合同完整版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
水电站施工合同完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包方：（以下简称甲方）
法定代表人：
承包方：（以下简称乙方）
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程主要内容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它
总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
（一）甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
2、监督工期及工程质量、施工进
度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
（二）乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。
工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。
甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。
乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
1、本合同经双方签字生效后，双
方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十三、合同份数
本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。
十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。