垫资承包协议

合集下载

垫资承包合同协议书

垫资承包合同协议书

垫资承包合同协议书【垫资承包合同协议书】甲方(发包方):_______________乙方(承包方):_______________鉴于甲乙双方就______________________项目(以下简称“本项目”)的合作事宜达成一致意见,特订立本合同,以资信守。

一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利与义务,规范双方的合作行为,确保项目的顺利实施和资金的安全。

二、合同范围及内容1. 本项目的具体内容为______________________。

2. 乙方负责项目的垫资、施工及管理,甲方负责提供必要的支持与配合。

3. 工程地点、规模、标准、工期等相关信息应详细列明。

三、垫资金额及支付方式1. 乙方同意垫付的金额为人民币____________元。

2. 垫资金额的支付方式及时限应根据项目进度和实际情况协商确定。

四、工程款支付1. 甲方应在工程竣工验收合格后____天内支付垫资款项及相关工程款项。

2. 如有延误支付情形,甲方应按照合同约定支付违约金。

五、质量保证与验收1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准,满足甲方要求。

2. 工程验收应按照相关规定执行,由甲方组织进行。

六、违约责任如任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因履行本合同所产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_____________________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:_________________________乙方(盖章):_____________________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:_________________________。

工地承包垫资协议书范本模板

工地承包垫资协议书范本模板

工地承包垫资协议书范本模板甲方(承包方):______________________地址:______________________________联系电话:__________________________乙方(垫资方):______________________地址:______________________________联系电话:__________________________鉴于甲方为合法注册成立的企业,具有从事建筑工程施工的资质;乙方为合法注册成立的企业,具有垫资能力。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方承包的工地工程垫资事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:______________________1.2 工程地点:______________________1.3 工程内容:______________________1.4 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。

第二条垫资条款2.1 垫资金额:乙方同意为甲方垫资人民币(大写)______________________元整(¥__________________)。

2.2 垫资用途:乙方垫资仅限于甲方用于本协议第一条所述工程的施工。

2.3 垫资期限:自乙方垫资款项到达甲方指定账户之日起至____年____月____日止。

2.4 垫资利息:乙方垫资的利息按照年利率______%计算,利息自垫资款项到达甲方账户之日起计算。

第三条垫资款项支付3.1 乙方应在本协议签订之日起____个工作日内,将垫资款项支付至甲方指定账户。

3.2 甲方指定账户信息如下:户名:________________________账号:________________________开户行:________________________3.3 甲方收到垫资款项后,应向乙方出具收款凭证。

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:乙方:(承包方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:为明确双方在工程垫资协议中的权利义务,特签订本协议:一、协议目的为了保障工程顺利开展,确保工程施工过程中的资金需求,双方根据自愿、平等和诚实信用原则,达成如下协议:二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金,具体金额为(数字大写)。

甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务,确保施工资金链的畅通。

三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。

具体还款时间及方式如下:(具体约定)。

四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,至乙方偿还所有垫资款项之日终止。

双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。

五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项,应当承担违约责任并按照约定支付违约金。

5.2如甲方未按照约定履行垫资义务,应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。

六、其他约定本协议如有争议,双方应协商解决,无法协商解决的,提交工程所在地人民法院解决。

甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________签订日期:__________________________本协议一式两份,甲乙双方均持一份有效,具有同等效力。

愿双方共同遵守,无须变更,生效即至终止。

篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)乙方(借款人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则,甲、乙双方本着互利互惠,平等自愿,就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额:甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资,垫资金额为(具体金额),账户名称为(账户名称)、账号为(账号)。

建设工程施工承包垫资协议书5篇

建设工程施工承包垫资协议书5篇

建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方(施工单位):__________为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方开展的建设工程施工项目,乙方向甲方垫资的事宜,达成如下协议:一、项目名称:__________四、项目工期:______年/月/日至______年/月/日。

五、垫资金额:乙方同意向甲方垫资______元。

六、垫资方式:乙方将垫资款项直接支付给甲方账户,不得用于其他用途。

九、返还方式:项目结束后,甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。

十、项目变更:若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化,双方应重新协商确定垫资金额。

十一、协议变更:经双方协商一致,可以对本协议进行修改、补充或解除。

十二、争议解决:本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商;协商不成的,由_____仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的。

十三、本协议自双方签字盖章后生效,并具有法律效力。

甲方(盖章):__________ 日期:______年______月______日注:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第2篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方:____________乙方:____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、项目简介1. 项目名称:____________2. 项目地址:____________3. 项目建设内容:____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资,用以支付工程队伍、材料和设备等费用。

2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。

3. 双方应遵守相关法律法规,严守合同精神,共同完成项目建设目标。

三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为:____________元(大写:____________)。

最新工地承包垫资协议书范文模板

最新工地承包垫资协议书范文模板

最新工地承包垫资协议书范文模板甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需进行____________________(项目名称)的建设,乙方具有相应的施工资质和垫资能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方垫资承包甲方工地施工事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:自______年______月______日至______年______月______日止。

第二条承包范围及方式2.1 乙方承包范围:_____________________2.2 承包方式:乙方负责垫资施工,甲方按约定支付工程款。

第三条垫资条款3.1 垫资金额:乙方垫资金额为人民币______万元整。

3.2 垫资期限:自工程开工之日起至______年______月______日止。

3.3 垫资利息:甲方应按年利率______%向乙方支付垫资利息。

3.4 垫资利息支付方式:甲方应于每月______日前支付上月垫资利息。

第四条工程款支付4.1 工程款支付方式:甲方应按工程进度分期支付工程款。

4.2 工程款支付时间:每期工程款支付时间应不晚于工程进度达到约定节点后的______个工作日内。

4.3 工程款支付比例:每期工程款支付比例为当期完成工程量的______%。

第五条工程质量与验收5.1 工程质量标准:乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。

5.2 工程验收:工程竣工后,甲方应在______个工作日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。

第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款或垫资利息,应按未付款项的______%向乙方支付违约金。

劳务垫资合作协议书范本(3篇)

劳务垫资合作协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(劳务提供方):_________________________乙方(劳务垫资方):_________________________鉴于甲方在承接工程项目中,因资金周转困难,需要乙方提供劳务垫资,双方本着平等互利、诚信合作的原则,经友好协商,达成如下协议:一、协议内容1.1 甲方承诺在乙方垫资完成后,按照工程进度和质量要求,按时完成工程项目的施工任务。

1.2 乙方同意在甲方施工过程中,提供一定数额的劳务垫资,用于甲方的工程款支付、材料采购、人工费用等。

1.3 甲方承诺在工程完工并验收合格后,按照约定的方式向乙方支付垫资款项及相应的利息。

二、垫资金额及支付方式2.1 垫资金额:乙方同意向甲方提供人民币_______元整(大写:____________________)的劳务垫资。

2.2 支付方式:(1)甲方在签订本协议后_______个工作日内,向乙方支付人民币_______元整作为垫资保证金。

(2)甲方在工程进度达到_______时,向乙方支付人民币_______元整。

(3)甲方在工程进度达到_______时,向乙方支付人民币_______元整。

(4)甲方在工程进度达到_______时,向乙方支付人民币_______元整。

(5)甲方在工程完工并验收合格后_______个工作日内,向乙方支付剩余的垫资款项及相应的利息。

三、垫资利息及计算方式3.1 乙方提供的垫资金额自支付之日起,甲方应按照年利率_______%向乙方支付利息。

3.2 利息计算方式:按实际垫资天数计算,每月末日计息,按月结算,到期一次性还本付息。

四、违约责任4.1 甲方违约责任:(1)甲方未按协议约定的时间支付垫资款项及利息的,应向乙方支付_______%的违约金。

(2)甲方未按工程进度和质量要求完成施工任务的,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

4.2 乙方违约责任:(1)乙方未按协议约定提供垫资金的,应向甲方支付_______%的违约金。

垫资协议书25篇

垫资协议书25篇

垫资协议书25篇篇1甲方(出资方):_________________________乙方(借款方):_________________________鉴于甲乙双方经友好协商,就乙方工程项目中短期资金周转需求,甲方同意为乙方提供垫资支持,为明确双方的权利与义务,特签订本协议。

一、协议目的甲方同意为乙方在工程项目中提供短期垫资支持,以缓解乙方资金周转压力,促进项目顺利进行。

二、垫资额度及期限1. 垫资额度:人民币_________元(大写:_________________________元整)。

2. 垫资期限:自本协议签订之日起至工程项目竣工验收合格之日止。

三、资金使用及偿还1. 资金使用:乙方应将甲方垫资款项用于本协议约定的工程项目,不得挪作他用。

2. 资金偿还:(1)乙方应按项目进展情况和资金回流情况,及时向甲方偿还垫资款项。

(2)项目竣工验收合格后,乙方应一次性偿还甲方垫资款项余额。

四、保证事项1. 乙方应提供真实、完整、准确的工程项目相关资料,确保甲方对项目的了解。

2. 乙方应确保项目按照约定进行,并及时向甲方通报项目进展情况。

3. 乙方应按照约定使用垫资款项,确保资金用于本协议约定的工程项目。

4. 乙方应按时偿还甲方垫资款项,确保资金及时回流。

五、违约责任1. 若乙方未按约定使用垫资款项,甲方有权要求乙方立即归还全部垫资款项,并要求乙方承担违约责任。

2. 若乙方未按约定偿还垫资款项,甲方有权要求乙方支付逾期违约金,并保留追究乙方法律责任的权利。

3. 若因乙方原因导致项目无法按时完成或项目出现重大风险,甲方有权要求乙方承担违约责任,并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

六、争议解决因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商补充。

中建垫资协议书范本(3篇)

中建垫资协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:__________甲方(项目业主):____________________乙方(垫资方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方在项目建设过程中所需的垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 垫资范围:甲方在项目建设过程中,因资金周转需要,由乙方垫付的款项,包括但不限于工程款、材料款、设备款、人工费、税费等。

2. 垫资金额:经双方协商一致,本次垫资总额为人民币______元整(¥______元)。

二、垫资期限及利率1. 垫资期限:自本协议签订之日起至甲方将垫资款项还清之日止。

2. 垫资利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率执行,如遇中国人民银行调整贷款利率,本协议垫资利率随之调整。

三、还款方式及期限1. 还款方式:甲方应按照本协议约定的还款期限和还款方式,分期向乙方偿还垫资款项。

2. 还款期限:甲方应在垫资期限到期后______个工作日内,将全部垫资款项一次性还清。

四、垫资款项的支付及管理1. 甲方应在垫资款项到位后,按照项目建设进度和实际需要,向乙方提出书面付款申请。

2. 乙方应在收到甲方书面付款申请后______个工作日内,将垫资款项支付给甲方指定的收款账户。

3. 甲方应妥善管理垫资款项,确保资金安全,并按照国家有关法律法规和财务管理制度进行会计核算。

五、违约责任1. 甲方未按照本协议约定的期限和方式偿还垫资款项的,应向乙方支付_______%的违约金。

2. 乙方未按照本协议约定的期限和方式支付垫资款项的,应向甲方支付_______%的违约金。

3. 如因甲方原因导致项目停工、延期或终止,甲方应向乙方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。

4. 如因乙方原因导致垫资款项无法到位,乙方应向甲方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。

六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

垫资协议书7篇

垫资协议书7篇

垫资协议书7篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(垫资方):____________________鉴于甲方因____________________项目需要垫资,乙方同意为甲方提供垫资支持,为明确双方的权利义务,达成如下协议:一、协议目的甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,为确保项目顺利进行,甲方在资金短缺的情况下向乙方申请垫资,乙方同意按照本协议约定向甲方提供垫资支持。

二、垫资事项本次垫资用于甲方____________________项目的____________事项。

未经乙方同意,甲方不得将垫资款项挪作他用。

三、垫资金额及支付方式1. 垫资金额:人民币____________________元整(大写:____________________元整)。

2. 支付方式:双方约定以银行转账方式支付。

乙方应在本协议签订后____个工作日内将垫资金额全额转入甲方指定账户。

四、垫资期限及费用1. 垫资期限:自本协议生效之日起至甲方满足还款条件之日止。

具体还款期限根据项目的实际情况确定。

2. 垫资费用:甲方应按照实际使用垫资金额的____%向乙方支付垫资费用。

费用计算方式及支付时间按照附件《费用支付约定》执行。

五、还款计划及保证措施1. 还款计划:甲方应按照约定的时间和金额偿还垫资款项及费用。

具体还款计划如下:(根据实际需求填写)2. 保证措施:为确保垫资款项的按时归还,甲方应采取以下保证措施:(根据实际需求填写)六、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付垫资款项及费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金,并有权解除本协议。

2. 若甲方未能按时偿还垫资款项及费用,乙方有权采取合法手段进行催收,并有权要求甲方承担由此产生的全部损失。

3. 若乙方未能按照本协议约定的时间和方式提供垫资支持,应按照未履行部分的____%向甲方支付违约金。

七、协议解除与终止1. 本协议在以下情况下可以解除:双方协商一致解除;发生不可抗力致使协议目的无法实现;一方违约,另一方根据本协议约定解除。

建设工程施工承包垫资协议书4篇

建设工程施工承包垫资协议书4篇

建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方(出资方):法定代表人:地址:电话:乙方(施工方):法定代表人:地址:电话:鉴于甲方拟委托乙方施工承包__________工程项目,且甲方应在工程开工前预付相应的施工款用以垫资,并且双方已就有关事宜达成一致意见,经协商并按法律规定签订如下协议:第一条确定承包项目甲方拟委托乙方承包工程项目名称为__________,项目施工地点位于__________,工程范围包括_____________等内容,具体勘察设计和实施方案由乙方负责。

第二条工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币______________元整(¥_______),按照出资方与施工方共同商定的计价方式计算结算。

2. 甲方应在工程开工前以预付款方式预付工程价款的__________%用以垫资,剩余款项在工程完工验收后__个工作日内支付给乙方。

第三条工程工期及质量要求1. 工程的开工日期应在本协议签署之日起__个工作日内,完工日期为__________。

2. 工程项目的质量应符合国家有关标准规定,并且需经甲方验收合格后乙方方可领取尾款。

第四条保证金和违约责任1. 乙方应在工程开工前向甲方交纳保证金,金额为工程价款的____%。

2. 如乙方未能按照合同约定的工期完成工程或工程质量不符合标准,甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 若因乙方原因导致工程无法完成或质量问题造成巨大经济损失,甲方可以要求乙方赔偿相应损失,包括但不限于人工、材料、法律费用等费用支出。

第五条合同变更1. 任何一方未经对方书面同意,不得任意修改协议中规定的合同内容。

2. 如有合同变更需求,双方应另行协商达成书面协议。

第六条争议解决1. 双方因本协议发生争议,应协商解决,若协商不成可提交有关部门进行调解。

2. 如协商和调解无法解决争议,可根据相关法律规定向有管辖权的法院提起诉讼。

第七条其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期至工程竣工验收并支付尾款之日止。

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方:XXX公司乙方:XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要,委托乙方进行施工承包,并同意乙方垫资部分工程款项,双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下垫资协议书:一、垫资工程概况1. 工程名称:XXX公司建设项目2. 工程地点:XXX3. 工程内容:详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式:乙方垫资部分工程款项,具体金额以实际结算为准。

2. 垫资期限:自本协议签订之日起,至甲方支付乙方垫资款项之日止。

3. 利息及费用:乙方垫资款项自实际支付之日起,按中国人民银行同期贷款利率计息,利息按月支付。

除垫资款项外,乙方不得向甲方收取其他费用。

4. 还款保障:甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押,确保乙方垫资款项的偿还。

三、施工承包条款1. 施工图纸及预算:乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。

2. 施工工期:乙方应在合同签订后尽快进场施工,确保按期完成工程任务。

3. 质量标准:乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。

4. 验收及结算:工程完工后,甲方应及时组织验收,并按实际完成工程量进行结算。

四、违约责任1. 甲方违约责任:甲方如未按时支付乙方垫资款项,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息,并承担因此给乙方造成的全部损失。

2. 乙方违约责任:乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求,应承担因此给甲方造成的全部损失。

五、争议解决1. 争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 法律适用:本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。

六、其他条款1. 保密条款:双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。

2. 不可抗力:因不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致一方不能履行本协议的,可以部分或全部免除其责任,但应及时通知对方,并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。

垫资工程协议合同范本共8篇

垫资工程协议合同范本共8篇

垫资工程协议合同范本共8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!垫资工程协议合同范本共8篇垫资工程协议合同范本第一篇总而言之,垫资施工行为虽然是法律所允许的,但其实是一种非常不健康的现象,一方面,它会助长投资规模过度膨胀,引发经济的“虚热”,同时很容易让施工企业陷入困境,对整个建设行业是一种危害;另一方面,容易引发经济纠纷,造成一些不安定因素和社会治安问题的出现目前,行政法规已经命令禁止政府投资工程垫资施工,但对于民间的建设工程,这些法规并不具备约束作用。

垫资协议书8篇

垫资协议书8篇

垫资协议书8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(垫资方):____________________鉴于甲方因资金周转需要,向乙方申请垫资支持,为明确双方的权利义务,达成如下协议:一、协议目的乙方根据本协议约定向甲方提供垫资支持,协助甲方解决资金周转问题。

本协议旨在明确双方垫资事项的合作关系、权利义务及风险承担等。

二、垫资事项1. 垫资金额:乙方同意向甲方提供人民币________元整的垫资支持。

2. 垫资期限:自本协议签订之日起计算,为期____个月。

3. 垫资用途:甲方应将垫资款项用于____________________,不得挪作他用。

三、双方权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方应按照本协议约定使用垫资款项,确保资金用于约定的用途;(2)甲方应按时向乙方提供垫资款项使用情况的报告;(3)甲方应在垫资期限届满前,按时足额归还垫资款项及利息。

2. 乙方权利义务:(1)乙方应按照本协议约定向甲方提供垫资支持;(2)乙方有权监督甲方垫资款项的使用情况,确保资金用于约定的用途;(3)若甲方未能按时归还垫资款项及利息,乙方有权采取合法手段进行催收。

四、风险承担1. 甲方应自行承担因使用垫资款项而产生的风险,包括但不限于经营风险、市场风险、政策风险等。

2. 乙方有权根据甲方垫资款项的使用情况,决定是否继续提供垫资支持。

如因甲方违约导致乙方损失,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定使用垫资款项,乙方有权提前收回垫资并要求甲方承担违约责任;2. 若甲方未按本协议约定按时足额归还垫资款项及利息,乙方有权催收并要求甲方支付逾期罚息;3. 若甲方违反本协议约定的其他义务,乙方有权采取相应的法律手段进行维权。

六、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中的相关信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。

发包人要求承包人垫资的合同6篇

发包人要求承包人垫资的合同6篇

发包人要求承包人垫资的合同6篇篇1发包人要求承包人垫资的合同合同编号:__________甲方(发包人):__________________乙方(承包人):__________________鉴于甲方对工程项目需要大量资金投入,为了确保项目的顺利进行,现甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上经过充分协商,就乙方垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 乙方同意在本合同签订后,按照工程实际需要,垫付工程款项,包括但不限于材料采购费、施工费、设备租赁费等工程相关费用。

具体金额根据实际项目进展情况确定,乙方应当及时垫付相关资金。

2. 乙方垫资金额不得超过总工程款的30%,具体标准由双方另行协商确定。

3. 若乙方需垫资金额超过约定金额,应当提前书面通知甲方,并经双方协商一致后进行支付。

二、垫资方式1. 乙方应当通过银行转账等电子支付方式向甲方支付垫资款项,确保款项的安全和有效到账。

2. 甲方收到乙方垫付的款项后,应当及时出具相应的收据或发票,并保证款项的合法合规性。

三、风险分担1. 乙方应当自行承担垫资行为的风险,包括但不限于资金损失、违约责任等后果。

2. 甲方在收到乙方垫资款项后应尽最大努力确保工程的正常进行,如发生资金流失或其他损失,甲方不承担责任。

四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间和金额垫资,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算。

2. 若乙方未能按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付延期违约金,延期违约金按合同总金额的千分之三计算。

五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收并清算款项后终止。

2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签署书面补充协议。

补充协议与本合同具有相同法律效力。

甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________签订日期:_____________以上为《发包人要求承包人垫资的合同》内容,双方应当遵守合同约定,确保工程顺利进行,如有违约行为,应承担相应法律责任。

工程垫资合同8篇

工程垫资合同8篇

工程垫资合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方所委托乙方进行工程建设的垫资事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的垫资事项及相关权益,确保双方权益得到合法保护,明确双方的责任与义务。

二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________三、垫资事项1. 乙方同意为甲方垫资完成本工程,垫资总额为人民币______元。

2. 垫资用途:用于本工程建设过程中的材料采购、设备租赁、人工费用等。

3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后______个月内。

四、垫资返还1. 工程竣工验收合格后,甲方应按照约定支付乙方垫资款项。

2. 垫资款项的返还期限、方式及利率等具体事项,由双方另行签订补充协议约定。

五、工程进度与质量保证1. 乙方应确保工程按照合同约定的进度进行,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任。

2. 乙方应保证工程质量符合相关标准,如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。

六、风险承担1. 乙方垫资期间,工程风险由甲乙双方共同承担。

2. 如因甲方原因导致工程无法继续,乙方有权要求甲方赔偿因此产生的损失。

3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续,双方应协商解决。

七、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

2. 双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料,不得擅自复制、留存。

八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)乙方:(承包方)为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议:1. 建设地点:______2. 项目名称:______3. 项目总投资:______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方;2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方,并支付垫资费用______元;3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。

三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后,本协议自动终止。

四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密,不得向任何第三方透露。

五、其他1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 凡因本协议引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向______仲裁委员会申请仲裁。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:______年______月______日(以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本,供参考使用,具体内容可根据实际情况做适当调整)篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作,为确保工程顺利进行,经双方协商一致,特订立本协议。

一、项目内容和工程范围1.1 项目名称:1.2 工程范围:1.3 工程地点:1.4 工程规模:二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后,按照工程进度和款项支付时间节点,向乙方提供垫资,作为工程施工资金的来源。

工地承包垫资协议书模板

工地承包垫资协议书模板

工地承包垫资协议书模板甲方(承包方):_____________________乙方(垫资方):_____________________鉴于甲方拟进行_____________________项目施工,乙方同意为甲方垫付部分工程款项,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本垫资协议书(以下简称“本协议”),以资共同遵守。

第一条垫资金额及用途1.1 乙方同意向甲方垫付人民币(大写)_____________________(¥___________)的工程款项,用于甲方进行_____________________项目施工。

1.2 垫资款项的具体用途为:_____________________。

第二条垫资期限2.1 垫资期限自本协议生效之日起至_____________________止。

2.2 甲方应于垫资期限届满前,向乙方偿还全部垫资款项。

第三条垫资款项的支付3.1 乙方应于本协议签订后_____天内,将垫资款项支付至甲方指定账户。

3.2 甲方指定账户信息如下:开户行:_____________________;户名:_____________________;账号:_____________________。

第四条垫资款项的偿还4.1 甲方应按照本协议约定的期限向乙方偿还垫资款项。

4.2 甲方逾期偿还垫资款项的,应按照逾期金额的_____%/日向乙方支付违约金。

第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权使用垫资款项进行项目施工。

5.2 甲方应确保垫资款项专款专用,不得挪作他用。

5.3 甲方应按照本协议约定的期限和方式偿还垫资款项。

第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权要求甲方按照本协议约定的期限和方式偿还垫资款项。

6.2 乙方应按照本协议约定的期限和方式向甲方支付垫资款项。

6.3 乙方有权监督甲方垫资款项的使用情况。

第七条保证与担保7.1 甲方应提供乙方认可的担保物或保证人,以确保甲方履行偿还垫资款项的义务。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

篇一:垫资承包协议.建设工程施工承包垫资协议书甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。

四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006 建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

十一、付款办式:1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算, 20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盜,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向XXX人民法院起诉。

2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。

停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

3本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:地址: 地址:年月日篇二:建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:东方鼎臣广场二、工程地点:上分线以东、发展大道以北三、工程结构:框剪结构总建筑面积约约6万平方米。

四、进场时间:定于五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容: 工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004 年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行元/工日。

4、施工措施费按取费标准的 %计算;5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。

十一、付款办式:1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。

拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满18个月后结清。

十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理10、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款二万元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在工程款中扣除。

如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。

11、积极配合项目部工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。

12、乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。

如遇特殊情况必须由项目部批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。

如发生意外概由乙方承担责任。

13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线,以及烧电炉等违反安全管理行为,一经查实处没收器具并每次罚款200元。

如发生意外概由乙方承担责任。

14、在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。

15、夏天炎热,乙方如需安装空调,费用自付,用电按电表度数计算。

16、施工人员一律要参加人身保险,甲方承担30%,乙方承担70%。

十五、违约责任(1)履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向xxx人民法院起诉。

篇三:建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。

四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003 年建筑工程消耗量定额》、《2003 年安装工程消耗量定额》和《2006 建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

相关文档
最新文档